Приказ Федерального агентства по рыболовству от 21 января 2010 г. N 28 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству" (с изменениями и дополнениями)

Справка

С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству в соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 11 декабря 2009 г. N 1154 "Об утверждении государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биоресурсов в 2010 году" прикaзываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке.

5. Управлению контроля, надзора, рыбоохраны и воспроизводства (Г.В. Терпелюк), Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) и Управлению правового обеспечения (Е.С. Кац) обеспечить заключение государственного контракта с победителями по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта, предусмотренного в смете расходов на указанные цели в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2010 год.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства В.Б. Бычкова.

Руководитель

А.А. Крайний

Приложение N 1
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 21 января 2010 г. N 28

Извещение
о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Авдеев Борис Николаевич, Венграновский Павел Юрьевич).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству (в соответствии с лотами).

5. Место выполнения работ - Российская Федерация.

6. Наименование работ, место, сроки выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота):

N лота	Место выполнения работ	Сроки выполнения работ	Виды водных биоресурсов, количество, млн. шт., возрастная стадия	Средняя штучная навеска молоди, г	Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Республика Бурятия, озеро Байкал	с момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Сиговые (омуль байкальский), 11,0, молодь	1	23870,0
2	Республика Бурятия, озеро Байкал	с момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Сиговые (омуль байкальский), 287,0, личинки	-	13720,0
3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, реки Обь-Иртышского бассейна	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Сиговые (муксун), 9,0, молодь	1,5	29340,0
4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, реки Обь-Иртышского бассейна	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Сиговые (чир) 1,0, молодь	1,5	1080,0
5	Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, реки Обь-Иртышского бассейна	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Сиговые (пелядь) 20,205, молодь	1,5	15012,10
6	Краснодарский край, Азовское море, бассейн р. Кубань	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (осетр русский, севрюга) 0,5, сеголетки	осетр русский - 2,5 севрюга - 1,5	2740,0
7	Краснодарский край, Азовское море, бассейн р. Кубань	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (стерлядь) 1,0, сеголетки	1,5	5270,0
8	Краснодарский край, Азовское море, бассейн р. Кубань	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (сазан) 2,0, сеголетки	25	3280,0
9	Краснодарский край, Азовское море	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (осетр русский, севрюга) 2,0, сеголетки	осетр русский - 2,5 севрюга - 1,5	8520,0
10	Краснодарский край, Азовское море, бассейн р. Кубань	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (стерлядь) 1,0, сеголетки	1,5	5270,0
11	Краснодарский край, Азовское море через Бейсугский лиман	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (судак, сазан), кефалевые (пиленгас) 3,10, сеголетки	25	4000,0
12	Астраханская область, Северный Каспий, Волго-Каспийский канал, р. Бахтимир	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (белуга, осетр русский, севрюга) 7,0, молодь	белуга - 3, осетр русский - 3, севрюга - 2	23630,0
13	Астраханская область, Северный Каспий, р. Бахтимир, Волго-Каспийский канал, р. Старая Волга	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (белуга, осетр русский) 0,263, молодь	10-200	18750,0
14	Волгоградская область, Река Медведица (Бассейн Цимлянского водохранилища)	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Растительноядные (амур белый, толстолобики) 4,0, сеголетки	25	3530,0
15	Волгоградская область, Река Медведица (Бассейн Цимлянского водохранилища)	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (сазан) 2,0, сеголетки	25	3580,0
16	Волгоградская область, Река Медведица (Бассейн Цимлянского водохранилища)	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (вырезуб) 0,5, сеголетки	4	1180,0
17	Ростовская область, бассейн реки Дон	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (рыбец) 9,0, сеголетки	0,3	7350,0
18	Ростовская область, бассейн реки Дон	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (сазан) 1,0, сеголетки	10	2350,0
19	Ростовская область, бассейн реки Дон	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (лещ, судак) 29,50, сеголетки	лещ - 0,3, судак - 0,5	2000,0
20	Ростовская область, бассейн реки Дон	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (сазан) 0,50, сеголетки	10	1180,0
21	Ростовская область, бассейн реки Дон	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (сазан) 2,0, сеголетки	10	3580,0
22	Саратовская область, Волгоградское водохранилище	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (сазан) 0,50, сеголетки	20	1360,0
23	Тюменская область, реки Обь-Иртышского бассейна	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (стерлядь) 0,60, молодь	3	3860,0
24	Тюменская область, реки Обь-Иртышского бассейна	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (осетр сибирский) 1,30, молодь	3	7680,0
25	Краснодарский край, Азовское море, Бейсугский лиман	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (тарань, судак), 3056,0, сеголетки	тарань - 0,3, судак - 0,5	14580,0
26	Краснодарский край, Азовское море	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (тарань, судак), 700,0, сеголетки	тарань - 0,3, судак - 0,5	4330,0
27	Краснодарский край, Азовское море, Ахтарский лиман	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (тарань, судак), 1050,0, сеголетки	тарань - 0,3, судак - 0,5	5010,0
28	Краснодарский край, Азовское море, Ейский лиман	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (тарань, судак), 990,0, сеголетки	тарань - 0,3, судак - 0,5	6130,0

7. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству - www.zakupki.gov.ru.

Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству на бумажном носителе предоставляется по адресу государственного заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству не взимается.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 24 февраля 2010 года в 14 час. 00 мин.

10. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 3 марта 2010 года.

11. Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 5 марта 2010 года.

Приложение N 2
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 21 января 2010 г. N 28

Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству
(с изменениями от 3 февраля 2010 г.)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - Конкурсная документация) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 N 722 "Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд".

