Проект Приказа Министерства экономического развития РФ "Об утверждении формы соглашения об осуществлении контроля за проектированием и (или) строительством объектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790, и формы соглашения об организации контроля за реализацией мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790, не связанных с проектированием и..." (подготовлен Минэкономразвития России 08.04.2016)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с разделом V. Механизм реализации Программы, приведенным в федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 790 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 33, ст. 4595; 2015, N 2, ст. 496; N 25, ст. 3670; N 35, ст. 4991; 2016, N 11 ст. 1539), приказываю:

1. Утвердить:

форму соглашения об осуществлении контроля за проектированием и (или) строительством объектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 790, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

форму соглашения об организации контроля за реализацией мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 790, не связанных с проектированием и (или) строительством, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

Министр

А.В. Улюкаев

Приложение № 1
к приказу Минэкономразвития России
от «___» ________ 20__ г. №____

Форма

Соглашение
об осуществлении контроля за проектированием и (или) строительством объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790

г. __________                               «___»__________20__г.

Министерство экономического развития Российской Федерации, являющееся государственным заказчиком - координатором и государственным заказчиком федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г.  № 790 (далее - Программа), в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)

именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны,  и__________________________________________________________________,

(наименование федерального органа исполнительной власти - государственного заказчика Программы, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, входящего  в состав Крымского федерального округа)

являющийся ответственным за строительство объектов, предусмотренных Программой, именуемый в дальнейшем «Ответственный исполнитель»,  с другой стороны, в лице___________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

Статья 1. Термины и их толкование

1.1. Для целей настоящего Соглашения Стороны используют следующие термины и их толкование:

Базовый план - укрупненный график, определяющий сроки реализации мероприятий и работ, необходимых для организации и осуществления строительства объектов Программы, в соответствии с планом-графиком реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденным решением Правительственной комиссии  по вопросам социально-экономического развития Республики Крым  и г. Севастополя (протокол заседания от 11 декабря 2015 г. № 1) (далее - план-график).

Государственный (муниципальный) контракт - договор, заключенный Ответственным исполнителем от имени Российской Федерации, субъект а Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, связанных  с проектированием и (или) строительством объектов Программы.

Исполнитель работ (услуг) - лицо, заключившее с Ответственным исполнителем Государственный (муниципальный) контракт.

Объект Программы - объект, предусмотренный Перечнем объектов Программы, подлежащих контролю (мониторингу).

Приемочная комиссия - комиссия, создаваемая в установленном порядке  для приемки в эксплуатацию законченного строительством Объекта Программы и (или) приемки результатов иных работ, проводимых в целях реализации Программы создаваемых

Сетевой график строительства Объекта Программы - график выполнения работ по строительству Объекта Программы со дня получения разрешения на

строительство Объекта Программы (заключения Государственного (муниципального) контракта с Исполнителем работ (услуг) на строительство объекта) до дня его ввода в эксплуатацию, предусматривающий сроки осуществления строительно-монтажных работ с разбивкой на этапы по видам и (или) объемам работ.

Строительство Объектов Программы - возведение новых объектов капитального строительства, а также реконструкция, модернизация, расширение существующих Объектов Программы.

Дирекция - автономная некоммерческая организация «Дирекция  по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», осуществляющая

в соответствии с Программой текущее управление реализацией Программы.

1.2. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, включая приложения к нему, могут употребляться как в единственном, так  и во множественном числе.

1.3. Термины, употребляемые в тексте настоящего Соглашения, включая приложения к нему, с заглавной буквы, имеют значение, определенное настоящей статьей.

1.4. Наименования документов, содержащихся в приложениях  к настоящему Соглашению, употребляются в тексте настоящего Соглашения  с заглавной буквы.

Статья 2. Предмет Соглашения

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство  без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Ответственного исполнителя осуществляет контроль (мониторинг) за проектированием и (или) строительством Объектов Программы, в том числе за соблюдением предусмотренных Базовым планом и Сетевым графиком строительства Объектов Программы сроков выполнения работ и мероприятий, направленных на проектирование и (или) строительство Объектов Программы, качеством выполняемых работ и соответствием выполняемых работ установленным требованиям, а Ответственный исполнитель представляет Министерству необходимые для осуществления контроля (мониторинга) документы  и сведения, а также предъявляет результаты выполненных работ  и мероприятий, связанных с проектированием и (или) строительством Объектов Программы.

2.2. Перечень Объектов Программы, в отношении которых Министерство осуществляет контроль (мониторинг), приведен в приложении № 1  к настоящему Соглашению.

Статья 3. Сроки проектирования, строительства Объектов Программы и их финансирования

3.1. Ответственный исполнитель обеспечивает финансирование проектирования и (или) строительства Объекта Программы за счет средств ________________________________________________________________*(1).

3.2. Ответственный исполнитель обязуется обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, установленных Базовым планом и Сетевым графиком строительства Объектов Программы, а также завершение строительства Объектов Программы в сроки, указанные в приложении № 2 к настоящему Соглашению.

3.3. Днем завершения строительства Объекта Программы является день его ввода в эксплуатацию, что подтверждается разрешением на ввод Объекта Программы в эксплуатацию, выданным уполномоченным государственным органом. Ответственный исполнитель обязуется представить копию указанного разрешения в Министерство в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения.

3.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения Ответственный исполнитель представляет  в Министерство Задание на проектирование Объекта Программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению и Базовый план по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению*(2).

3.5. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения проектной документации на Объект Программы Ответственный исполнитель представляет в Министерство Сетевой график строительства Объекта Программы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению*(3). В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Ответственного исполнителя Сетевого графика строительства Объекта Программы Министерство рассматривает его и при отсутствии разногласий согласовывает.

Министерство вправе отказать в согласовании Сетевого графика строительства Объекта Программы, если предусмотренные в нем сроки выполнения этапов работ не обеспечивают:

выполнение срока, указанного в приложении № 1 к настоящему Соглашению;

соблюдение технологических требований и (или) правил выполнения соответствующих видов работ и мероприятий;

своевременный ввод в эксплуатацию других технологически связанных Объектов Программы и (или) своевременную реализацию мероприятий, связанных со строительством Объектов Программы, а также если выполнение этапов работ, содержащихся в Сетевом графике строительства Объекта Программы, в сроки, указанные Ответственным исполнителем в Сетевом графике строительства Объекта Программы, является объективно невозможным в связи с установленными сроками проектирования  и (или) строительства других технологически связанных Объектов Программы и (или) сроками реализации мероприятий, связанных со строительством Объектов Программы.

При наличии оснований для отказа в согласовании Сетевого графика строительства Объекта Программы, указанных в настоящем пункте, Министерство обязано в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Ответственного исполнителя Сетевого графика строительства Объекта Программы направить Ответственному исполнителю мотивированные предложения о внесении изменений в представленный Сетевой график строительства Объекта Программы.

