Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федерального агентства по рыболовству от 17 мая 2011 г. № 464 “О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 - 2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края”

Обзор документа

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 17 мая 2011 г. № 464 “О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 - 2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края”

Справка

С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края за счет средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края, согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края, согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылову) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах" на 2011-2014 год.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.А. Крайний

Приложение № 1
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 17 мая 2011 г. № 464

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме "О размещении заказа на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края"

Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион).

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет http://www.sberbank-ast.ru

3. Почтовый адрес и местонахождения заказчика - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Рудак Артем Олегович (Rudak@fishcom.ru).

4. Предмет контракта - выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края.

Техническое задание приведено в приложении № 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации.

5. Место выполнения работ - Хабаровский край, Николаевский муниципальный район, городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре".

6. Начальная (максимальная) цена контракта 512 031 000 (Пятьсот двенадцать миллионов тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек с учетом НДС.

При этом, в 2011 году должны быть выполнены работы на сумму не менее 94 095 900 (Девяносто четыре миллиона девяносто пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС;

в 2012 году - не менее 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС;

в 2013 году - не менее 110 100 000 (Сто десять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС;

в 2014 году - не более - 177 835 100 (Сто семьдесят семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч сто) рублей 00 копеек с учетом НДС.

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

9 июня 2011 года в 10-00 (время московское).

8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе:

15 июня 2011 года

9. Дата проведения аукциона: 20 июня 2011 года

Приложение № 2
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 17 мая 2011 г. № 464

Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края

1. Общие сведения

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Заказчик.

Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор организации на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить в 2011-2014 годах работы по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени, указанного в Информационной карте аукциона.

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона.

В цену контракта включаются все расходы, необходимые для выполнения в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края. Цена контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование контракта, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за выполнение работ, определяется в проекте контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.

1.7. Требования к Участникам размещения заказа.

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие устанавливаемым законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющимся предметом настоящего аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.3. В Информационной карте аукциона могут быть установлены дополнительные требования к участнику размещения заказа, если такие требования предусмотрены Законом № 94-ФЗ.

1.7.4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, направляемые заказчиком, либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа, заказчика.

1.8. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции.

В случае если заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.

2. Содержание документации об аукционе

2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведение аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. к настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе, при этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил заказчику, не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона.

3. Подготовка заявки на участие в аукционе

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, содержатся в Информационной карте аукциона:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание, на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара.

3.2.2.1. Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения, содержатся в Информационной карте аукциона:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в случае, если такое требование установлено заказчиком;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

6) копии документов, о выполнении участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем 20 (Двадцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4. Форма аукционного предложения по цене контракта.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии на право заключения контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение (я) о цене контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. настоящей документации.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем.

Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной картой аукциона.

4. Подача заявки на участие в аукционе

4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1) к настоящей документации.

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 к настоящей документации признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2. настоящей документации Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации.

5.2. Процедура проведения аукциона.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на право заключения контракта на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальной (максимальной) цены единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. к настоящей документации.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. к настоящей документации.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящей документации аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона".

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5. к настоящей документации участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации.

5.2.17. В случае если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений настоящей документации о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей:

5.2.17.1 аукцион в соответствии с пунктом 5.2.17. настоящей документации проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

5.2.17.2 в случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.17. участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника, размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа;

5.2.17.3 в случае проведения аукциона на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены контракта, достигнутой на аукционе, проводимом в соответствии с настоящим пунктом 5.2.17.

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения, о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. к настоящей документации аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. к настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.

6. Определение победителя аукциона

6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящей документации до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. к настоящей документации.

6.1.4. В случае если в соответствии с пунктом 6.1.3. к настоящей документации не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. к настоящей документации для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона № 94-ФЗ (п. 1.7.2 и 1.7.3. документации).

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие, в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие, в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. к настоящей документации и 6.1.10. к настоящей документации протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе, которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

6.1.13. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10.к настоящей документации протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта.

7. Заключение контракта по итогам аукциона

7.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие, в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Государственный Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного 6.1.7 настоящей документации протокола направляют оператору электронной площадки без подписи Государственного заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 7.4.1 настоящей документации.

7.4.1 Участник аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке на участие в аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику.

7.4.2 В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона, с которым заключается контракт, Государственный заказчик, рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Государственного заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт.

7.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", участник аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 4.1 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику.

7.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оператором электронной площадки протокола разногласий Государственный заказчик, рассматривают данные разногласия в порядке, установленном пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник аукциона, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола.

7.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.8. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. к настоящей документации.

7.9. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.

7.12. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

8. Информационная карта аукциона (ИКА)

Пункт 1 Государственный заказчик
Федеральное агентство по рыболовству. Адрес Государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2. Контактный телефон: (495) 625-63-23 Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru); Рудак Артем Олегович (Rudak@fishcom.ru).
Пункт 2 Предмет аукциона
Выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края (далее - Объект).
Пункт 3 Место и сроки выполнения работ
Место выполнение работ: Хабаровский край, Николаевский муниципальный район, городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре". Кадастровый номер земельного участка 27:20:010157:145; 27:20:010157:150. Сроки выполнения работ с момента заключения Государственного контракта. Окончание работ: 20 ноября 2014 года.
Пункт 4 Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта составляет - 512 031 000 (Пятьсот двенадцать миллионов тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек с учетом НДС. В указанную цену включены все расходы, отраженные в пункте 12 информационной карты аукциона. Указанная сумма получена исходя из положительного заключения ФГУ "Главгосэкспертиза" (Хабаровский филиал) по проверке достоверности определения сметной стоимости Объекта от 15 декабря 2010 года № 303 - 10/ХГСЭ - 0935/04, согласно которому она определена в размере 541,592 млн. рублей в ценах 3 квартала 2010 года. Для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта из этой суммы необходимо вычесть средства на проведение проектно-изыскательских работ в объеме 20,601 млн. рублей и затраты застройщика на организацию работ по проведению строительного контроля в объеме 8,96 млн. рублей. Направляемые на строительный контроль вычитаемые суммы определяются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". Строительный контроль будет осуществляться организацией - победителем торгов, проводимых ФГУ "Амуррыбвод", Хабаровского края. Следует подчеркнуть, что указанная начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает объема средств, предусмотренных на эти цели Федеральной целевой программой "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах" (541,800 млн. рублей).
Пункт 5 Шаг аукциона
Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта, на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Пункт 6 Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
6.1. Источник финансирования: Федеральный бюджет. 6.2. Оплата выполненных работ по Государственному контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану Приложение № 3 к Государственному контракту, подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ и форм отчетности КС-2 и КС-3. 6.3. Оплата производится за фактически выполненные работы по Государственному контракту. 6.4. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления(выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.3. Государственного контракта. 6.5. Датой оплаты работ по Государственному контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 6.6. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Государственным контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная Государственным контрактом. 6.7. Оплата по Государственному контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 6.8. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Государственному контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Государственному контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Государственному контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Государственному контракту.
Пункт 7 Требования к содержанию и составу первой и второй части заявки
Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2. копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд": В случае выполнения работ без привлечения субподрядчиков, участнику размещения заказа необходимо в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме представить свидетельство о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего аукциона, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. Виды работ по строительству: 1 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 1.1 Разбивочные работы в процессе строительства 1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 2 Подготовительные работы 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 2.4.#  Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 3. Земляные работы 3.1. Механизированная разработка грунта 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 3.7.#  Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 4 Устройство скважин 4.2.#  Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 4.4. Тампонажные работы 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 5.3. Устройство ростверков 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин. 9.#  Работы по устройству каменных конструкций 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 10. Монтаж металлических конструкций 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 11. Монтаж деревянных конструкций 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций* 11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.6. Устройство металлизационных покрытий 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 13. Устройство кровель 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 13.3. Устройство наливных кровель 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 16. Устройство наружных сетей водопровода 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 17. Устройство наружных сетей канализации 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 17.5. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 20.2. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств зашиты 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 23. Монтажные работы: 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы 24. Пусконаладочные работы: 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной зашиты 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации. 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем: 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) 32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4) 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19) 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12) 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ № 20). 32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.10., 24.11., 24.12) 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности В случае выполнения работ с привлечением субподрядчиков, участнику размещения заказа необходимо в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме представить свидетельство о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 4. Копии документов, о выполнении участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем 20 (Двадцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
Пункт 8 Требования к качеству, объему, техническим характеристикам, работам
Все работы, являющиеся предметом аукциона, оказываются в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. Требования к качеству, объему, техническим характеристикам, работам указаны в техническом задании (приложение № 1 к аукционной документации)
Пункт 9 Дата и время окончания срока подачи заявок
10 ч. 00 мин. (московское время) 9 июня 2011 г.
Пункт 10 Дата окончания срока рассмотрения заявок
15 июня 2011 г.
Пункт 11 Дата проведения аукциона
20 июня 2011 г.
Пункт 12 Порядок формирования цены контракта
В цену Государственного контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену Государственного контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением строительства Объекта; - оплата аренды необходимых для строительства машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по Государственному контракту, в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных со строительством Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию; - охрана Объекта. В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Пункт 13 Сведения о валюте
Цена указывается в рублях Российской Федерации.
Пункт 14 Срок подписания контракта
Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.
Пункт 15 Адрес электронной площадки
http://www.sberbank-ast.ru
Пункт 16 Обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 25 601 550 (Двадцать пять миллионов шестьсот одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
Пункт 17 Обеспечение контракта
Обеспечение исполнения Государственного контракта устанавливается в размере 30% (Тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 153 609 300 (Сто пятьдесят три миллиона шестьсот девять тысяч триста) рублей 00 копеек с учетом НДС. Победитель аукциона до заключения Государственного контракта по своему усмотрению предоставляет Государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает Государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Способ обеспечения исполнения обязательств Государственного контракта определяется участником аукциона, с которым заключается Государственный контракт, самостоятельно.
Пункт 18 Дополнительные требования к участникам размещения заказа
Участник размещения заказа не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков

Приложение № 1
к Аукционной документации

от "__"__________ 2011 г.

