Распоряжение Федерального дорожного агентства от 30 декабря 2013 г. N 2334-р "О размещении государственного заказа на выполнение работ (услуг) по реализации тематики Плана организации выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства на 2014 год"

В целях создания условий, позволяющих более полно удовлетворять информационные потребности дорожного хозяйства при реализации мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":

1. Осуществить размещение государственного заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение работ (услуг) по реализации тематики Плана организации выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства на 2014 год (тема N 5.1), утвержденного распоряжением Федерального дорожного агентства от 27 ноября 2013 г. N 1996-р "Об утверждении Плана организации выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства на 2014 год и Плана проведения научно-практических конференций Федерального дорожного агентства на 2014 год" (далее - тематика Плана).

2. Утвердить:

1) конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на выполнение работ (услуг) по реализации тематики Плана согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

2) состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на выполнение работ (услуг) по реализации тематики Плана согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

3) положение о порядке работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на выполнение работ (услуг) по реализации тематики Плана согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

3. Управлению научно-технических исследований и информационного обеспечения (А.В. Бухтояров):

1) организовать в установленном порядке размещение государственного заказа путем проведения открытого конкурса, в том числе размещение на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ (услуг) по реализации тематики Плана согласно приложениям N 4 и N 1 к настоящему распоряжению;

2) обеспечить по результатам открытого конкурса заключение государственного контракта на выполнение работ (услуг) по реализации тематики Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. руководителя

А.А. Костюк

Приложение 1

Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на выполнение работ (услуг) по организации и представление выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014" (тема N 5.1)
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 30 декабря 2013 г. N 2334-р)

1. Требования к содержанию и форме, составу и оформлению заявки на участие в конкурсе, в том числе к заявке, подаваемой в форме электронного документа

1.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения и документы об участнике размещения заказа:

1.1.1. фирменное наименование организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Сведения могут быть представлены по рекомендуемым формам Ф-1 - Ф-2 (Приложение N 2 к конкурсной документации);

1.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

1.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

1.1.4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

1.1.5. документы (информацию), подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.

1.1.6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

1.1.7. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

- документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (услуг), являющихся предметом конкурса (если в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается требование к лицам, осуществляющим выполнение работ (услуг), которые являются предметом открытого конкурса);

1.1.8. документы (информацию), подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.

1.2. Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта, включая:

- конкурсное предложение, составленное по форме приложения 2 к конкурсной документации.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "приложения 4 к конкурсной документации"

Требования к описанию участниками размещения заказа указанного предложения изложены в разделе 2 настоящей конкурсной документации.

1.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах "2" - "4" пункта 11.1 настоящей конкурсной документации.

1.4. Участникам размещения заказа рекомендуется представлять в составе заявки почтовые адреса и телефоны:

- налоговой инспекции;

- службы судебных приставов.

1.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

1.6. Все документы заявки должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия (кроме выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)). Оригиналы документов представляются в напечатанном виде со всеми необходимыми подписями и печатями.

1.7. Участник размещения заказа запечатывает заявку в конверт или пакеты (далее - "конверт"). Конверт запечатывается во внешний конверт.

На внешнем конверте должно быть указано:

- адрес заказчика;

- наименование конкурса.

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (физического лица).

1.8. Если конверт не запечатан и на нем не указано наименование конкурса (лота), заказчик обязан отказать в приеме такого конверта.

1.9. Заявка (все документы, имеющие к ней отношение) должны быть составлены на русском языке.

2. Требования к описанию участниками размещения заказа качественных характеристик выполняемых работ (услуг)

2.1. Участник размещения заказа описывает выполняемые работы (услуги), качественные характеристики в пояснительной записке (п. 3 конкурсного предложения) в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ (услуг) (Приложение N 5 к конкурсной документации).

В случае если участником размещения заказа предлагаются дополнительные условия относительно требований, предусмотренных Техническим заданием, участник размещения государственного заказа представляет их описание в составе предложения о качестве работ (услуг).

В случае наличия дополнений, в составе конкурсной заявки участником размещения заказа представляется техническое задание на выполнение работ (услуг).

2.2. Качество выполняемых работ (услуг) должно соответствовать требованиям Технического задания на выполнение работ (услуг) (Приложение N 5 к конкурсной документации), требованиям законодательства Российской Федерации установленным к таким работам (услугам) (если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (услугам).

3. Место, условия и сроки выполнения работ (услуг)

3.1. Место выполнения работ (услуг): г. Москва, Российская Федерация.

3.2. Условия выполнения работ (услуг): в соответствии с государственным контрактом (проект прилагается (Приложение N 6 к конкурсной документации).

3.3. Сроки выполнения работ (услуг) по государственному контракту:

Начало выполнения работ (услуг): с момента заключения государственного контракта.

Минимальный срок выполнения работ (услуг) по первому этапу - 25 календарных дней со дня заключения государственного контракта.

Максимальный срок выполнения работ (услуг) по первому этапу - 35 календарных дней.

Окончание выполнения работ (услуг): 14 календарных дней с даты окончания проведения выставки.

4. Начальная (максимальная) цена контракта

Руководствуясь статьей 19.1 главы 1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, с учетом планируемых видов, объемов и сроков выполнения работ (услуг) Заказчиком установлена начальная (максимальная) цена контракта.

Данные обоснования начальной (максимальной) цены контракта приведены в приложении N 1 к конкурсной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 400 000 рублей (Три миллиона четыреста тысяч рублей 00 копеек), включая НДС.

(Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов").

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ (услуг)

5.1 Оплата осуществляется за фактически выполненные работы (услуги) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств в безналичной форме, в порядке, установленном государственным контрактом (проект прилагается (Приложение N 6 к конкурсной документации)).

6. Источник финансирования заказа

6.1. Источник финансирования заказа - федеральный бюджет Российской Федерации.

6.2. Бюджетная классификация:

федеральный бюджет, раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 09 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", целевая статья 24 Б 2060 "Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд", код операции сектора государственного управления 226 "Прочие работы, услуги".

7. Порядок формирования цены контракта

7.1. Цена государственного контракта (цена лота) является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Условия государственного контракта распространяются на весь объем выполняемых работ (услуг).

7.3. Виды и объемы работ (услуг) указаны в Техническом задании на выполнение работ (услуг) (Приложение N 5 к конкурсной документации).

Участник размещения заказа при составлении Конкурсной заявки не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ (услуг). Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий конкурсной документации.

7.4. В окончательную цену государственного контракта (цену лота) включаются все расходы участника размещения заказа на выполнение работ (услуг) включая все налоги и сборы.

7.5. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями

8.1. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями - российский рубль.

9. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта

9.1. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении конкурса.

10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

10.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

10.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса.

10.3. Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требования предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

10.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени её регистрации.

10.6. Заявки принимаются в рабочее время с 31 декабря 2013 г. по 6 февраля 2014 г. и до 12.00 6 февраля 2014 г. (до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками): в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 129085, Россия, г. Москва, ул. Бочкова, 4, ком. 412 или в форме электронного документа в соответствии с требованием Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" на адрес электронной почты: kestergv@fad.ru.

При получении заявки в электронной форме Заказчик подтверждает в письменной форме или форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

10.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Официальные представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

10.8. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения.

10.9. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

11. Требования к участникам размещения заказа

11.1. К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (услуг), являющихся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

11.2. Заказчик проверяет участников размещения заказа на соответствие требованию, указанному в подпункте 5 пункта 11.1, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2-4 пункта 11.1 настоящего раздела.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

12.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками 6 февраля 2014 г. 12:00.

Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с разделом 1 и 10 настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом "ИЗМЕНЕНИЕ к заявке Вх. N ___".

12.2. Уведомление об отзыве заявки является основанием для незамедлительного возвращения участнику нераспечатанной заявки.

Регистрация изменений, уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

13. Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

13.1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно в письменной форме в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица.

Конкурсная документация размещена в форме электронного документа на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.

13.2. Конкурсная документация может быть получена со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по месту нахождения государственного заказчика (г. Москва, ул. Бочкова, 4, ком. 412) по рабочим дням с 9-00 до 18-00. Контактный телефон: (495) 687-88-74.

13.3. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений конкурсной документации представляются с 31 декабря 2013 г. по 31 января 2014 года.

13.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

14. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов заявок на участие в конкурсе

14.1. Вскрытие конвертов с заявками состоится на заседании конкурсной комиссии публично в 12:00 6 декабря 2014 г. по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, 4, ком. 208.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до момента вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

14.3. При вскрытии конвертов с заявками объявляется и заносится в протокол вскрытия конвертов с заявками следующая информация:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения государственного контракта.

14.4. Конверты с заявками и поданные в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, считаются опоздавшими. Такие конверты вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

14.5. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

15.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе указанным в разделе 11 настоящей конкурсной документации.

15.2. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к дальнейшему участию в конкурсе по следующим основаниям:

- непредставления документов, указанных в п. 1.1 раздела 1 конкурсной документации либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствие требованиям, установленным п. 11.1 раздела 11 настоящей конкурсной документации;

- неправильного оформления определенных конкурсной документацией документов;

- непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

15.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения:

- о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о наличии задолженностей участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (лоте)

16.1. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе (лоте) являются:

- цена государственного контракта;

- сроки выполнения первого этапа работ (услуг);

- качество работ (услуг) и квалификация участника размещения заказа.

17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

17.1. Конкурсная комиссия оценивает и сравнивает заявки, поданные участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

17.2. В целях выявления победителя конкурса (лучших условий исполнения государственного контракта) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников конкурса по критериям, указанным в п. 16.1 настоящей конкурсной документации.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

17.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок по следующей системе.

Критерии	Коэффициент значимости критерия, %
Цена государственного контракта	35%
Сроки выполнения первого этапа работ (услуг)	45%
Качество работ (услуг) и квалификация участника размещения заказа	20%
Всего:	100%

17.4. Оценка заявок по критерию "Цена государственного контракта".

Требования к критерию и порядок оценки:

- в случае если в заявке участника размещения заказа указана цена государственного контракта, превышающая начальную (максимальную) цену, конкурсная заявка такого участника отклоняется как не соответствующая требованиям конкурсной документации, другие показатели заявки не рассматриваются;

- в случае если указанная в заявке цена государственного контракта соответствует или меньше требуемого значения, производится определение рейтинга заявки в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 10.09.2009 г. N 722 "Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд" (далее - Правила).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Цена государственного контракта", определяется по формуле:

*, где:

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

* - начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), установленная в конкурсной документации (раздел 4 по каждому лоту соответственно);

* - предложение i-гo участника конкурса по цене контракта (цене лота), установленная в соответствии с п. 1.1 Конкурсного предложения.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "Цена государственного контракта", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию "цена государственного контракта" лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой.

Минимальная цена государственного контракта, предложенная участником, не является основным критерием для признания такого участника победителем конкурса и учитывается в совокупности с иными предложениями участника по условиям исполнения контракта.

17.5. Оценка заявок по критерию "Качество работ (услуг) и квалификация участника размещения заказа".

В рамках критерия "Качество работ (услуг) и квалификация участника размещения заказа":

17.5.1. Качество работ (услуг) - оценивается соответствие описания участником размещения заказа выполняемых работ (услуг), их качественных характеристик (предложения о качестве работ (услуг)), требованиям, которые изложены в разделе 2 настоящей конкурсной документации (при этом максимальное значение подкритерия (показателя) составляет 50 баллов).

Оценка предложения о качестве работ (услуг) (раскрытия предлагаемого участником размещения заказа плана выполнения работ (услуг), содержащегося в заявке участника размещения заказа, с точки зрения требований Технического задания).

17.5.2. Квалификация участника размещения заказа - оценивается на основе предоставляемых участником размещения заказа сведений об опыте (количество организованных аналогичных и (или) подобных мероприятий) организации аналогичных и (или) подобных мероприятий (при этом максимальное значение подкритерия (показателя) составляет 50 баллов).

Сумма максимальных значений всех показателей критерия - 100 баллов.

	Наименование показателя	Количество баллов
	Качество работ (услуг)
*	Пояснительная записка с предложением о качестве выполняемых работ (услуг) предоставленная с учетом требований Технического задания. По каждому пункту Технического задания должно быть представлено качественное описание выполнения работ (услуг). Дополнительные предложения, представленные участником размещения заказа не должны противоречить условиям Технического задания, утвержденного заказчиком)	50
	Пояснительная записка с предложением о качестве выполняемых работ (услуг) предоставленная с учетом требований Технического задания. По части пунктов Технического задания представляется качественное описание выполнения работ (услуг). Дополнительные предложения, представленные участником размещения заказа не должны противоречить условиям Технического задания, утвержденного заказчиком).	20
	Пояснительная записка с предложением о качестве выполняемых работ (услуг) предоставленная с учетом требований Технического задания. По пунктам Технического задания не представлено качественное описание выполнения работ (услуг), либо представлено только скопированное Техническое задание).	0
	Квалификация участника размещения заказа
*	Присуждается заявке на участие в конкурсе, содержащей сведения о наибольшем опыте (количестве) организованных аналогичных и (или) подобных мероприятий - от 10 (десяти) включительно и более. Опыт участника подтверждается перечнем заключенных контрактов, копиями дипломов и сертификатов об участии в организации аналогичных и (или) подобных мероприятий.	50
	Присуждается заявке на участие в конкурсе, содержащей сведения о наибольшем опыте (количестве) организованных аналогичных и (или) подобных мероприятий - менее 10 (десяти). Опыт участника подтверждается перечнем заключенных контрактов, копиями дипломов и сертификатов об участии в организации аналогичных и (или) подобных мероприятий.	15
	Присуждается заявке, не содержащей сведения об опыте организации подобных (или) аналогичных мероприятий.	0

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ (услуг) и квалификация участника размещения заказа", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

При оценке заявок по критерию "качество работ (услуг) и квалификация участника размещения заказа" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству услуг и квалификации участника конкурса.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "качество работ (услуг) и квалификация участника размещения заказа", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ (услуг) и квалификация участника размещения заказа", определяется по формуле:

*

где:

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

* - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех k членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

17.6. Оценка заявок по критерию "Сроки выполнения первого этапа работ (услуг)".

В рамках указанного критерия оценивается срок выполнения работ (услуг), в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта должен выполнить работы (услуги) по первому этапу (по каждому лоту соответственно).

Единица измерения срока выполнения работ (услуг): календарный день.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "Сроки выполнения первого этапа работ (услуг)", определяется по формуле:

*

где:

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

* - максимальный срок выполнения первого этапа работ (услуг) в единицах измерения срока выполнения работ (услуг) (календарных дней) с даты заключения государственного контракта;

* - минимальный срок выполнения первого этапа работ (услуг) в единицах измерения срока выполнения работ (услуг) (календарных дней) с даты заключения государственного контракта;

* - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения первого этапа работ (услуг), в единицах измерения срока выполнения работ (услуг) (календарных дней) с даты заключения государственного контракта, указанный в соответствии с п. 2.1.1 конкурсного предложения (Приложение N 4 к конкурсной документации).

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "Сроки выполнения первого этапа работ (услуг)", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При этом государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке (Конкурсном предложении).

В случае, если в предложении участника по срокам выполнения работ, услуг, указан срок, превышающий установленный в техническом задании максимальный срок, либо указан ниже установленного в техническом задании минимального срока, конкурсная заявка такого участника отклоняется, как не соответствующая требованиям конкурсной документации, другие показатели заявки не рассматриваются.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

17.7. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

17.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о принятом на основании оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

18. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств

18.1. Размер обеспечения конкурсной заявки 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

18.2 Указанная сумма должна быть перечислена на лицевой счет государственного заказчика:

Федеральное дорожное агентство,

ИНН 7717509757 КПП 771701001

129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4

ОКАТО 45280572000, ОКПО 00083546

Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агентство),

расчетный счет 40302810900001001901 в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва, БИК 044501002, лицевой счет 05951001080.

19. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его представления

19.1. Государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, обеспечения контракта в размере 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены государственного контракта, в виде: безотзывной банковской гарантии выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Примерные формы банковской гарантии и договора залога прилагаются (Ф-3, Ф-4 - Приложение N 3 к конкурсной документации).

Участником конкурса самостоятельно определяется способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных.

19.2. По государственному контракту, который заключается по результатам настоящего конкурса, победитель конкурса (участник конкурса с которым заключается контракт) предоставляет обеспечение исполнения государственного контракта, которое должно обеспечивать своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств победителя конкурса по заключаемому государственному контракту (участника конкурса с которым заключается контракт), включая сроки исполнения контракта в целом и его отдельных этапов, качества выполняемых по контракту работ, а также должно обеспечивать обязательства победителя конкурса (участника конкурса с которым заключается контракт) (Исполнителя) по уплате им штрафных санкций, предусмотренных контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

19.3. В случае принятия участником конкурса, с которым заключается контракт решения об обеспечении контракта денежными средствами, указанный в п. 18.1 размер обеспечения должен быть перечислен на лицевой счет государственного заказчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

Реквизиты для перечисления:

Федеральное дорожное агентство

ИНН 7717509757 КПП 771701001

129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4

ОКАТО 45280572000, ОКПО 00083546

Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агентство),

расчетный счет 40302810900001001901 в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва,

БИК 044501002, лицевой счет 05951001080.

19.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется Участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящей документации:

1. Банковская гарантия должна вступать в силу, безусловно, со дня её выдачи;

2. Банковская гарантия должна содержать указание на предмет государственного контракта, исполнение которого она обеспечивает, стороны контракта, а также указание на реквизиты протокола открытого конкурса;

3. Сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по настоящему государственному контракту и должна быть выражена в российских рублях.

19.5. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

20. Срок со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать государственный контракт

20.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

20.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

20.3. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола об отказе от заключения контракта не представит Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение контракта, он признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

20.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке номер два и в конкурсной документации заказчика.

21. Порядок расторжения контракта

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение N 1
к конкурсной документации

Обзор рынка и расчет максимальной цены контракта

Настоящая таблица составлена на основании проведенного анализа рынка (приложение).

N п/п	Наименование организации	Реквизиты писем	Стоимость, руб.
1	Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационный центр по автомобильным дорогам"	Вх. N 47379 от 30.12.2013	2 600 000,00
2	ООО "Мастерская рекламы"	Вх. N 47373 от 30.12.2013	4 000 000,00
3	ООО "Принт-салон"	Вх. N 47376 от 30.12.2013	3 600 000,00

Результат исследования показал, что по состоянию на 30.12.2013 года средняя цена на выполнение работ по организации и представлению выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014" составляет 3 400 000 рублей 00 копеек, с учетом всех необходимых затрат, в том числе НДС.

Принимая во внимание полученные результаты, стоимость работ составит ориентировочно 3 400 000 рублей (Три миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС.

Приложение N 2
к конкурсной документации

Рекомендуемые формы

Ф-1. Общие сведения: Юридические лица

1.	Полное наименование организации
2.	Идентификационные данные налогоплательщика
3.	Форма собственности
4.	Дата, место, орган регистрации
5.	Почтовый адрес
6.	Место нахождения
7.	Банковские реквизиты
8.	Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество
9.	Телефон
10.	Факс
11.	Головная организация*	Дочерние организации

______________________________

* В графе 11 в случае отсутствия головной и дочерних организаций с другими наименованиями и юридическими адресами следует написать: "Не имеется".

Руководитель организации

М.П.

Ф-2. Общие сведения: Физические лица, в том числе граждане - индивидуальные предприниматели

Наименование (если таковое имеется)
Ф.И.О. физического лица
Гражданство
Паспортные данные
Сведения о месте жительства
Почтовый адрес
Дата, место, орган регистрации физического лица
Банковские реквизиты
Телефон, факс

Физическое лицо (подпись, Ф.И.О.)

Приложение N 3
к конкурсной документации

Ф-3. Форма договора залога

ДОГОВОР ЗАЛОГА

_______________

"__" ________ 20__ г.

Федеральное дорожное агентство, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Залогодержатель", в лице ___________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем "Залогодатель", в лице _____________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", а по отдельности - как указано выше или "Сторона", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Государственному контракту на _______________________ (далее по тексту именуемому "Контракт"), проект которого передан Залогодателю в соответствии с результатом конкурса (Протокол N _____ от _____ г.), Залогодатель передает в залог Залогодержателю денежные средства в размере _____________ (_____________) рублей (___________ процентов от начальной (максимальной) цены Контракта), принадлежащие Залогодателю (далее по тексту именуемые "Сумма залога").

В частности, залогом обеспечиваются обязательства Залогодателя по уплате неустойки и возмещения убытков в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) залогодателем своих обязательств по государственному контракту, а также уплаты процентов на указанные суммы в порядке ст. 395 ГК РФ.

1.2. Сумма залога находится во владении и пользовании Залогодержателя, который может пользоваться Суммой залога исключительно в соответствии с его назначением и условиями настоящего Договора.

1.3. Существо, размер и срок исполнения обеспеченного залогом обязательства указаны в Контракте.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодержатель вправе:

- удовлетворить свои требования по Контракту из Суммы залога в порядке предусмотренном статьей 3 настоящего Договора;

- сохранять залоговое право на всю Сумму залога в случае исполнения Залогодателем части обязательств по Контракту;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Залогодержатель обязан:

- принять на условиях настоящего договора от Залогодателя Сумму залога;

- после исполнения Залогодателем всех обязательств по Контракту и подписания Сторонами Акта выполненных работ (услуг) возвратить Залогодателю Сумму залога в полном объеме, за исключением Суммы залога (ее части), на которую было обращено взыскание Залогодержателем в связи с нарушением Залогодателем обязательств по Контракту.

2.3. Залогодатель обязан:

- передать Залогодержателю Сумму залога в виде денежных средств в размере ________ (________) рублей (___________ процентов от начальной (максимальной) цены Контракта. Перечисление денежных средств осуществляется на лицевой счет Залогодержателя:

Федеральное дорожное агентство

ИНН 7717509757 КПП 771701001

129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4

ОКАТО 45280572000, ОКПО 00083546

Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агентство),

расчетный счет 40302810900001001901 в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва, БИК 044501002, лицевой счет 05951001080.

- незамедлительно уведомлять Залогодержателя в письменном виде обо всех судебных разбирательствах, по которым Залогодатель выступает в качестве ответчика (соответчика), а также обо всех претензиях (требованиях), предъявляемых Залогодателю со стороны третьих лиц.

3. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

3.1. Обращение взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога) в виде поступления указанных денежных средств в собственность Залогодержателя наступает в случае нарушения Залогодателем любого из обязательств по Контракту.

3.2. Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено. Взыскание обращается во внесудебном порядке путем перехода к залогодержателю заложенных денежных средств полностью или в части в сумме взыскиваемой суммы.

3.3. При обращении взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога) обязательства Залогодателя по Контракту прекращаются в пределах Суммы залога (части Суммы залога), с учетом возмещения понесенных Залогодержателем расходов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Залогодателем любого из обязательств по Контракту, Залогодержатель вправе незамедлительно обратить взыскание на всю Сумму залога (часть Суммы залога) в порядке статьи 3 настоящего Договора.

4.2. Обращение взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога) и выплата неустойки не освобождают виновную Сторону от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

4.3. В случае, если в результате принятия решений уполномоченных органов государственной власти Сумма залога (часть Суммы залога) будет перечислена в федеральный бюджет, Залогодержатель не несет ответственности по настоящему Договору. При наступлении обстоятельств, изложенных в настоящем пункте. Стороны должны в течение 3 (Трех) дней согласовать порядок и сроки возврата Суммы залога (части Суммы залога).

Залогодатель не вправе требовать от Залогодержателя возмещения убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами при обращении взыскания на Сумму залога (часть Суммы залога), а также за все время нахождения Суммы залога (части Суммы залога) у Залогодержателя.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

5.2. В случае расторжения Государственного контракта по вине Залогодателя, договор залога действует до момента исполнения Залогодателем своих обязательств по уплате неустойки и возмещению убытков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением обязательств во время действия Государственного контракта или вызванных расторжением Государственного контракта по вине Залогодателя.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и/или дополнения настоящего Договора действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и одностороннее изменение и/или дополнение настоящего Договора не допускается.

6.3. Неурегулированные споры передаются на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Залогодержателя.

6.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором. Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Федеральное дорожное агентство

ИНН 7717509757 КПП 771701001

129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4

ОКАТО 45280572000, ОКПО 00083546

Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агентство),

расчетный счет 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва,

БИК 044501002, лицевой счет 03951001080.

Перечисление денежных средств осуществляется на лицевой счет Залогодержателя:

Федеральное дорожное агентство

ИНН 7717509757 КПП 771701001

129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4

ОКАТО 45280572000, ОКПО 00083546

Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агентство),

расчетный счет 40302810900001001901 в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва,

БИК 044501002, лицевой счет 05951001080.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:	ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:
_______________ (_____________)	_______________ (_____________)
М.П.	М.П.

Ф-4. Форма банковской гарантии

Банковская гарантия N _________

г. __________

"__" _______ 20__ г.

       _______________________________ (________________________________)

                                     (организационно-правовая форма)

      (юридический адрес: ________________________, БИК ____________, ИНН

________________, код ОКПО ______________, к/с ___________ _________ в  ,

тел.   . факс ____________________________, Генеральная лицензия ЦБ РФ N 

______________________________________________ от "___" _____________ г.,

именуемый в дальнейшем "Гарант", в лице ________________________________.

                                      (должность, фамилия, имя. отчество)

действующего(ей) на основании , по просьбе

_________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование Принципала - юридического

лица, индивидуального предпринимателя, ФИО Принципала - физического лица)

_________________________________________________________________________

        (юридический адрес/адрес места регистрации, ИНН, ОГРН),

именуемого в дальнейшем "Принципал", дает в пользу Федерального дорожного

агентства,  выступающего   от имени  Российской  Федерации,  именуемого в

дальнейшем "Бенефициар", следующее обязательство:

1. При условии заключения между Принципалом и Бенефициаром Государственного контракта на выполнение работ по организации и представление выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014", (далее - Контракт) согласно Протоколу от "__" ______________ г. N ____________, и в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения в дальнейшем Принципалом своих обязательств по Контракту, Гарант уплачивает Бенефициару денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Гарантией.

Изменения и дополнения, внесенные в Контракт после его заключения, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии без предъявления прав на получение уведомлений о таких изменениях, дополнениях.

2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются предельной суммой ______________ (______________) рублей, что составляет ______________ (_____________) процентов от начальной цены Контракта.

3. Обязанность Гаранта уплатить сумму гарантии возникает в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по заключаемому Контракту (включая случаи неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом своих обязательств в гарантийный период, а также обязательств по оплате штрафных санкций, предусмотренных Контрактом).

4. Для получения предельной суммы Гарантии или части такой суммы Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное, уполномоченными лицами, содержащее следующую информацию:

4.1. причины, по которым Бенефициар истребует предельную сумму Гарантии или часть суммы, с указанием пунктов настоящей Гарантии, а также пунктов Контракта, неисполненных Принципалом;

4.2. обоснование суммы, истребуемой Бенефициаром по настоящей Гарантии.

Несоблюдение Бенефициаром условий настоящего пункта не является основанием для неисполнения Гарантом своего обязательства по Гарантии.

5. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение десяти календарных дней с даты получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям Гарантии. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с момента списания денежной суммы с к/с Гаранта N __________________ в __________, БИК _______________.

6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:

6.1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия;

6.2. окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана:

6.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и возврата ее Гаранту:

6.4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

Прекращение обязательств Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 6.1., 6.2. и 6.4. не зависит от того, возвращен ли ему оригинал Гарантии.

7. Настоящая Гарантия вступает в силу с ____________ г. (даты выдачи) и действует по _________ г. (включительно).

Все требования Бенефициара к Гаранту должны быть предъявлены в течение указанного срока. Утратившая силу Гарантия должна быть возвращена Гаранту без дополнительных запросов.

8. Настоящая Гарантия является безотзывной.

9. Споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Приложение: заверенная копия лицензии ЦБ РФ на имя Гаранта с перечнем банковских операций, право на осуществление которых предоставляется кредитной организации.

__________________                                     __________________

(должность)                                               ФИО

Главный бухгалтер                                      __________________

                                                          ФИО

М.П.

Приложение N 4
к конкурсной документации

Конкурсное предложение

Предмет конкурса: _______________________________

1. Стоимость работ и условия финансирования:

1.1. Общая стоимость выполнения всех работ (услуг) по Контракту с учетом всех налогов (обязательных платежей), в ценах на дату подачи Конкурсных заявок составляет:

______________________ тыс. руб., ____________________________________ (то же прописью), в т.ч. НДС - ___________ руб. ____________________ (то же прописью).

- не более суммы указанной в разделе 4 конкурсной документации.

1.2. Стоимость работ (услуг) по контракту является твердой (фиксированной) и в ходе исполнения контракта изменению не подлежит.

1.3. Оплата работ (услуг) по Контракту осуществляется на основании фактически выполненных объемов работ (услуг).

2. Сроки выполнения работ (услуг) по Контракту:

2.1. Сроки выполнения работ (услуг):

начало работ (услуг) - с момента заключения государственного контракта;

окончание работ (услуг) - ______________.

2.1.1. Срок выполнения первого этапа работ (услуг) - ___________________ календарных дней с момента заключения государственного контракта.

3. Обеспечение качества выполняемых работ (услуг): Пояснительная записка с предложением о качестве работ (услуг) (предлагаемым планом выполнения работ (услуг)), включающим описание выполняемых работ (услуг) с позиции требований, установленных Техническим заданием.

В составе конкурсной заявки рекомендуется представить календарный план выполнения работ (услуг) (график финансирования (с учетом всех работ (услуг), возлагаемых государственным контрактом на участника размещения заказа), составленный по форме приложения N 2 к проекту государственного контракта (Приложение N 6 к конкурсной документации).

      4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________

                               (наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании (наименование участника размещения заказа) банкротом и об открытии конкурсного производства, что наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период/либо отсутствует.

5. Согласен со штрафными санкциями, предусмотренными проектом государственного контракта, содержащимся в Конкурсной документации.

Участник

Должность (подпись)

"___" ____________ 20__ г.

М.П.

Приложение N 5
к конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение работ (услуг)
(утв. Федеральным дорожным агентством)

1. Наименование темы: Организация и представление выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014".

2. Управление Федерального дорожного агентства, указанное в плане организации выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства на 2014 год (тема 5.1) Управление научно-технических исследований и информационного обеспечения. Управление правового обеспечения.

3. Исполнитель: Определяется по результатам открытого конкурса

4. Основание для разработки: Распоряжение Федерального дорожного агентства от 27 ноября 2013 года N 1996-р "О проведении работ (услуг) по реализации Плана организации выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства на 2014 год".

5. Статус работы (услуги): Государственный заказ.

6. Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 09 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", целевая статья 24 Б 2060 "Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд", код операции сектора государственного управления 226 "Прочие работы, услуги"

7. Исходные данные:

- Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р;

- ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. N 377.

8. Цель работы (услуги): Создание выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства и ее последующее экспонирование в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" для обеспечения участия Федерального дорожного агентства в 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014" в период с 23 по 25 апреля 2014 г.

Информирование об итогах размещения и исполнения заказов в системе Федерального дорожного агентства в 2013 году (включая подведомственные Росавтодору учреждения), в том числе по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию, проектно-изыскательским работам важнейших объектов дорожного комплекса, инвестиционным проектам дорожного строительства, плановыми показателями на 2014 год.

9. Общие требования к выставочной экспозиции:

Экспозиция должна быть выполнена из нестандартных элементов по индивидуальному проекту и состоять из блоков, которые должны обеспечивать отображение следующих направлений деятельности Федерального дорожного агентства и подведомственных ему учреждений:

1) размещение и реализация в 2013 году государственных заказов в сфере дорожного хозяйства, в том числе по строительству и реконструкции важнейших объектов дорожного комплекса и инвестиционных проектов дорожного строительства, включая объектов, в том числе олимпийских объектов, строящихся в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 г. в Сочи;

2) планы и перспективы развития в области размещения заказов в 2014 году в системе Федерального дорожного агентства (включая подведомственные Росавтодору учреждения) с учётом представления наиболее важных показателей, в том числе связанных с развитием федеральной контрактной системы.

3) Итоги реализации мероприятий по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры, вошедших в программу строительства олимпийских объектов развития г. Сочи, как горно-климатического курорта (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. N 991);

4) Итоги реализации мер, направленных на привлечение в дорожное хозяйство внебюджетных средств с применением механизмов государственно-частного партнерства;

5) Видео-фотохронику важнейших событий в области дорожного хозяйства за 2012-2013 г.;

- размер выставочной площади - не менее 20 кв. м;

- удобная нестандартная конфигурация экспозиционного стенда с выстроенной презентационной логикой, отражающей наиболее важные аспекты деятельности Федерального дорожного агентства по направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Технического задания;

- наличие экрана для демонстрации презентационных материалов;

- наличие карты автомобильных дорог Федерального значения Российской Федерации;

- современный дизайн экспозиции (использование светодиодной подсветки, объемных фризовых надписей, современной мебели);

- разработка, проектирование, изготовление экспозиционного стенда Федерального дорожного агентства с соблюдением норм и требований действующих ГОСТов для изготовления данной категории продукции и в соответствии с согласованным Заказчиком дизайн-макетом экспозиционного стенда Федерального дорожного агентства.

10. Место и сроки проведения мероприятия: 23-25 апреля 2014, Московская область, г. Красногорск, 65-66 км МКАД, Торгово-выставочный комплекс, корпус 2 (МВЦ "Крокус Экспо"), павильон 3, зал 12.

11. Содержание работы (услуги) и основные этапы ее выполнения:

11.1. Организационная работа:

- организация работы в соответствии с условиями участия в форуме-выставке, в том числе определение и закрепление выставочной площади для размещения экспозиции Федерального дорожного агентства;

- заключение договоров аренды выставочной площади для размещения экспозиции Федерального дорожного агентства;

- разработка общего плана выставочной экспозиции;

- формирование экспозиции - сбор, анализ, систематизирование и обобщение данных о деятельности Федерального дорожного агентства по направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Технического задания;

- взаимодействие с подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в количестве не менее 5 (пяти) с целью подготовки наглядных материалов;

- согласование информационно-наглядной концепции экспозиции с Заказчиком (размер, конфигурация, место расположения, наполнение и т.д.);

- разработка дизайн-макета выставочной экспозиции;

- разработка, проектирование, изготовление экспозиционного стенда Федерального дорожного агентства с соблюдением норм и требований действующих ГОСТов для изготовления данной категории продукции и в соответствии с согласованным Заказчиком дизайн-макетом экспозиционного стенда Федерального дорожного агентства.

___________________________________________________________________*

12. Художественно-дизайнерские и производственные работы:

- разработка и согласование художественной концепции, включая эскизное проектирование, проектирование отдельных элементов, макетирование, изготовление монтажных листов и фотоэскизов, дизайн-макета экспозиции Федерального дорожного агентства и сопутствующих ей изобразительных средств;

- подготовка слайдовых и (или) видеопрезентаций, о деятельности Федерального дорожного агентства по направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Технического задания;

- согласование с Заказчиком перечня информационно-раздаточного материала (буклет, ручка) и рекламно-информационных планшетов;

- подготовка дизайн-макетов информационно-раздаточных материалов;

- подготовка информационно-раздаточных материалов;

- работы по изготовлению рекламно-информационных планшетов, баннеров, объемных элементов, фотоматериалов, карт, нестандартных элементов, декорированных плоскостей, макетов, фризовых надписей и т.п. (с учетом согласованной Заказчиком концепцией экспозиции), использование качественных современных материалов;

- работы по изготовлению информационно-раздаточного материала;

- определение экспонирующего оборудования, использование современной новой мебели;

- транспортировка комплектующих и экспонируемых материалов и монтаж выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства в целом (включая аренду необходимых конструкций и инвентаря);

- организация работы по обеспечению энергоснабжения, оформлению экспозиции Федерального дорожного агентства;

- работы по подключению и настраиванию оборудования для демонстрации слайдовых и (или) видеопрезентаций, Интернета, wi-fi, и др.;

- комплектование экспозиции Федерального дорожного агентства необходимой мебелью и оборудованием;

- оперативное (при необходимости) внесение изменений в оформление экспозиции;

- сопровождение экспозиции и аккредитованных представителей Федерального дорожного агентства на протяжении работы 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014" в период с 23 по 25 апреля 2014 г.

____________________________________________________________________*.

Материалы, конструкции и оборудование, необходимые для выполнения работ по оформлению выставочной экспозиции, приобретаются (арендуются) Исполнителем или по его поручению соисполнителями. По окончании проведения мероприятия выставочная экспозиция демонтируется, арендованные разборные элементы застройки и оборудование возвращаются арендодателю, невосстанавливаемые элементы застройки утилизируются Исполнителем.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ (услуг) в рамках настоящего государственного Контракта.

13. Конечный результат работы (услуги): Выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014".

14. Права сторон: Право собственности и исключительные права на результаты выполненных работ (услуг) принадлежат Заказчику.

15. Условия приемки работ (услуг): Работы (услуги) принимаются Заказчиком по акту выполненных работ (услуг) (в 2-х экз.) согласно Календарному плану выполнения работ (услуг) (Приложение 2 к государственному контракту) с представлением отчетных материалов (в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе), отражающий выполнение требований пункта 9 и пункта 11 настоящего технического задания.

16. Сроки выполнения работ (услуг):

начало: с момента заключения государственного контракта;

окончание: 14 календарных дней с даты окончания проведения выставки.

17. Стоимость работ (услуг): Определяется по результатам открытого конкурса.

18. Особые условия: Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ (услуг) третьих лиц без увеличения контрактной цены. При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ (услуг) в рамках настоящего государственного Контракта.

Начальник Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения

А.В. Бухтояров

Начальник Управления правового обеспечения и проектов государственно-частного партнерства

Е.Н. Семенова

И.о. руководителя Федерального дорожного агентства

А.А. Костюк

Приложение N 6
к конкурсной документации

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ (услуг)

г. Москва

"__" ________ 201_ г.

Федеральное дорожное агентство, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ________________, действующего на основании доверенности от _________ N ________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с протоколом от "___" __________ 201__ г. N ___________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили государственный контракт (далее - государственный контракт или Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ (услуг) по организации и представлению выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014".

1.2. Перечень и требования к выполняемым работам (услугам), являющимся предметом Контракта, определяются Техническим заданием на выполнение работ (услуг) (далее - Техническое задание) (Приложение N 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Содержание и сроки выполнения работ (услуг) определяются Календарным планом выполнения работ (услуг) (Приложение N 2 к Контракту), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта.

Сроки выполнения работ (услуг):

начало работ (услуг): с момента заключения государственного контракта.

окончание работ (услуг): 14 календарных дней с даты окончания проведения выставки.

1.4. Приемка выполненных работ (услуг) осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания по акту выполненных работ (услуг).

1.5. Обязательства по настоящему государственному контракту должны быть обеспечены за счет средств Исполнителя в соответствии с конкурсной документацией.

1.6. Существенными условиями Контракта для сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ (услуг), надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту в период действия контракта в документальной форме.

1.7. Исполнитель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту представляет _________________ (указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия или передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере ___________.

1.7.1. Изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают обеспечителя от ответственности в полном объеме независимо от уведомлений о таких изменениях, дополнениях.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Исполнитель.

1.8. Исполнитель заявляет и гарантирует, что предоставленное им согласно пункту 1.7. обеспечение в виде ________________ было надлежащим образом согласовано и выдано организацией предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации. В случае если в течение срока действия контракта будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Исполнителя не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере, установленном настоящим контрактом.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ (услуг) по контракту составляет ________________ (___________) рублей, в том числе НДС - 18% - _____________ рублей _________ копеек.

Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 09 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", целевая статья 24 Б 2060 "Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд", код операции сектора государственного управления 226 "Прочие работы, услуги".

Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Оплата выполненных работ (услуг) производится Заказчиком в соответствии с Календарным планом выполнения работ (услуг) (Приложение N 2 к Контракту) в течение 10 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком акта выполненных работ (услуг) на основании выставленного счета и счета-фактуры (в случае, если Исполнитель не применяет упрощенную систему налогообложения).

2.3. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

3.1. Перечень отчетных материалов, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику по окончании работ (услуг), определяется Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту).

3.2. Передача Заказчику отчетных материалов осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ (услуг) Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ (услуг) в двух экземплярах, с приложением отчетных материалов, предусмотренных Техническим заданием и условиями настоящего контракта в двух экземплярах.

3.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) дней со дня получения от Исполнителя акта выполненных работ (услуг) и отчетных материалов, указанных в п. 3.3 Контракта, обязан рассмотреть полученные отчетные материалы и при отсутствии замечаний подписать и утвердить акт выполненных работ (услуг).

При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненной работы (услуги) по причине несоответствия Техническому заданию (Приложение N 1 к Контракту), Календарному плану выполнения работ (услуг) (Приложение N 2 к Контракту) или условиям Контракта с указанием срока для устранения замечаний, но не менее 5 (пяти) рабочих дней.

После представления доработанных отчетных материалов, приемка работ (услуг) осуществляется в соответствии с п. 3.3. и п. 3.5. настоящего контракта.

3.5. Направление Заказчиком мотивированного отказа в соответствии с п. 3.4. настоящего контракта по промежуточным этапам не влечет перенос сроков сдачи работ последующих этапов, установленных Календарным планом работ (приложение N 2 к Контракту).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Контракте, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Исполнитель при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение Исполнителем срока окончания работ (услуг), установленного в пункте 1.3. Контракта - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости Контракта;

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных Календарным планом работ (приложение N 2 к Контракту) - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости соответствующего этапа, предусмотренного Календарным планом работ (приложение N 2 к Контракту);

- при не обеспечении Исполнителем требуемого качества работ (услуг), т.е. несоответствии выполненных работ (услуг) требованиям, установленным техническим заданием на выполнение работ (услуг) (Приложение N 1 к Контракту) - штраф в размере 10% от стоимости Контракта. При этом документом, подтверждающим наличие указанного факта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) в связи с выявленными нарушениями по качеству работ (услуг);

- за нарушение сроков, установленных в мотивированном отказе, в соответствии с пунктом 3.4. Контракта - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств от стоимости Контракта;

- за передачу Исполнителем без письменного согласия Заказчика сведений и результатов работ (услуг) третьим лицам, полученных в рамках исполнения настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Контракта;

- в случае выявления в течение срока действия контракта факта, свидетельствующего о том, что указанные в пункте 1.8. настоящего контракта заверения и гарантии Исполнителя не соответствовали действительности на момент заключения Контракта и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000,00 рублей.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, военные действия, запретительные акты органов государственной власти), если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены документально уполномоченным органом.

4.4. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

4.5. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию в претензионном порядке.

4.6. В случае, если во время действия Контракта выявилось, что обеспечение обязательств Исполнителя отсутствует, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации или является недействительным, Исполнитель в течение 30 дней с даты предъявления Заказчиком требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательства обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства (в виде безотзывной банковской гарантии, передачи в залог денежных средств).

4.7. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе удовлетворить требования в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Контракту за счет обеспечения по настоящему Контракту (банковской гарантии, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств).

Уплата Исполнителем штрафных санкций, установленных п. 4.2. Контракта, не лишает Заказчика права удовлетворить имущественные требования за счет обеспечения, предусмотренного п. 1.7. Контракта.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

5.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При уменьшении Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование новых условий по цене и (или) объему работ (услуг) настоящего Контракта путем направления Исполнителю предложения о заключении дополнительного соглашения о новых условиях по цене и (или) объемам работ (услуг), предусмотренных настоящим государственным контрактом.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Расторжение контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Заказчика по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

При этом Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Срок действия контракта:

начало - с момента подписания контракта обеими Сторонами;

окончание - до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Право собственности на результаты выполненных работ (услуг) принадлежит Заказчику - Российской Федерации, от имени которого выступает Федеральное дорожное агентство. Исполнитель не имеет права без письменного согласования с Заказчиком использовать результаты выполненных работ (услуг).

8.2. Исполнитель имеет право привлечь для выполнения работ (услуг) третьих лиц без увеличения Контрактной цены.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

8.3. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика передавать третьим лицам полученные в рамках исполнения настоящего Контракта сведения и результаты работ (услуг).

8.4. Об изменении адреса, банковских и регистрационных реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 10-дневный срок.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем условий настоящего Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.

8.7. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК: Федеральное дорожное агентство

ИНН 7717509757 КПП 771701001

129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4

ОКАТО 45280572000, ОКПО 00083546

Межрегиональное операционное УФК (Федеральное дорожное агентство),

расчетный счет 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва, БИК 044501002,

лицевой счет 03951001080

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

1. Техническое задание на выполнение работ (услуг) (Приложение N 1 к Контракту).

2. Календарный план выполнения работ (услуг) (Приложение N 2 к Контракту).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
_______________________	_____________________
М.П.	М.П.

Приложение N 1
к Контракту N ___
от "__" _________ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ (услуг)

1. Наименование темы: Организация и представление выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014".

2. Управление Федерального дорожного агентства, указанное в плане организации выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства на 2014 год (тема 5.1) Управление научно-технических исследований и информационного обеспечения. Управление правового обеспечения.

3. Исполнитель: Определяется по результатам открытого конкурса.

4. Основание для разработки: Распоряжение Федерального дорожного агентства от 27 ноября 2013 года N 1996-р "О проведении работ (услуг) по реализации Плана организации выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства на 2014 год".

5. Статус работы (услуги): Государственный заказ.

6. Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 09 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", целевая статья 24 Б 2060 "Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд", код операции сектора государственного управления 226 "Прочие работы, услуги"

7. Исходные данные:

- Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р;

- ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. N 377.

8. Цель работы (услуги): Создание выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства и ее последующее экспонирование в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" для обеспечения участия Федерального дорожного агентства в 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014" в период с 23 по 25 апреля 2014 г.

Информирование об итогах размещения и исполнения заказов в системе Федерального дорожного агентства в 2013 году (включая подведомственные Росавтодору учреждения), в том числе по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию, проектно-изыскательским работам важнейших объектов дорожного комплекса, инвестиционным проектам дорожного строительства, плановыми показателями на 2014 год.

9. Общие требования к выставочной экспозиции:

Экспозиция должна быть выполнена из нестандартных элементов по индивидуальному проекту и состоять из блоков, которые должны обеспечивать отображение следующих направлений деятельности Федерального дорожного агентства и подведомственных ему учреждений:

1) размещение и реализация в 2013 году государственных заказов в сфере дорожного хозяйства, в том числе по строительству и реконструкции важнейших объектов дорожного комплекса и инвестиционных проектов дорожного строительства, включая объектов, в том числе олимпийских объектов, строящихся в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 г. в Сочи;

2) планы и перспективы развития в области размещения заказов в 2014 году в системе Федерального дорожного агентства (включая подведомственные Росавтодору учреждения) с учётом представления наиболее важных показателей, в том числе связанных с развитием федеральной контрактной системы.

3) Итоги реализации мероприятий по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры, вошедших в программу строительства олимпийских объектов развития г. Сочи, как горно-климатического курорта (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. N 991);

4) Итоги реализации мер, направленных на привлечение в дорожное хозяйство внебюджетных средств с применением механизмов государственно-частного партнерства;

5) Видео-фотохронику важнейших событий в области дорожного хозяйства за 2012-2013 г.;

- размер выставочной площади - не менее 20 кв. м;

- удобная нестандартная конфигурация экспозиционного стенда с выстроенной презентационной логикой, отражающей наиболее важные аспекты деятельности Федерального дорожного агентства по направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Технического задания;

- наличие экрана для демонстрации презентационных материалов;

- наличие карты автомобильных дорог Федерального значения Российской Федерации;

- современный дизайн экспозиции (использование светодиодной подсветки, объемных фризовых надписей, современной мебели);

- разработка, проектирование, изготовление экспозиционного стенда Федерального дорожного агентства с соблюдением норм и требований действующих ГОСТов для изготовления данной категории продукции и в соответствии с согласованным Заказчиком дизайн-макетом экспозиционного стенда Федерального дорожного агентства.

10. Место и сроки проведения мероприятия: 23-25 апреля 2014, Московская область, г. Красногорск, 65-66 км МКАД, Торгово-выставочный комплекс, корпус 2 (МВЦ "Крокус Экспо"), павильон 3, зал 12.

11. Содержание работы (услуги) и основные этапы ее выполнения:

11.1. Организационная работа:

- организация работы в соответствии с условиями участия в форуме-выставке, в том числе определение и закрепление выставочной площади для размещения экспозиции Федерального дорожного агентства;

- заключение договоров аренды выставочной площади для размещения экспозиции Федерального дорожного агентства;

- разработка общего плана выставочной экспозиции;

- формирование экспозиции - сбор, анализ, систематизирование и обобщение данных о деятельности Федерального дорожного агентства по направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Технического задания;

- взаимодействие с подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями в количестве не менее 5 (пяти) с целью подготовки наглядных материалов;

- согласование информационно-наглядной концепции экспозиции с Заказчиком (размер, конфигурация, место расположения, наполнение и т.д.);

- разработка дизайн-макета выставочной экспозиции;

- разработка, проектирование, изготовление экспозиционного стенда Федерального дорожного агентства с соблюдением норм и требований действующих ГОСТов для изготовления данной категории продукции и в соответствии с согласованным Заказчиком дизайн-макетом экспозиционного стенда Федерального дорожного агентства.

________________________________________________________________*

12. Художественно-дизайнерские и производственные работы:

- разработка и согласование художественной концепции, включая эскизное проектирование, проектирование отдельных элементов, макетирование, изготовление монтажных листов и фотоэскизов, дизайн-макета экспозиции Федерального дорожного агентства и сопутствующих ей изобразительных средств;

- подготовка слайдовых и (или) видеопрезентаций, о деятельности Федерального дорожного агентства по направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Технического задания;

- согласование с Заказчиком перечня информационно-раздаточного материала (буклет, ручка) и рекламно-информационных планшетов;

- подготовка дизайн-макетов информационно-раздаточных материалов;

- подготовка информационно-раздаточных материалов;

- работы по изготовлению рекламно-информационных планшетов, баннеров, объемных элементов, фотоматериалов, карт, нестандартных элементов, декорированных плоскостей, макетов, фризовых надписей и т.п. (с учетом согласованной Заказчиком концепцией экспозиции), использование качественных современных материалов;

- работы по изготовлению информационно-раздаточного материала;

- определение экспонирующего оборудования, использование современной новой мебели;

- транспортировка комплектующих и экспонируемых материалов и монтаж выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства в целом (включая аренду необходимых конструкций и инвентаря);

- организация работы по обеспечению энергоснабжения, оформлению экспозиции Федерального дорожного агентства;

- работы по подключению и настраиванию оборудования для демонстрации слайдовых и (или) видеопрезентаций, Интернета, wi-fi, и др.;

- комплектование экспозиции Федерального дорожного агентства необходимой мебелью и оборудованием;

- оперативное (при необходимости) внесение изменений в оформление экспозиции;

- сопровождение экспозиции и аккредитованных представителей Федерального дорожного агентства на протяжении работы 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014" в период с 23 по 25 апреля 2014 г.

_____________________________________________________________________*.

Материалы, конструкции и оборудование, необходимые для выполнения работ по оформлению выставочной экспозиции, приобретаются (арендуются) Исполнителем или по его поручению соисполнителями. По окончании проведения мероприятия выставочная экспозиция демонтируется, арендованные разборные элементы застройки и оборудование возвращаются арендодателю, невосстанавливаемые элементы застройки утилизируются Исполнителем.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ (услуг) в рамках настоящего государственного Контракта.

13. Конечный результат работы (услуги): Выставочная экспозиция Федерального дорожного агентства на Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014".

14. Права сторон: Право собственности и исключительные права на результаты выполненных работ (услуг) принадлежат Заказчику.

15. Условия приемки работ (услуг): Работы (услуги) принимаются Заказчиком по акту выполненных работ (услуг) (в 2-х экз.) согласно Календарному плану выполнения работ (услуг) (Приложение 2 к государственному контракту) с представлением отчетных материалов (в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе), отражающий выполнение требований пункта 9 и пункта 11 настоящего технического задания.

16. Сроки выполнения работ (услуг):

начало: с момента заключения государственного контракта;

окончание: 14 календарных дней с даты окончания проведения выставки.

17. Стоимость работ (услуг): Определяется по результатам открытого конкурса.

18. Особые условия: Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ (услуг) третьих лиц без увеличения контрактной цены. При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ (услуг) в рамках настоящего государственного Контракта.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
_______________________	_____________________
М.П.	М.П.

______________________________

* - Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия)

Приложение N 2
к Контракту N _____
от "___" ________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ (услуг) по теме:

Организация и представление выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014"

N п./п.	Наименование этапов работ (услуг)	Сроки окончания выполнения работ (услуг)			Стоимость, рублей (с учетом НДС)
1	2	3			4
1.	Разработка и согласование информационно-наглядной концепции выставочной экспозиции с Заказчиком, включающей в себя размер, конфигурацию, место расположения, наполнение. Подготовка отчета о выполненных работах (услугах)
2.	Организация и представление выставочной экспозиции в рамках выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014" Подготовка отчета о выполненных работах (услугах)	14 календарных дней с даты окончания проведения выставки.
	Общая стоимость работ (услуг):	не более			3 400 000,00

Примечание: 1. Графа 4 заполняется участником размещения заказа в соответствии с результатами открытого конкурса.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
_______________________	_____________________
М.П.	М.П.

Приложение 2

Состав
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на выполнение работ (услуг) по реализации тематики Плана организации выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства на 2013-2014 годы (тема N 5.1)
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 30 декабря 2013 г. N 2334-р)

1.	Хачатрян А.С.	- Заместитель начальника отдела проектов государственно-частного партнерства Финансово-экономического управления - председатель комиссии
2.	Бейбулатов Р.А.	- ведущий консультант Финансово-экономического управления - заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
3.	Блечкин В.Ю.	- зам. начальника Управления правового обеспечения и проектов государственно-частного партнерства
4.	Полев А.Н.	- начальник отдела правового обеспечения размещения и методологии государственного заказа Управления правового обеспечения и государственно-частного партнерства
5.	Бокань В.А.	- зам. начальника отдела правовой экспертизы Управления правового обеспечения государственно-частного партнерства
6.	Черкас К.А.	- заместитель начальника отдела информационного обеспечения и информационных технологий Управление научно-технических исследований и информационного обеспечения
Секретарь конкурсной комиссии:
7.	Кестер Г.В.	- консультант отдела правового обеспечения размещения и методологии государственного заказа Управления правового обеспечения и государственно-частного партнерства - секретарь конкурсной комиссии

Приложение 3

Положение
о порядке работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на выполнение работ (услуг) по реализации тематики Плана организации выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства на 2013-2014 годы (тема N 5.1)
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 30 декабря 2013 г. N 2334-р)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на выполнение работ (услуг) по реализации тематики Плана организации выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства на 2013-2014 годы (тема N 5.1), (далее - Положение) определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок деятельности комиссии по размещению заказа на выполнение работ (услуг) для государственных нужд путем проведения торгов в форме открытого конкурса (далее - комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области государственных закупок и настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создается в целях обеспечения деятельности по размещению государственного заказа на выполнение работ (услуг) по реализации тематики Плана организации выставочных экспозиций Федерального дорожного агентства на 2013-2014 годы (тема N 5.1).

2.2. Исходя из целей создания комиссии, определенных в пункте 2.1 настоящего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящему Положению), в задачи комиссии входит:

2.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в конкурсе, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2.2.2. Обеспечение эффективного использования денежных средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования;.

2.2.3. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недопущения дискриминации при размещении заказов;

2.2.4. Недопущение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении заказов.

3. Порядок формирования и состав комиссии

3.1. Комиссия является коллегиальным органом.

3.2. Персональный состав комиссии, в том числе Председатель и заместитель Председателя комиссии, утверждаются распорядительным актом Федерального дорожного агентства до опубликования извещения о проведении открытого конкурса. Замена членов комиссии осуществляется в соответствии с распорядительным актом Федерального дорожного агентства.

3.3. Членами комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа).

3.4. В случае выявления в составе комиссии лиц, указанных в пункте 3.3., данные лица незамедлительно заменяются иными лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа, и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа.

3.5. В состав комиссии входят не менее пяти человек - членов комиссии, включая Председателя и заместителя Председателя комиссии.

3.6. Руководит деятельностью комиссии Председатель. Председатель комиссии:

3.6.1. Осуществляет общее руководство работой комиссии;

3.6.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;

3.6.3. Открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы;

3.6.4. Объявляет присутствующий на заседании состав комиссии;

3.6.5. Назначает члена комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

3.6.6. Объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

3.6.7. Определяет повестку дня заседания комиссии и порядок рассматриваемых вопросов;

3.6.8. Объявляет победителя конкурса;

3.6.9. В случае отсутствия Секретаря, уполномочивает члена комиссии на осуществление функций Секретаря комиссии;

3.6.10. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;

3.7. В случае отсутствия Председателя комиссии его функции, права и обязанности осуществляет заместитель Председателя комиссии.

3.8. Организацию работы комиссии осуществляет Секретарь. Секретарь комиссии:

3.8.1. Осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний комиссии и обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами;

3.8.2. Осуществляет иные действия организационно-технического характера, необходимые для обеспечения работы комиссии, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области организации торгов.

4. Функции комиссии

4.1. Основными функциями комиссии являются:

4.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

4.1.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;

4.1.3. Отбор участников конкурса;

4.1.4. Определение победителя конкурса;

4.1.5. Ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее - Протокол вскрытия конвертов), Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

4.1.6. Осуществление иных функций, предусмотренных Законом о размещении заказов.

5. Регламент работы комиссии

5.1. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

5.2. В случае отсутствия на заседании комиссии достаточного количества ее членов, оно может быть перенесено. Срок переноса заседания комиссии не должен превышать установленный Законом о размещении заказа срок соответствующей процедуры размещения заказа.

5.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос Председателя комиссии является решающим. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается.

5.4. Особенности работы комиссии при размещении заказов путем проведения торгов в форме конкурса:

5.4.1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе публично в день, во время и в месте, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

5.4.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе;

5.4.3. В Протокол вскрытия конвертов заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

5.4.4. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

5.4.5. В случае если конверты с заявками на участие в конкурсе или подаваемые в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе получены после окончания срока их приема, такие конверты и заявки вскрываются Председателем комиссии (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

5.4.6. Все заявки, которые поступили после дня и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, установленных в извещении и конкурсной документации, государственный заказчик возвращает подавшим их участникам размещения заказа в установленный законом срок;

5.4.7. Комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в конкурсе конкурсной документацией;

5.4.8. Комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

5.4.9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе и оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по окончании рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

5.4.10. В случае если не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе или была подана только одна заявка, или если ни один из участников размещения заказа не был допущен к участию в конкурсе, или к участию в конкурсе был допущен только один участник размещения заказа, комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся, в соответствии с Законом о размещении заказов;

5.4.11. В Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

5.4.12. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер;

5.4.13. По результатам проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссия составляет Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

5.4.14. В Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией;

5.4.15. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен быть подписан всеми присутствующими членами комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

5.4.16. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.5. Любые действия (бездействия) комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника (ов) размещения заказа. В случае такого обжалования комиссия обязана:

5.5.1. Представить по запросу уполномоченного органа сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;

5.5.2. Приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу в случае получения соответствующего требования от уполномоченного органа.

6. Ответственность членов комиссии

6.1. Члены комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 4
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 30 декабря 2013 г. N 2334-р)

Извещение о проведении открытого конкурса

1. Форма торгов: Открытый конкурс

2. Государственный заказчик: Федеральное дорожное агентство

место нахождения: г. Москва, ул. Бочкова, 4

почтовый адрес: 129085, Россия, г. Москва, ул. Бочкова, 4

контактный телефон: (495) 687-80-32

контактное лицо: Кестер Глеб Владимирович

e-mail: kestergv@fad.ru

3. Предмет государственного контракта: выполнение работ (услуг) по Организации и представлению выставочной экспозиции Федерального дорожного агентства на 10 Всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ-2014"

Виды и объемы работ (услуг) указаны в Техническом задании на выполнение работ (услуг) (Приложение N 5 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП: 7499060

Начало выполнения работ (услуг): с момента заключения государственного контракта.

Минимальный срок выполнения работ (услуг) по первому этапу - 25 календарных дней со дня заключения государственного контракта.

Максимальный срок выполнения работ (услуг) по первому этапу - 35 календарных дней со дня заключения государственного контракта.

Окончание выполнения работ (услуг): 14 календарных дней с даты окончания проведения выставки.

4. Место выполнения работ (услуг): г. Москва, Российская Федерация.

5. Начальная (максимальная) цена контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 400 000 рублей (Три миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, включая НДС.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

1) конкурсная документация размещена в форме электронного документа на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru

2) конкурсная документация предоставляется бесплатно в письменной форме в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица.

3) конкурсная документация может быть получена со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по месту нахождения государственного заказчика (г. Москва, ул. Бочкова, 4, ком. 615) по рабочим дням с 9-00 до 18-00. Контактный телефон: (495) 687-88-74.

7. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:

При проведении открытого конкурса преимуществ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляется.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: состоится по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, 4, ком. 208 "06" 02 2014 г. в 12 ч. 00 мин.

9. Место и дата рассмотрения заявок: состоится по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, 4, "12" 02 2014 г.

10. Место и дата подведения итогов конкурса: состоится по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, 4, "14" 02 2014 г.