При недостижении согласия Сторон по вопросу согласования Сетевого графика строительства Объекта Программы в течение 1 (одного) месяца со дня получения Ответственным исполнителем предложений Министерства  по внесению изменений в Сетевой график строительства Объекта Программы Министерство передает разногласия, возникшие при согласовании Сетевого графика строительства Объекта Программы, на рассмотрение Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя, образованной в соответствии  с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2015 г.  № 1439-р*(4).

3.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения, а также ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, Ответственный исполнитель обязуется представлять в Министерство выписки из закона (решения)  о бюджете соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации, а также выписки из государственных программ, реализуемых  за счет средств соответствующего бюджета (федерального, Республики Крым или города федерального значения Севастополя), и (или) соответствующих нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных правовых актов, предусматривающих бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование проектирования  и (или) строительства объектов Программы.

3.7. Ответственный исполнитель обязуется незамедлительно, но не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента приостановления финансирования, информировать Министерство обо всех случаях приостановления финансирования проектирования и (или) строительства объектов Программы.

Статья 4. Иные права и обязанности Сторон

4.1. Ответственный исполнитель:

4.1.1.  Обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации о промышленной, пожарной безопасности (в том числе включая, но не ограничиваясь: принимает меры по повышению персональной ответственности должностных лиц за соблюдение правил пожарной безопасности, обеспечивает усиление пропускного режима с целью недопущения на территории строительной площадки Объекта Программы  и строящегося Объекта Программы посторонних лиц, издавать приказы  об усилении противопожарной безопасности с принятием конкретных планов неотложных мероприятий), а также требований трудового законодательства при осуществлении строительства Объекта Программы и несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает включение соответствующих обязательств и ответственности за их неисполнение в Государственные (муниципальные) контракты.

4.1.2. Обеспечивает при заключении Государственных (муниципальных) контрактов наличие в них:

4.1.2.1. Положений о правах Министерства и Дирекции осуществлять контроль (мониторинг) за проектированием и (или) строительством Объектов Программы.

4.1.2.2 Обязанности Исполнителей работ (услуг) выполнять требования законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды  и специальные природоохранные требования, предъявляемые к строительству объектов в пределах особо охраняемых природных территорий, а также дополнительные экологические требования и руководствоваться дополнительными экологическими рекомендациями в случаях, если это требуется исходя из специфики Объекта Программы, обеспечивать сохранность историко-археологического наследия Крымского федерального округа.

4.1.2.3. Обязанности Исполнителей работ (услуг) оборудовать строительную площадку Объекта Программы и строящийся Объект Программы системой видеомониторинга транслирования в режиме реального времени  в сети «Интернет», а также обязанности Исполнителей по письменному запросу Министерства обеспечить представителям Министерства и (или) Дирекции технический доступ к каналу видеотрансляции в режиме реального времени,  а также обеспечить представителям Министерства и (или) Дирекции предоставление результатов фотодокументирования в срок не более 1 (одного) дня с момента получения такого запроса Ответственным исполнителем.

4.1.2.4. Положений о финансовой ответственности Исполнителя работ (услуг) в виде уплаты неустойки (пени) в случае:

нарушения срока получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по каждому Объекту Программы - в размере 0,5 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей  00 копеек за каждый день просрочки по каждому Объекту Программы;

нарушения срока ввода каждого Объекта Программы в эксплуатацию -  в размере 0,5 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек за каждый день просрочки получения разрешения на ввод каждого Объекта Программы (этапа, очереди, пускового комплекса, пусковой очереди каждого Объекта Программы) в эксплуатацию, выданного уполномоченным государственным органом;

нарушения иных сроков проектирования и (или) строительства каждого Объекта Программы - в размере от 0,1 процента до 0,3 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки по каждому Объекту Программы.

4.1.3. В согласованные с Министерством сроки обеспечивает устранение недостатков выполненных работ (оказанных услуг), выявленных Министерством в ходе осуществления в соответствии с настоящим Соглашением контроля (мониторинга).

4.1.4. Обязуется обеспечить включение в состав Приемочной комиссии представителей Дирекции.

4.1.5. Представляет информацию по формам и в сроки, установленные  статьей 5 настоящего Соглашения.

4.1.6. Выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.

4.2. Министерство:

4.2.1. Осуществляет контроль за проектированием и (или) строительством объектов Программы, за соблюдением предусмотренных Базовым планом  и Сетевым графиком строительства Объектов Программы сроков выполнения работ и мероприятий, направленных на проектирование и (или) строительство объектов Программы, качеством выполняемых работ и соответствием выполняемых работ установленным требованиям.

4.2.2. Проводит мониторинг строительства Объектов Программы.

4.2.3. Запрашивает и получает от Ответственного исполнителя информацию по формам и в сроки, установленные статьей 5 настоящего Соглашения.

4.2.4. Координирует деятельность Ответственного исполнителя  по подготовке и эффективной реализации проектирования и (или) строительства Объектов Программы.

4.2.5. Осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.

Статья 5. Контроль (мониторинг) за строительством Объектов Программы

5.1. В целях осуществления Министерством контроля (мониторинга)  за проектированием и (или) строительством Объектов Программы Министерство вправе проводить проверки, в том числе выездные, по месту нахождения Объектов Программы и (или) по месту нахождения Ответственного исполнителя.

5.2. В целях осуществления Министерством контроля (мониторинга) строительства Объектов Программы Ответственный исполнитель со дня наступления сроков выполнения соответствующих работ, предусмотренных Базовым планом и (или) Сетевым графиком строительства Объектов Программы, представляет в Министерство и Дирекцию*(5):

5.2.1. Отчет о ходе выполнения Базового плана по отчетной форме № 1 приложения № 5 к настоящему Соглашению (в период со дня наступления установленного Базовым планом срока заключения Государственного (муниципального) контракта на проектирование Объекта Программы до дня заключения договора на строительство Объекта Программы):

в случае соблюдения сроков выполнения мероприятий и работ, предусмотренных Базовым планом, - ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

в случае нарушения сроков выполнения мероприятий и работ, предусмотренных Базовым планом, - еженедельно, каждый четверг,  с детальным обоснованием причин нарушений и мер, принятых для их ликвидации.

5.2.2. Отчет о ходе выполнения Сетевого графика строительства Объекта Программы по отчетной форме № 2 приложения № 5 к настоящему Соглашению (в период со дня наступления установленного Базовым планом срока заключения Государственного (муниципального) контракта  на строительство Объекта Программы до дня получения разрешения на ввод Объекта Программы в эксплуатацию):

в случае соблюдения сроков выполнения мероприятий и работ, предусмотренных Сетевым графиком строительства Объекта Программы, - ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

в случае нарушения сроков выполнения мероприятий и работ, предусмотренных Сетевым графиком строительства объекта Программы, - еженедельно, каждый четверг, с детальным обоснованием причин нарушений  и мер, принятых для их ликвидации.