Техническое задание
на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур федерального государственного учреждения "Амурское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" Николаевский район, Хабаровского края

Государственный заказчик:

Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес строительства:

г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край.

Основание для проведения работ (включая размещение государственного заказа):

В соответствии с перечнем строек объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по Федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах".

Федеральный закон РФ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 г № 94-ФЗ.

Способ проведения торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

Источник финансирования: Средства федерального бюджета.

Наименование объекта капитального строительства:

"Строительство осетрового рыбоводного завода на р. Амур, Николаевский район, Хабаровский край".

Адрес объекта строительства:

Хабаровский край, Николаевский муниципальный район, городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре". Кадастровый номер земельного участка: 27:20:010157:145; 27:20:010157:150.

Срок начала и окончания работ:

Начало работ: с момента заключения государственного контракта.

Окончание работ: до 20 ноября 2014 года.

1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР)

1.1. Основанием для производства строительно-монтажных работ являются:

- разрешение на строительство - № RU27510101-66 от 16.02.2011 г.

- правоустанавливающий документ на земельный участок Постановление Главы Николаевского муниципального района №  38 от 10.03.2010 г. Договора на безвозмездное срочное пользование земельным участком № 10/126 от 23.07.2010 г.; № 10/125 от 23.07.2010 г.

- Проектная и рабочая документация - выполнена ОАО "Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом по развитию и эксплуатации флота (ОАО "Гипрорыбфлот"), на основании государственного контракта № 46 от 27 июля 2009 года.

- Положительное заключение Государственной экспертизы - №  27 от 27.02.2010; №  23.04.2010, № 303-10/ХГЭ-0935/04 от 15.12.2010 г.

2. Описание объекта строительства

2.1 Технико-экономические показатели объекта:

Мощность предприятия:

Ожидаемые результаты

Восстановление популяции осетровых видов рыб.

Проектная мощность завода выращивание - 1 млн. штук молоди амурского осетра и калуги стандартной навески, 10 млн. штук икры амурских осетровых рыб от производителей, заготавливаемых в р. Амур.

Наименование Масса, г Кол-во, тыс. шт.
Выпуск молоди амурского осетра 10 250
Выпуск молоди амурского осетра 20 250
Выпуск молоди калуги 10 250
Выпуск молоди калуги 20 250
Заготовка и передача оплодотворенной икры амурского осетра     5000
Заготовка и передача оплодотворенной икры калуги     5000

 Режим работы:

- рабочих дней в году - 365 дней;
- смен в сутки - 3;
- продолжительность смены - 8 ч.
Общая численность работающих - 60 чел.
Энергопотребление:    
- Электроэнергия (установленная мощность) - 2 481 кВт;
- Теплоснабжение:    
Рыбоводный корпус:    
Расход тепла на вентиляцию (вода) - 1 100 000 Вт (670000 ккал/час)
Расход тепла на вентиляцию (электроэнергия) - 17 800 Вт (15500 ккал/час)
Расход тепла на вентиляцию в летний период (электроэнергия) - 777 000 Вт (670000 ккал/час)
Расход тепла на отопление Энергоблок: - 291 000 Вт (250000 ккал/час)
Расход тепла на вентиляцию (вода) - 199 000 Вт (171500 ккал/час)
Расход тепла на вентиляцию (электроэнергия) - 26 700 Вт (23000 ккал/час)
Расход тепла на отопление - 76 000 Вт (65000 ккал/час)
- Водопотребление (хозяйственные нужды/ производственные нужды) - 13,126 /286,48 */сут.;
- Водоотведение - 295,606 */сут.
Общая площадь - 10021,96 *
в том числе:    
- рыбоводный корпус - 9259,85 *
- энергоблок - 762,11 *
Строительный объем    
в том числе:    
- рыбоводный корпус - 82 440,0 *;
- энергоблок - 5 764,33 *

Характеристика района и площадки строительства:

1. Климатический район - 1В

2. Нормативная глубина промерзания грунта - 291 см

3. Категория грунтов по сейсмическим свойствам - III категория

4. Сейсмичность территории - 8 баллов

2.2. Здания и сооружения, входящие в состав объекта строительства:

Здания и сооружения Технико-экономические показатели
1. Рыбоводный корпус Строительно-монтажные работы. Рыбоводный корпус представляет собой одноэтажное здание с размерами в плане 102,0 x 90,0 м. высотой до низа ригелей от 4,8 до 9,3 м по уклону. Здание с конструктивной схемой каркасного типа, состоящее из поперечных многопролетных рам из стальных гнутых замкнутых сварных квадратных и прямоугольных профилей. Фундаменты в виде монолитных ж.б. перекрестных лент с подколонниками под стойки рам и фахверка. Монолитные железобетонные фундаментными балками размером 250x500. Шаг стоек рам в поперечном направлении составляет 18 м. Шаг рам в продольном направлении составляет 6 м. Сопряжение конструкций крайних стоек рам с фундаментом - шарнирное; средних стоек рам и стоек фахверка - жесткое. Сопряжение ригеля рамы с крайними стойками - жесткое; со средними стойками - шарнирное. Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается: в поперечном направлении - конструкциями несущих рам; в продольном направлении - системой вертикальных связей и распорок. Жесткость покрытия обеспечивается системой горизонтальных связей и распорок по ригелю рамы; жесткость торцевых стен - системой вертикальных связей и распорок по стойкам фахверка. Наружные стены - из металлических трехслойных сэндвич панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Покрытие из металлических трехслойных сэндвич-панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Перекрытия венткамер - монолитные железобетонные по профлисту. Лестницы и площадки - металлические. Крыльца - монолитные железобетонные с металлическими ограждениями. Подвесные потолки из кровельных сэндвич-панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Несущие элементы подвесного потолка крепятся к кровельным прогонам. Подвесной потолок облицовывается гипсокартонными листами. Перегородки из сэндвич-панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Кровля из профилированных стальных листов. Полы - эпоксидное покрытие, шлифованное бетонное покрытие, керамическая плитка, керамогранит, ламинат. Ворота секционные из металла с калиткой с автоматическим открыванием и ручным механическим открыванием. Двери - ПВХ. Наружные двери утепленные с порогом, доводчиком, двойной стеклопакет. Двери в помещении электрощитовой - противопожарные с самозапирающимся замком. Окна - ПВХ с пластиковыми подоконными досками. В производственном цехе окна с механическим дистанционным открыванием. Внутренняя отделка - керамическая плитка светлых тонов. Отопление - в производственных помещениях - воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. Над окнами установить специальные оконные инфракрасные обогреватели. В бытовых помещениях отопление водяное. Отопление главных производственных коридоров предусмотрено тепловентиляторами с водяным источником тепла. Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Канализация - Предусмотрена бытовая система канализации для приема, транспортировки и сброса бытовых сточных вод, производственная система канализации для приема транспортировки и сброса производственных сточных вод, механически загрязненная система канализации для приема транспортировки и сброса механически загрязненных вод. Механически загрязненные сточные воды отводятся в комплексную канализационную насосную станцию. Бытовые сточные воды и производственные сточные воды отводятся во внутриплощадочную бытовую канализационную сеть по трубам Ду 110 мм. Водоснабжение. Источником хозпитьевого, производственного противопожарного водоснабжения зданий рыбоводного корпуса и энергоблока являются два ввода водопровода диаметром 110 мм в здание энергоблока. Водопровод Ду 225 мм, из полиэтиленовых труб от перекрестка ул. Советская - пер. Ключевой до точки подключения завода. Источником производственного водоснабжения рыбоводного корпуса (на подпитку рыбоводного оборудования и санобработку полов и оборудования), является ввод водопровода диаметром 110 мм от двух артезианских скважин. Источником горячего водоснабжения зданий рыбоводного корпуса и энергоблока является тепловая сеть (точка подключения - магистральная теплотрасса по ул. Невельского). Сеть горячего водоснабжения в рыбоводном корпусе с циркуляцией. Система хозпитьевого производственного противопожарного водоснабжения в здании рыбоводного корпуса кольцевая. Электроснабжение - рабочее и аварийное электроосвещение осуществляется от групповых щитов освещения, запитанных от разных секций шин. Ремонтное освещение предусмотрено в помещениях электрощитовой, венткамере. Кабель для электроснабжения силового электрооборудования проложен в металлических лотках и металорукавах. Технологическое решение - по РД и ПД Пожарная сигнализация - по РД и ПД Радиофикация - по РД и ПД Телефонизация - по РД и ПД Отмостка по периметру здания асфальтобетонная.
2. Энергоблок Строительно-монтажные работы. Здание энергоблока представляет собой одноэтажное здание с размерами в плане 42,0 м x 18,0 м высотой до низа ригелей от 4,8 м до 5,7 м по уклону. Здание с конструктивной схемой каркасного типа, состоящее из поперечных многопролетных рам из стальных гнутых замкнутых сварных квадратных и прямоугольных профилей. Фундаменты монолитные железобетонные из перекрестных лент с подколонниками под стойки рам и фахверка. Каркас здания рыбоводного корпуса состоит из поперечных сквозных многопролетных рам и стальных гнутых замкнутых сварных квадратных и прямоугольных профилей. Шаг стоек рам в поперечном направлении составляет 18 м. Шаг рам в продольном направлении составляет 6 м. Сопряжение конструкций крайних стоек рам с фундаментом - шарнирное, средних стоек рам и стоек фахверка - жесткое. Сопряжение ригеля рамы с крайними стойками - жесткое, со средними стойками - шарнирное. Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается: в поперечном направлении - конструкциями несущих рам, в продольном направлении - системой вертикальных связей и распорок. Жесткость покрытия обеспечивается системой горизонтальных связей и распорок по ригелю рамы, жесткость торцевых стен - системой вертикальных связей и распорок по стойкам фахверка. Наружные стены - из металлических трехслойных сэндвич панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Покрытие - из металлических трехслойных сэндвич панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Перекрытия венткамер монолитные железобетонные по профлисту. Лестницы и площадки - металлические. Крыльца - монолитные железобетонные с металлическими ограждениями. Полы - бетонные. Электроснабжение - рабочее и аварийное электроосвещение осуществляется от разных секций шин. Источником питания электрических нагрузок энергоблока служит трансформаторная подстанция с трансформаторами 2 x 1000 кВА, расположенная в здании энергоблока. Для обеспечения надежности электроснабжения применяются шкафы автоматического ввода резерва, запитанное от разных секций. ВРУ (вводно-распределительный щит) обеспечивает электроснабжение и электроосвещение, вентиляции и нагрузок бытовых и вспомогательных помещений, наружного освещения. Водоснабжение - Источником хозпитьевого, производственного противопожарного водоснабжения здания энергоблока являются два ввода водопровода диаметром 110 мм в здание энергоблока. Водопровод Ду 225 мм, из полиэтиленовых труб от перекрестка ул. Советская - пер. Ключевой до точки подключения завода. Источником горячего водоснабжения здания энергоблока является тепловая сеть (точка подключения - магистральная теплотрасса по ул. Невельского). Сеть горячего водоснабжения в рыбоводном корпусе тупиковая. Производственные сети водопровода автоматизированы. Отопление - водяное и электрическими нагревательными приборами с установкой автоматических приборов. Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Канализация - очистка загрязненных хозбытовых сточных вод осуществляется на станции глубокой биологической очистки, и далее отводятся во внутриплощадочную бытовую сеть. Противопожарная сигнализация - автоматическая система сигнализации. Отмостка по периметру здания асфальтобетонная.
3. Артскважины Здание - каркасное с несущим металлическим каркасом. Размеры в плане 3,00 м x 4,00 м. Стены - из металлических трехслойных сэндвич панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). В надземном павильоне, над артезианской скважиной, устанавливаются отключающие задвижки Ду 110 мм на трубопроводах от каждой скважины и водомерный узел со счетчиком диаметром 65 мм на прямой линии. Также в надземном павильоне после водомерного узла устанавливается стационарный диафрагменный напорный гидробак, с полезной максимальной емкостью 450 л, диаметром 750 мм, H = 2280 мм. Для повышения давления в системе для противопожарных нужд, в помещении энергоблока, предусмотрена установка пожаротушения в комплекте с 1-м рабочим и 1-м резервным насосами, шкафом управления. Кровля - из металлических трехслойных сэндвич панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Полы - шлифованная поверхность монолитного бетона. Дверь - деревянная Окна - ПВХ Скважины - глубиной 90 м. Выполняется из стальных обсадных труб и перфорированных, с установкой фильтров и насосов с электродвигателем (ЭЦВ 6-16-75). Водоснабжение - ввод водопровода диаметром 110 мм для производственного водоснабжения. Электроснабжение от щита освещения 380/220 В
4. Наружные сети водоснабжения Система хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного водоснабжения осуществляется от двух артезианских скважин и городских сетей.
5. Наружные сети электроснабжения и трансформаторная подстанция Для электроснабжения нагрузок осетрового рыборазводного завода предусматривается комплексная трансформаторная подстанция внутренней установки КТП-2x1000 кВА, встроенная в здание энергоблока. Так же предусмотрено резервное питание от дизель генератора в утепленном контейнере и устанавливаемого около рыбоводного корпуса. Подключение КТП на напряжение 6 кВ выполняется по проходной схеме, кабелем сечением 3x120-6 кВ, проложенным в земле длиной 830 м. Электроосвещение территории завода обеспечивается прокладкой кабеля от щита наружного освещения с монтажом прожекторов и светильников. Внутриплощадочные кабельные линии марки АВБбШб, с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией напряжением 0,4 кВ прокладываются от КТП до объектов завода.
6. Наружные сети канализации Бытовые, производственные сточные воды, дождевая канализация направляются на комплексную канализационную станцию загрязненных хозбытовых сточных вод (КНС N 1 и N 2), по трубопроводам из полиэтиленовых труб Д 200 мм длиной 584 м, Д 65 мм длиной 451 м, Д 250 мм длиной 440 м, Д 300 мм длиной 303 м, Д 600 мм длиной 50 м. От насосной до отстойника канализация направляется по напорным полиэтиленовым трубам ПНД диаметром 80 мм.
7. Биологический пруд-отстойник Стены и днище биологического пруда выполнены из монолитного железобетона. Общая длина пруда составляет 40 м, ширина 14 м. Отметка дна верхней секции пруда плюс 1,00, нижней - плюс 0,80 м. Боковые стенки возвышаются над уровнем воды на 0,6 - 0,7 м. Уровень воды в пруду регулируется двумя шандорными переливами. Шандорные переливы представляют собой вертикальный железобетонный желоб с тремя парами пазов для установки двух шандор из дубовых досок и одного ряда защитных решеток. Шандорные переливы устраиваются на стенке, разделяющей секции пруда, и на торцевой стенке нижней секции. Для ограничения доступа шандорные переливы перекрываются металлическими крышками. В днище и стенках пруда устраиваются два поперечных температурно-осадочных шва, которые одновременно являются и антисейсмическими. Швы заполняются упругими прокладками, с установкой упругих связей. По дну пруда с помощью набетонки создается продольный уклон 0,005. Для обслуживания шандорных переливов на разделительной стенке пруда по стенке устраивается служебный мостик. По стенкам пруда и на мостике устанавливается ограждение. Водоотводящие трубопроводы прокладываются в траншеях, на 0,5 м ниже глубины промерзания, которая составляет 2,9 м. Самотечный водовод из рыбоводного цеха до насосной станции принят из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб диаметром 200 мм. Отстойник состоит из двух секций размером в плане 2,0 x 2,5 м и камеры переключения задвижек размером в плане 2,5 x 4,2 м. Глубина отстойника 4,0 м. Днище и стены отстойника выполняются из монолитного железобетона. Плиты покрытия и кольца под люки - сборные железобетонные. По стенам и покрытию отстойника устраивается теплоизоляция и гидроизоляция. По плитам покрытия производится отсыпка грунта толщиной 0,5 м. Отстойник оборудуется тремя люками. Из биологического пруда и отстойника в р. Амур водовод принят из труб ПНД диаметром 160 мм.
8. Наружные сети теплоснабжения Осуществляется от магистральной теплотрассы по ул. Невельского в надземном исполнении по опорам и подземном исполнении в лотках с обязательной теплоизоляцией стальных трубопроводов, устройством дренажных колодцев и монтажом запорной арматуры. Перекладку существующей теплосети выполнить в соответствии с проектом. Применить трубы стальные электросварные Диаметрами 32 мм длиной 6 м, 45 мм длиной 39 м, 57 длиной 400 м, 108 мм длиной 610 м, 133 мм длиной 55 м, 57 мм длиной 30, 108 мм длиной 330 м, 133 мм, длиной 16 м.
9. Сети телефонизации Подключение к городским телефонным сетям кабелем ТППэпз - 10 x 2 x 0,5, длиной 590 м. При прокладке кабельной канализации использовать асбестоцементные трубы Д 100 мм длиной 260 м.
10. Радиофикация Подключение к городским сетям проводом С-3 проложить по опорам, ввод в здание через абонентский трансформатор.
11. Благоустройство На заводе предусмотрено устройство металлического ограждения по железобетонным стойкам протяженностью 887 м, с устройством ворот и калиток. Озеленение - посев газонов многолетними травами. Тротуары с покрытием из асфальтобетона. Устройство дорожного покрытия из двухслойного асфальтобетона - 0,88 га. Вся свободная от застройки и дорожных покрытий территория озеленяется - 0,52 га.
12. Обводная дорога 2 С покрытием из асфальтобетонной смеси 1540 м , с устройством подпорной стенки из сборного железобетона.