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению

2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную в соответствии с приложением 1 Конкурсной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и Государственный заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание работ в соответствии с приложением 5 Конкурсной документации;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой;

Если заключение государственного контракта в соответствии с конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий);

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

2.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.6. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.7. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в разделе 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем Государственного заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.8. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Государственного заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.9. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель Государственного заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

2.11. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.12. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

2.13. Все экземпляры заявки на участие в открытом конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.14. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.15. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.16. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют Государственному заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 5 Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой государственного контракта, изложенных в техническом задании в приложении 4 Конкурсной документации.

3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа

4. Место, условия и сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ указаны в приложении 4 Конкурсной документации.

4.2. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

4.3. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

4.4. Место выполнения работ - Российская Федерация

5. Порядок формирования цены государственного контракта

5.1. Цена государственного контракта включает в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.2. Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта.

5.3. Цена государственного контракта, предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число прописанное словами.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками

6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.

7. Сведения о возможности Государственного заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем работ

7.1. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: (http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 23 января 2010 г.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 24 февраля 2010 г. в 14-00 (время московское)

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

8.6. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу Государственного заказчика).

8.7. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется Государственным заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, Государственный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Расходы на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.

10. Требования к участникам размещения заказа

В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.1. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

10.2. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

10.3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

10.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

11.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:

- участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

- заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа;

- заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа;

- заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу Государственного заказчика;

- в день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

11.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

11.5. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке:

11.5.1. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству _____ (регистрационный номер заявки)".

11.5.2. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с разделом 2 Конкурсной документации.

11.5.3. До последнего дня подачи заявок, установленного разделом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

11.5.4. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.5.5. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном разделом 8 Конкурсной документации.

11.5.6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе и Государственный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

11.5.7. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.5.8. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

11.5.9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

11.5.10. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются Государственным заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Государственным заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации

12.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Государственный заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа Государственному заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Государственный заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации. Если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

13. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе

13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 24 февраля 2010 г. в 14 ч 00 мин (время московское) Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили Государственному заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

13.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Государственным заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.8. Указанный протокол размещается Государственным заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

13.9. Государственный заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

13.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе

14.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается Государственным заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) не предоставления определенных разделом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

1. Квалификация участника размещения заказа - 20%;

2. Цена государственного контракта - 80%.

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 15 Конкурсной документации.

16.3. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга Sk по каждой заявке в соответствии со следующей формулой:

*

где:

A(max) - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;

A(i) - предложение i-го участника конкурса по цене контракта;

T(c) - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "квалификация участника размещения заказа;

16.4. Значение показателя S(k) округляется с точностью до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

В соответствии с полученными оценками итогового рейтинга S(k) государственный заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем S(k).

В случае, если в две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель S(k) меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

16.5. Для определения рейтинга заявки по критерию "квалификация участника размещения заказа" в конкурсной документации устанавливаются:

N п/п	Предмет оценки и перечень показателей по критерию "квалификация участника размещения заказа"
1.	Количество выполненных участником размещения заказа работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов за последние 3 года (подтверждается копиями договоров (государственных контрактов) актов выполненных работ): Указано максимальное количество выполненных контрактов среди всех заявок участников размещения заказа Следующим заявкам снижается на 4 балла по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 4 баллов	30
2.	Наличие производственных мощностей по инкубации и подращиванию личинок/молоди искусственно воспроизводимых видов водных биоресурсов (подтверждается актами обследования производственных мощностей, утвержденными территориальными управлениями Росрыболовства):
	- собственных;	20
	- частично взятых в аренду;	12
	- полностью взятых в аренду.	6
3.	Кадровый потенциал и его квалификация (подтверждается копиями дипломов):
	- наличие 5 и более рыбоводов с высшим специальным образованием;	20
	- наличие 5 и более рыбоводов с высшим специальным образованием и средним специальным образованием, из которых с высшим специальным образованием менее 5 рыбоводов;	10
	- наличие менее 5 рыбоводов;	0
	- отсутствие рыбоводов.
4.	Объем выпущенной молоди за последние 3 года вида водных биоресурсов соответствующих предмету лота (млн. шт.): Указано максимальное количество выпущенной молоди среди всех заявок участников размещения заказа Следующим заявкам снижается на 4 балла по мере снижения количества выпущенной молоди, но значение не может быть менее 4 баллов	30
	Итого:	100

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "квалификация участника размещения заказа", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Показатель рейтинга, присуждаемый i-й заявке по критерию "квалификация участника размещения заказа", определяется по формуле:

*,

где:

Tc(i) - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

* - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое Единой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по критерию (показателю).

Оценка заявки по критерию оценки "квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия подтверждающих документов, по соответствующим показателям по критерию "квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов.

16.6. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.

16.7. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации".

17. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта

17.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником размещения заказа Государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

17.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

17.3. Государственный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6).

17.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

17.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

17.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

17.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, Государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

17.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

17.10. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

17.11. В случае просрочки исполнения исполнителем, обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

17.12. В случае не обеспечения сохранности имущества Российской Федерации, предоставленного исполнителю для выполнения работ по государственному контракту, а именно добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, предоставленных в пользование Исполнителю в установленном законодательством Российской Федерации порядке для осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов, Государственный заказчик вправе потребовать от исполнителя возмещение его стоимости исходя из такс, применяемых для целей реализации положений ст. 53 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"

17.13. В случае отказа исполнителя от исполнения обязательств по государственному контракту, а также фактического неисполнения работ по государственному контракту подрядчик обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти)% от цены государственного контракта.

17.14. В случае если личинки/молодь, воспроизводимые по государственному контракту не соответствуют техническому заданию в части наименования вида водного биологического ресурса или ее средней штучной навеске (в сторону уменьшения) работа по государственному контракту Государственным заказчиком принята быть не может.

17.15. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.

18. Начальная (максимальная) цена государственного контракта

Начальная (максимальная) цена государственного контракта:

- по лоту N 1 - 23 870 000 (Двадцать три миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 коп;

- по лоту N 2 - 13 720 000 (Тринадцать миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 3 - 29 340 000 (Двадцать девять миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 4 - 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 5 - 15 012 100 (Пятнадцать миллионов двенадцать тысяч сто) рублей 00 коп.

- по лоту N 6 - 2 740 000 (Два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 7 - 5 270 000 (Пять миллионов двести семьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 8 - 3 280 000 (Три миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 9 - 8 520 000 (Восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 10 - 5 270 000 (Пять миллионов двести семьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 11 - 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 коп.

- по лоту N 12 - 23 630 000 (Двадцать три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 13 - 18 750 000 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 14 - 3 530 000 (Три миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 15 - 3 580 000 (Три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 16 - 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 17 - 7 350 000 (Семь миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 18 - 2 350 000 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 19 - 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 коп.

- по лоту N 20 - 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 21 - 3 580 000 (Три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 22 - 1 360 000 (Один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 23 - 3 860 000 (Три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 24 - 7 680 000 (Семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 25 - 14 580 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 26 - 4 330 000 (Четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 27 - 5 010 000 (Пять миллионов десять тысяч) рублей 00 коп.

- по лоту N 28 - 6 130 000 (Шесть миллионов сто тридцать тысяч) рублей 00 коп.

19. Требования обеспечения исполнения государственного контракта

19.1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30% (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель открытого конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет Государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по государственному контракту, предоставляет договор поручительства или передает Государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

19.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

19.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания открытого конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться не менее срока действия государственного контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

19.4. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания открытого конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться не менее срока действия государственного контракта.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

19.5. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде договора поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или единственным участником конкурса, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Закона о размещении заказов и подтверждающих его полномочия.

19.6. В случае, если обеспечение исполнение государственного контракта предоставляется в виде залога денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании. Банковские реквизиты Государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. N 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

19.7. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

Приложение 1
к Конкурсной документации

                               ЗАЯВКА
                    на участие в открытом конкурсе

     1. Название открытого конкурса
_________________________________________________________________________
     2.   Фирменное    наименование     (наименование),    сведения    об
организационно-правовой    форме,    о   месте  нахождения,  юридической,
почтовый  адрес   (для   юридического  лица),   фамилия,  имя,  отчество,
паспортные данные, сведения  о месте  жительства  (для физического лица),
номер контактного телефона
     3. Предлагаемая   цена    государственного   контракта    составляет
_________________________________________________________________________
                  (указать цену цифрами и прописью)
     4. Предлагаемый   срок   выполнения  работ:   с  момента  заключения
контракта до 1 ноября 2010 года
     5. Настоящей   заявкой    __(наименование    Участника    размещения
заказа)_  подтверждает,  что  на  дату  подачи   заявки   на   участие  в
конкурсе:
     5.1. ликвидация   _(наименование   Участника  размещения заказа)_ не
проводится  и  отсутствует   решение   арбитражного   суда  о   признании
_(наименование  Участника  размещения заказа)_  банкротом  и об  открытии
конкурсного производства;
     5.2. деятельность   _(наименование  Участника  размещения заказа)_ в
порядке,    предусмотренном    Кодексом     Российской    Федерации    об
административных правонарушениях, не приостановлена;
     5.3. У  _(наименование  Участника  размещения  заказа)_  отсутствует
задолженность  по   начисленным   налогам,   сборам  и  иным обязательным
платежам в бюджеты  любого  уровня   или   государственные   внебюджетные
фонды за прошедший календарный год,  размер  которой  превышает  двадцать
пять  процентов  балансовой  стоимости   активов   участника   размещения
заказа,  по  данным   бухгалтерской  отчетности  за последний завершенный
отчетный период.
     Либо
     5.3 _(Наименование    Участника    размещения    заказа)_  обжаловал
наличие  задолженности  по   платежам   в    _(указать   вид   и   размер
задолженности)_    в   соответствии    с   законодательством   Российской
Федерации _(указать  реквизиты  иска  или жалобы:  номер,  дату, адресат,
местонахождение,   контактные   лица   и  телефоны)_  и  решение по такой
жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.
     Либо
     5. Мы       извещены       о        включении       сведений       о
______________________________________________ (наименование    Участника
размещения заказа)  в   Реестр  недобросовестных   поставщиков  в  случае
нашего уклонения от заключения государственного контракта.
     6. К заявке прилагаются следующие документы:

     1) _________________________________
     2) _________________________________
     3) _________________________________

     Подпись руководителя (уполномоченного лица)
           Участника размещения заказа                 /     ФИО     /
                                         (подпись)                  МП

Приложение 2
к Конкурсной документации

 Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе
                    подаваемой в письменной форме

---------------------------------------------------------------------¬
¦                                                                    ¦
¦                              ЗАКАЗНОЕ                              ¦
¦                              --------                              ¦
¦                                                                    ¦
¦ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14-00 (время московское) 24 февраля 2010 г.       ¦
¦                                                                    ¦
¦                                                                    ¦
¦               Заявка на участие в открытом конкурсе                ¦
¦               -------------------------------------                ¦
¦                                                                    ¦
¦ __________________________________________________________________ ¦
¦                   (название открытого конкурса)                    ¦
¦                                                                    ¦
¦ __________________________________________________________________ ¦
¦                       (наименование лота)                          ¦
¦                                                                    ¦
¦                                                                    ¦
¦ Куда: __________________________________________________           ¦
¦                                                                    ¦
¦ Кому: __________________________________________________           ¦
L---------------------------------------------------------------------

                              Внимание!

В случае  отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом
конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса  и  заявка
на  участие  в  открытом  конкурсе  не  будет  рассматриваться  Единой
комиссией.

Приложение 3
к Конкурсной документации

 Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе
              подаваемой в форме электронного документа

---------------------------------------------------------------------¬
¦                                                                    ¦
¦                                                           ЗАКАЗНОЕ ¦
¦                                                           -------- ¦
¦ "В форме электронного документа"                                   ¦
¦                                                                    ¦
¦ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14-00 (время московское) 24 февраля 2010 г.       ¦
¦                                                                    ¦
¦                                                                    ¦
¦               Заявка на участие в открытом конкурсе                ¦
¦               -------------------------------------                ¦
¦                                                                    ¦
¦ __________________________________________________________________ ¦
¦                   (название открытого конкурса)                    ¦
¦                                                                    ¦
¦                                                                    ¦
¦ Куда: __________________________________________________           ¦
¦                                                                    ¦
¦ Кому: __________________________________________________           ¦
L---------------------------------------------------------------------

                              Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в  открытом
конкурсе"  конверт  будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка
на  участие  в  открытом  конкурсе  не  будет  рассматриваться  Единой
комиссией.

Приложение 4
к Конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству

Перечень лотов, место, сроки выполнения работ, характеристика работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота)

N лота	Место выполнения работ	Сроки выполнения работ	Виды водных биоресурсов, количество, млн. шт., возрастная стадия	Средняя штучная навеска молоди, г	Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) тыс. руб.
	2	3	4	5	6
1	Республика Бурятия, озеро Байкал	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Сиговые (омуль байкальский), 11,0, молодь	1	23870,0
2	Республика Бурятия, озеро Байкал	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Сиговые (омуль байкальский), 287,0, личинки	-	13720,0
3	Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, реки Обь-Иртышского бассейна	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Сиговые (муксун), 9,0, молодь	1,5	29340,0
4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, реки Обь-Иртышского бассейна	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Сиговые (чир) 1,0, молодь	1,5	1080,0
5	Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, реки Обь-Иртышского бассейна	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Сиговые (пелядь) 20,205, молодь	1,5	15012,10
6	Краснодарский край, Азовское море, бассейн р. Кубань	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (осетр русский, севрюга) 0,5, сеголетки	осетр русский - 2,5 севрюга - 1,5	2740,0
7	Краснодарский край, Азовское море, бассейн р. Кубань	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (стерлядь) 1,0, сеголетки	1,5	5270,0
8	Краснодарский край, Азовское море, бассейн р. Кубань	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (сазан) 2,0, сеголетки	25	3280,0
9	Краснодарский край, Азовское море	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (осетр русский, севрюга) 2,0, сеголетки	осетр русский - 2,5 севрюга - 1,5	8520,0
10	Краснодарский край, Азовское море, бассейн р. Кубань	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (стерлядь) 1,0, сеголетки	1,5	5270,0
11	Краснодарский край, Азовское море через Бейсугский лиман	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (судак, сазан), кефалевые (пиленгас) 3,10, сеголетки	25	4000,0
12	Астраханская область, Северный Каспий, Волго-Каспийский канал, р. Бахтимир	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (белуга, осетр русский, севрюга) 7,0, молодь	белуга - 3, осетр русский - 3, севрюга - 2	23630,0
13	Астраханская область, Северный Каспий, р. Бахтимир, Волго-Каспийский канал, р. Старая Волга	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (белуга, осетр русский) 0,263, молодь	10-200	18750,0
14	Волгоградская область, Река Медведица (Бассейн Цимлянского водохранилища)	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Растительноядные (амур белый, толстолобики) 4,0, сеголетки	25	3530,0
15	Волгоградская область, Река Медведица (Бассейн Цимлянского водохранилища)	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (сазан) 2,0, сеголетки	25	3580,0
16	Волгоградская область, Река Медведица (Бассейн Цимлянского водохранилища)	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (вырезуб) 0,5, сеголетки	4	1180,0
17	Ростовская область, бассейн реки Дон	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (рыбец) 9,0, сеголетки	0,3	7350,0
18	Ростовская область, бассейн реки Дон	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (сазан) 1,0, сеголетки	10	2350,0
19	Ростовская область, бассейн реки Дон	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (лещ, судак) 29,50, сеголетки	лещ - 0,3, судак - 0,5	2000,0
20	Ростовская область, бассейн реки Дон	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (сазан) 0,50, сеголетки	10	1180,0
21	Ростовская область, бассейн реки Дон	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (сазан) 2,0, сеголетки	10	3580,0
22	Саратовская область, Волгоградское водохранилище	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (сазан) 0,50, сеголетки	20	1360,0
23	Тюменская область, реки Обь-Иртышского бассейна	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (стерлядь) 0,60, молодь	3	3860,0
24	Тюменская область, реки Обь-Иртышского бассейна	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Осетровые (осетр сибирский) 1,30, молодь	3	7680,0
25	Краснодарский край, Азовское море, Бейсугский лиман	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (тарань, судак), 3056,0, сеголетки	тарань - 0,3, судак - 0,5	14580,0
26	Краснодарский край, Азовское море	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (тарань, судак), 700,0, сеголетки	тарань - 0,3, судак - 0,5	4330,0
27	Краснодарский край, Азовское море, Ахтарский лиман	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (тарань, судак), 1050,0, сеголетки	тарань - 0,3, судак - 0,5	5010,0
28	Краснодарский край, Азовское море, Ейский лиман	С момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно	Частиковые (тарань, судак), 990,0, сеголетки	тарань - 0,3, судак - 0,5	6130,0

Приложение 5
к Конкурсной документации

Требования
к описанию участниками размещения заказа на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству

Участник размещения заказа в произвольной форме по ниже перечисленным позициям представляет следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:

1. Наименование лота:

          Лот N __ "______________________________________".
                            (наименование лота)

2. О наличии у участника размещения заказа производственных мощностей по инкубации и подращиванию молоди воспроизводимых видов рыб, в том числе их характеристики и площади (указать собственные или арендованные производственные мощности). В случае проведения участником размещения заказа работ на арендованных мощностях предоставляется нотариально заверенная копия договора аренды на период проведения работ, указанных в Календарном плане.

3. О наличии у участника размещения заказа дипломированных рыбоводов для выполнения работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, включая выращивание и выпуск молоди ___________ видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения.

4. Об опыте работы участника размещения заказа по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

5. Об объеме выпущенной молоди за последние 3 года.

6. Источник получения (приобретения) производителей водных биологических ресурсов (икры, личинок, молоди): ___________________________ (участнику необходимо указать источник получения производителей водных биологических ресурсов для выполнения Работ по Контракту. Указывается один или более из нижеприведенных вариантов с приложением запрашиваемых документов:

- участник претендует на предоставление Росрыболовством водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, в соответствии с действующим законодательством; (должна быть представлена копия заявки участника, поданная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2008 г. N 765, в Росрыболовство);

- наличие в собственности ремонтно-маточного стада вида водного биологического ресурса, воспроизводство которого предусмотрено Контрактом (необходимо документальное подтверждение наличия в собственности указанного ремонтно-маточного стада водных биологических ресурсов);

- закупка молоди (личинок, икры) водных биологических ресурсов у третьих лиц (субподрядчиков) (необходимо приложить заверенную участником копию договора (ов) (предварительного) с продавцом (продавцами)).

7. Описание всех работ, указанных в Календарном плане (приводится далее), в том числе выхода рыбоводной продукции, в соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием (РБО) и требованиями, определенными приказом Госкомрыболовства России от 21.09.1999 N 264 "Об утверждении временных биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации", а также требованиями Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища, утвержденной приказом от Роскомрыболовства 06.03.1995 N 38.

8. Календарный план выполнения работ:

N п/п Этапа работ	Наименование работ и их содержание	Дата начала каждого наименования работ	Цена каждого этапа работ (тыс. руб.)	Ожидаемые результаты по выполнению каждого этапа работ
1.	2.	3.	4.	5.

9. Описание работ подписывает руководитель организации.

Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.

Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации будет производиться только при представлении подтверждающих документов прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов.

Примечания.

1. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Приложение 6
к Конкурсной документации
(с изменениями от 3 февраля 2010 г.)

                    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ___

г. Москва                                        "__"____________ 2010 г.

     Федеральное агентство   по   рыболовству,   именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в лице _________________________,  действующего на основании
____________ и по доверенности _________________________________, с одной
стороны,
и _______________________________________________________________________
    (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество
                         для физического лица)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице
_________________________________________________________________________
                  (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________,
с другой стороны, признанное ____________________________________________
                             (единственным участником / либо победителем)
открытого конкурса  на  выполнение  в 2010 году работ по  воспроизводству
водных   биологических   ресурсов,   включая   выпуск  в  водные  объекты
рыбохозяйственного  значения,  для   нужд  Федерального    агентства   по
рыболовству по лоту N __ (Основание: протокол _________________ заседания
Единой  комиссии  Федерального  агентства по  рыболовству  по  размещению
заказа  на   поставку   товаров,   выполнение  работ,  оказание услуг для
государственных  нужд  путем  проведения  открытого  конкурса,  аукциона,
запроса  котировок   от   "__"___________ 2010 г.  N ___),   именуемые  в
дальнейшем "Стороны",   заключили   настоящий   государственный  контракт
(далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим (плановым) заданием, являющимся приложением N 2 к Контракту за счет ___________________________ (добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, предоставленных в соответствии с действующим законодательством, для осуществления рыболовства в целях осуществления рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов/ наличия в собственности ремонтно-маточного стада вида водного биологического ресурса воспроизводство, которого предусмотрено Контрактом/ закупки молоди (личинок, икры) водных биологических ресурсов у третьих лиц (продавцов) (указывается один или более источников, предложенных (указанных) Исполнителем в Техническом задании) выполнить в 2010 году работы по воспроизводству (водных биологических ресурсов) ______________, включая выпуск в ___________________ (водные объекты рыбохозяйственного значения), (далее по тексту - Работы), для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Основное содержание Работ, сроки, способ их выполнения и цена настоящего Контракта устанавливаются Сторонами в календарном плане, являющемся приложением к Контракту.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить Работы, указанные в Календарном плане, в соответствии с Техническим заданием.

2.1.2. Выполнять Работы, указанные в пункте 1 Контракта, в соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием, требованиями, определенными приказом Госкомрыболовства России от 21.09.1999 г. N 264 "Об утверждении временных биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации", а также требованиями "Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища", утвержденной приказом Роскомрыболовства от 06 марта 1995 г. N 38.

2.1.3. При сдаче Заказчику выполненных Работ предоставить ему следующие документы:

а) два подлинных экземпляра акта сдачи-приемки выполненных Работ, подписанные со стороны Исполнителя;

б) пояснительные записки к актам сдачи-приемки выполненных Работ, подписанные Исполнителем;

в) один подлинный экземпляр счета-фактуры с указанием НДС - в необходимых случаях;

г) один подлинный экземпляр акта выпуска рыбоводной продукции, утвержденный руководителем территориального управления Федерального агентства по рыболовству, на территории осуществления полномочий которого Исполнитель осуществляет выпуск сеголеток в рамках исполнения Контракта (далее по тексту - Теруправление);

д) один подлинный экземпляр акта проверки хода выполнения Работ, проведенной Теруправлением.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принимать выполненные Работы в порядке, установленном разделом 3 Контракта, и оплачивать их из средств федерального бюджета.

2.2.2. Осуществлять самостоятельно или с привлечением своих территориальных управлений контроль хода выполнения Работ, указанных в календарном плане.

3. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ (этапов Работ)

3.1. Исполнитель в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения Работ, направляет Заказчику документы, указанные в пункте 2.1.3 Контракта.

3.2. Заказчик принимает выполненные Работы на основании представленных Исполнителем документов в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения указанных документов в полном комплекте и надлежаще оформленном виде.

3.3. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных Работ. При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных Работ.

3.4. При наличии возражений по объему, срокам и качеству выполненных Работ, определенных в пунктах 2.1.1, 2.1.2 Контракта, Стороны составляют протокол с указанием замечаний, условий и сроков, необходимых для их устранения.

3.5. Все недостатки и дефекты в Работах, в том числе скрытые недостатки, установленные Заказчиком, устраняются Исполнителем за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

4. Цена Контракта

4.1. Валюта цены Контракта устанавливается в рублях.

4.2. Цена настоящего Контракта составляет ___________________ (сумма цифрами и прописью) рублей 00 копеек с учетом НДС.

4.3. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества, объема работ, иных условий исполнения государственного контракта.

4.4. Работы, выполненные Исполнителем сверх количественных и весовых показателей, предусмотренных прилагаемым техническим (плановым) заданием, Заказчиком дополнительно не оплачиваются.

5. Платежи и расчеты

5.1. Оплата выполненных Работ производится на основании документов, представленных Исполнителем в соответствии с пунктами 2.1.3, 3.1, 3.2 Контракта, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ и выставленного Исполнителем счета.

5.2. Заказчик в праве проавансировать Работы в размере не более 30% от цены Контракта.

Оплата аванса осуществляется на основании выставленного Исполнителем счета по решению Заказчика.

В случае оплаты аванса по настоящему Контракту стоимость этапов Работ по контракту снижается пропорционально выплаченному Заказчиком авансу.

6. Ответственность Сторон и условия расторжения Контракта

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств в соответствие с положениями действующего законодательства и настоящего Контракта.

6.2. Исполнитель отвечает за исполнение своих обязательств по Контракту своим имуществом.

6.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.4. За нарушение срока (сроков) исполнения своих обязательств по Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки от цены Контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.5. За не обеспечение сохранности имущества Заказчика, указанного в пункте 9.1, Исполнитель возмещает Заказчику его стоимость исходя из такс, применяемых для целей реализации положений статьи 53 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

6.6. В случае отказа исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ в полном объеме в соответствии с условиями Контракта, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены Контракта.

Фактическое неисполнение работ по настоящему Контракту является отказом Исполнителя от выполнения работ по настоящему Контракту.

6.7. При несоответствии выпускаемых (подготовленных к выпуску) личинок/молоди воспроизводимого по настоящему Контракту водного биологического ресурса прилагаемому техническому заданию в части наименования вида водного биологического ресурса или его средней штучной навеске (в сторону уменьшения), работа по настоящему Контракту считается не выполненной.

6.8. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от возмещения Заказчику убытков.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.

В случае не извещения# или несвоевременного извещения другой стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 6 Контракта.

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в пункте 7.2 Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту может быть продлен соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия, если это не противоречит требованиям к выполняемым работам, указанным в пункте 2.1.2 Контракта.

7.4. В случае невозможности дальнейшего выполнения работ из-за обстоятельств непреодолимой силы Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем работ при соблюдении Исполнителем условий, указанных в п. 7.2.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Контракту и/или в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в установленном порядке.

8.2. Ответ на предъявленную претензию должен быть дан не позднее, чем в 14-ти дневный# срок с момента ее получения. Отсутствие ответа приравнивается к отказу в удовлетворении претензии.

Приказом Росрыболовства от 3 февраля 2010 г. N 59 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Особые условия*
(применяется при заключении государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, за исключением государственного контракта по воспроизводству осетровых видов рыб)

9.1. Добытые (выловленные) водные биологические ресурсы, предоставленные в пользование Исполнителю в установленном законодательством Российской Федерации порядке для осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов (далее - производители), а также икра, личинки, молодь, получаемые в ходе выполнения работ по настоящему Контракту (далее - молодь) - являются собственностью Российской Федерации.

9.2. Производители, находящиеся в живом состоянии, после получения от них икры, для выполнения работ по настоящему Контракту и проведения в отношении них реабилитационных мероприятий, а также излишне полученная в рамках выполнения работ по настоящему Контракту молодь подлежат передаче Исполнителем по акту приема-передачи указанному Теруправлением федеральному государственному учреждению, находящемуся в ведении Заказчика.

Названный акт приема передачи подписывается Исполнителем, Заказчиком, Теруправлением, федеральным государственным учреждением, находящимся в ведении Заказчика, который принимает производителей и/или молодь.

Осуществление перевозки (транспортировки), включая погрузочно-разгрузочные работы, производителей и/или молоди для передачи федеральному государственному учреждению, находящемуся в ведении Заказчика производится за счет Исполнителя.

9.3. Об отходе (гибели) производителей и/или молоди Исполнитель обязуется незамедлительно информировать об этом Теруправление и в 10-дневный срок представлять Заказчику акты отхода (гибели) производителей и/или молоди, утвержденные руководителем Теруправления или уполномоченным им должностным лицом.

9.4. В случае отхода (гибели), указанных в п. 9.3. производителей и/или молоди, для Исполнителя наступает ответственность, предусмотренная п. 6.5. настоящего Контракта, кроме случаев, когда Исполнитель докажет, что отход (гибель) производителей и/или молоди возник по независящим от него причинам (обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажор).

______________________________

* Раздел 9 Контракта применяется для Исполнителя, который добывает (вылавливает) водные биологические ресурсы, предоставленные в пользование в установленном законодательством Российской Федерации порядке, для осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов.

9. Особые условия*
(применяется при заключении государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству осетровых видов рыб)

9.1. Добытые (выловленные) водные биологические ресурсы, предоставленные в пользование Исполнителю в установленном законодательством Российской Федерации порядке для осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов (далее - производители), а также икра, личинки, молодь, получаемые в ходе выполнения работ по настоящему Контракту (далее - молодь) - являются собственностью Российской Федерации.

9.2. Производители, находящиеся в живом состоянии, после получения от них икры, для выполнения работ по настоящему Контракту и проведения в отношении них реабилитационных мероприятий, а также излишне полученная в рамках выполнения работ по настоящему Контракту молодь подлежат передаче Исполнителем по акту приема-передачи указанному Теруправлением федеральному государственному учреждению, находящемуся в ведении Заказчика, для формирования ремонтно-маточных стад.

В случае невозможности использования указанных производителей и молоди для формирования ремонтно-маточных стад для осуществления искусственного воспроизводства Исполнитель осуществляет выпуск производителей и молоди в среду обитания. В случае, если физическое состояние этих производителей и молоди не позволяет вернуть их в среду обитания - уничтожает отбракованных производителей осетровых видов рыб и молодь, непригодную для целей искусственного воспроизводства.

Возвращение в среду обитания производителей осетровых видов рыб и молоди, уничтожение отбракованных производителей осетровых видов рыб и молоди, непригодной для целей искусственного воспроизводства осуществляется Исполнителем за его счет в присутствии постоянно действующей комиссии территориального управления Федерального агентства по рыболовству по возвращению в среду обитания или уничтожению отбракованных производителей осетровых видов рыб и молоди.

Все действия Исполнителя в рамках реализации указанного пункта осуществляются за счет Исполнителя, в том числе осуществление перевозки (транспортировки), включая погрузочно-разгрузочные работы и прочее.

По факту возвращения в среду обитания производителей осетровых видов рыб и молоди, уничтожения отбракованных производителей осетровых видов рыб и молоди, непригодной для целей искусственного воспроизводства составляется соответствующий акт, который подписывается Исполнителем и всеми членами постоянно действующей комиссии территориального управления Федерального агентства по рыболовству по возвращению в среду обитания или уничтожению отбракованных производителей осетровых видов рыб и молоди.

9.3. Об отходе (гибели) производителей и молоди Исполнитель обязуется незамедлительно информировать об этом Теруправление и в 10-дневный срок представлять Заказчику акты отхода (гибели) производителей и/или молоди, утвержденные руководителем Теруправления или уполномоченным им должностным лицом.

9.4. В случае отхода (гибели), указанных в п. 9.3. производителей и/или молоди, для Исполнителя наступает ответственность, предусмотренная п. 6.5. настоящего Контракта, кроме случаев, когда Исполнитель докажет, что отход (гибель) производителей и/или молоди возник по независящим от него причинам (обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажор).

______________________________

* Раздел 9 Контракта применяется при заключении государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству осетровых видов рыб для Исполнителя, который добывает (вылавливает) водные биологические ресурсы, предоставленные в пользование в установленном законодательством Российской Федерации порядке, для осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов.

10. Обеспечение исполнения государственного контракта

10.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, страховании ответственности по государственному контракту, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ______________ (сумма прописью), что составляет ____ % контракта.

10.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Государственному контракту Исполнитель обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор страхования своей ответственности по настоящему контракту, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Государственного контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

10.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по государственному контракту, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

10.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

10.5. Обеспечение исполнения Государственного контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Государственному контракту.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

11.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

11.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

11.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

11.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до ________________.

12. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное агентство по
рыболовству
107996, г. Москва
Рождественский бульвар, д. 12
ИНН 7702679523, КПП 770201001,
л/с 03731000760
Отделение N 1
Московского ГТУ банка России
г. Москвы,
р/с 40105810700000010079
БИК 044583001

13. Приложение

13.1. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Календарный план на ________ листах;

2) Техническое задание на _____ листах.

Заказчик:                                    Исполнитель:

Руководитель Федерального
агентства по рыболовству

________________ А.А. Крайний
      м.п.

"  "_________________ 2010 г.

Приложение 1
к Государственному контракту
от "___" _________ 2010 г.
N __________________

Календарный план

Выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов - включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству.

N п/п Этапа работ	Наименование работ и их содержание	Дата начала работ	Дата окончания работ	Стоимость работ с учетом НДС (тыс. руб.)	Ожидаемые результаты работ
1.	2.	3.	4.	5.	6.

                                                             Приложение 2
                                             к Государственному контракту
                                             ____________________________
                                              (сокращенное наименование
                                               организации)
                                                     N ______________
                                                 от "__"_________ 2010 г.

                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
        на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных
          биологических ресурсов, включая выпуск личинок/молоди
  _______ (наименование видов рыб) в ___________ (наименование водного
        объекта), для нужд Федерального агентства по рыболовству

     1. Основание для проведения работ:
     - приказ   Росрыболовства   от  11   декабря  2009  г.  N  1154  "Об
утверждении    государственного    заказа    на   выполнение   работ   по
воспроизводству водных биоресурсов в 2010 году".
     - протокол _______________ Единой комиссии Федерального агентства по
рыболовству по размещению   заказов   на   поставку  товаров,  выполнение
работ,  оказание  услуг  для  государственных   нужд   путем   проведения
открытого конкурса, аукциона, запроса котировок от _________ N ___.
     2. Цель проведения работ:
     - увеличение   объемов   и   повышение  эффективности искусственного
воспроизводства ценных видов водных биоресурсов.
     3. Начальная (максимальная) цена государственного  контракта по лоту
N __-_______________ (________________) рублей 00 коп.
     (сумма цифрами)  (сумма прописью)
     Цена государственного   контракта   (цена  лота)   включает  в  себя
расходы на перевозку,  страхование,  уплату  таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей.
     4. Источник    получения    (приобретения)    производителей  водных
биологических ресурсов (икры, личинок, молоди):
     (Участнику  необходимо   указать   источник получения производителей
водных биологических  ресурсов  для   выполнения   Работ   по  Контракту.
Указывается  один или более из  нижеприведенных  вариантов  с приложением
запрашиваемых документов):
     - участник   претендует   на   предоставление Росрыболовством водных
биоресурсов в  пользование  для   осуществления   рыболовства   в   целях
рыбоводства,  воспроизводства  и  акклиматизации  водных  биоресурсов,  в
соответствии   с   действующим    законодательством;     (должна     быть
представлена   копия   заявки   участника,   поданная  в  соответствии  с
постановлением    Правительства   Российской   Федерации   от 15  октября
2008 г. N 765, в Росрыболовство);
     - наличие  в  собственности  ремонтно-маточного стада  вида  водного
биологического    ресурса    воспроизводство,    которого   предусмотрено
Контрактом   (необходимо    документальное    подтверждение   наличия   в
собственности  указанного  ремонтно-маточного  стада водных биологических
ресурсов);
     - закупка  молоди  (личинок,  икры) водных  биологических ресурсов у
третьих  лиц    (субподрядчиков)    (необходимо    приложить   заверенную
участником    копию    договора    (ов)  (предварительного)  с  продавцом
(продавцами).

     5. Место проведения работ: ______________________________________
                                    (Субъект Российской Федерации,
                                     наименование водных объектов)

6. Этапы проведения работ:

7. Сроки проведения работ:

- с момента заключения государственного контракта до 1 ноября 2010 года включительно.

8. Основные условия к проведению работ:

- наличие у участника размещения заказа производственных (собственных или арендованных) мощностей по инкубации и подращиванию молоди воспроизводимых видов водных биоресурсов;

- наличие благополучного эпизоотического состояния предприятия;

- наличие у участника размещения заказа дипломированных рыбоводов для выполнения работ по воспроизводству водных биоресурсов.

9. Способы проведения работ:

- заготовка производителей/ закупка посадочного материала/маточное стадо;

- подращивание личинок/молоди водных биоресурсов;

- выпуск личинки/молоди по достижении средней штучной навески _____ г., в водные объект рыбохозяйственного значения.

10. Способы реализации результатов работ:

- выпуск личинки/молоди в водные объекты рыбохозяйственного значения.

11. Перечень документации, представляемой заказчиком по окончании работ:

- два подлинных экземпляра акта сдачи-приемки выполненных Работ, подписанные со стороны Исполнителя;

- пояснительные записки к актам сдачи-приемки выполненных Работ, подписанные Исполнителем;

- один подлинный экземпляр счета-фактуры с указанием НДС - в необходимых случаях;

- один подлинный экземпляр акта выпуска рыбоводной продукции, утвержденный руководителем территориального управления Федерального агентства по рыболовству, на территории осуществления полномочий которого Исполнитель осуществляет выпуск сеголеток в рамках исполнения Контракта (далее по тексту - Теруправление);

- один подлинный экземпляр акта проверки хода выполнения Работ, проведенной Теруправлением.

12. Порядок проведения и приемки работ:

- исполнитель в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения Работ, направляет Заказчику документы, указанные в пункте 2.1.3 Контракта;

- в случае выполнения Работ по этапам, Исполнитель: в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения каждого этапа Работ (за исключением последнего), направляет Заказчику документы, указанные в подпунктах "а", "б", "в", "д" пункта 2.1.3 Контракта;

- в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения завершающего этапа Работ, направляет Заказчику документы, указанные в пункте 2.1.3 Контракта.

- заказчик принимает выполненные Работы на основании представленных Исполнителем документов в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента получения указанных документов в полном комплекте и надлежаще оформленном виде.

- при отсутствии замечаний Заказчик подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных Работ. При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных Работ;

- при наличии возражений по объему, срокам и качеству выполненных Работ, определенных в пунктах 2.1.1, 2.1.2 Контракта, Стороны составляют протокол с указанием замечаний, условий и сроков, необходимых для их устранения;

- все недостатки и дефекты в Работах, в том числе скрытые недостатки, установленные Заказчиком, устраняются Исполнителем за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

13. Технико-экономические показатели и объемы работ:

В результате выполненных работ Исполнитель осуществит:

- в срок до 1 ноября 2010 года выпуск в ___________ (наименование водного объекта) _____ (количество) млн. штук личинок/молоди ________ (наименование вида рыб) средней штучной навеской ____ (количество) грамм, с учетом временных биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации, утвержденных приказом Госкомрыболовства России от 21.09.1999 г. N 264.

Для указанных целей Исполнителем в случае необходимости и в соответствии с условиями конкурсной документации предусматривается осуществить в 20__ году добычу (вылов): ________ (видовой, половой и размерный состав уловов).

Районы добычи (вылова): (зона, подзона), место лова (водный объект), границы лова.

Сроки добычи вылова: _______.

Орудия и способы лова: _____.

Заказчик:                                    Исполнитель:

Руководитель Федерального
агентства по рыболовству

_________________ А.А. Крайний

М.П. "__"_____________ 2010 г.

---

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 21 января 2010 г. N 28 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2010 году работ по воспроизводству водных биологических ресурсов, включая выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения, для нужд Федерального агентства по рыболовству"

Текст приказа официально опубликован не был

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 3 февраля 2010 г. N 59