5.2.3. Отчет о финансировании и освоении капитальных вложений по проектированию и строительству Объекта Программы по отчетной форме № 3 приложения № 5 к настоящему Соглашению - ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным (в период со дня наступления установленного Базовым планом срока заключения Государственного (муниципального) контракта на проектирование Объекта Программы до дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

5.2.4. Отчет о рисках по отчетной форме № 4 приложения № 5  к настоящему Соглашению - ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным (в период со дня наступления установленного Базовым планом срока заключения Государственного (муниципального) контракта на проектирование объекта до дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

5.2. Отчеты, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Соглашения, представляются Ответственным исполнителем в Министерство за подписью уполномоченного в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Соглашения лица на бумажном носителе и в электронном виде.

5.3. Формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.2 Соглашения, могут быть изменены Министерством, о чем Министерство уведомляет Ответственного исполнителя не позднее 2 (двух) суток с момента утверждения соответствующей формы отчетности.

5.4. После внедрения в установленном порядке автоматизированной системы отчетности Ответственный исполнитель представляет в Министерство информацию, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Соглашения,  в формате программного обеспечения автоматизированной системы отчетности или ином совместимом с ним формате c использованием электронной цифровой подписи.

Программное обеспечение автоматизированной системы отчетности приобретается Ответственным исполнителем за свой счет или предоставляется Ответственному исполнителю за счет средств Министерства. Предоставление за счет средств Министерства программного обеспечения автоматизированной системы отчетности влечет обязанность Ответственного исполнителя отчитываться в формате соответствующего программного обеспечения. Перечень объектов Программы, при реализации которых программное обеспечение автоматизированной системы отчетности предоставляется за счет средств Министерства, утверждается Министерством.

О дне начала работы автоматизированной системы отчетности Министерство извещает Ответственного исполнителя  не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.

5.5. По письменному запросу Министерства и (или) Дирекции Ответственный исполнитель представляет в Министерство и (или) Дирекцию иную информацию и (или) документацию о ходе проектирования  и строительства Объекта Программы за подписью уполномоченного  в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Соглашения лица на бумажном носителе и в электронном виде не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Министерства и (или) Дирекции.

5.6. По результатам проведения контрольных проверок проектирования и (или) строительства Объектов Программы Министерство и (или) Дирекция составляет двухсторонний (с участием уполномоченного в установленном порядке представителя Ответственного исполнителя) акт о результатах каждой проверки с изложением выявленных недостатков и рекомендаций Министерства и (или) Дирекции по их устранению. Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его составления направляется Ответственному исполнителю.

5.7. Ответственный исполнитель обязуется незамедлительно в течение  24 часов с момента возникновения соответствующих происшествий и ситуаций  в письменной форме направлять в Министерство и Дирекцию информацию  о происшествиях и чрезвычайных ситуациях, в том числе связанных  с хищением или уничтожением имущества, способных повлечь срыв сроков строительства Объектов Программы и нарушение технологических процессов.

5.8. Ответственный исполнитель обязуется ежемесячно предоставлять  в Министерство и Дирекцию информацию о планах проведения совещаний  (в том числе селекторных), рабочих групп, штабов, стратегических сессий, затрагивающих вопросы реализации Программы, заранее предоставляя  в Министерство и Дирекцию соответствующие материалы, обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников Дирекции на указанные мероприятия,  а также открытый доступ к соответствующим каналам аудио-  и видеотрансляции, селекторной связи.

5.9. В случае проведения внеплановых совещаний (в том числе селекторных), рабочих групп, штабов, стратегических сессий, затрагивающих вопросы реализации Программы, Ответственный исполнитель обязуется незамедлительно проинформировать Министерство и Дирекцию и в срочном порядке обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Министерства  и (или) Дирекции на указанные мероприятия, а также открытый доступ  к соответствующим каналам аудио- и видеотрансляции, селекторной связи.

Статья 6. Ответственность Сторон*(6)*(7)

6.1. Министерство не несет ответственности по Государственным (муниципальным) контрактам, заключенным Ответственным исполнителем  с Исполнителем работ (услуг).

6.2. Ответственный исполнитель по настоящему Соглашению несет следующую ответственность*(8):

6.2.1. За нарушение сроков представления отчетности, предусмотренных  пунктом 5.2 настоящего Соглашения, более чем на 10 (Десять) рабочих дней Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойку в виде пени в размере в размере 0,1 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более  300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки по каждому Объекту Программы и за каждый не представленный в срок отчет.

6.2.2. За нарушение срока получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по каждому Объекту Программы Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление  в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде пени в размере 0,5 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более  500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки  по каждому Объекту Программы.

6.2.3. За нарушение срока ввода каждого Объекта Программы (этапа, очереди, пускового комплекса, пусковой очереди каждого Объекта Программы) в эксплуатацию Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление  в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде пени в размере 0,5 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек за каждый день просрочки получения разрешения на ввод каждого Объекта Программы (этапа, очереди, пускового комплекса, пусковой очереди каждого Объекта Программы)  в эксплуатацию, выданного уполномоченным государственным органом.

6.2.4. За нарушение сроков проектирования и (или) строительства каждого Объекта Программы Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде пени в размере  0,3 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки проектирования и (или) строительства каждого Объекта Программы, а также этапов и подэтапов проектирования и (или) строительства каждого Объекта Программы.

6.2.5. За представление в Министерство недостоверных сведений Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде штрафа в размере 0,2 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей  00 копеек за каждый случай представления недостоверных сведений.

Недостоверными сведениями для целей настоящего пункта считаются сведения об объеме выполненных работ по строительству Объекта Программы при условии, что сведения завышены более чем на 10% (десять процентов)  от фактически выполненного объема работ, а также за представление  в Министерство недостоверных сведений о сроках завершения этапов работ  по строительству объекта Программы при условии, что этап работы фактически не завершен.

6.2.6. За непредставление сведений по настоящему Соглашению Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде штрафа в размере 0,2 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей  00 копеек за каждый случай непредставления сведений.

6.3. Ответственный исполнитель по настоящему Соглашению несет следующую ответственность*(9):

6.3.1. За нарушение сроков представления отчетности, предусмотренных  пунктом 5.2 настоящего Соглашения, более чем на 10 (десять) рабочих дней Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойку в виде пени в размере 0,1 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей  00 копеек за каждый день просрочки и за каждый не представленный в срок отчет.

6.3.2. За представление в Министерство недостоверных сведений Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде штрафа в размере 0,1 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей  00 копеек за каждый случай представления недостоверных сведений.

Недостоверными сведениями для целей настоящего пункта считаются сведения об объеме выполненных работ по строительству Объекта Программы при условии, что сведения завышены более чем на 10% (десять процентов)  от фактически выполненного объема работ, а также за представление  в Министерство недостоверных сведений о сроках завершения этапов работ по строительству объекта Программы при условии, что этап работы фактически не завершен.

6.3.3. За непредставление сведений по настоящему Соглашению Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде штрафа в размере 0,1 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей  00 копеек за каждый случай непредставления сведений.

6.3.4. За нарушение сроков проектирования и (или) строительства каждого объекта Программы, Ответственный исполнитель несет ответственность, определенную в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, входящего в состав Крымского Федерального округа, на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий Программы,  в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Крымского федерального округа, на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», представленными  в приложении № 6 к Программе и Правилами формирования, предоставления  и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.

6.4. Размер неустойки, подлежащей уплате в соответствии с настоящей статьей, определяется судом с учетом стоимости каждого Объекта Программы и подлежит взысканию с Ответственного исполнителя на основании судебного акта в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6.5. Уплата штрафных санкций, указанных в настоящей статье,  не освобождает Ответственного исполнителя от исполнения принятых на себя обязательств.

6.6.  Ответственный исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в ходе использования (эксплуатации) объектов Программы,  а также в ходе использования (эксплуатации) объектов Программы в течение гарантийного срока по Государственному (муниципальному контракту)  с Исполнителем работ (услуг).

Статья 7. Заключительные положения

7.1 Настоящее Соглашение вступает в силу (считается заключенным)  со дня согласования Сторонами Базового плана.

7.2. Каждая из Сторон назначает своего представителя (уровня не ниже заместителя руководителя), уполномоченного на получение (передачу) информации в рамках настоящего Соглашения, а также на решение иных вопросов оперативного характера, связанных с исполнением настоящего Соглашения. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону  о назначенном ею представителе, указав все необходимые данные такого лица (Ф.И.О., должность, телефон, факс, e-mail, иную контактную информацию).

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся путем взаимного согласования их Сторонами в письменной форме и оформляются  в виде дополнительных соглашений, являющихся после вступления их в силу неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Все расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Соглашению, каждая из Сторон несет за свой счет.

7.5. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, указанные  в настоящем Соглашении документы представляются Ответственным исполнителем в Министерство и Дирекцию по месту их нахождения на бумажном носителе или в электронном виде по адресам: _____________________.

7.6. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в двухдневный срок со дня таких изменений.

7.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются  в соответствии с законодательством Российской Федерации. Разногласия, касающиеся условий настоящего Соглашения, Стороны обязуются решать  в досудебном порядке путем переговоров представителей Сторон  с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. В случае невозможности урегулирования возникших между Сторонами разногласий (споров), они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

7.8. Все приложения, указанные в настоящем Соглашении, являются его неотъемлемой частью и обязательны для Сторон.

7.9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 8. Приложения к Соглашению

К настоящему Соглашению прилагаются:

8.1. Приложение № 1. Перечень объектов Программы, подлежащих контролю (мониторингу).

8.1.1. Приложение № 2. Базовый план (форма).

8.1.2. Приложение № 3. Сетевой график строительства объекта Программы (форма).

8.2.    Приложение № 4. Задание на проектирование объекта Программы.

8.3.    Приложение № 5. Отчетные формы:

8.5.1.  Отчетная форма № 1. Отчет о ходе выполнения Базового плана.

8.5.2. Отчетная форма № 2. Отчет о ходе выполнения Сетевого графика строительства объекта Программы.

8.5.3. Отчетная форма № 3. Отчет о финансировании и освоении капитальных вложений по проектированию и строительству объекта Программы.

8.5.4. Отчетная форма № 4. Отчет о рисках.

Статья 9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство экономического развития Российской Федерации	______________________________________________________ (полное наименование Ответственного исполнителя)
Адрес местонахождения:	Адрес местонахождения:
Адрес для корреспонденции:	Адрес для корреспонденции:
Телефон:	Телефон:
Факс:	Факс:
E-mail:	E-mail:
Платежные реквизиты:	Платежные реквизиты:
Подпись:     _______________ /_______________/ М.П.	Подпись:     _______________ /_______________/ М.П.

-------------------------------------------

*(1) Указывается бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации (федеральный, субъекта Российской Федерации (Республики Крым или города федерального значения Севастополя), муниципального образования в составе соответствующего субъекта Российской Федерации) либо внебюджетный источник на реализацию проектирования и (или) строительство Объекта Программы.

*(2) Задание на проектирование Объекта Программы и Базовый план представляются по каждому Объекту Программы. При заключении Соглашения в отношении Объекта Программы, в состав которого входит несколько объектов, а также в случае если проектирование и (или) строительство Объекта Программы осуществляются по этапам (очередям), Базовый план представляется по каждому такому этапу (очереди, пусковому комплексу, пусковой очереди).

*(3) Сетевой график строительства Объекта Программы представляется по каждому Объекту Программы. При заключении Соглашения в отношении Объекта Программы, в состав которого входит несколько объектов,  а также в случае если проектирование и (или) строительство Объекта Программы осуществляются по этапам (очередям), Сетевой график строительства Объекта Программы представляется по каждому такому этапу (очереди, пусковому комплексу, пусковой очереди).

*(4) Только для федеральных органов исполнительной власти-государственных заказчиков Программы.

*(5) Отчеты представляются отдельно по каждому Объекту Программы.

*(6) Справочно: убытки, причиненные Ответственному исполнителю вследствие уплаты неустоек, предусмотренных настоящим Соглашением, возмещаются соответственно должностными лицами (работниками) Ответственного исполнителя в порядке, установленном  статьей 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации и главой 39 Трудового кодекса Российской Федерации.

*(7)

*(8) Положения настоящего пункта применяются в случае, если Ответственным исполнителем является федеральный орган исполнительной власти - государственный заказчик Программы

*(9) Положения настоящего пункта применяются в случае, если Ответственным исполнителем является высший орган государственной власти субъекта Российской Федерации, входящий в состав Крымского федерального округа.

Приложение № 1
к Соглашению об осуществлении контроля за проектированием и (или) строительством объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 августа 2014 г. № 790
от «___» ___________ 20__г. № ___

Перечень
Объектов Программы, подлежащих контролю (мониторингу)

№ п/п	Наименование Объекта Программы	Срок окончания строительства Объекта Программы
1
2
3
4
5
6
7
…

Ответственный исполнитель     _________________ /__________________/ (подпись)                 (расшифровка подписи) «____»______________________20__г. М.П.	Министерство     _________________ /__________________/ (подпись)    (расшифровка подписи) «____»______________________20__г. М.П.

Приложение № 2
к Соглашению об осуществлении контроля за проектированием и (или) строительством объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790
от «___» ____________ 20__г. № _____

(форма)

Базовый план

№ п/п	Наименование Объекта Программы	Государственный заказчик	Ответственный исполнитель	Землеотвод		Согласование проекта технического задания на проектирование
				Утверждение документации по планировке территории	Юридическое предоставление земельного участка заказчику	Фактическое освобождение земельного участка	Согласование с Министерством экономического развития Российской Федерации	Согласование с заинтересован-ными федеральными органами исполнительной власти
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Проектирование				Строительство
Объявление конкурса	Заключение контракта на проектирование	Заключение государственной экологической экспертизы	Заключение государственной экспертизы	Объявление конкурса	Заключение контракта на проектирование	Заключение государственной экологической экспертизы	Заключение государственной экспертизы
10	11	12	13	14	15	16	17

Ответственный исполнитель     _________________ /__________________/ (подпись)                 (расшифровка подписи) «____»______________________20__г. М.П.	Министерство     _________________ /__________________/ (подпись)    (расшифровка подписи) «____»______________________20__г. М.П.

Приложение № 3
к Соглашению об осуществлении контроля за проектированием и (или) строительством объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации
от 11 августа 2014 г. № 790
от «___» ____________ 20__г. № _____

(форма)

Сетевой график строительства Объекта Программы

________________________________________________________________________________

(наименование)

№ п/п	Наименование самостоятельных объектов, входящих в состав Объекта Программы	Наименование  этапов по видам работ, конструктивным элементам	Единица измерения	Количество	Объем работ в процентах	Сроки исполнения
						Начало	Окончание
1	2	3	4	5	6	7	8

Согласовано: Министерство _______________ /_____________/ (подпись)                  (расшифровка подписи) М.П.	Ответственный исполнитель     _______________ /_____________/ (подпись)                  (расшифровка подписи) М.П.

Приложение № 4
к Соглашению об осуществлении контроля за проектированием и (или) строительством объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации
от 11 августа 2014 г. № 790
от «___» ____________ 20__г. №____

(форма)

УТВЕРЖДАЮ
Ответственный исполнитель _______________________________________ (должность) ______________________/_________________ (подпись)                 (инициалы, фамилия) «___» _______________ 20___ г. М.П.

Задание на проектирование Объекта Программы

ЗП-__________________________

1	Наименование проектируемого Объекта Программы
2	Географическое положение Объекта Программы
3	Требования к проектной организации
4	Вид строительства
5	Перечень нормативных актов Российской Федерации соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании
6	Материалы, представляемые Заказчиком
7	Требования к составу и оформлению проектной документации
8	Потребность в инженерных изысканиях
9	Требования по вариантной подготовке
10	Основные технико-экономические показатели объекта проектирования
11	Требования к техническим решениям
12	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
13	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
14	Требования к составу природоохранного раздела
15	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
16	Требования к разработке мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
17	Требования к разработке сметной документации
18	Состав демонстрационных материалов
19	Срок выдачи проектной документации
20	Срок выдачи документации по отбору
21	Требования по проведению государственной экспертизы
22	Количество экземпляров проектной документации
23	Особые условия строительства
24	Выделение этапов строительства
25	Срок ввода объекта Программы в эксплуатацию

Разработчик задания: ____________ / _________________/

Название организации		(подпись)          (расшифровка подписи)     «____»______________ 20__ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Проектировщик       ____________ / _________________/

Название организации		(подпись)          (расшифровка подписи)     «____»______________ 20__ г.

М.П.

Отчетная форма № 1 Представляется в соответствии с подпунктом 5.2.1 Соглашения		Приложение № 5 к Соглашению об осуществлении контроля за проектированием и (или) строительством объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790     от «___»__________ 20__г. № __________

Отчет о ходе выполнения Базового плана

за период с ____________ по ____________ 20_г.

Объект Программы: ____________________

(наименование)

№ СДР	Наименование работы	Сроки начала и окончания работ						Причина отклонения от плановой даты	Принятые меры
		Плановая дата начала	Прогнозная дата начала*	Фактическая дата начала	Плановая дата окончания	Прогнозная дата окончания*	Фактическая дата окончания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проектирование
1.1	Заключение Государственного (муниципального) контракта на проектирование
1.2	Разработка проектной документации
1.2.1	Эскизный проект (архитектурно-планировочное решение)
1.2.2	Инженерно-геологические изыскания
1.2.3	Разработка разделов и чертежей проектной документации
1.3	Проведение государственной экологической экспертизы
1.4	Проведение государственной экспертизы
1.5	Утверждение проектной документации
2	Разработка рабочей документации (в случае необходимости)
3	Строительно-монтажные работы
3.1	Получение разрешения на строительство
3.2	Заключение договора на строительство Объекта Программы
3.3	Подготовительные работы
3.4	Основные строительно-монтажные работы
3.5	Ввод Объекта Программы в эксплуатацию
3.5.1	Комплексное опробование
3.5.2	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию

* Прогнозные даты начала и окончания работ - даты начала и окончания указанных работ с учетом фактического выполнения связанных с ними работ.

Ответственный исполнитель:

_______________________/____________________/

(подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.

Отчетная форма № 2 Представляется в соответствии с подпунктом 5.2.2 Соглашения		Приложение № 5 к Соглашению об осуществлении контроля за проектированием и (или) строительством объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790     от «___»__________ 20__г. № _____

Отчет о ходе выполнения Сетевого графика строительства Объекта Программы

за период с _________________по ___________________20 __г.

(число, месяц)  (число, месяц)

Объект Программы: ____________________

(наименование)

Исполнитель работ: _______________________

Контракт № ____от ______________, сроки проведения СМР (в соответствии с контрактом) Начало ____________ Окончание ______________

№	Наименование самостоятельных объектов, входящих в состав Объекта Программы	Наименование этапов по видам работ, конструктивным элементам*(1)	ед. изм.	Кол- во	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		Срок завершения работ по этапу		Примечание*(2)
					план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1
2

№	Трудовые
	ВСЕГО, в том числе:
1	ИТР
2	Рабочие
	Технические
	ВСЕГО, в том числе:
1	Землеройная техника
2	Грузоподъемная техника
3	Автотранспорт

-------------------------------------------

*(1) В данном разделе указывается перечень видов работ в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.

*(2) В случае невыполнения плановых показателей указываются причины, принимаемые меры и прогнозные сроки ликвидации отставания от графика по этапу (виду) работ.

Ответственный исполнитель

________________________/______________/

(подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.

Отчетная форма № 3 Представляется в соответствии с подпунктом 5.2.3 Соглашения		Приложение № 5 к Соглашению об осуществлении контроля за проектированием и (или) строительством объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790     от «___»__________ 20__г. №______

Отчет о финансировании и освоении капитальных вложений по проектированию и строительству Объекта Программы

за _________________ 20 __г.

(месяц)

Объект Программы: ____________________

(наименование)

Вид расходов	Стоимость по ПСД в текущих ценах	Объем финансирования						Объем освоения капитальных вложений			Примечание
		За отчетный период		С начала года		С начала строительства		За отчетный период	С начала года	С начала строительства
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по объекту
ПИР
МТР
СМР
Прочие

Ответственный исполнитель

________________________/______________/

(подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.

Отчетная форма № 4 Представляется в соответствии с подпунктом 5.2.4 Соглашения	Приложение № 5 к Соглашению об осуществлении контроля за проектированием и (или) строительством объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 от «___» ____________ 20__г. № ____

Отчет о рисках
за ________________________ 20 __ г.

Объект Программы ____________________________________________________

(наименование)

Код риска	Описание риска	Вероятность	Последствия	Статус	Изменение	Реагирование
1	2	3	4	5	6	7

Ответственный исполнитель:

_________________ /__________________/

(подпись)                     (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от «___» ________ 20__ г. №____

Форма

Соглашение
об организации контроля за реализацией мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790, не связанных с проектированием и (или) строительством

г. __________                                    «___»__________20__г.

Министерство экономического развития Российской Федерации, являющееся государственным заказчиком - координатором  и государственным заказчиком федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 (далее - Программа),  в лице____________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)

именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны,  и _______________________________________________________________,

(наименование федерального органа исполнительной власти - государственного заказчика Программы, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, входящего  в состав Крымского федерального округа)

являющийся ответственным за своевременное финансирование и реализацию мероприятий Программы, именуемый в дальнейшем «Ответственный исполнитель», с другой стороны, в лице __________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

Статья 1. Термины и их толкование

1.1. Для целей настоящего Соглашения Стороны используют следующие термины и их толкование:

Базовый план - укрупненный график, определяющий сроки реализации мероприятий Программы в соответствии с планом-графиком реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденным решением Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым  и г. Севастополя (протокол заседания от 11 декабря 2015 г. № 1).

Государственный (муниципальный) контракт - договор, заключенный Ответственным исполнителем от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, связанных  с реализацией мероприятий Программы.

Исполнитель работ (услуг) - лицо, заключившее с Ответственным исполнителем государственный (муниципальный) контракт.

Мероприятия - мероприятия, предусмотренные перечнем мероприятий, подлежащих контролю (мониторингу), не связанные с проектированием  и (или) строительством объектов, предусмотренных Программой.

Дирекция - автономная некоммерческая организация «Дирекция  по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», осуществляющая в соответствии с Программой текущее управление реализацией Программы.

1.2. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, включая приложения к нему, могут употребляться как в единственном, так  и во множественном числе.

1.3. Термины, употребляемые в тексте настоящего Соглашения, включая приложения к нему, с заглавной буквы, имеют значение, определенное настоящей статьей.

1.4. Наименования документов, содержащихся в приложениях  к настоящему Соглашению, употребляются в тексте настоящего Соглашения с заглавной буквы.

Статья 2. Предмет Соглашения

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Ответственного исполнителя осуществляет контроль (мониторинг) за реализацией мероприятий, в том числе за соблюдением предусмотренных Базовым планом сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ  и соответствием выполняемых работ установленным требованиям,  а Ответственный исполнитель представляет Министерству необходимые для осуществления контроля (мониторинга) документы и сведения, а также предъявляет результаты выполненных работ, необходимых для реализации Мероприятий.

2.2. Перечень Мероприятий, в отношении которых Министерство осуществляет контроль (мониторинг), приведен в приложении № 1  к настоящему Соглашению.

Статья 3. Сроки реализации Мероприятий и их финансирование

3.1. Ответственный исполнитель обеспечивает финансирование реализации Мероприятий за счет средств ____________________________*(1).

3.2. Ответственный исполнитель обязуется обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, установленных Базовым планом, а также завершение реализации Мероприятий в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3.3. Днем завершения реализации Мероприятия является день подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) между Ответственным исполнителем и соответствующим Исполнителем работ (услуг). Ответственный исполнитель обязуется представить в Министерство копию указанного акта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.

3.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения Ответственный исполнитель представляет  в Министерство техническое задание на выполнение работ, необходимых для реализации Мероприятия, и Базовый план по форме согласно приложению  № 2 к настоящему Соглашению*(2).

3.5. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения, а также ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, Ответственный исполнитель обязуется представлять в Министерство выписки из закона (решения) о бюджете соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации, а также выписки из государственных программ, реализуемых за счет средств соответствующего бюджета (федерального, субъекта Российской Федерации (Республика Крым или г. Севастополь)  или муниципального образования в составе соответствующего субъекта Российской Федерации), и (или) соответствующих нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, предусматривающих бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование работ  по реализации Мероприятия.

3.6. Ответственный исполнитель обязуется незамедлительно,  но не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента приостановления финансирования, информировать Министерство обо всех случаях приостановления финансирования работ по реализации Мероприятий.

Статья 4. Иные права и обязанности Сторон

4.1. Ответственный исполнитель:

4.1.1. Обеспечивает при заключении Государственных (муниципальных) контрактов наличие в них:

4.1.1.1. Положений о правах Министерства и Дирекции осуществлять контроль (мониторинг) за реализацией Мероприятий.

4.1.1.2. Положений о применении к Исполнителю работ (услуг) мер финансовой ответственности в виде уплаты неустойки (пени) в случае:

нарушения сроков реализации Мероприятия - в размере 0,5 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек за каждый день просрочки реализации Мероприятия;

нарушения иных сроков реализации каждого Мероприятия - в размере от 0,1 процента до 0,3 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей  00 копеек за каждый день просрочки по каждому Мероприятию.

4.1.2. В согласованные с Министерством сроки обеспечивает устранение недостатков выполненных работ (оказанных услуг), выявленных Министерством и (или) Дирекцией в ходе осуществления в соответствии с настоящим Соглашением контроля (мониторинга).

4.1.3. Представляет информацию по формам и в сроки, установленные  статьей 5 настоящего Соглашения.

4.1.4. Выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.

4.1.5. В ходе реализации Мероприятий Программы обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации  о промышленной, пожарной и антитерростической безопасности, в области сохранения объектов историко-археологического наследия, а также требований трудового законодательства при реализации Мероприятия  и несет ответственность за нарушение указанных требований  в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает включение соответствующих обязательств и мер ответственности за их неисполнение в Государственные (муниципальные) контракты.

4.2. Министерство:

4.2.1. Осуществляет контроль за реализацией Мероприятий.

4.2.2. Проводит мониторинг реализации Мероприятий.

4.2.3. Координирует деятельность Ответственного исполнителя по подготовке и эффективной реализации Мероприятий Программы.

4.2.4. Запрашивает и получает от Ответственного исполнителя информацию по формам и в сроки, установленные статьей 5 настоящего Соглашения.

Статья 5. Контроль (мониторинг) за реализацией Мероприятий

5.1. В целях осуществления Министерством контроля (мониторинга)  за реализацией Мероприятий Министерство вправе проводить проверки,  в том числе выездные, по месту реализации Мероприятий и (или) по месту нахождения Ответственного исполнителя.

5.2. В целях осуществления Министерством контроля (мониторинга)  за реализацией Мероприятий Ответственный исполнитель со дня наступления сроков выполнения соответствующих работ (услуг), предусмотренных Базовыми планами, представляет в Министерство и Дирекцию*(3):

5.2.1. Отчет о ходе выполнения Базового плана по отчетной форме № 1 приложения № 3 к настоящему Соглашению:

в случае соблюдения сроков выполнения мероприятий, предусмотренных Базовым планом, - ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

в случае нарушения сроков выполнения мероприятий, предусмотренных Базовым планом, - еженедельно, каждый четверг,  с детальным обоснованием причин нарушений  и мер, принятых для их ликвидации.

5.2.2 Отчет о финансировании и освоении капитальных вложений на реализацию Мероприятия по отчетной форме № 2 приложения № 3  к настоящему Соглашению - ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

5.2.3. Отчет о рисках по отчетной форме № 3 приложения № 3  к настоящему Соглашению - ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

5.3. Отчеты, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Соглашения, заполняются и представляются Ответственным исполнителем  в Министерство за подписью уполномоченного в соответствии  с пунктом 7.2 настоящего Соглашения лица на бумажном носителе  и в электронном виде.

5.4. После внедрения автоматизированной системы отчетности Ответственный исполнитель представляет в Министерство информацию, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Соглашения, в формате программного обеспечения автоматизированной системы отчетности или ином совместимом с ним формате c использованием электронной цифровой подписи.

Программное обеспечение автоматизированной системы отчетности предоставляется Ответственному исполнителю за счет средств Министерства. Предоставление за счет средств Министерства программного обеспечения автоматизированной системы отчетности влечет обязанность Ответственного исполнителя отчитываться в формате соответствующего программного обеспечения.

О дне начала работы автоматизированной системы отчетности Министерство извещает Ответственного исполнителя не позднее чем  за 10 (десять) календарных дней.

5.5. По письменному запросу Министерства и (или) Дирекцию Ответственный исполнитель представляет в Министерство и (или) Дирекцию иную информацию и (или) документацию о ходе реализации Мероприятия  за подписью уполномоченного в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Соглашения лица на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Министерства и (или) Дирекции.

5.6. По результатам проведения контрольных проверок Министерство и (или) Дирекция составляет двухсторонний (с участием уполномоченного  в установленном порядке представителя Ответственного исполнителя) акт  о результатах каждой проверки с изложением выявленных недостатков  и рекомендаций Министерства и (или) Дирекции по их устранению. Акт  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его составления направляется Ответственному исполнителю.

5.7. Ответственный исполнитель обязуется ежемесячно предоставлять в Министерство и Дирекцию информацию о планах проведения совещаний (в том числе селекторных), рабочих групп, штабов, стратегических сессий, затрагивающих вопросы реализации Программы, заранее предоставляя в Министерство и Дирекцию соответствующие материалы, обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников Дирекции на указанные мероприятия, а также открытый доступ к соответствующим каналам аудио- и видеотрансляции, селекторной связи.

5.8. В случае проведения внеплановых совещаний (в том числе селекторных), рабочих групп, штабов, стратегических сессий, затрагивающих вопросы реализации Программы, Ответственный исполнитель обязуется незамедлительно проинформировать Министерство и Дирекцию и в срочном порядке обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Министерства и (или) Дирекции на указанные мероприятия,  а также открытый доступ к соответствующим каналам аудио-  и видеотрансляции, селекторной связи.

Статья 6. Ответственность Сторон*(4)*(5)

6.1. Министерство не несет ответственности по Государственным (муниципальным) контрактам, заключенным Ответственным исполнителем  с Исполнителем работ (услуг).

6.2. Ответственный исполнитель по настоящему Соглашению несет следующую ответственность*(6):

6.2.1. За нарушение сроков представления отчетности, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Соглашения, более чем  на 10 (десять) рабочих дней Ответственный исполнитель по требованию Министерства обеспечивает перечисление в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде пени в размере 0,1 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки по каждому Мероприятию и за каждый не представленный  в срок отчет.

6.2.2. За нарушение сроков реализации Мероприятия Ответственный исполнитель по требованию Министерства обеспечивает перечисление  в федеральный бюджет Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде пени в размере 0,5 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки реализации Мероприятия.

6.2.3. За нарушение иных сроков, установленных настоящим Соглашением, Ответственный исполнитель по требованию Министерства обеспечивает перечисление в федеральный бюджет Российской Федерации  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде пени в размере от 0,1 процента до 0,3 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки реализации каждого Мероприятия Программы

6.2.4. За представление в Министерство недостоверных сведений Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде штрафа в размере в размере 0,2 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай представления недостоверных сведений.

Недостоверными сведениями для целей настоящего пункта считаются сведения об объеме выполненных работ по реализации Мероприятия, завышенные более чем на 10% (десять процентов) от фактически выполненного объема работ, а также сведения о завершении определенного вида работ (части работ), предусмотренных Базовым планом, если указанные работы фактически не завершены.

6.3. Ответственный исполнитель по настоящему Соглашению несет следующую ответственность*(7):

6.3.1. За нарушение сроков реализации каждого Мероприятия Программы Ответственный исполнитель несет ответственность, определенную в рамках соглашения о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, входящего в состав Крымского федерального округа, на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий Программы,  в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Крымского федерального округа, на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», представленными  в приложении № 6 к Программе и Правилами формирования, предоставления  и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.

6.3.2. За нарушение сроков представления отчетности, предусмотренных  пунктом 5.2 настоящего Соглашения, более чем на 10 (десять) рабочих дней Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде пени в размере 0,1 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки и за каждый  не представленный в срок отчет.

6.3.3. За нарушение иных сроков, установленных настоящим Соглашением, Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление  в федеральный бюджет Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде пени в размере в размере 0,1 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки реализации каждого Мероприятия Программы.

6.3.4. За представление в Министерство недостоверных сведений Ответственный исполнитель обеспечивает перечисление в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, неустойки в виде штрафа в размере 0,2 процента стоимости Государственного (муниципального) контракта, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай представления недостоверных сведений.

Недостоверными сведениями для целей настоящего пункта считаются сведения об объеме выполненных работ по реализации Мероприятия, завышенные более чем на 10% (десять процентов) от фактически выполненного объема работ, а также сведения  о завершении определенного вида работ (части работ), предусмотренных Базовым планом, если указанные работы фактически не завершены.

6.3. Размер неустойки, подлежащей уплате в соответствии с настоящей статьей определяется судом и подлежит взысканию с Ответственного исполнителя на основании судебного акта в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6.4.  Уплата штрафных санкций, указанных в настоящей статье,  не освобождает Ответственного исполнителя от исполнения принятых  на себя обязательств.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу (считается заключенным)  со дня согласования Сторонами Базового плана и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.2. Каждая из Сторон назначает своего представителя (уровня не ниже заместителя руководителя), уполномоченного на получение (передачу) информации в рамках настоящего Соглашения, а также на решение иных вопросов оперативного характера, связанных с исполнением настоящего Соглашения. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону о назначенном ею представителе, указав все необходимые данные такого лица (Ф.И.О., должность, телефон, факс, e-mail, иную контактную информацию).

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся путем взаимного согласования их Сторонами в письменной форме и оформляются  в виде дополнительных соглашений, являющихся после вступления их в силу неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Все расходы, связанные с исполнением обязательств  по настоящему Соглашению, каждая из Сторон несет за свой счет.

7.5. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, указанные  в настоящем Соглашении документы представляются Ответственным исполнителем в Министерство и Дирекцию по месту ихо нахождения  на бумажном носителе или в электронном виде по адресам: _____________________.

7.6. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в двухдневный срок со дня таких изменений.

7.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Все приложения, указанные в настоящем Соглашении, являются его неотъемлемой частью и обязательны для Сторон.

7.9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 8. Приложения к Соглашению

К настоящему Соглашению прилагаются:

8.1 Приложение № 1. Перечень Мероприятий, подлежащих контролю (мониторингу).

8.2 Приложение № 2. Базовый план (форма).

8.3 Приложение № 3. Отчетные формы:

8.3.1. Отчетная форма № 1. Отчет о ходе выполнения Базового плана.

8.3.2. Отчетная форма № 2. Отчет о финансировании и освоении капитальных вложений на реализацию Мероприятия.

8.3.3. Отчетная форма № 3. Отчет о рисках.

Статья 9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Министерство экономического развития Российской Федерации	______________________________ (полное наименование Ответственного исполнителя)
Адрес местонахождения: Адрес для корреспонденции: Банковские реквизиты: Телефон: Факс:	Адрес местонахождения: Адрес для корреспонденции: Банковские реквизиты: Телефон: Факс:
E-mail: ________________________ (должность уполномоченного лица) _____________________________ (подпись)                       (Ф.И.О.) М.П.	E-mail: ________________________ (должность уполномоченного лица) _____________________________ (подпись)                       (Ф.И.О.) М.П.

-------------------------------------------

*(1) Указывается бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации (федеральный, субъекта Российской Федерации (Республики Крым или г. Севастополь), муниципального образования в составе соответствующего субъекта Российской Федерации) либо внебюджетный источник  на реализацию Мероприятий.

*(2) Техническое задание на выполнение работ, необходимых для реализации Мероприятия, и Базовый план представляются по каждому Мероприятию.

*(3) Отчеты представляются отдельно по каждому Мероприятию.

*(4)

*(5) Справочно: убытки, причиненные Ответственному исполнителю вследствие уплаты неустоек, предусмотренных настоящим Соглашением, возмещаются соответственно должностными лицами (работниками) Ответственного исполнителя в порядке, установленном  статьей 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации и главой 39 Трудового кодекса Российской Федерации.

*(6) Положения настоящего пункта применяются в случае, если Ответственным исполнителем является федеральный орган исполнительнй власти - государственный заказчик Программы.

*(7) Положения настоящего пункта применяются в случае, если Ответственным исполнителем является высший орган государственной власти субъекта Российской Федерации, входящий в состав Крымского федерального округа.

Приложение № 1
к Соглашению об организации контроля за реализацией мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014г. № 790, не связанных с проектированием и (или) строительством
от «___» ____________ 20__г. № ________

Перечень Мероприятий, подлежащих контролю (мониторингу)

№ п/п	Наименование Мероприятия	Срок окончания реализации Мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
…

Ответственный исполнитель     _________________ /__________________/ (подпись)                (расшифровка подписи) «____»______________________20___г.     М.П.	Министерство     _________________ /__________________/ (подпись)                (расшифровка подписи) «____»______________________20___г.     М.П.

Приложение № 2
к Соглашению об организации контроля за реализацией мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790, не связанных с проектированием и (или) строительством,
от «___»__________ 20___г. № ______

(форма)

Базовый план

Мероприятие: ________________________________________________

(наименование)

	Наименование работы	Начало	Окончание
1
2
3
4
5
6
7
…

Согласовано:

Министерство                                             Ответственный исполнитель:

_________________ /______________ ______________ /__________________/

(подпись)        (расшифровка подписи)  (подпись)         (расшифровка подписи)

«____»______________________20___г.                      «____»______________________20___г.

М.П.                                                                                   М.П.

Отчетная форма № 1 Представляется в соответствии с подпунктом 5.2.1 Соглашения		Приложение № 3 к Соглашению об организации контроля за реализацией мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790, не связанных с проектированием и (или) строительством от «___»__________ 20___г. № _______

Отчет о ходе выполнения Базового плана

за период с ____________ по ____________ 20___г.

Мероприятие: ____________________

(наименование)

№ СДР	Наименование работы	Сроки начала и окончания работ						Причина отклонения от плановой даты	Принятые меры
		Плановая дата начала	Прогнозная дата начала*	Фактическая дата начала	Плановая дата окончания	Прогнозная дата окончания*	Фактическая дата окончания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1
2
3
4
5
6
7
…

* Прогнозные даты начала и окончания работ - даты начала и окончания указанных работ с учетом фактического выполнения связанных с ними работ.

Ответственный исполнитель:

_________________ /___________________/

(подпись)                  (расшифровка подписи)

М.П.

Отчетная форма № 2
Предоставляется в соответствии с подпунктом 5.2.2 Соглашения

Приложение № 3
Соглашению об организации контроля за реализацией мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790
от «___»_______________20___г. № _____

Отчет о финансировании и освоении капитальных вложений на реализацию Мероприятия

за период ___________________20 __г.

(месяц)

Мероприятие ____________________________

(наименование)

тыс. рублей (с НДС)

Вид расходов	Стоимость в текущих ценах	Объем финансирования						Объем освоения капитальных вложений						Примечание
		За отчетный период		С начала года		С начала реализации
								За отчетный период		С начала года		С начала реализации

Ответственный исполнитель

________________________/______________/

(подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.

Отчетная форма № 3 Представляется в соответствии с подпунктом 5.2.3 Соглашения	Приложение № 3 к Соглашению об организации контроля за реализацией мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790, не связанных с проектированием и (или) строительством     от «___» ____________ 20___г. № ________

Отчет о рисках

за ________________________ 20 __ г.

Мероприятие____________________________________________________________

(наименование)

Код риска	Описание риска	Вероятность	Последствия	Статус	Изменение	Реагирование
1	2	3	4	5	6	7

Ответственный исполнитель:

_________________ /__________________/

(подпись)                     (расшифровка подписи)

М.П.