2.3 Технологическое оборудование

№ пп Наименование оборудования Единица измерения Количество
1 Инкубационный аппарат "Осетр" (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 4
2 Бактерицидный облучатель УОВ 10С (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 2
3 Аппарат обесклеивания икры комплект 1
4 Инкубационный аппарат 200 л комплект 20
5 Бак круглый с рамой комплект 3
6 Бактерицидный облучатель шт. 12
7 Электробойлер 6 кВт комплект 2
8 Электробойлер 12 кВт комплект 4
9 Электробойлер 36 кВт комплект 6
10 Комбинированный фильтр КФ-10 комплект 4
11 Комбинированный фильтр КФ-60 комплект 44
12 Дегазатор-аэратор Дг-10 комплект 2
13 Дегазатор-аэратор Дг-400 комплект 2
14 Оксигенератор шт. 8
15 Инкубационный лоток ЛПЛ комплект 4
16 Бассейн рыбоводный 3x6x1,5 м комплект 8
17 Льдогенератор шт. 4
18 Воздуходувка SCL K04-MS (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 14
19 Воздуходувка SCL K06-MS (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 4
20 Барабанный сетчатый фильтр N 1602 комплект 4
21 Барабанный сетчатый фильтр N 1603 комплект 2
22 Насос циркуляционный NM 4 125x25 СЕ (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 36
23 Насос циркуляционный UP 32-55 (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 1
24 Насос погружной GMCM 50 СЕ (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 4
25 Распылитель воздуха комплект 370
26 Установка пожаротушения HY drO MX 2 CR32 (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком) комплект 1

Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru следующую документацию:

проектная, рабочая документация;

сметная документация;

Положительное заключение Государственной экспертизы - № 27 от 27.02.2010; № 23.04.2010, № 303-10/ХГЭ-0935/04 от 15.12.2010 г.

2.4 Стоимость строительства

Сметная стоимость строительства определена в базисных ценах, введенных с 01.01.2001 года в ФЕР-2001, методикой для определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации "МДС 81-35.2004", сборников сметных цен ФССЦ-2001. В указанных материалах отражена специфика состава расценок, учитывающая особенности Хабаровского края и части его - Николаевского района.

Часть стоимости оборудования определена по данным, полученным в фирме "EMF" (Германия) и на заводах России.

Средства на возведение временных зданий и сооружений согласно ГСН 81-05-01-2001 п. 5.5 прил. 1 - 4,6%. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по ГСН 81-05-02-2007 п. 1.25 тб. 4, 6 зона, прилож. 1, п. 27-а.

Затраты на добровольное страхование (строительные риски) в размере - 1% от стоимости СМР по главам 2-8 согласно МДС 81-35.2004.

Авторский надзор в размере 0,2% от полной стоимости по главам 1-9.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размер 3% от полной стоимости глав 1-12 (п. 4.96 МДС 81-35,2004).

Налог на добавленную стоимость - 18% принят на основании закона РФ от 07.07.03 № 117-РФ.

Полная сметная стоимость по сводному сметному расчету составляет:

в базисном уровне цен (без НДС) - 88 723,34 тыс. руб.,
том числе: СМР - 64 173,19 тыс. руб.,
    оборудование - 18 194,52 тыс. руб.,
    прочие затраты/ в т.ч. ПИР 6 355,63/ - 5 577,69 тыс. руб.,
    (возвратные суммы - 391,94 тыс. руб.)
    Кроме того, НДС - 15 970,20 тыс. руб.
в текущем уровне цен 3 квартала 2010 г. с НДС - 541 591,73 тыс.руб.,
том числе: СМР - 449 802,72 тыс. руб.,
    оборудование - 65 052,69 тыс. руб.,
    прочие затраты/ в т.ч. ПИР - 26736,32/ 20 600,63 тыс. руб.,
    (возвратные суммы - 2 328,12 тыс. руб.)

Пересчет в текущие цены 3 квартала 2010 г. произведен в соответствии с приложениями к письму Минрегиона России от 26.07.2010 г. № 28203-КК/08 по индексам:

    - на СМР - 5,94;
    - на оборудование - 3,03;
    - ПИР - 3,13;
    - прочие работы и затраты - 6,07.

Стоимость строительно-монтажных работ с учетом стоимости оборудования на "Строительство осетрового рыбоводного завода на р. Амур, Николаевский район, Хабаровский край", согласно Федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2011-2014 годах" и бюджетных ассигнований на основании письма Минэкономразвития России № 605-00/Д17 от 20.01.2011

3. Нормативно-технические требования

3.1 Выполнение работ и завершение строительно-монтажных работ на объектах должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам РФ.

4. Требования к организации и производству работ

4.1.1. Генподрядчик осуществляет подготовку территории строительной площадки с необходимым переносом зданий, сооружений, инженерных сетей, выносом коммуникаций.

4.1.2. Генподрядчик перед началом строительно-монтажных работ выполняет вынос объекта в натуру с закреплением геодезической основы, обеспечивает ее сохранность и по акту приемки передает исполнительную документацию Заказчику.

4.1.3. Генподрядчик осуществляет временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

4.1.4. При заключении Государственного контракта согласовать с Заказчиком календарный план строительно-монтажных работ в соответствии с лимитами капитальных вложений и сводно-сметный расчет (договорной) цены строительств (обязательное приложение к ГК).

4.1.5. К Государственному контракту представить протокол согласования договорной цены в ценах 2001 года согласно утвержденной сметной документации и твердой договорной цены с учетом итога прошедшего аукциона (обязательное приложение к ГК).

4.1.6 Перед началом работ в установленном порядке представить проект производства работ (ППР).

4.1.7 На технологические процессы производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в установленном порядке технологические карты.

5. Производство работ

Генподрядчик обязан:

5.1 В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

5.2 В процессе производства работ применять все необходимые меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами).

5.3 В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются.

5.4 Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

5.5 Выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ.

5.6 Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода.

5.7 Возвести на территории строительной площадке все временные здания и сооружения согласно (ПОС) необходимые для хранения материалов и выполнения работ по Государственному контракту.

6. Приемка-сдача работ

6.1 Подрядчик предоставляет одновременно с формами акта выполненного объема работ (КС 2; КС 3) комплект "Исполнительной документации" на строительно-монтажные работы и оформленные документы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, статья 55, пункт 3, подпункты 1 - 9 (в том числе технические паспорта на здания и сооружения).

6.2 Подрядчику обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации рыбоводного завода, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта оборудования и объектов.

6.3 Приемка и полный расчет за выполненные работы производится после пробной эксплуатации и устранения выявленных замечаний.

6.4 Подрядчик оформляет всю исполнительную документацию по объекту для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе регистрирует, оформляет соответствующие акты по приему приборов учета инспектирующими органами (горводоканал, электросети, теплосети).

6.5 Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия составляет 60 месяцев с даты подписания Государственным заказчиком акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.6 Подрядчик выполняет монтаж оборудования и передает Заказчику по акту приема-передачи.

6.8 Подрядчик выполняет пусконаладочные работы, оформляет пакет документов, установленного образца и передает их Заказчику.

6.9 Прием объекта в эксплуатацию производить в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"

7. Особые требования

7.1 Подрядчик представляет достоверные сведения в соответствии с требованиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом РФ.

7.2. В процессе строительно-монтажных работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентное только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по обязательному согласованию с Заказчиком.

7.3. Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком.

7.4. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В процессе производства работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком).

Приложение № 2
к Аукционной документации

Проект

Государственный контракт
на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края

г. Москва                                          "__" _________ 2011 г.

Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство), именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 № 444, с одной стороны и __________________________________________________ ________________________________________________________, признанное победителем открытого аукциона в электронной форме на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от "__"_________ 2011 г. № _____, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить строительство осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края (далее - Объект), строительство Объекта должно осуществляться в соответствии с Техническим заданием Приложение № 1 к настоящему Контракту, проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику в сроки установленные настоящим Контрактом, и Календарным планом Приложение № 2 к настоящему Контракту, включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строительством Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок (общей площадью 10021,96 *), для выполнения работ по Контракту, проектную и рабочую документацию, принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по строительству Объекта.

1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________________________________________ рублей _____ копеек (включая НДС).

При этом стоимость выполненных работ по Контракту в 2011 году составляет не менее 94 095 900 (Девяносто четыре миллиона девяносто пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС;

- в 2012 году - не менее 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС;

- в 2013 году - не менее 110 100 000 (Сто десять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС;

- в 2014 году - не более - 177 835 100 (Сто семьдесят семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч сто) рублей 00 копеек с учетом НДС.

В каждом финансовом году возможно увеличение объема выполненных работ (по согласованию с Государственным заказчиком и заказчиком-застройщиком) и соответственно объемов финансирования. Цена Контракта при этом остается неизменной.

2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением строительством Объекта;

- оплата аренды необходимых для строительства машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (строительством Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных со строительством Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата выполненных работ и этапов работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану Приложение № 2 к настоящему Контракту, подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ и форм отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту.

2.4. Оплата выполненных работ и этапов работ производится Государственным заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.3. Контракта.

2.5. Датой оплаты работ и этапов работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.6. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом.

2.7. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.8. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

2.9. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ (строительства Объекта) определены сторонами: Начало работ: С момента заключения настоящего Контракта. Окончание работ: 20 ноября 2014 года.

Этапы работ должны выполняться Подрядчиком в сроки, установленные Календарным планом Приложение № 2.

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, а также этапов работ, в соответствии с Календарным планом Приложение №  2 к настоящему Контракту является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом Приложение № 2 к настоящему Контракту.

3.4. Государственный заказчик передает Подрядчику проектную (включая смету) и рабочую документации на строительство Объекта в течение 25 дней с момента заключения настоящего Контракта.

3.5. Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику документы, указанные в п. 3.4. Контракта в течение 15 дней с момента подписания Сторонами акта сдачи Объекта в эксплуатацию.

4. Обязательства сторон

4.1. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок.

4.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документациями, Календарным планом Приложение №  2 к настоящему Контракту и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров.

4.1.4. Возвести собственными силами за счет цены Контракта все временные сооружения.

4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Государственный заказчик.

4.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.

4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок.

4.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика.

4.1.10. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.11. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.12. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.13. Передать по окончании строительства Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.1.14. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

4.1.15. Заключить Договоры:

- с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении № 3 к настоящему Контракту;

- на шефмонтаж оборудования с вызовом персонала для его производства.

4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Обязательства Государственного заказчика.

Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Подрядчику в 45-дневный срок со дня заключения настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период строительства Объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, в составе и в срок, указанные в разделе 3 настоящего Контракта.

Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке.

4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным планом Приложение №  2 к настоящему Контракту.

4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

4.2.5. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта.

4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ (строительства).

4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. Сдача и приемка работ (этапов работ)

5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

5.2. Приемка окончательного результата выполненных работ (Объекта) осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3. Приемка этапов работ, выполненных Подрядчиком, согласно Календарного плана Приложение №  2, осуществляется в порядке, установленном п. 5.4. настоящего Контракта.

Акты приема-передачи выполненных работ, а также справки о стоимости выполненных работ по формам отчетности КС-2 и КС-3 в обязательном порядке подписываются Сторонами Контракта. Не подписание указанных документов обоими Сторонами Контракта является подтверждением не приемки работ Государственным заказчиком.

5.4. Приемка Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.

Приемка работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ формы КС-6.

Завершение Подрядчиком строительство Объекта подтверждается подписанным Сторонами Контракта актом сдачи Объекта в эксплуатацию.

5.5. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством Объекта 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

5.6. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.

5.7. При сдаче работы (Объекта) Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.8. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30 дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных работах по настоящему Контракту.

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.

7. Обеспечение строительства здания материалами и оборудованием

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием Приложение № 1 к настоящему Контракту и в соответствии с Календарным планом Приложение №  2 к настоящему Контракту.

7.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию Объекта.

7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых для строительства Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

8. Строительная площадка

8.1. Государственный заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей для строительства Объекта передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.

8.2. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, в процессе строительства являются обязанностью Государственного заказчика, который не менее чем за 10 календарных дней до начала работ по строительству передает Подрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные, на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

8.3. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

8.4. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного заказчика.

8.5. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.6. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком.

9. Журнал производства работ

9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме №  КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №  71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика.

9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.

10. Охрана объекта

10.1. Охрану строящегося Объекта до полного завершения работ (до сдачи построенного Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.

10.2. Охране подлежит строительный Объект, а также предназначенные для строительства материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.

10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.

11. Контроль и надзор Государственного заказчика за исполнением Контракта

11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 №  315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 № 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении в качестве своего представителя инженерной организации. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет строительный контроль и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.

Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

12. Скрытые строительные работы

12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком.

Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

13. Право собственности

13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период строительства строящийся Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или строительство отдельной его части никакой третьей стороне.

13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ.

14. Страхование объекта строительства

14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.

14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту.

15. Имущественная ответственность

15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику:

- за окончание строительства Объекта, а также при нарушении сроков выполнения этапов работ, установленных Календарным планом Приложение № 2 после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеня в размере 2% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеня в размере 2% от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

15.3. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе Подрядчика, а также в случае отказа Подрядчика от выполнения работ, а равно и ненадлежащего выполнения работ по Контракту он обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта, а также выплатить в полном объеме денежные средства, выплаченные Государственным заказчиком по настоящему Контракту.

15.4. В случае поломок Объекта, включая выход из рабочего состояния оборудования, конструкторские разрушения и прочие поломки Подрядчик в течение 5 лет с момента подписания акта передачи Объекта в эксплуатацию обязан за свой счет устранить все поломки, или выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта.

15.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.

15.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15.7. Результаты выполнения работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком согласно п. 2.5. настоящего Контракта переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта строительства в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике.

16. Обеспечение исполнения Контракта

16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 30 % (Тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 153 609 300 (Сто пятьдесят три миллиона шестьсот девять тысяч триста) рублей 00 копеек с учетом НДС.

В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

16.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

16.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

16.4. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

18. Разрешение споров между Сторонами

18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии.

19. Прочие условия

19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

19.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

19.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

19.5. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 20 декабря 2014 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.

19.6. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта "Государственного заказчика", с Росрыболовства на строительство осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

19.7. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

19.8. Персонал Подрядчика.

19.8.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ.

19.8.2 Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом.

19.8.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

19.8.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения.

19.9. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Контракту

Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

1. Техническое задание - Приложение № 1;

2. Календарный план - Приложение № 2

21. Адреса и реквизиты сторон

Государственный заказчик:            Подрядчик:

Федеральное агентство

по рыболовству

107996, г. Москва

Рождественский бульвар, д. 12

ИНН 7702679523, КПП 770201001,

л/с 03731000760

Отделение N 1

Московского ГТУ банка России

г. Москвы,

р/с. 40105810700000010079

БИК 044583001

От Государственного заказчика:

Руководитель Федерального

агентства по рыболовству

__________________ А.А.Крайний

Приложение № 1
к Государственному контракту

Техническое задание
на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур федерального государственного учреждения "Амурское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" Николаевский район, Хабаровского края

Государственный заказчик:

Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес строительства:

г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край.

Основание для проведения работ (включая размещение государственного заказа):

В соответствии с перечнем строек объектов для федеральных государственных нужд на 2011 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по Федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах".

Федеральный закон РФ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 г № 94-ФЗ.

Способ проведения торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

Источник финансирования: Средства федерального бюджета.

Наименование объекта капитального строительства: "Строительство осетрового рыбоводного завода на р. Амур, Николаевский район, Хабаровский край".

Адрес объекта строительства:

Хабаровский край, Николаевский муниципальный район, городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре". Кадастровый номер земельного участка: 27:20:010157:145; 27:20:010157:150.

Срок начала и окончания работ:

Начало работ: с момента заключения государственного контракта. Окончание работ: до 20 ноября 2014 года.

1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР)

1.1. Основанием для производства строительно-монтажных работ являются:

- разрешение на строительство - № RU27510101-66 от 16.02.2011 г.

- правоустанавливающий документ на земельный участок Постановление Главы Николаевского муниципального района №  38 от 10.03.2010 г. Договора на безвозмездное срочное пользование земельным участком № 10/126 от 23.07.2010 г.; № 10/125 от 23.07.2010 г.

- Проектная и рабочая документация - выполнена ОАО "Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом по развитию и эксплуатации флота (ОАО "Гипрорыбфлот"), на основании государственного контракта № 46 от 27 июля 2009 года.

- Положительное заключение Государственной экспертизы - № 27 от 27.02.2010; № 23.04.2010, № 303-10/ХГЭ-0935/04 от 15.12.2010 г.

2. Описание объекта строительства

2.1 Технико-экономические показатели объекта:

Мощность предприятия:

Ожидаемые результаты

Восстановление популяции осетровых видов рыб.

Проектная мощность завода выращивание - 1 млн. штук молоди амурского осетра и калуги стандартной навески, 10 млн. штук икры амурских осетровых рыб от производителей, заготавливаемых в р. Амур.

Наименование Масса, г Кол-во, тыс. шт.
Выпуск молоди амурского осетра 10 250
Выпуск молоди амурского осетра 20 250
Выпуск молоди калуги 10 250
Выпуск молоди калуги 20 250
Заготовка и передача оплодотворенной икры амурского осетра     5000
Заготовка и передача оплодотворенной икры калуги     5000

Режим работы:

- рабочих дней в году - 365 дней;
- смен в сутки - 3;
- продолжительность смены - 8 ч.
Общая численность работающих - 60 чел.
Энергопотребление:    
- Электроэнергия (установленная мощность) - 2 481 кВт;
- Теплоснабжение:    
Рыбоводный корпус:    
Расход тепла на вентиляцию (вода) - 1 100 000 Вт (670000 ккал/час)
Расход тепла на вентиляцию (электроэнергия) - 17 800 Вт (15500 ккал/час)
Расход тепла на вентиляцию в летний период (электроэнергия) - 777 000 Вт (670000 ккал/час)
Расход тепла на отопление - 291 000 Вт (250000 ккал/час)
Энергоблок:    
Расход тепла на вентиляцию (вода) - 199 000 Вт (171500 ккал/час)
Расход тепла на вентиляцию (электроэнергия) - 26 700 Вт (23000 ккал/час)
Расход тепла на отопление - 76 000 Вт (65000 ккал/час)
- Водопотребление (хозяйственные нужды/ производственные нужды) - 13,126 /286,48 */сут.;
- Водоотведение - 295,606 м3/сут.
Общая площадь - 10021,96 *
в том числе:    
- рыбоводный корпус - 9259,85 *
- энергоблок - 762,11 *
Строительный объем    
в том числе:    
- рыбоводный корпус - 82 440,0 *;
- энергоблок - 5 764,33 *

Характеристика района и площадки строительства:

1. Климатический район - 1В

2. Нормативная глубина промерзания грунта - 291 см

3. Категория грунтов по сейсмическим свойствам - III категория

4. Сейсмичность территории - 8 баллов

2.2. Здания и сооружения, входящие в состав объекта строительства:

Здания и сооружения Технико-экономические показатели
1. Рыбоводный корпус Строительно-монтажные работы. Рыбоводный корпус представляет собой одноэтажное здание с размерами в плане 102,0 x 90,0 м. высотой до низа ригелей от 4,8 до 9,3 м по уклону. Здание с конструктивной схемой каркасного типа, состоящее из поперечных многопролетных рам из стальных гнутых замкнутых сварных квадратных и прямоугольных профилей. Фундаменты в виде монолитных ж.б. перекрестных лент с подколонниками под стойки рам и фахверка. Монолитные железобетонные фундаментными балками размером 250x500. Шаг стоек рам в поперечном направлении составляет 18 м. Шаг рам в продольном направлении составляет 6 м. Сопряжение конструкций крайних стоек рам с фундаментом - шарнирное; средних стоек рам и стоек фахверка - жесткое. Сопряжение ригеля рамы с крайними стойками - жесткое; со средними стойками - шарнирное. Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается: в поперечном направлении - конструкциями несущих рам; в продольном направлении - системой вертикальных связей и распорок. Жесткость покрытия обеспечивается системой горизонтальных связей и распорок по ригелю рамы; жесткость торцевых стен - системой вертикальных связей и распорок по стойкам фахверка. Наружные стены - из металлических трехслойных сэндвич панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с с Государственным заказчиком (Застройщиком). Покрытие из металлических трехслойных сэндвич-панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Перекрытия венткамер - монолитные железобетонные по профлисту. Лестницы и площадки - металлические. Крыльца - монолитные железобетонные с металлическими ограждениями. Подвесные потолки из кровельных сэндвич-панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Несущие элементы подвесного потолка крепятся к кровельным прогонам. Подвесной потолок облицовывается гипсокартонными листами. Перегородки из сэндвич-панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Кровля из профилированных стальных листов. Полы - эпоксидное покрытие, шлифованное бетонное покрытие, керамическая плитка, керамогранит, ламинат. Ворота секционные из металла с калиткой с автоматическим открыванием и ручным механическим открыванием. Двери - ПВХ. Наружные двери утепленные с порогом, доводчиком, двойной стеклопакет. Двери в помещении электрощитовой - противопожарные с самозапирающимся замком. Окна - ПВХ с пластиковыми подоконными досками. В производственном цехе окна с механическим дистанционным открыванием. Внутренняя отделка - керамическая плитка светлых тонов. Отопление - в производственных помещениях - воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. Над окнами установить специальные оконные инфракрасные обогреватели. В бытовых помещениях отопление водяное. Отопление главных производственных коридоров предусмотрено тепловентиляторами с водяным источником тепла. Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Канализация - Предусмотрена бытовая система канализации для приема, транспортировки и сброса бытовых сточных вод, производственная система канализации для приема транспортировки и сброса производственных сточных вод, механически загрязненная система канализации для приема транспортировки и сброса механически загрязненных вод. Механически загрязненные сточные воды отводятся в комплексную канализационную насосную станцию. Бытовые сточные воды и производственные сточные воды отводятся во внутриплощадочную бытовую канализационную сеть по трубам Ду 110 мм. Водоснабжение. Источником хоз-питьевого, производственного противопожарного водоснабжения зданий рыбоводного корпуса и энергоблока являются два ввода водопровода диаметром 110 мм в здание энергоблока. Водопровод Ду 225 мм, из полиэтиленовых труб от перекрестка ул. Советская - пер. Ключевой до точки подключения завода. Источником производственного водоснабжения рыбоводного корпуса (на подпитку рыбоводного оборудования и санобработку полов и оборудования), является ввод водопровода диаметром 110 мм от двух артезианских скважин. Источником горячего водоснабжения зданий рыбоводного корпуса и энергоблока является тепловая сеть (точка подключения - магистральная теплотрасса по ул. Невельского). Сеть горячего водоснабжения в рыбоводном корпусе с циркуляцией. Система хозпитьевого производственного противопожарного водоснабжения в здании рыбоводного корпуса кольцевая. Электроснабжение - рабочее и аварийное электроосвещение осуществляется от групповых щитов освещения, запитанных от разных секций шин. Ремонтное освещение предусмотрено в помещения электрощитовой, венткамере. Кабель для электроснабжения силового электрооборудования проложен в металлических лотках и металорукавах. Технологическое решение - по РД и ПД Пожарная сигнализация - по РД и ПД Радиофикация - по РД и ПД Телефонизация - по РД и ПД Отмостка по периметру здания асфальтобетонная.
2. Энергоблок Строительно-монтажные работы. Здание энергоблока представляет собой одноэтажное здание с размерами в плане 42,0 м x 18,0 м высотой до низа ригелей от 4,8 м до 5,7 м по уклону. Здание с конструктивной схемой каркасного типа, состоящее из поперечных многопролетных рам из стальных гнутых замкнутых сварных квадратных и прямоугольных профилей. Фундаменты монолитные железобетонные из перекрестных лент с подколонниками под стойки рам и фахверка. Каркас здания рыбоводного корпуса состоит из поперечных сквозных многопролетных рам и стальных гнутых замкнутых сварных квадратных и прямоугольных профилей. Шаг стоек рам в поперечном направлении составляет 18 м. Шаг рам в продольном направлении составляет 6 м. Сопряжение конструкций крайних стоек рам с фундаментом - шарнирное, средних стоек рам и стоек фахверка - жесткое. Сопряжение ригеля рамы с крайними стойками - жесткое, со средними стойками - шарнирное. Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается: в поперечном направлении - конструкциями несущих рам, в продольном направлении - системой вертикальных связей и распорок. Жесткость покрытия обеспечивается системой горизонтальных связей и распорок по ригелю рамы, жесткость торцевых стен - системой вертикальных связей и распорок по стойкам фахверка. Наружные стены - из металлических трехслойных сэндвич панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Покрытие - из металлических трехслойных сэндвич панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Перекрытия венткамер монолитные железобетонные по профлисту. Лестницы и площадки - металлические. Крыльца - монолитные железобетонные с металлическими ограждениями. Полы - бетонные. Электроснабжение - рабочее и аварийное электроосвещение осуществляется от разных секций шин. Источником питания электрических нагрузок энергоблока служит трансформаторная подстанция с трансформаторами 2 x 1000 кВА, расположенная в здании энергоблока. Для обеспечения надежности электроснабжения применяются шкафы автоматического ввода резерва, запитанное от разных секций. ВРУ (вводно-распределительный щит) обеспечивает электроснабжение и электроосвещение, вентиляции и нагрузок бытовых и вспомогательных помещений, наружного освещения. Водоснабжение - Источником хозпитьевого, производственного противопожарного водоснабжения здания энергоблока являются два ввода водопровода диаметром 110 мм в здание энергоблока. Водопровод Ду 225 мм, из полиэтиленовых труб от перекрестка ул. Советская - пер. Ключевой до точки подключения завода. Источником горячего водоснабжения здания энергоблока является тепловая сеть (точка подключения - магистральная теплотрасса по ул. Невельского). Сеть горячего водоснабжения в рыбоводном корпусе тупиковая. Производственные сети водопровода автоматизированы. Отопление - водяное и электрическими нагревательными приборами с установкой автоматических приборов. Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Канализация - очистка загрязненных хозбытовых сточных вод осуществляется на станции глубокой биологической очистки, и далее отводятся во внутриплощадочную бытовую сеть. Противопожарная сигнализация - автоматическая система сигнализации. Отмостка по периметру здания асфальтобетонная.
3. Артскважины Здание - каркасное с несущим металлическим каркасом. Размеры в плане 3,00 м x 4,00 м. Стены - из металлических трехслойных сэндвич панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). В надземном павильоне, над артезианской скважиной, устанавливаются отключающие задвижки Ду 110 мм на трубопроводах от каждой скважины и водомерный узел со счетчиком диаметром 65 мм на прямой линии. Также в надземном павильоне после водомерного узла устанавливается стационарный диафрагменный напорный гидробак, с полезной максимальной емкостью 450 л, диаметром 750 мм, H = 2280 мм. Для повышения давления в системе для противопожарных нужд, в помещении энергоблока, предусмотрена установка пожаротушения в комплекте с 1-м рабочим и 1-м резервным насосами, шкафом управления. Кровля - из металлических трехслойных сэндвич панелей (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). Полы - шлифованная поверхность монолитного бетона. Дверь - деревянная Окна - ПВХ Скважины - глубиной 90 м. Выполняется из стальных обсадных труб и перфорированных, с установкой фильтров и насосов с электродвигателем (ЭЦВ 6-16-75). Водоснабжение - ввод водопровода диаметром 110 мм для производственного водоснабжения. Электроснабжение от щита освещения 380/220 В
4. Наружные сети водоснабжения Система хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного водоснабжения осуществляется от двух артезианских скважин и городских сетей.
5. Наружные сети электроснабжения и трансформаторная подстанция Для электроснабжения нагрузок осетрового рыборазводного завода предусматривается комплексная трансформаторная подстанция внутренней установки КТП-2x1000 кВА, встроенная в здание энергоблока. Так же предусмотрено резервное питание от дизель генератора в утепленном контейнере и устанавливаемого около рыбоводного корпуса. Подключение КТП на напряжение 6 кВ выполняется по проходной схеме, кабелем сечением 3x120-6 кВ, проложенным в земле длиной 830 м. Электроосвещение территории завода обеспечивается прокладкой кабеля от щита наружного освещения с монтажом прожекторов и светильников. Внутриплощадочные кабельные линии марки АВБбШб, с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией напряжением 0,4 кВ прокладываются от КТП до объектов завода.
6. Наружные сети канализации Бытовые, производственные сточные воды, дождевая канализация направляются на комплексную канализационную станцию загрязненных хозбытовых сточных вод (КНС N 1 и N 2), по трубопроводам из полиэтиленовых труб Д 200 мм длиной 584 м, Д 65 мм длиной 451 м, Д 250 мм длиной 440 м, Д 300 мм длиной 303 м, Д 600 мм длиной 50 м. От насосной до отстойника канализация направляется по напорным полиэтиленовым трубам ПНД диаметром 80 мм.
7. Биологический пруд-отстойник Стены и днище биологического пруда выполнены из монолитного железобетона. Общая длина пруда составляет 40 м, ширина 14 м. Отметка дна верхней секции пруда плюс 1,00, нижней - плюс 0,80 м. Боковые стенки возвышаются над уровнем воды на 0,6 - 0,7 м. Уровень воды в пруду регулируется двумя шандорными переливами. Шандорные переливы представляют собой вертикальный железобетонный желоб с тремя парами пазов для установки двух шандор из дубовых досок и одного ряда защитных решеток. Шандорные переливы устраиваются на стенке, разделяющей секции пруда, и на торцевой стенке нижней секции. Для ограничения доступа шандорные переливы перекрываются металлическими крышками. В днище и стенках пруда устраиваются два поперечных температурно-осадочных шва, которые одновременно являются и антисейсмическими. Швы заполняются упругими прокладками, с установкой упругих связей. По дну пруда с помощью набетонки создается продольный уклон 0,005. Для обслуживания шандорных переливов на разделительной стенке пруда по стенке устраивается служебный мостик. По стенкам пруда и на мостике устанавливается ограждение. Водоотводящие трубопроводы прокладываются в траншеях, на 0,5 м ниже глубины промерзания, которая составляет 2,9 м. Самотечный водовод из рыбоводного цеха до насосной станции принят из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб диаметром 200 мм. Отстойник состоит из двух секций размером в плане 2,0 x 2,5 м и камеры переключения задвижек размером в плане 2,5 x 4,2 м. Глубина отстойника 4,0 м. Днище и стены отстойника выполняются из монолитного железобетона. Плиты покрытия и кольца под люки - сборные железобетонные. По стенам и покрытию отстойника устраивается теплоизоляция и гидроизоляция. По плитам покрытия производится отсыпка грунта толщиной 0,5 м. Отстойник оборудуется тремя люками. Из биологического пруда и отстойника в р. Амур водовод принят из труб ПНД диаметром 160 мм.
8. Наружные сети теплоснабжения Осуществляется от магистральной теплотрассы по ул. Невельского в надземном исполнении по опорам и подземном исполнении в лотках с обязательной теплоизоляцией стальных трубопроводов, устройством дренажных колодцев и монтажом запорной арматуры. Перекладку существующей теплосети выполнить в соответствии с проектом. Применить трубы стальные электросварные Диаметрами 32 мм длиной 6 м, 45 мм длиной 39 м, 57 длиной 400 м, 108 мм длиной 610 м, 133 мм длиной 55 м, 57 мм длиной 30, 108 мм длиной 330 м, 133 мм, длиной 16 м.
9. Сети телефонизации Подключение к городским телефонным сетям кабелем ТППэпз - 10 x 2 x 0,5, длиной 590 м. При прокладке кабельной канализации использовать асбестоцементные трубы Д 100 мм длиной 260 м.
10. Радиофикация Подключение к городским сетям проводом С-3 проложить по опорам, ввод в здание через абонентский трансформатор.
11. Благоустройство На заводе предусмотрено устройство металлического ограждения по железобетонным стойкам протяженностью 887 м, с устройством ворот и калиток. Озеленение - посев газонов многолетними травами. Тротуары с покрытием из асфальтобетона. Устройство дорожного покрытия из двухслойного асфальтобетона - 0,88 га. Вся свободная от застройки и дорожных покрытий территория озеленяется - 0,52 га.
12. Обводная дорога С покрытием из асфальтобетонной смеси 1540 *, с устройством подпорной стенки из сборного железобетона.

2.3 Технологическое оборудование

№ пп Наименование оборудования Единица измерения Количество
1 Инкубационный аппарат "Осетр" (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 4
2 Бактерицидный облучатель УОВ 10С (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 2
3 Аппарат обесклеивания икры комплект 1
4 Инкубационный аппарат 200 л комплект 20
5 Бак круглый с рамой комплект 3
6 Бактерицидный облучатель шт. 12
7 Электробойлер 6 кВт комплект 2
8 Электробойлер 12 кВт комплект 4
9 Электробойлер 36 кВт комплект 6
10 Комбинированный фильтр КФ-10 комплект 4
11 Комбинированный фильтр КФ-60 комплект 44
12 Дегазатор-аэратор Дг-10 комплект 2
13 Дегазатор-аэратор Дг-400 комплект 2
14 Оксигенератор шт. 8
15 Инкубационный лоток ЛПЛ комплект 4
16 Бассейн рыбоводный 3x6x1,5 м комплект 8
17 Льдогенератор шт. 4
18 Воздуходувка SCL K04-MS (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 14
19 Воздуходувка SCL K06-MS (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 4
20 Барабанный сетчатый фильтр N 1602 комплект 4
21 Барабанный сетчатый фильтр N 1603 комплект 2
22 Насос циркуляционный NM 4 125x25 СЕ (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 36
23 Насос циркуляционный UP 32-55 (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 1
24 Насос погружной GMCM 50 СЕ (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком). комплект 4
25 Распылитель воздуха комплект 370
26 Установка пожаротушения HY drO MX 2 CR32 (или эквивалент только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком) комплект 1

Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru следующую документацию:

проектная, рабочая документация;

сметная документация;

Положительное заключение Государственной экспертизы - №  27 от 27.02.2010; № 23.04.2010, № 303-10/ХГЭ-0935/04 от 15.12.2010 г.

2.4 Стоимость строительства

Сметная стоимость строительства определена в базисных ценах, введенных с 01.01.2001 года в ФЕР-2001, методикой для определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации "МДС 81-35.2004", сборников сметных цен ФССЦ-2001. В указанных материалах отражена специфика состава расценок, учитывающая особенности Хабаровского края и части его - Николаевского района.

Часть стоимости оборудования определена по данным, полученным в фирме "EMF" (Германия) и на заводах России.

Средства на возведение временных зданий и сооружений согласно ГСН 81-05-01-2001 п. 5.5 прил. 1 - 4,6%. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по ГСН 81-05-02-2007 п. 1.25 тб. 4, 6 зона, прилож. 1, п. 27-а.

Затраты на добровольное страхование (строительные риски) в размере - 1% от стоимости СМР по главам 2-8 согласно МДС 81-35.2004.

Авторский надзор в размере 0,2% от полной стоимости по главам 1-9.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размер 3% от полной стоимости глав 1-12 (п. 4.96 МДС 81-35,2004).

Налог на добавленную стоимость - 18% принят на основании закона РФ от 07.07.03 № 117-РФ.

Полная сметная стоимость по сводному сметному расчету составляет:

- в базисном уровне цен (без НДС) - 88 723,34 тыс. руб.,
в том числе: СМР - 64 173,19 тыс. руб.,
    оборудование - 18 194,52 тыс. руб.,
    прочие затраты/ в т.ч. ПИР 6 355,63/ - 5 577,69 тыс. руб.,
    (возвратные суммы - 391,94 тыс. руб.)
    Кроме того, НДС - 15 970,20 тыс. руб.
- в текущем уровне цен 3 квартала 2010 г.с НДС - 541 591,73 тыс.руб.,
в том числе: СМР - 449 802,72 тыс. руб.,
    оборудование - 65 052,69 тыс. руб.,
    прочие затраты/ в т.ч. ПИР - 26736,32 / 20 600,63 тыс. руб.,
    (возвратные суммы - 2 328,12 тыс. руб.)

Пересчет в текущие цены 3 квартала 2010 г. произведен в соответствии с приложениями к письму Минрегиона России от 26.07.2010 г. № 28203-КК/08 по индексам:

    - на СМР - 5,94;
    - на оборудование - 3,03;
    - ПИР - 3,13;
    - прочие работы и затраты - 6,07.

Стоимость строительно-монтажных работ с учетом стоимости оборудования на "Строительство осетрового рыбоводного завода на р. Амур, Николаевский район, Хабаровский край", согласно Федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2011-2014 годах" и бюджетных ассигнований на основании письма Минэкономразвития России № 605-00/Д17 от 20.01.2011

3. Нормативно-технические требования

3.1 Выполнение работ и завершение строительно-монтажных работ на объектах должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам РФ.

4. Требования к организации и производству работ

4.1.1. Генподрядчик осуществляет подготовку территории строительной площадки с необходимым переносом зданий, сооружений, инженерных сетей, выносом коммуникаций.

4.1.2. Генподрядчик перед началом строительно-монтажных работ выполняет вынос объекта в натуру с закреплением геодезической основы, обеспечивает ее сохранность и по акту приемки передает исполнительную документацию Заказчику.

4.1.3. Генподрядчик осуществляет временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

4.1.4. При заключении Государственного контракта согласовать с Заказчиком календарный план строительно-монтажных работ в соответствии с лимитами капитальных вложений и сводно-сметный расчет (договорной) цены строительств (обязательное приложение к ГК).

4.1.5. К Государственному контракту представить протокол согласования договорной цены в ценах 2001 года согласно утвержденной сметной документации и твердой договорной цены с учетом итога прошедшего аукциона (обязательное приложение к ГК).

4.1.6 Перед началом работ в установленном порядке представить проект производства работ (ППР).

4.1.7 На технологические процессы производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в установленном порядке технологические карты.

5. Производство работ

Генподрядчик обязан:

5.1 В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

5.2 В процессе производства работ применять все необходимые меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами).

5.3 В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются.

5.4 Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

5.5 Выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ.

5.6 Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода.

5.7 Возвести на территории строительной площадке все временные здания и сооружения согласно (ПОС) необходимые для хранения материалов и выполнения работ по Государственному контракту.

6. Приемка-сдача работ

6.1 Подрядчик предоставляет одновременно с формами акта выполненного объема работ (КС 2; КС 3) комплект "Исполнительной документации" на строительно-монтажные работы и оформленные документы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, статья 55, пункт 3, подпункты 1 - 9 (в том числе технические паспорта на здания и сооружения).

6.2 Подрядчику обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации рыбоводного завода, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта оборудования и объектов.

6.3 Приемка и полный расчет за выполненные работы производится после пробной эксплуатации и устранения выявленных замечаний.

6.4 Подрядчик оформляет всю исполнительную документацию по объекту для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе регистрирует, оформляет соответствующие акты по приему приборов учета инспектирующими органами (горводоканал, электросети, теплосети).

6.5 Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия составляет 60 месяцев с даты подписания Государственным заказчиком акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.6 Подрядчик выполняет монтаж оборудования и передает Заказчику по акту приема-передачи.

6.8 Подрядчик выполняет пусконаладочные работы, оформляет пакет документов, установленного образца и передает их Заказчику.

6.9 Прием объекта в эксплуатацию производить в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"

7. Особые требования

7.1 Подрядчик представляет достоверные сведения в соответствии с требованиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом РФ. 7.2. В процессе строительно-монтажных работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентное только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по обязательному согласованию с Заказчиком. 7.3. Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком. 7.4. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. В процессе производства работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком).

Проверка выполнения работ при строительстве Объекта капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке http://www.sberbank-ast.ru следующую документацию:

- рабочий проект, сметная документация (Приложение к техническому заданию);

- положительное заключение Государственной экспертизы № 65-1-5-0020-10 от 12 марта 2010 года.

Приложение № 2
к Государственному контракту

Календарный план
на выполнение в 2011-2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края

Наименование работ и затрат Начало работ с даты заключения контракта и до 25.12.2011 Начало работ c 14.01.2012 по 25.12.2012 Начало работ c 15.01.2013 по 25.12.2013 Начало работ c 14.01.2014 по 20.11.2012
Стоимость работ по утв. ПСД Стоимость работ по утв. ПСД Стоимость работ по утв. ПСД Стоимость работ по утв. ПСД
1 2 3 4 5
Подготовка территории строительства 8683,43            
Рыбоводный корпус: 46857,7            
- Фундамент. 21237,87            
- Металлоконструкции - В том числе (монтаж металлического каркаса (319,50) 25619,83            
Энергоблок. -            
Объекты энергетического хозяйства -            
Объекты транспортного хозяйства и связи 11652,87 (обводная автодорога)            
Артскважины, 2 шт. 7284,2            
Внутриплощадочные сети водопровода -            
Внутриплощадочные сети канализации -            
Внутриплощадочные сети теплоснабжения -            
Внеплощадочные сети водопровода 7551,28            
Внеплощадочные сети теплоснабжения 6365,46            
Биологический пруд с отстойником -            
Озеленение -            
Вертикальная планировка -            
Ограждение площадки -            
Подпорная стенка 5700,96            
Наружное электроосвещение -            
Всего: с учетом затрат при производстве СМР в зимнее время, резерва средств на непредвиденные работы и затраты, НДС (18%) 94095,9 млн. руб. Не менее 130 000,0 млн. руб. Не менее 110 100,0 млн. руб. Не более 177 835,1 млн. руб.

Государственный заказчик:                    Подрядчик:

Руководитель Федерального

агентства по рыболовству

__________________ А.А.Крайний

        "__"_________ 2011 год

М.п.


Приказ Федерального агентства по рыболовству от 17 мая 2011 г. № 464 “О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 - 2014 годах работ по строительству осетрового рыбоводного завода на р. Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровского края”

Текст приказа официально опубликован не был

Обзор документа


Заказ на право заключить госконтракт на выполнение в 2011-2014 гг. работ по строительству осетрового рыбоводного завода на реке Амур ФГУ "Амуррыбвод", Николаевский район, Хабаровский край, размещается путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Утверждены соответствующие извещение и аукционная документация (с приложением техзадания и проекта госконтракта).

Заявку на участие в аукционе можно подать до 10.00 (мск) 9 июня 2011 г.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: