Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 июня 2009 г. N 522 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 - 2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 июня 2009 г. N 522 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 - 2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству"

22 июля 2009

Справка

В соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и с целью эффективного использования средств федерального бюджета, предусмотренных Федеральной целевой программой "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 N 606, по направлению "Строительство флота для государственных нужд" приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение работ в 2009-2010 гг. по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить конкурсную документацию по размещению на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке.

4. Управлению флота, портов и мониторинга (А.Г. Березняк), Управлению целевых программ и инвестиций (Т.А. Чеботарева) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

5. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату по государственному контракту в соответствии с утвержденным к нему календарным планом.

6. Считать утратившим силу приказ Росрыболовства от 2 октября 2007 г. N 426 "О размещении заказа на выполнение работ по постройке судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2007-2010 гг."

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.А. Крайний

Приложение 1
к приказу Федерального агентства
по рыболовству
от 16 июня 2009 г. N 522

Извещение и конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству

Извещение о проведении открытого конкурса

1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Адрес электронной почты: Аvdeev@fishcom.ru

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству.

5. Место выполнения работ - Российская Федерация.

6. Объем выполняемых работ - в соответствии с Проектноконструкторской документацией и Техническим заданием на выполнение работ, указанным в Приложении 4, являющимся неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Наименование работ (наименование лота), срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

N лота	Наименование лота (название темы)	Сроки выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта, тыс. руб.
1.	Выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству	С момента заключения государственного контракта - до 30 сентября 2010 года	70 000,0

7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству предоставляется на бумажном носителе по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству не взимается.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 3 августа 2009 г. 14 ч. 30 мин. (время московское)

Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 14 августа 2009 г.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 21 августа 2009 г.

9. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна

для транспортировки молоди проекта 21740М

для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Общие положения

1.1. Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству в (далее

- Конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), Федеральным законом от 26 июля 2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

Предмет государственного контракта: выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению

2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную в соответствии с приложением 1 Конкурсной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) фирменное наименование (наименование) сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

5) описание работ в соответствии с приложением 5 Конкурсной документации;

6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

7) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе.

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (документ, подтверждающий одобрение крупной сделки уполномоченным органом управления юридического лица в случае подачи заявки на участие в открытом конкурсе с начальной ценой составляющей 25 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") в оригинале без нотариального удостоверения) (для юридических лиц);

Если заключение государственного контракта в соответствии с конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа вправе представить выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" либо выпиской из Устава участника, подтверждающего право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для участников, зарегистрированных в форме акционерного общества) либо документом, подтверждающим, что участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

В случае, если заключение государственного контракта по итогам открытого конкурса на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника крупной сделкой, участник вправе представить в составе заявки оригинал уведомления от участника на бумажном носителе о том, что заключение государственного контракта по итогам открытого конкурса на условиях предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта не является для участника крупной сделкой.

Предложения о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта.

2.3. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в открытом конкурсе любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных копий.

2.4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

2.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.6. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.7. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.8. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.9. При получении заявки на участие в открытом конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель Заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

2.11. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.12. Все листы заявки, все листы тома заявки, представленные участниками размещения заказа, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.13. Все экземпляры заявки на участие в открытом конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.14. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.15. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 5 Конкурсной документации в соответствии с техническим заданием, изложенным в приложении 4 Конкурсной документации.

3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Цена, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ

4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет:

по лоту N 1 - 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 коп.

4.2. Сроки выполнения работ указаны в приложении 4 Конкурсной документации.

4.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

4.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

5. Порядок формирования цены государственного контракта (цены лота)

5.1. Цена государственного контракта (цена лота) включает в себя расходы на перегон судна в порт г. Хабаровска, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.2. Цена государственного контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

5.3. Цена государственного контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами принимается к рассмотрению число, прописанное словами.

5.5. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями

6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.

7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем работ

7.1. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа, подписи уполномоченного, лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа, подписи уполномоченного, лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству;

передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 01 июля 2009 года

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 3 августа 2009 года.

8.6. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 по московскому времени, по пятницам - с 9-00 до 16-30 по московскому времени.

8.7. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок Федерального агентства по рыболовству (далее - Единая комиссия) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика).

8.8. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.9. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Расходы на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.

10. Требования к участникам размещения заказа

В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса;

2. непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

11. Привлечение соисполнителей

Участник размещения заказа может для оказания услуг оказания услуг по предмету открытого конкурса привлечь соисполнителей, если иное не предусмотрено в Конкурсной документации.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

12.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

12.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:

- Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие, в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявки на участие, в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу заказчика.

В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

12.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

12.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке:

12.5. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М нужд Федерального агентства по рыболовству _____ (регистрационный номер заявки)".

12.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 Конкурсной документации.

12.7. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

12.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

12.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 Конкурсной документации.

12.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

12.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

12.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

12.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

12.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации

13.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.2. Заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации. Если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

13.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

13.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе

14.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Публично 3 августа 2009 года в 14.30 Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

14.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее, чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

14.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие, в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие, в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.8. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

14.9. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

14.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

15. Условия допуска к участию в открытом конкурсе

15.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктами 2 - 4 части 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

15.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

15.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

15.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных пунктом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение, которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

15.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

16. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

1. Качество работ и квалификация участника конкурса - 20%;

2. Цена контракта - 60%.

3. Срок выполнения контракта - 20%.

17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 17 Конкурсной документации.

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" осуществляется по следующим подкритериям:

N п/п	Подкритерии оценки	Кол-во баллов T(k)
1.1.	Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на строительство судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ):
	Приложено максимальное количество выполненных контрактов среди всех заявок участников размещения заказа/ отсутствие выполненных контрактов с актами выполненных работ	20/0
	Следующим заявкам снижается на 2 балла по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 2 баллов
1.2.	Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на строительство судов. (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ):
	Указана максимальная общая стоимость выполненных контрактов среди всех заявок/ отсутствие выполненных контрактов с актами выполненных работ	10/0
	Следующим заявкам снижается на 2 балла по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 2 баллов
1.3.	Наличие (отсутствие) сертификата ГОСТ P ISO9001; (подтверждается копией сертификата участника размещения заказа)	15/0
1.4.	Наличие/отсутствие у участника размещения заказа сертификата по охране труда (подтверждается копией сертификата участника размещения заказа)	10/0
1.5.	Наличие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации)	10/0
1.6.	Отсутствие/наличие у участника размещения заказа задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе (подтверждается копией справки о состоянии расчетов участника размещения заказа)	5/0
1.7.	Наличие у участника размещения заказа - суммы уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала)
	- имущества в собственности (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала) в пределах:
	от 0 до 500 тыс. руб. включительно	0
	от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. включительно	5
	от 1 млн. руб. до 1,5 млн. руб. включительно	10
	более 1,5 млн. руб.	15
	Итого:	85

Оценка заявки по подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия подтверждающих документов, по соответствующим подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов.

Каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k)) со значением от 0 до 85.

Нумерация приводится в соответствии с источником

16.1. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Сроки выполнения работ" осуществляется следующим образом.

Заявке, содержащей максимальное сокращение по отношению к 30 сентября 2010 года срока выполнения контракта среди всех заявок участников конкурса, выраженное в днях, присваивается 1 балл.

Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере увеличения срока исполнения государственного контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла.

17.2. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Цена государственного контракта" осуществляется следующим образом.

Заявке, содержащей минимальную цену государственного контракта среди всех заявок участников открытого конкурса, присваивается 1 балл.

Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере снижения цены государственного контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла.

17.3. По каждой заявке на участие в открытом конкурсе рассчитывается показатель Sk в соответствии со следующей формулой:

где:

C(k) - балльная цена государственного контракта k-ой заявки на участие в открытом конкурсе;

T(k) - балльная оценка k-ой заявки на участие в открытом конкурсе по критерию "Квалификация участника размещения заказа";

M(k) - балльная оценка k-ой заявки на участие в открытом конкурсе по критерию "Сроки выполнения работ".

В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в открытом конкурсе. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта и заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k)

В случае, если в две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель S(k) меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

17.4. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

17.5. Заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации.

18. Требования обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе

18.1. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе устанавливается в размере 5% (пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе используются только денежные средства.

в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.

18.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе которого не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в открытом конкурсе.

18.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются:

в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе.

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Участнику, не допущенному к участию в открытом конкурсе;

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме Участника, заявке которого присвоен второй номер;

участнику открытого конкурса, заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким Участником открытого конкурса;

победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта;

в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

18.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются в случаях:

уклонения победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта;

уклонения Участника открытого конкурса, заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель открытого конкурса уклонился от заключения государственного контракта.

18.5. Банковские реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. N 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

19. Требования обеспечения исполнения государственного контракта

19.1. Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30% (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель открытого конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по государственному контракту или передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

19.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником открытого конкурса, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

19.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания открытого конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

19.4. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания открытого конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

19.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном Конкурсной документацией.

19.6. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

19.7. Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.

19.8. Банковские реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. N 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

19.9. В случае если участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

19.10. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

20. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта

20.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

20.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

20.3. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6).

20.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

20.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

20.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

20.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой государственный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

20.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

20.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

20.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

20.12. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого государственного контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.

Государственный контракт является единым для каждого лота и заключается по каждому лоту отдельно.

Приложение 1
к Конкурсной документации

                                ЗАЯВКА
                    на участие в открытом конкурсе

1. Название открытого конкурса, номер и наименование лота _______________
_________________________________________________________________________

2. Фирменное      наименование     (наименование),     сведения        об
организационно-правовой   форме,   о  месте   нахождения,    юридический,
почтовый  адрес  (для  юридического  лица),    фамилия,   имя,  отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства   (для  физического лица),
номер контактного телефона
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Предложение по цене контракта по:_____________________________________

4. Предложение по срокам выполнения работ: ______________________________

5. ИНН ______________________

6. Банковские реквизиты: _________________________

Подачей настоящей  заявки  Участник  размещения    заказа    подтверждает
соблюдение следующих обязательных требований:
     - непроведение    ликвидации     участника   размещения   заказа   -
юридического лица  или   непринятия арбитражным судом решения о признании
участника  размещения    заказа  -  юридического   лица,  индивидуального
предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства;
     - неприостановление деятельности участника  размещения   заказа    в
порядке,    предусмотренном    Кодексом     Российской     Федерации   об
административных  правонарушениях,   на    день  рассмотрения  заявки  на
участие в открытом конкурсе;
     - отсутствие  у  участника  размещения   заказа  задолженности    по
начисленным  налогам,  сборам  и  иным обязательным платежам  в   бюджеты
любого уровня или  государственные  внебюджетные  фонды   за    прошедший
календарный  год,  размер  которой  превышает   двадцать   пять процентов
балансовой стоимости активов  участника    размещения  заказа  по  данным
бухгалтерской  отчетности   за    последний  завершенный отчетный период.
Участник размещения  заказа    считается  соответствующим  установленному
требованию в  случае,    если он обжалует наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и  решение  по
такой  жалобе  на  день  рассмотрения  заявки  на  участие  в открытом
конкурсе не принято.
     В случае  признания нас победителями открытого  конкурса   обязуемся
заключить с Заказчиком государственный контракт  по   форме, утвержденной
Заказчиком,  на условиях,  указанных в  настоящей   заявке и в конкурсной
документации.

     К заявке прилагаются следующие документы:
     1) _________________________________
     2) _________________________________
     3) _________________________________

__________________________________________________      /____________/
(Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки,         (подпись)
а также для юридического лица - указать должность
уполномоченного подписывать заявку;
для индивидуального предпринимателя -
соответствующий статус)

М.П. (при наличии)

"___"___________ 2009 г.

Приложение 2
к Конкурсной документации

Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме

------------------------------------------------------------------------.
.                                                                       .
.                                                              ЗАКАЗНОЕ .
.                                                              -------- .
. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14-30 ч. (время московское) 03 августа 2009 года     .
.                                                                       .
.                                                                       .
.               Заявка на участие в открытом конкурсе                   .
.               -------------------------------------                   .
.                                                                       .
. __________________________________________________________________    .
.                   (название открытого конкурса)                       .
.                                                                       .
. __________________________________________________________________    .
.                        (наименование лота)                            .
.                                                                       .
.                                                                       .
. Куда: __________________________________________________              .
.                                                                       .
. Кому: __________________________________________________              .
L------------------------------------------------------------------------

Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение 3
к Конкурсной документации

Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа

------------------------------------------------------------------------.
.                                                                       .
.                                                              ЗАКАЗНОЕ .
.                                                              -------- .
. "В форме электронного документа"                                      .
.                                                                       .
. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14-30 ч. (время московское) 03 августа 2009 года     .
.                                                                       .
.                                                                       .
.               Заявка на участие в открытом конкурсе                   .
.               -------------------------------------                   .
.                                                                       .
. __________________________________________________________________    .
.                   (название открытого конкурса)                       .
. __________________________________________________________________    .
.                   _____________________________                       .
.                                                                       .
.                                                                       .
. Куда: __________________________________________________              .
.                                                                       .
. Кому: __________________________________________________              .
L------------------------------------------------------------------------

Внимание!

Приложение 4
к Конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение в 2009 - 2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству

Участник размещения заказа должен представить описание работ по строительству в 2009-2010 гг. судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Наименование работ - строительство в 2009-2010 гг. судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Область применения:

- транспортировка молоди осетровых с рыборазводных заводов;

- проведение научно-исследовательских работ.

Целью работ является строительство, перегон и сдача Заказчику судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Исходные условия для выполнения работ

1. Выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству на основании исходных технических требований, разработанных на их основе и утвержденного Заказчиком технического задания на проектирование, утвержденного технического и рабочего проектов, согласованных Заказчиком и одобренных Российским морским Регистром судоходства.

При выполнении проектно-конструкторских работ должны быть разработаны комплекты документации в стандартах "Единой системы конструкторской документации".

2. Испытания и сдача судна Заказчику выполняются в объеме разработанных Исполнителем, одобренных Российским морским Регистром судоходства и согласованных Заказчиком по программе и методикам на проведение испытаний.

3. Требования к страхованию ответственности по контракту, судна в постройке и ответственности по гарантийным обязательствам.

3.1. При выполнении работ Исполнитель самостоятельно обеспечивает страхование ответственности вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту, наступившее в результате следующих событий, произошедших в течение срока действия договора страхования:

- банкротства Исполнителя;

- стихийных бедствий;

- непредвиденной и непреднамеренной остановки деятельности Исполнителя;

- принятия государственными либо муниципальными органами власти правового акта, в результате которого Исполнитель теряет возможность исполнить свои обязанности;

- неумышленных действий работников Исполнителя;

- нарушения своих обязательств со стороны контрагентов Исполнителя.

Страховая сумма определяется в размере требуемого обеспечения исполнения государственного контракта, по этапам строительства судна.

Договор страхования заключается на срок исполнения Исполнителем своих обязательств по государственному контракту.

3.2. Исполнитель обязан за свой счет застраховать строящиеся суда от рисков: гибели, повреждения, включая расходы по спасанию судна; скрытых дефектов конструкций судна, включая ошибки проекта; загрязнения окружающей среды; ответственности при столкновении судов; ответственности за вред, причиненный третьим лицам, в размере полной действительной стоимости строящегося объекта, в период его строительства с момента закладки киля до момента сдачи судна Заказчику.

3.3. Исполнитель обязан застраховать ответственность по исполнению гарантийных обязательств в период после сдачи судов Заказчику до окончания гарантийного периода.

3.4. Существенные условия договоров страхования должны быть согласованы с Заказчиком. Копия страхового полиса (полисов) должна быть представлена Заказчику с целью подтверждения надлежащего страхового обеспечения рисков по контракту и строящемуся судну в соответствии с настоящим пунктом 3.

Основные технические требования к судну

1. Назначение

1.1. Транспортировка молоди осетровых с рыборазводных заводов.

1.2. Проведение научно-исследовательских работ.

2. Общесудовая часть

2.1. Правила и нормы проектирования.

Судно должно соответствовать одобренному Российским морским Регистром судоходства (далее Регистр) техническому проекту судна 21740М.

2.2 Тип и класс судна.

2.2.1. Архитектурный тип - морское, стальное однопалубное судно с баком, рубкой в средней части, с кормовым расположением машинного отделения, одновинтовое дизельное, с винтом фиксированного шага.

2.2.2. Класс судна - судно соответствует классу Российского морского Регистра судоходства : КМ * RIAUT3 Fishing vessel рыболовное

2.3. Автономность и дальность плавания.

Автономность плавания по запасам топлива - 20 суток, по запасам провизии и пресной воды - 10 суток.

2.4. Грузовой трюм.

Грузовой трюм должен обеспечивать размещение в нем емкостей для транспортировки молоди осетровых, общей вместимостью 50 м.

2.5. Главные размерения, водоизмещение, мореходность

2.5.1. Главные размерения в м:

	Длина наибольшая	26,86
	Длина расчетная	23,95
	Ширина расчетная	7,6
	Высота борта	4,14
	Осадка по грузовую марку от ОП	3,08

Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку 320 т.

2.5.2. Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при водоизмещении по грузовую марку должна быть не менее 10 узл.

2.5.3. Остойчивость судна - в соответствии с требованиями Регистра к судам ограниченного I района плавания.

2.5.4. Мореходные качества судна должны обеспечить возможность его эксплуатации при волнении моря до 4 баллов включительно.

3. Общее расположение и архитектура

3.1. На палубе бака разместить жилые, служебные помещения и ходовую рубку.

3.2. На верхней палубе в нос от средней части разместить жилые и служебные помещения. В корму от средней части расположить ихтиологическую лабораторию, шахты вентиляции и газовыхлопов главного и вспомогательных дизелей.

3.3. В трюме в нос от средней части судна разместить грузовой трюм с живорыбными цистернами, рядом предусмотреть биохимическую лабораторию и вспомогательное помещение. В корму - расположить машинное отделение.

3.4. В верхней палубе предусмотреть люки для погрузки-выгрузки молоди осетровых.

4. Комплектация и размещение экипажа

4.1. Предусмотреть размещение на судне экипажа в количестве 9 человек, в том числе научная группа - 4 человека.

4.2. Для размещения экипажа на верхней палубе предусмотреть две двухместные и одну трехместную каюты, на палубе бака две одноместные каюты.

4.3. На верхней палубе оборудовать душевую, санузлы и умывальную общего пользования. На палубе бака одноместные каюты оборудовать индивидуальными умывальниками и предусмотреть общую душевую.

5. Предотвращение загрязнения окружающей среды

5.1. Предусмотреть средства для предотвращения загрязнения окружающей среды нефтепродуктами и сточными водами в течение рейса.

6. Корпус

6.1. Материал и прочность корпуса судна

Корпус судна должен быть сварным, выполненным по поперечной системе с постоянной шпацией 500 мм по всей длине из судостроительной стали, произведенной под надзором Регистра, нормальной и повышенной прочности категорий А, В, А32. Прочность конструкций должна соответствовать требованиям Регистра.

Толщины листов наружной обшивки, палуб, переборок и набора корпуса должны обеспечивать необходимую прочность, а также запасы на износ и коррозию из условий эксплуатации судна в течение 24 лет.

Для защиты корпуса от коррозии также выполнить окраску лакокрасочными материалами по схемам фирм-производителей, а для защиты подводной части корпуса судна, кингстонных ящиков, кормового подзора и стабилизатора поворотной насадки предусмотреть, кроме того, короткозамкнутую протекторную защиту.

7. Дельные вещи

7.1. Дельные вещи - иллюминаторы, рубочные окна, двери, крышки, горловины и трапы принять соответствующими действующим правилам и нормам Регистра и техники безопасности.

7.2. Предусмотреть обогреваемые рубочные окна и стеклоочистители.

7.3. Двери в необходимых случаях снабдить самозакрывателями.

8. Изоляция помещений, покрытия и оборудование

8.1. Предусмотреть тепловую и, в необходимых случаях, противопожарную изоляцию поверхности корпуса судна.

8.2. Материалы и толщины изоляции, покрытий палуб, а также зашивки помещений судна применить в соответствии с существующими нормами и требованиями Регистра. Материалы должны быть в основном негорючие.

8.3. Мебель, оборудование, текстильные изделия в жилых, общественных и служебных помещениях предусмотреть в основном из трудносгораемых материалов в соответствии с назначением помещений и требований санитарного надзора и Регистра.

9. Судовые устройства

9.1. Рулевое устройство.

На судне предусмотреть поворотную насадку со стабилизатором.

Для перекладки поворотной насадки установить электро-гидравлическую рулевую машину с соответствующим крутящим моментом с ручным вспомогательным приводом.

Система управления рулевой машиной должна быть электрическая, дистанционная из рулевой рубки.

9.2. Якорное устройство

Судно оборудовать двумя якорями Холла (становой и запасной) массой 400 кг каждый, якорными канатами и якорно-швартовным шпилем. Якоря по-походному хранить в якорных трубах с креплением стопорами.

Удержание якоря при стоянке обеспечивается якорно-швартовным шпилем и фрикционным стопором.

Для хранения цепи предусмотреть цепной ящик необходимого объема и устройство быстрой отдачи коренного конца.

9.3. Швартовно-буксирное устройство.

Для швартовки и буксировки судна предусмотреть швартовные и буксирные кнехты и клюзы необходимых размеров.

Судно должно быть снабжено швартовными и буксирными канатами отвечающими требованиям Регистра. Хранение буксирного и швартовных канатов осуществляется на стеллажах в форпике и вьюшках на верхней палубе. Для предохранения судна от повреждений при швартовках судно должно быть снабжено плетеными кранцами.

9.4. Спасательное устройство

На палубе бака в носовой части предусмотреть установку сбрасываемых спасательных плотов по одному с правого и левого бортов вместимостью по 10 человек каждый.

Для хранения плотов предусмотреть стеллажи с найтовами и гидростатическим разобщающим устройством.

Снабдить судно спасательными жилетами, гидрокостюмами и спасательными кругами в необходимой комплектации в соответствии с требованиями Регистра.

9.5. Мачтовое устройство

Для несения сигнально-отличительных огней, фигур, радионавигационного оборудования и государственного флага на крыше ходового мостика предусмотреть сигнальную мачту.

9.6. Леерное устройство.

На открытых участках палубы бака и на навигационном мостике предусмотреть леерное ограждение из стальных труб полной высотой 1100 мм.

Трехрядное съемное ограждение в виде тросовых лееров предусмотреть на палубе бака в зоне работы кранбалок.

10. Судовые системы

На судне предусмотреть следующие общесудовые системы:

- бытового водоснабжения пресной водой;

- горячего водоснабжения;

- бытовой забортной воды;

- шпигатов открытых палуб;

- сточная и хозбытовых вод;

- общесудовой вентиляции;

- система сжатого воздуха общесудовых потребителей;

- кондиционирования воздуха;

- водяного пожаротушения;

- система АОТ и углекислотного тушения;

- воздушные и измерительные трубы;

- осушения и сбора нефтесодержащих вод;

- гидравлики рулевой машины.

Система гидравлики рулевой машины, а также охлаждения судового оборудования разрабатываются на основе исходных данных по механизмам.

11. Энергетическая установка

11.1. Энергетическую установку расположить в машинном отделении, в кормовой оконечности судна.

11.2. Предусмотреть следующий состав энергетической установки:

- дизель-редукторный агрегат (ДРА) (мощностью не менее 530 кВт частотой вращения 1800 об/мин) и реверс-редукторной передачей.

- два вспомогательных дизель-генератора номинальной мощностью по 30 кВт.

- механизмы, аппараты, трубопроводы и системы, обслуживающие энергетическую установку (ДРА, ДГ и др. вспомогательные механизмы).

Валопровод, включающий промежуточный, гребной валы и дейдвудное устройство, должен соответствовать требованиям Регистра.

11.3. Системы энергетической установки:

11.3.1. Топливная система.

Система должна обеспечить прием топлива на судно в цистерны основного запаса, его откачку, перекачку из цистерн запаса в расходную цистерну, подачу топлива к потребителям (главному двигателю, ДГ), сбор протечек топлива от механизмов в специальную цистерну.

11.3.2. Масляная система.

Система должна обеспечить прием масла в цистерны запаса, заполнение картеров главного двигателя, редуктора и ДГ, перекачку масла в цистерну отработанного масла, выдачу отработанного масла на палубу, резервирование насосов, навешенных на механизмы МО.

11.3.3. Система охлаждения дизелей.

Система должна быть двухконтурная, контур охлаждения пресной водой смонтирован на двигателях, контур охлаждения забортной водой обеспечивает подвод забортной воды к насосу охлаждаемого двигателя, прокачку ее через соответствующий контур охлаждения агрегата и последующий слив охлаждающей воды за борт.

11.3.4. Система газовыхлопа.

Система должна обеспечить отвод выхлопных газов от главного двигателя и дизель-генераторов через глушители в атмосферу, а также слив гудрона и влаги из глушителей через сливные трубки в специальные бачки.

12. Движитель

12.1. В качестве движителя предусмотреть винт фиксированного шага в насадке, винт четырехлопастной диаметром ок. 1,7 м.

13. Электроэнергетическая система

13.1. В качестве основного рода тока на судне применить переменный ток частотой 50 Гц напряжением 380 В трехфазного тока для силовых потребителей, 220 В трехфазного и однофазного тока для основного освещения, электрорадионавигационного оборудования, систем управления, 127 В, однофазного тока для систем управления и указателей положения руля (при необходимости).

Постоянный ток 24 В для аварийного и переносного освещения, ходовых огней, резервного питания радиооборудования, сигнализации и пр.

13.2. Источники электроэнергии.

В качестве источников тока на судне предусмотреть:

- два дизель-генератора трехфазного переменного тока напряжением 400 В частотой 50 Гц мощностью по 30 кВт каждый;

- два трехфазных трансформатора 380/230 В;

- однофазный трансформатор 380/133 В;

- два выпрямительных агрегата 380/30 В;

- аккумуляторные батареи (стартерные, аварийные, резервного питания).

13.3. Распределение электроэнергии.

Передачу электроэнергии предусмотреть по фидерно-магистральной системе.

Распределение электроэнергии между потребителями - через ГРЩ и групповые распределительные щиты.

Схема ГРЩ должна обеспечить: длительную работу одного или раздельную работу двух дизель-генераторов, кратковременную параллельную работу двух ДГ, а также одного ДГ с береговым источником тока на время перевода нагрузки, прием энергии от берегового источника через щит питания с берега.

Управление и контроль за работой электростанции осуществляется с ГРЩ и пульта управления в ходовой рубке.

13.4. Основные электроприводы.

В качестве электроприводов на судне применить короткозамкнутые асинхронные двигатели с прямым пуском, выполняемым посредством магнитных пускателей или станций. Основное напряжение 380 В.

Управление рулевым приводом предусмотреть из ходовой рубки и с местного поста в румпельном отделении, обеспечить комплекс сигнализации о работе и неисправностях рулевого привода.

Предусмотреть местное ручное, автоматизированное, или дистанционное управление электроприводами механизмов МО (насосы систем, компрессоры, вентиляторы и пр.)

Предусмотреть автоматическое отключение вентиляторов МО при пуске системы пожаротушения.

13.5. Сети освещения и сигнально-отличительные огни.

Предусмотреть следующие виды освещения:

- основное (внутреннее и наружное),

- аварийное,

- переносное (ремонтное),

- прожектор.

Освещенность судовых помещений должна соответствовать требованиям Регистра и Санитарным правилам.

Основное освещение выполнить на напряжение 220 В переменного тока с питанием от секции 220 В ГРЩ через групповые щиты освещения.

Местное освещение - светильниками с лампами накаливания, а также с люминесцентными лампами.

В качестве надзеркальных и надстольных светильников в жилых и общественных помещениях применить светильники с люминесцентными лампами.

Освещение забортных пространств и рабочих мест на открытых палубах предусмотреть многоваттными светильниками и прожектором.

Из рулевой рубки предусмотреть дистанционное отключение наружного освещения, а также включение и отключение наружного освещения по группам.

Аварийное освещение выполнить в виде двух автономных групп, каждая из которых получает питание от аккумуляторных батарей напряжением 24 В и обеспечивает горение светильников аварийного освещения в течение не менее 6 часов.

Аварийное освещение включается автоматически при исчезновении напряжения сети основного освещения 220 В.

Для подключения ламп переносного освещения, электропаяльников других приборов предусмотреть установку штепсельных розеток. Питание розеток переносного освещения выполнить напряжением 24 В постоянного тока от выпрямительного агрегата через групповой щит.

Для освещения акватории будет предусмотрен один прожектор на навигационном мостике, питание прожектора производится напряжением 220 В. Управление прожектором ручное дистанционное из рулевой рубки.

На судне предусмотреть установку комплекта сигнально-отличительных фонарей в соответствии с требованиями Регистра и МППСС-72, питание и управление фонарями от коммутатора СОО и прибора "Пульсар".

13.6. Защитные заземления, грозозащита, защита от статического электричества.

Необходимо предусмотреть электрическое соединение металлического корпуса электрических машин и аппаратов, работающих при напряжении свыше 30 В, с корпусом судна при помощи заземляющих перемычек.

Также должны быть предусмотрены мероприятия по грозозащите.

13.7. Внутрисудовая связь, трансляция и сигнализация.

Для обеспечения громкоговорящей связи между рулевой рубкой, помещениями машинного отделения и ахтерпика, открытой палубой на судне предусмотреть систему громкоговорящей связи "Рябина".

Для приема телевизионных и радиовещательных программ предусмотреть судовую антенную систему, обеспечивающую необходимое усиление сигналов и разводку по помещениям.

Для служебной телефонной связи предусмотреть группу парной телефонной связи с безбатарейными аппаратами, обеспечивающими парную связь рулевой рубки с МО и румпельным отделением.

На судне предусмотреть следующие группы сигнализации:

- авральную, предназначенную для подачи общесудовых сигналов с колоколами громкого боя, установленными в коридорах, служебных помещениях, на открытых палубах и в МО, где предусмотреть еще и сигнальную лампу;

- пожарную звуковую и световую сигнализацию, станцию пожарной сигнализации установить в ходовой рубке;

- сигнализацию о пуске аэрозоля в МО;

- сигнализацию об уровнях жидкости в отсеках и цистернах;

- сигнализацию о наличии человека в трюме.

14. Автоматизация

14.1. Объем автоматизации механизмов, установок и систем судна должен отвечать требованиям, предъявляемым Регистром к судам, имеющим знак автоматизации A3 в символе класса.

14.2. Судовые системы управления техническими средствами судна:

Посты управления.

На судне предусмотреть главный пост управления в ходовой рубке (ГПУ) и местные посты управления (МПУ).

В ходовой рубке установить пульт управления судном, состоящий из нескольких секций и обеспечивающий централизованный контроль и управление как движением судна, так и всем основным оборудованием и системами судна; там же установить основную радио- и навигационную аппаратуру.

На местных постах управления предусмотреть локальные средства контроля и управления механизмами, системами и устройствами (щиты, пульты, кнопки).

14.3. Управление движением судна.

Управление движением судна осуществляется судоводителем из ходовой рубки, где на главном пульте в носовой части рубки сосредоточить аппаратуру и приборы, обеспечивающие судовождение и связь, в рубке расположить также радио- и навигационную аппаратуру.

Для контроля за истинным положением пера руля установить рулевые указатели в рубке и в румпельном отделении.

14.4. Управление энергетической установкой.

Объем автоматизации и степень централизации управления и контроля должен обеспечить обслуживание энергетической установи без постоянной вахты в машинном отделении в соответствии со знаком автоматизации A3 в символе класса судна.

Система управления должна обеспечивать контроль за работой и управление:

- главным двигателем с редуктором, в т.ч. пуск и остановку двигателя, его защиту по параметрам давления масла, температуре воды и предельным оборотам, аварийно-предупредительную и исполнительную сигнализацию о его работе;

Местное управление дизелем осуществляется со штатного поста, размещенного в МО.

С местного поста должны выполняться следующие действия:

- подготовка главного двигателя к действию;

- пуск и остановка главного двигателя;

- аварийная остановка главного двигателя;

- плавное изменение оборотов работающего дизеля от минимально устойчивых до максимальных;

- включение реверс-редукторной передачи на движение "Вперед";

- переключение реверс-редукторной передачи на движение "Назад" (реверс);

- установку реверс-редукторной передачи в нейтральное положение (гребной вал не вращается).

Дистанционное управление ДРА должно осуществляться из ходовой рубки с пульта управления судном.

При дистанционном управлении ДРА должно обеспечиваться:

- плавное изменение оборотов работающего дизеля от минимально устойчивых до максимальных;

- включение реверс-редукторной передачи на движение "Вперед";

- переключение реверс-редукторной передачи на движение "Назад" (реверс);

- установку реверс-редукторной передачи в нейтральное положение (гребной вал не вращается);

- пуск и остановка главного двигателя

- аварийная остановка главного двигателя.

Должны быть предусмотрены следующие контрольные приборы.

Установленные в местном (МО) посту управления обеспечивающие индикацию следующих параметров работающего дизель-редукторного агрегата:

- давление масла на входе в дизель;

- температуру масла на входе в дизель ;

- температуру пресной воды внутреннего контура на выходе из дизеля;

- температуру выхлопных газов в магистрали;

- давление топлива;

- уровень пресной воды внутреннего контура в бачке;

- частоту вращения коленвала;

- давление масла в реверс-редукторной передаче;

- температуру масла в в реверс-редукторной передаче.

Установленные в ходовой рубке контрольные приборы должны обеспечивать индикацию следующих параметров работающего ДРА:

- давление масла на входе в дизель;

- температуру пресной воды внутреннего контура на выходе из дизеля;

- частоту вращения коленвала;

- давление масла в в реверс-редукторной передаче;

- температуру масла в в реверс-редукторной передаче.

Аварийно-предупредительная сигнализация (АПС).

АПС должна обеспечивать подачу звуковых и световых сигналов в промыслово-ходовую рубку и машинное помещение при нарушении следующих контролируемых параметров дизеля и реверс-редукторной передачи:

- по превышению максимальной частоты вращения дизеля;

- по падению давления масла на входе в дизель;

- по повышению температуры охлаждающей жидкости во внутреннем контуре на выходе из дизеля;

- по утечке топлива из трубопровода высокого давления;

- по падению уровня охлаждающей жидкости в бачке.

Система защиты должна срабатывать при увеличении частоты вращения дизеля.

При срабатывании защиты должна происходить остановка дизеля. Система управления должна также обеспечивать управление:

- вспомогательными механизмами и системами главной энергетической установки, в т.ч. масляным, топливным и водяными насосами с дистанционным отключением пожароопасных механизмов;

- судовой электростанцией, в т.ч. АПС и защиту первичных двигателей ДГ по давлению масла и предельной частоте вращения, автоматическое поддержание постоянства напряжения тока, автоматическая разгрузка генераторов путем отключения, при необходимости, неответственных потребителей.

Для контроля за работой дизель-генераторов в посту должны быть предусмотрены соответствующие приборы.

Пуск, остановка генераторов должна осуществляться с местного поста в МО.

Контрольные приборы, установленные на пульте управления ДГ, должны обеспечивать контроль по:

- частоте вращения коленвала дизелей;

- температуре охлаждающей жидкости внутреннего контура;

- давлению масла в системе смазки.

Предупредительная сигнализация должна срабатывать по следующим параметрам:

- рост температуры охлаждающей жидкости внутреннего контура дизеля;

- падение давления масла на смазку двигателя;

- утечка топлива из трубопровода высокого давления.

Защита дизеля должна обеспечиваться его остановкой по следующим параметрами:

- рост температуры охлаждающей жидкости внутреннего контура;

- падение давления смазочного масла;

- рост оборотов дизеля.

14.5. Управление судовыми системами.

Системой управления, сигнализации и контроля должно быть предусмотрено:

- автоматическое поддержание давления в системах пресной и забортной воды путем подкачки пневмоцистерн по сигналам датчиков давления;

- сигнализацию о заполнении на 80% цистерн сточной и нефтесодержащих вод, а также отключение насосов выдачи загрязненных вод с верхней палубы, т.е. с места выдачи;

- сигнализацию о наличии воды в трюме и в МО;

- дистанционное управление и контроль из ходовой рубки за работой пожарного насоса с сигнализацией о его перегрузке;

- дистанционное отключение пожароопасных механизмов МО, а также отключение вентиляторов МО из ходовой рубки;

- электровентиляторы, обеспечивающие работу систем вентиляции помещений, должны иметь ручное управление с местного поста управления;

- автоматическое поддержание заданных параметров воздуха в помещениях судна при работе системы кондиционирования воздуха;

Система аэрозольного тушения должна управляться со щита управления и сигнализации, установленного в ходовой рубке. Щит управления должен обеспечивать дистанционный запуск генераторов огнетушащего аэрозоля в МО, автоматическое включение аварийной сигнализации, выдачу сигнала на отключение вентиляторов в МО.

14.6. Управление судовыми устройствами.

Система управления рулевой машиной должна обеспечить простой или следящий тип управления в ручном или автоматическом режимах из рулевой рубки, а также местное ручное управление из румпельного отсека.

В рубке обеспечить контроль и сигнализацию о работе рулевой машины по параметрам в соответствии с требованиями Регистра.

15. Средства связи, навигации и рыбопоиска

15.1. Радиооборудование.

Для обеспечения двухсторонней радиосвязи с другими судами и береговыми радиостанциями в морских районах плавания AI, А2, A3, а также для автоматической подачи и приема сигналов тревоги и бедствия на судне предусмотреть установку аппаратуры, удовлетворяющей требованиям Глобальной морской системы связи при бедствии и обеспечения безопасности мореплавания (ГМССБ).

Работоспособность оборудования обеспечить сочетанием двух способов техобслуживания: дублированием оборудования и береговым техническим обслуживанием и ремонтом.

Конкретный состав оборудования и аппаратуры определяется и уточняется на дальнейших этапах создания судна с учетом условий поставки и мнения Заказчика, но без отступлений от существующих требований Регистра.

Питание средств радиосвязи предусмотреть от сети однофазного переменного тока напряжением 220 В (щит питания радиосвязи).

Резервное питание оборудования - от аккумуляторных батарей.

Для обеспечения работы аппаратуры радиосвязи на судне предусмотреть необходимый комплект антенн.

15.2. Средства навигации и рыбопоиска.

Для обеспечения безопасности мореплавания в открытом море, вблизи берегов, в узкостях, по огражденным фарватерам в условиях плохой видимости установить навигационную радиолокационную станцию (НРЛС) со средствами электронной прокладки (диапазон 9 ГГц, волна 3 см).

Для определения местоположения судна по сигналам спутниковой глобальной системы предусмотреть установку приемоиндикатора сигналов GPS. Также предусмотреть установку электронной картографической навигационно-информационной системы (ЭКНИС).

Для определения местоположения судна при бедствии другими судами предусмотреть два комплекта радиолокационных ответчиков.

В целях непрерывного указания компасного курса судна, определения курсовых углов и взятия пеленгов на верхнем мостике судна установить магнитный компас с дистанционной оптической передачей показаний в ходовую рубку. В качестве запасного использовать магнитный компас в рубке.

Для выработки гирокомпасного курса, выдачи данных в НРЛС, измерения скорости хода, пройденного расстояния, определения глубин на судне предусмотреть: гирокурсоуказатель, индукционный лаг с показывающими приборами в рубке, навигационно-рыбопоисковый эхолот.

Питание средств навигации предусмотреть от щита питания навигации 220 В и щита навигации 24 В.

16. Специальное оборудование

16.1 В трюме судна должны быть предусмотрены живорыбные две емкости объемом по 25 * каждая. На съемных крышках предусмотреть по две горловины для контроля и обслуживания молоди и производителей. Емкость оснастить трубопроводом с насосом, обеспечивающий 0,5-2-х разовый водообмен в сутки забортной воды.

Для поддержания температуры воды предусмотреть приточный охладитель с циркуляционным насосом для поддержки температуры воды от плюс 5 до плюс 25 градусов С. Емкость обеспечить системой подачи и распыления кислорода с компрессором производительностью 0.5 кубических метров в минуту.

Предусмотреть систему дистанционного контроля содержания кислорода, измерения температуры.

Выгрузку, погрузку молоди предусмотреть через люк в верхней палубе живорыбным насосом и емкостью с водой 0,5 кубических метров, Выгрузку, погрузку производителей предусмотреть в люльке тканевой с металлическим каркасом 2,5х0,5 метров.

Предусмотреть возможность разделения емкостей на две части съемной (сетчатой) перегородкой.

16.2. На судне должны быть предусмотрена ихтиологическая лаборатория площадью 10-12 * с двумя штатными рабочими местами, оснащенные освещением, средствами внутрисудовой связи, вентиляцией, отоплением, водопроводом, канализацией.

17. Снабжение и запчасти

Судно должно быть обеспечено снабжением и запчастями в соответствии с требованиями и нормами Регистра, где это им регламентировано.

Приложение 5
к Конкурсной документации

Требования
к описанию участниками размещения заказа на выполнение в 2009-2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству

Участник размещения заказа должен представить описание работ в 2009-2010 гг. на строительство судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству по следующей форме:

Наименование работ - строительство в 2009-2010 гг. судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству

Цель и задачи разработки - обеспечение в 2009-2010 гг. строительного цикла и сдача судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству

Источники разработки Работы выполняются по техническому проекту 21740М, одобренного Российским морским Регистром судоходства.

Основные данные и технические требования

Назначение судна -

Транспортировка молоди осетровых с рыборазводных заводов.

Проведение научно-исследовательских работ.

Архитектурный тип судна ____________________________________________

Класс судна Российского морского регистра судоходства ______________
________________________________________________________________________

Автономность плавания: по топливу, сут. _________________ по провизии и пресной воды, сут. _______________

Дальность плавания при экономической мощности главного двигателя, миль __________________

В грузовом трюме размещены: Живорыбные емкости, оборудованные системами обмена и аэрации воды,

поддержания температурного режима, общим объемом, * ________________

Основные характеристики Главные размерения:

Длина наибольшая, м __________

Длина расчетная, м __________

Ширина расчетная, м __________

Высота борта, м __________

Осадка судна по грузовую марку, м __________

Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т __________

Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при водоизмещении по грузовую марку, узл. ______________

Общее расположение и архитектура _______________________ Комплектация и размещение команды и научной группы

Экипаж, чел. _________________ Научная группа, чел. ____________ Размещение команды и научной группы: одноместные каюты ___________________ двухместные каюты ___________________ трехместные каюты ___________________

Предотвращение загрязнения окружающей среды ________________________________ Корпус ________________________

Дельные вещи _____________________________________________

Изоляция помещений, покрытия и оборудование помещений __________________________________________________________

Судовые устройства Рулевое __________________ Якорное __________________ Швартовно-буксирное ______ Спасательное _____________ Мачтовое _________________ Леерное __________________

Судовые системы __________________________________________

Энергетическая установка

Системы энергетической установки ___________________________________

Электроэнергетическая система ______________________________________

Автоматизация ______________________________________________________

Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование Радиооборудование ________________________ Средства навигации и рыбопоиска _________________________________

Специальное оборудование ___________________________________________

Лабораторные помещения - описание предусматриваемых на судне лабораторий и других помещений для выполнения научных и исследовательских работ с указанием их площадей и расположения.

Снабжение и запчасти _______________________________________________

Срок предоставления исполнителем гарантий качества работ (срок гарантийного обслуживания ______________________________ месяцев

Этапы работ -

Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ) по следующей форме:

NN этапов	Наименование работ	Удельное значение в %
1.	Приобретение комплектующего оборудования и механизмов по согласованному Сторонами графику поставки оборудования
2.	Приобретение материалов по согласованному Сторонами графику поставки материалов
3.	Разработка рабочей и технологической документации на строительство судна
4.	Обработка металла, изготовление деталей корпуса
5.	Окончание сборки и сварки корпуса
6.	Окончание монтажа механизмов и оборудования
7.	Окончание монтажа систем и трубопроводов
8.	Окончание изолировочных работ, зашивки помещений
9.	Окончание электромонтажных работ
10.	Спуск на воду, достроечные работы на плаву
11.	Приемо-сдаточные испытания. Сдача судна Заказчику
	ИТОГО:	100

Участник в произвольной форме по ниже перечисленным позициям описывает следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:

о количестве выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на строительство судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ); ______________________

об общей стоимости выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на строительство судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ);_______________________

о наличии у участника размещения заказа сертификата ISO 9001, сертификата по охране труда (подтверждается копией сертификата)

о наличии у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации)

об отсутствии у участника размещения заказа задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе (подтверждается копией справки о состоянии расчетов)

о сумме уставного капитала участника размещения заказа (для юридических лиц при наличии уставного капитала) или о стоимости собственного имущества участника размещения заказа (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала).

Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации будет производиться только при представлении подтверждающих документов прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов.

Отсутствие подтверждающих документов не является основанием для отклонения заявки участника размещения заказа.

Примечания.

1. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2. Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.

Приложение 6
к Конкурсной документации

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______
на выполнение в 2009 - 2010 гг.
работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству

г. Москва                                           "___"________ 2009 г.

Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________ действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, с одной стороны, и ____________________________ в лице _______________________________, действующего на основании ___________, определенное победителем открытого конкурса на выполнение в 2009 - 2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству (протокол заседания Единой комиссии от "___" _______ 200 г. N _____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в 2009 - 2010 гг. работы по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству (в дальнейшем "судно"), и сдать Заказчику в полной готовности и комплектности в порту г. Хабаровска. Заказчик обязуется за счет средств федерального бюджета оплатить работы по строительству судна и транспортировку (перегон) судна в соответствии с протоколом согласования цены контракта (Приложение N 1) и календарным планом (Приложение N 2), составляющих неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.2. Технические условия, объем работ по настоящему Контракту, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать техническому заданию (Приложение N 3), составляющего неотъемлемую часть настоящего Контракта, спецификации N ____ (далее - Спецификация) и чертежу общего расположения судна N ________________ (далее - Чертеж общего расположения), которые являются неотъемлемой частью Контракта.

1.3. В случае расхождения между данными Контракта и Спецификации, условия Контракта считаются предпочтительными. В случае расхождения между Спецификацией и Чертежом общего расположения предпочтение будет отдано Спецификации.

1.4. Заказчик передает Исполнителю безвозмездно на возвратной основе в согласованные между сторонами сроки технический проект судна проекта 21740М, одобренный Балтийской инспекцией Российского морского Регистра судоходства.

1.5. Все ссылки в настоящем Контракте на судно, если не указано иное, распространяются на все механизмы, оборудование и его комплектующие и принадлежности, встроенные в судно и/или относящиеся к судну.

2. Классификация, нормы и правила

2.1. Судно, включая его двигатели, оборудование и принадлежности, должно быть, построено в строгом соответствии с Правилами (основными текстами и Поправками к ним, действующими на момент закладки киля судна), и под специальным наблюдением Российского морского регистра судоходства (далее - "Классификационное Общество"), с присвоением ему символа класса Регистра: КМ * RIAUT3 Fishing vessel рыболовное без всяких рекомендаций, оговорок и ограничений, какого бы то ни было рода.

2.2. Решения Классификационного Общества относительно соответствия или несоответствия судна, его оборудования, механизмов ипринадлежностей Классификационным Правилам являются окончательными и обязательными для обеих сторон Контракта.

2.3. Судно должно также соответствовать правилам, нормам и требованиям прочих регулирующих органов, указанным в Технической Спецификации (вместе именуемых "Обязательные Правила"), включая все поправки к таким правилам, нормам и требованиям, опубликованным и ратифицированным в стране регистрации судна на дату закладки судна.

2.4. Все налоги и сборы, относящиеся к классификации и касающиеся соответствия Обязательным Положениям, а также связанные с получением всех предписанных сертификатов, перечисленных в Спецификации, относятся на счет Исполнителя.

3. Регистрация права собственности на судно

3.1. Исполнитель обязуется провести все действия в интересах Заказчика, связанные с регистрацией права собственности на строящееся судно. Право собственности оформляется Исполнителем в соответствии с Кодексом торгового мореплавания при условии закладки киля или выполнения соответственного объема работ по строительству судна. (Регистрация на право собственности оформлена в реестре строящихся судов).

3.2. Исполнитель после завершения работ по строительству судна обязан оформить в отношении Заказчика свидетельство о праве собственности на судно и свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации.

3.4. Заказчик обязан в месячный срок после уведомления Исполнителем о необходимости представления ему доверенности на представление интересов Заказчика в государственных органах, в том числе в администрациях морских портов, представить ему надлежащим образом оформленную доверенность.

3.5. Исполнитель освобождается от указанных действий по регистрации судна и прав на него в случае не представления Заказчиком доверенности.

4. Заключение Контрактов с Подрядчиками

Исполнитель имеет право заключать договор подряда на любую часть работ, предусмотренных в настоящем Контракте при условии уведомления Заказчика. Подрядчики Исполнителя должны иметь соответствующие лицензии и квалификацию, необходимые для выполнения поручаемых им работ. Исполнитель, тем не менее, считается полностью ответственным за выполнение этих работ, как если бы он сам выполнял упомянутые работы.

5. Срок, дата и место приемки судна

5.1. Срок сдачи судна, являющегося предметом настоящего Контракта, устанавливается -,

в соответствии с согласованными сторонами календарным планом (Приложение N 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.2. Датой окончания строительства судна считается дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по строительству судна.

5.3. Риск случайного повреждения и утраты переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания Сторонами акта приемки завершенного строительством судна после перегона (транспортировки) в порт г. Хабаровска.

5.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику одновременно с подписанием акта приемки выполненных работ по строительству судна: свидетельство о праве собственности на судно, свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации, подлинник доверенности, выданной Исполнителю на представление интересов Заказчика в государственных органах, в том числе в администрациях морских портов.

5.5. Датой приемки судна следует считать дату подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по этапу перегона (транспортировки) судна по форме КС-2 и КС-3.

5.6. Фактической передачей судна от Исполнителя Заказчику является передача судна после перегона (транспортировки) в порту г. Хабаровск.

6. Цена Контракта

6.1. Валюта цены за судно устанавливается в рублях в соответствии с протоколом согласования цены настоящего Контракта (Приложение N 1), составляющей неотъемлемую часть настоящего Контракта.

6.2. Цена Контракта составляет _______________ рублей (_______________________ рублей) с учетом НДС.

6.3. Цена Контракта включает в себя.

6.3.1. Стоимость завершенного судна в соответствии с требованиями настоящего Контракта и Спецификации.

6.3.2. Стоимость всех проверок, испытаний и докования судна, которые должны быть выполнены Исполнителем.

6.3.3. Стоимость обеспечения Классификации Судна и получения всех сертификатов, свидетельствующих о соответствии Обязательными Правилами, которые подлежат передаче по настоящему Контракту и Спецификации.

6.3.4. Расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

6.3.5. Расходы по перегону (транспортировке) судна от сдаточной базы до порта г. Хабаровск.

6.4. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2009-2011 годах и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Заказчик освобождается от ответственности перед Исполнителем в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств из федерального бюджета на счет Заказчика на финансирование проектирования и строительства судна. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

7. Платежи и расчеты

7.1. Платежи производятся в соответствии с календарным планом (Приложение N 2) на основании акта сдачи-приемки выполненных работ за этап по форме КС-2 и КС-3 и счета-фактуры, выставленной Исполнителем Заказчику, и при условии выполнения сроков, установленных календарным планом.

7.2. Заказчик принимает выполненные по этапу работы путем проверки фактически выполненных работ по этапу и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

Оплата работ производится на основании представления Исполнителем Заказчику двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими Сторонами, по этапу по форме КС-2 и КС-3 и счет-фактуры в 20-дневный срок после подписания Заказчиком акта-приемки выполненных работ по этапу.

7.3. Оплата последнего этапа производится Заказчиком в месячный срок после подписания приемного акта на судно.

7.4. Исполнитель за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания выполнения работ по этапу направляет Заказчику письменное уведомление об окончании выполнения работ по этапу (Приложение 2).

7.4.1. В случае не прибытия Заказчика на приемку выполненных работ по этапу Исполнитель представляет Заказчику на подпись акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Исполнителем, за этап по форме КС-2 и КС-3 и счет-фактуру с приложением всех документов, подтверждающих факт выполнения работ.

7.5. В случае, если Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки работ или не направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ в течение десяти рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работ по этапу, то работы "Исполнителя" считаются выполненными в срок, надлежащим образом и подлежат оплате.

7.6. В случае расторжения настоящего Контракта до завершения Исполнителем полного объема работ, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты по выполненному объему работ на дату прекращения действия настоящего Контракта с оформлением соглашения сторон в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. Проектные обязательства; одобрение планов и чертежей; инспекция в течение строительства судна

8.1. Проектные обязательства:

Установлено и полностью согласовано, что Исполнитель несет исключительную ответственность за проект судна. Несмотря на то, что все результаты проверок, планы и чертежи судна должны быть (как далее изложено подробно) представлены и одобрены Классификационным Обществом и Заказчиком, Исполнитель должен в любое время гарантировать точность и достаточность проекта судна, чтобы судно соответствовало требованиям настоящего Контракта и Спецификации.

8.2. Одобрение Планов и Чертежей:

8.2.1. Исполнитель в течение ______________ с даты вступления в силу настоящего Контракта представит Заказчику и Классификационному Обществу на их одобрение три (3) экземпляра каждого из планов и чертежей, которые подлежат одобрению Классификационным Обществом. Заказчик в течение четырнадцати (14) календарных дней с их получения отправит Исполнителю один (1) экземпляр таких планов и чертежей с одобрением или комментариями Заказчика (если таковые имеются), написанными на нем.

8.2.2. В отношении всех других планов и чертежей, требуемых для завершения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, то же самое будет представлено Заказчику в трех (3) экземплярах в возможно короткий срок после их создания. Заказчик в течение четырнадцати (14) календарных дней после их получения вернет Исполнителю один (1) экземпляр таких планов и чертежей с одобрением Заказчика или замечаниями Заказчика и поправками (если таковые имеются), написанными на них. В любой семидневный период Исполнителем Заказчику может быть представлено не более пятнадцати (15) планов или чертежей одной специализации.

8.2.3. В случае, если Заказчик не вернул планы и чертежи Исполнителю в течение установленного выше срока, то такие планы и чертежи будут считаться автоматически одобренными без каких-либо замечаний.

8.2.4. Исполнитель обязуется должным образом учитывать замечания и поправки Заказчика (если таковые имеются) на планах и чертежах, представленных в соответствии с настоящей Статьей, и, если эти замечания или поправки по своему характеру или объему не требуют внесения изменений в Спецификацию, то Исполнитель начнет или продолжит постройку судна в соответствии с откорректированными или измененными чертежами.

9. Инспекция:

9.1. Все проверки и инспекции судна, требуемые (1) Классификационным Обществом и/или для обеспечения соответствия Обязательным Правилам, или (2) предусмотренные Спецификацией, проводятся Исполнителем в целях обеспечения должного уровня строительства в соответствии с настоящим контрактом. Кроме случаев, заранее согласованных в письменном виде, Исполнитель направляет письменное уведомление Заказчику не позже чем за 48 часов о дате и месте любых проверок, испытаний или инспекций, предпринимаемых в отношении судна. Отсутствие Заказчика или Представителя Заказчика на таких проверках, испытаниях и инспекциях, как указано выше, в том случае, если было дано должное уведомление, считается отказом от права Заказчика на присутствие. Продолжительность проверок и инспекций, на которых присутствуют Заказчик или Представитель Заказчика, систем изделий, материалов и т.д. не должен превышать 8 (восьми) часов.

Если Заказчик или Представитель Заказчика обнаружат какую-либо конструкцию, материал или изделие, которые они признают не соответствующим требованиям настоящего Контракта и/или Спецификации, то они дают Исполнителю письменное уведомление о том, что существует такое предполагаемое несоответствие. По получении такого уведомления от Заказчика или Представитель Заказчика Исполнитель исправляет такое несоответствие.

Заказчик или Представитель Заказчика вправе присутствовать на всех проверках и инспекциях судна, и им в любое время при проведении работ в связи с судном предоставляется неограниченный, свободный и легкий доступ на судно и в любое другое место, где производятся работы по судну или обрабатываются (хранятся) материалы в связи с постройкой судна. Такие права доступа распространяется на верфи, цеха, склады и офисы Исполнителя (в том числе, если на Верфи находятся подрядчики Исполнителя, которые производят работу или хранят материалы в связи с постройкой судна). Исполнитель окажет Заказчику или Представителю Заказчика все возможное содействие при его желании посетить подрядчиков, находящихся вне территории Верфи.

9.2. Условия работы.

С даты прибытия Заказчика или Представителя Заказчика на Верфь Исполнителя и до вывода Судна с Верфи Исполнителя после его поставки и приемки Исполнитель бесплатно предоставляет Заказчику или Представителю Заказчика соответствующее офисное помещение на Верфи Исполнителя или в непосредственной близости к ней. Помещение должно надлежащим образом отапливаться, освещаться и снабжаться электричеством, и должно быть оборудовано офисной мебелью и техникой, включая внутреннюю и три внешних телефонные линии (одна из линий будет использоваться для телефакса), по которым Заказчик или Представитель Заказчика смогут делать и принимать звонки в любое время, с возможностью доступа, в рабочее время Верфи, к средствам телексной и телефаксной связи.

9.3. Исполнитель не несет какой-либо ответственности перед Заказчиком или Представителем Заказчика за возможные травмы, полученные Заказчиком или Представителем Заказчика во время их нахождения на судне или на территории Исполнителя, либо его подрядчиков, или когда они иным образом заняты на постройке судна или в связи с ней, за исключением случаев, когда такие травмы, были причинены небрежностью Исполнителем или любого из его работников, агентов или подрядчиков.

Заказчик или Представитель Заказчика будут проинструктированы Исполнителем о правилах и положениях по безопасности, действующих на Верфи, и обязуются строго их соблюдать.

9.4. Обязанность Исполнителя информировать Заказчика

Исполнитель обеспечит, чтобы Заказчик был полностью в курсе всего обмена информацией между Классификационным Обществом и Исполнителем посредством одновременной копии писем, телексов и телефаксов, касающихся окончательных решений по проектной документации или строительству судна.

9.5. Недопустимость отказа от обязательств Факт наблюдения и/или одобрения судна или любых планов или чертежей, относящихся к нему со стороны Заказчика или его Представителя(ей), не освобождает Исполнителя от каких-либо его обязательств по качеству или характеристикам по настоящему Контракту и Спецификации.

10. Модификации

10.1. В случае, если после даты вступления в силу настоящего Контракта в правила, положения и требования Классификационного Общества и/или в Обязательные Правила вносятся какие-либо изменения, и если такие изменения обязательны для судна, Исполнитель незамедлительно извещает об этом Заказчика. Далее Заказчик, в течение семи (7) рабочих дней с получения такого извещения Исполнителя, письменно инструктирует Исполнителя о необходимости внесения в Спецификацию уточнений, отражающих эти изменения. Исполнитель своевременно выполнит указанные инструкции Заказчика.

10.2. Если какой-либо из материалов или оборудование для строительства судна, указанных в Спецификации, не могут быть своевременно приобретены, что препятствует поставке Исполнителем судна к Дате поставки, Исполнитель вправе, при наличии предварительного письменного согласия Заказчика, поставить другие материалы равноценного качества, удовлетворяющие требованиям Спецификации.

11. Ходовые испытания, техническая приемка

11.1. Ходовые Испытания судна могут назначаться только после завершения постройки судна, при наличии лишь незначительных незавершенных работ, которые письменно согласованы Заказчиком и которые могут быть завершены после ходовых испытаний, но до поставки судна. Если, Исполнитель направляет уведомление о ходовых испытаниях (как определено ниже), но Заказчик при этом обоснованно полагает, что судно не завершено на указанных выше условиях, он обязан письменно известить Исполнителя о таких незавершенных работах, и любые испытания, произведенные Исполнителем до завершения таких работ, будут рассматриваться как испытания Исполнителя, и не будут иметь договорной силы.

Заказчик получает от Исполнителя уведомление по телексу или телефаксу не позже чем за четырнадцать (14) календарных дней о времени и месте проведения ходовых испытаний судна. Представителям Заказчика и другим лицам, которых Заказчик может письменно назначить, будет разрешено присутствовать на борту судна для наблюдения за ходовыми испытаниями. Отсутствие Заказчика или Представителя Заказчика на ходовых испытаниях после должного уведомления рассматривается отказом Заказчика от своих прав по настоящей Статье, и Исполнитель может при таких обстоятельствах провести ходовые испытания без присутствия Заказчика или Представителя Заказчика, при условии, что представитель Классификационного Общества также находится на борту судна. В таком случае Исполнитель вправе представить в качестве неоспоримого доказательства соответствия судна настоящему Контракту и Спецификации сертификат Исполнителя, скрепленный подписью Классификационного Общества, о том, что судно соответствует настоящему Контракту и Спецификации в такой степени, как это было продемонстрировано ходовыми испытаниями. В любом случае Исполнитель по завершении ходовых испытаний предоставляет Заказчику копию всех протоколов проверок и испытаний, проведенных в отношении судна.

11.2. Ходовые испытания проводятся при таких метеорологических условиях, которые по обоснованному решению Исполнителя находятся в соответствии с критериями Спецификации. В случае неблагоприятной погоды в день (дни), назначенный для ходовых испытаний, они должны состояться в первый же день (дни) благоприятных погодных условий.

Согласовано, что если во время ходовых испытаний судна погода внезапно ухудшится настолько, что правильное проведение ходовых испытаний не сможет дольше продолжаться, они прерываются и откладываются до следующего благоприятного дня, если Заказчик не подтвердит письменно, по запросу от Исполнителя, что он согласен принять судно на основании уже проведенных до такого перерыва ходовых испытаний.

При любой задержке ходовых испытаний, вызванной такими неблагоприятными погодными условиями, Дата поставки откладывается на период этой задержки. Исполнитель направляет соответствующее предварительное уведомление о начале таких отложенных ходовых испытаний, предоставляя инспекторам покупателя достаточное время для прибытия и присутствия на них.

11.3. Ходовые испытания должны проводиться способом, предписанным в Спецификации, и имеют целью продемонстрировать выполнение Исполнителем требований к рабочим характеристикам судна, изложенных в Спецификации.

11.4. Все расходы в связи с ходовыми испытаниями относятся на счет Исполнителя, который за свой счет предоставляет экипаж, необходимый для выполнения требований по безопасности судоходства; в частности, Исполнитель поставляет все топливо, смазочные масла, смазки и расходные материалы, необходимые для ходовых испытаний. Марки и сорта топлива, смазочных масел, смазок и расходных материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Однако оговаривается, что Исполнитель может по своему усмотрению при их хорошем состоянии на момент поставки и приемки судна оплатить Исполнителя по реальной цене счета стоимость топлива, смазочных масел, смазок и расходных материалов, не израсходованных во время ходовых испытаний и еще остающихся на борту.

11.5. В течение трех (3) рабочих дней после завершения ходовых испытаний, Исполнитель уведомляет Заказчика об их результатах и при необходимости, подтверждает Заказчику, что судно соответствует требованиям Контракта и Спецификации. Если Заказчик согласен с Исполнителем, то Заказчик должен в течение трех рабочих дней после получения упомянутого уведомления Исполнителя, письменно известить Исполнителя о технической приемке им судна.

11.5.1. В случае если Заказчик считает, что судно или какая-либо его часть не соответствует требованиям настоящего Контракта и/или Спецификации, Заказчик извещает Исполнителя (также в течение трех (3) рабочих дней по получении упомянутого уведомления Исполнителя) и указывает на те аспекты, в которых судно не соответствует требованиям настоящего Контракта и Спецификации. После этого Исполнитель предпринимает необходимые шаги, чтобы исправить такие несоответствия. После выполнения таких работ, Исполнитель извещает Заказчика, который, по своему обоснованному усмотрению, вправе потребовать от Исполнителя проведения дальнейших ходовых испытаний; в этом случае Исполнитель направляет уведомление о начале таких дальнейших ходовых испытаний за два (2) рабочих дня. После их удовлетворительного завершения, Заказчик, в течение трех (3) рабочих дней после получения следующего уведомления от Исполнителя, что судно соответствует требованиям Контракта и Спецификации, извещает Исполнителя о технической приемке им судна или об аспектах, по которым судно все еще не соответствует требованиям настоящего Контракта и Спецификации. Этот процесс продолжается до тех пор, пока Заказчик не согласует техническую приемку судна или последует правомочное и надлежащее расторжение настоящего Контракта Заказчиком или Исполнителем.

11.5.2. Техническая приемка судна на изложенных выше условиях является окончательной и обязательной настолько, насколько она касается соответствия судна настоящему Контракту и Спецификации, и не позволяет Заказчику отказаться от официальной поставки судна на условиях, перечисленных ниже, если Исполнитель выполнит все процедурные требования по действительной поставке судна в соответствии со Статьей 12 настоящего Контракта.

12. Перегон (транспортировка) судна

12.1. Судно должно быть поставлено Исполнителем Заказчику в срок согласно календарного плана (Приложением N 2), являющийся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.2. Судно должно быть поставлено Заказчику в полностью завершенном виде, на плаву, и в готовом к эксплуатации состоянии у причала в городе Хабаровске. В случае наличия на судне запасов топлива, смазки и расходных материалов, они могут быть оплачены Заказчиком Исполнителю по отдельному соглашению.

12.3. Поставка судна Исполнителем и его приемка Заказчиком подтверждается составлением Актом приемки судна, подписанного сторонами Контракта, который подтверждает поставку судна Исполнителем и его приемку Заказчиком. Однако, обеими сторонами признается и согласуется, что настоящий Контракт предусматривает полное завершение строительства судна, и что Исполнитель не будет иметь права предъявить судно для поставки, а Заказчик не будет обязан принять поставку, если и пока Исполнитель не вып0олнит все процедурные требования для поставки, как предусмотрено в Контракте и судно не будет в точности соответствовать всем требованиям настоящего Контракта и Спецификации.

12.4. При поставке и приемке судна Исполнитель поставит Заказчику следующие документы:

12.4.1. Протокол испытаний судна;

12.4.2. Протокол инвентаризации оборудования судна, включая запасные части и прочее, как определено в Спецификации;

12.4.3. Протокол о запасах топлива, смазочного масла, смазки и расходных материалов на борту судна;

12.4.4. Классификация и другие сертификаты, требующиеся для представления по поставке и приемке судна в соответствии со Спецификацией; такие сертификаты не должны содержать никаких оговорок, ограничений и рекомендаций любого рода. (Однако согласовано, что, если по объективной причине со стороны Исполнителя на момент поставки и приемки судна, отсутствуют постоянная Классификация и/или другие сертификаты, то Заказчик принимает временные сертификаты, при условии, что а) эти сертификаты свободны от каких-либо оговорок, ограничений и рекомендаций, Исполнитель представит Заказчику письменное обязательство обеспечить его постоянными сертификатами, как только они будут выпущены;

12.4.5. Заявление о гарантии Исполнителя в том, что судно поставляется Заказчику абсолютно свободным от требований, налогов, претензий, закладных и других препятствий, и, в частности, от всех обременений налогового характера, пошлин или сборов, а также от всех обязательств Исполнителя по отношению к его субподрядчикам, служащим и агентам, и всех обязательств, вытекающих из эксплуатации судна во время испытаний или в других обстоятельствах до сдачи и приемки;

12.4.6. Все чертежи и планы, касающиеся судна, в соответствии со Спецификацией;

12.4.7. Договор об услугах Гарантийных Инженеров.

12.4.8. Другие необходимые эксплуатационные документы на судно.

12.4.9. Право на владение и риск потери судна переходит к Заказчику только после того, как его поставка и приемка были выполнены в соответствии с условиями данной Статьи и настоящего Контракта.

13. Гарантия Исполнителя

13.1. В соответствии с положениями, приведенными в настоящем Контракте, Исполнитель берет на себя ремонт и/или замену без какой-либо оплаты со стороны Заказчика любых недостатков или неисправностей на судне, механизмов, оборудования и снаряжения, вызванных дефектами проектирования и/или материала, и/или неправильной установкой Исполнителем и/или его подрядчиками при условии, (1) что данные недостатки или неисправности обнаружены в течение ............. (......) месяцев с момента поставки и приемки судна и (2) письменное уведомление об этом передано Исполнителю в соответствии с настоящими положениями.

13.2. Заказчик уведомляет Исполнителя по телексу или факсу о случаях любых недостатков или неисправностей, по которым выставляется гарантийная претензия, так быстро, насколько это возможно, после их выявления. Уведомление Заказчика должно содержать характер, причины и установленные пределы недостатков или неисправностей. Исполнитель в любом случае не несет никакой ответственности за любые недостатки или неисправности, уведомление о которых получено позднее тридцати (30) календарных дней после окончания упомянутого периода в .................... (....) месяцев.

13.2.1. Стороны соглашаются с тем, что, если для ремонта недостатков или неисправностей по вине Исполнителя требуется докование судна (и нет никаких альтернативных вариантов), в этом случае гарантийное докование должно быть предпринято на усмотрение Заказчика и за счет Исполнителя в пределах вышеупомянутого периода в ........... (...) месяцев или в течение такого продленного периода времени, о котором договорились стороны. В случае, если проводится гарантийное докование, Заказчик получает право на период в тридцать (30) календарных дней с даты завершения такого гарантийного докования для уведомления Исполнителя о любых недостатках или неисправностях на судне по данному ремонту.

13.3. Исполнитель должен за свой счет устранить недостатки или неисправности на судне в соответствии с гарантией, определенной в настоящей статье, путем выполнения ремонтных работ или замене на Верфи. Однако, если Заказчик считает, что поставка судна на Верфь Исполнителя экономически и практически невыгодна, Заказчик может потребовать провести любой ремонт или замену на территории любой другой верфи или другом месте, которые, по усмотрению Заказчика, подходят для данной цели, при условии, что в этом случае Исполнитель может отправить или поставить запасные части или материалы для судна; в этих обстоятельствах Исполнитель должен оплатить доставку этих предметов или материалов в любой порт, указанный Заказчиком.

13.3.2. В случае, если Заказчик предлагает провести необходимый ремонт или замены на судне на другой верфи или в другом месте за пределами Верфи, Заказчик предварительно уведомляет Исполнителя по телексу или факсу о времени и месте проведения данных ремонтных работ, а также при условии, что судно не будет задержано в результате этого, Исполнитель имеет право подтвердить через своих собственных или назначенных представителей характер и размеры недостатков или неисправностей, на которые поступила претензия. В этом случае Исполнитель сразу же после завершения проведения оценки должен сообщить Заказчику о своем согласии или несогласии с указанными недостатками или неисправностями, покрываемыми гарантией. После получения подтверждения Исполнитель о проведении замены/ремонта, как определено в настоящей статье, либо после опубликования окончательного арбитражного решения по данному вопросу, определяющего необходимость ремонта/замены, Исполнитель оплачивает Заказчику стоимость ремонта или замены, произведенной Заказчиком, проценты по данной сумме из расчета 10% годовых с момента выплаты за ремонт или замену до даты возмещения стоимости Исполнителем.

13.3.3. Исполнитель не несет ответственность за недостатки или неисправности любой части судна, которая могла быть после поставки и приемки судна заменена или отремонтирована третьей стороной, если эта третья сторона не была назначена и одобрена Исполнителем, или за любую неисправность, которая была вызвана или усугублена из-за недосмотра или неправильного применения, либо из-за неадекватного техобслуживания судна со стороны Заказчика, его служащих или подрядчиков, или вызваны обычным износом.

13.4. Исполнитель имеет право назначать за свой счет и риск Гарантийных инженеров соответствующей квалификации для обслуживания судна в качестве представителя Исполнителя в объеме гарантийного периода, требуемого Заказчиком; Заказчик и его служащие должны оказывать полное содействие в выполнении их обязанностей как представителей Исполнителя на борту судна.

13.4.1. Заказчик не несет никакой ответственности за любые расходы в связи с Гарантийными Инженерами, которые всегда считаются работниками Исполнителя. Заказчик не несет никакой ответственности перед Исполнителем за травмы Гарантийных Инженеров, в период нахождения их на борту судна, если они не были вызваны халатностью Покупателя, либо кем-то из его служащих, агентов или подрядчиков. Однако, Заказчик осуществляет страхование за свой счет Гарантийных Инженеров Исполнителя в составе экипажа судна по обычным правилам страхования членов экипажа.

13.4.2. Заказчик имеет право требовать Исполнителя о замене любого Гарантийного Инженера, который оказался недостаточно квалифицированным и/или из-за того, что он не исполняет свои обязанности должным образом. Исполнитель изучает ситуацию, при необходимости посылая своих представителей на судно, и, если Исполнитель считает, что подобные требования оправданы, то он должен произвести подобную замену наиболее быстрым и удобным образом. Права и обязанности Гарантийных инженеров на судне регламентируются отдельным Договором об услугах Гарантийных Инженеров.

14. Страхование

14.1. С момента закладки киля судна и вплоть до поставки и приемки судна Заказчиком Исполнитель должен за свой счет обеспечить для судна и всех механизмов, материалов, оборудования, приспособлений и снаряжения, доставленных на Верфь Исполнителя для судна, или встроенных в судно, или установленных на судне, полное страхование в первоклассных страховых компаниях, приемлемых для Заказчика, на условиях, соответствующих оговорке Института Лондонских Страховщиков о рисках Исполнителей (далее "Страховой Полис Исполнителя"). Такое страхование должно покрывать (среди прочего) риски забастовок, мятежей и гражданских волнений, а также, со дня спуска судна на воду, военные риски. Копия Страхового Полиса Исполнителя или коверноты страхового брокера, подтверждающей заключение договора страхования совместно с документами, подтверждающими оплату страховой премии, должны быть представлены Исполнителем Заказчику в течение двадцати (20) календарных дней после начала закладки киля судна.

14.1.1. Сумма такого страхового покрытия должна, вплоть до даты поставки и приемки судна, представлять собой сумму, как минимум равную совокупности (1) платежей, произведенных Заказчиком в пользу Исполнителя, (2) процентов, причитающихся Покупателю в случаях, оговоренных в настоящем Контракте при его расторжении.

14.1.2. Страховой полис Исполнителя должен быть выдан в пользу и Исполнителя и Заказчика с учетом их возможных интересов, но в полисе должно быть прямо оговорено, что ответственность за все страховые премии, подлежащие выплате в рамках страхового полиса, несет исключительно Исполнитель.

14.2. Использование страхового возмещения

14.2.1. Частичные повреждения

В случае повреждения судна по любой причине, подпадающей под условия страхования, до поставки и приемки Судна Заказчиком, и если такое повреждение не будет представлять собой фактическую или конструктивную полную гибель судна, Исполнитель должен использовать сумму, возмещенную ему в рамках страхования, оговоренного в пункте 1 данной Статьи, на устранение таких повреждений, удовлетворяющих Заказчика и Классификационное Общество. При условии предварительного выполнения Исполнителем своих обязательств в рамках настоящего документа, Заказчик будет обязан после этого принять поставку судна, если его строительство будет завершено в соответствии с настоящим Контрактом и Спецификациями.

14.2.2. Полная гибель

В случае если Страховщики, выдавшие Страховой Полис Исполнителя, согласятся с тем, что произошла фактическая или конструктивная гибель судна, Исполнитель должен в соответствии с письменным требованием Заказчика, или действовать в соответствии с условиями настоящего Контракта, и в этом случае сумма, подлежащая возмещению в рамках указанного страхового покрытия, должна быть использована на восстановление и/или ремонт судна при условии, что стороны настоящего Контракта предварительно договорились в письменной форме о переносе Даты Поставки и о корректировке других условий настоящего Контракта, которые обоснованно потребуются для проведения такого восстановления или немедленно вернуть Заказчику совокупную сумму (1) всех платежей, выплаченных Исполнителю в рамках настоящего Контракта, (2) процентов с этих взносов по ставке ........ (....) годовых, начисленных со дня платежа до даты выплаты возмещения. После полной выплаты, осуществленной в соответствии с вышеизложенным, к Исполнителю переходит право требования Заказчика на получение возмещения в рамках Страхового Полиса Исполнителя, и настоящий Контракт будет считаться прекращенным и соответственно все права, обязанности, обязательства и ответственность каждой из сторон перед другой стороной по настоящему Контракту будут немедленно прекращены.

15. Арбитраж

В случае, если между сторонами настоящего Контракта возникнут какие-либо споры или разногласия, или если у сторон возникнут претензии в связи с настоящим Контрактом, и если сторонам не удается самостоятельно разрешить такие споры, разногласия или претензии, их разрешение должно происходить следующим образом:

15.1. Технические споры.

В случае споров, разногласий или претензии в связи с каким-либо техническим вопросом, возникшим или связанным со строительством судна, этот вопрос по договоренности должен быть передан техническому эксперту, приемлемому для обеих Сторон, который будет действовать в этом качестве (а не в качестве арбитра), и заключение этого эксперта по такому вопросу должно считаться окончательным и обязательным для сторон настоящего Контракта. Любая договоренность Сторон оформляется письменным соглашением сторон.

15.1.1. Если сторонам не удается договориться в соответствии с вышесказанным о передаче спора техническому эксперту, или относительно личности технического эксперта, приемлемого для обеих Сторон, такой спор должен быть разрешен способом, в соответствии с пунктом 15.2 настоящей Статьи.

15.2. Прочие споры

В случае споров, разногласий или претензий, возникших из-за настоящего Контракта или в связи с ним, если указанное не удастся разрешить в соответствии с пунктом 15.1 настоящей Статьи, то такие споры, разногласия или претензии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном российским законодательством порядке.

16. Патенты, торговые марки, издательские права и т.д.

16.1. Исполнитель без каких-либо временных ограничений обеспечивает защиту от любых претензий, исков или судебных разбирательств, направленных против Покупателя в связи с утверждением о том, что какие-либо разработки, процессы, устройства, аппараты, планы или Спецификации или методы Строительства, используемые Исполнителем в рамках настоящего Контракта, или инструменты или приспособления, используемые Исполнителем при выполнении настоящего Контракта, представляют собой нарушение каких-либо патентов.

16.2. Исполнитель обеспечивает как освобождение судна от любого ареста, осуществленного в соответствии с такой претензией, так и обеспечивает Заказчику гарантию возмещения ущерба и безопасность применительно к любым судебным решениям, вынесенным против Заказчика или судна в результате такой претензии, и применительно к расходам и издержкам, понесенным Заказчиком в ходе защиты от такой претензии. Заказчик незамедлительно уведомляет Исполнителя в письменной форме обо всех таких претензиях, исках или судебных разбирательствах, и разрешает Исполнителю контролировать ведение защиты или урегулирование в рамках таких претензий, исков или судебных разбирательств, однако при условии, что без согласия Заказчика не должны оформляться какие-либо урегулирования, в рамках которых от имени Заказчика заявляется о подтверждении юридической действительности какого-либо патента. Заказчик предоставляет Исполнителю информацию и оказывает ему содействие, которое обоснованно потребуется ему для ведения защиты и урегулирования претензий, исков или судебных разбирательств. Заказчик имеет право участвовать в ведении защиты и в урегулировании таких претензий, исков или судебных разбирательств через выбранных им представителей и адвокатов.

16.2. Ни одно из положений настоящего Контракта не должно истолковываться как допускающее передачу каких-либо патентов, торговых марок, издательских прав, и все подобные права безоговорочно закрепляются за их истинными и законными владельцами в соответствии с настоящим Контрактом.

16.3. Правообладателем объектов интеллектуальной собственности, созданных Исполнителем при выполнении работ по настоящему Контракту, является Заказчик.

17. Особые условия

17.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязанности, установленные настоящим Контрактом третьим лицам без письменного согласования сторон, за исключением соответствующих решений Правительства Российской Федерации.

17.2. Все дополнения и изменения настоящего Контракта действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными представителями обеих сторон.

17.3. Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Контрактом и спецификацией к нему, осуществляется только при условии подписания сторонами дополнительного соглашения относительно стоимости дополнительных работ и соответствующего переноса срока, а также при условии возможности, необходимости их выполнения, практической пользы и уместности с учетом стадии строительства судна.

17.4. Любое замечание или уведомление в связи с условиями и положениями настоящего Контракта, направляется посредством факсимильной связи, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом. Датой отправления документа является дата, указанная в протоколе факсового аппарата. Уведомления, отправленные заказной почтой или курьером, считаются принятыми в день получения, что подтверждается соответствующей подписью лица, принимающего уведомление.

18. Ответственность сторон

18.1. Заказчик обеспечивает финансирование строительства судна в соответствии с календарным планом (Приложение N 2), являющийся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18.2. Исполнитель отвечает за исполнение своих обязательств по настоящему Контракту своим имуществом, активами и всеми денежными средствами на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях, на которые в случае полного или частичного неисполнения обязательств по настоящему Контракту может быть обращено взыскание по действующему законодательству в сумме фактической задолженности по обязательствам в соответствии с настоящим Контрактом, включая судебные (арбитражные) издержки.

18.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного данным настоящим Контрактом Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеней) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере двух трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

18.4. Право на расторжение настоящего Контракта при переносе сроков поставки на значительный срок.

18.4.1. Начиная с того момента, когда время всех допустимых и не допустимых по настоящему Контракту задержек, исключая задержки,

связанные с арбитражным разбирательством, форс-мажорными

обстоятельствами, внесением изменений и корректировок, выполняемых в соответствии с Разделом 9, составляет сто двадцать календарных дней и более, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке или по соглашению Сторон, направив Исполнителю письменное уведомление с предложением о его расторжении.

В случае расторжения настоящего Контракта Исполнитель обязан возвратить Заказчику все произведенные им платежи и уплатить штраф в соответствии с п.п. 18.3.

Штраф не подлежит увеличению или уменьшению в судебном или арбитражном порядке.

19. Срок действия контракта

19.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами ________ и действует до окончания выполнения работ и завершения расчетов по Контракту ___________.

19.2. Действие настоящего Контракта прекращается в случаях:

- полного завершения сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту;

- уведомления одной стороны об обстоятельствах, являющихся основанием для обеих сторон считать действие настоящего Контракта прекращенным и согласия другой стороны, оформленного в установленном настоящим Контрактом порядке.

19.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Заказчика и Исполнителя.

20. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты

21. Приложения

20.1. К Контракту прилагаются:

20.1.1. Приложение 1 "ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ на выполнение работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М

20.1.2. Приложение 2 "КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения работ по постройке судна для транспортировки молоди проекта 21740М

20.1.3. Приложение 3 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на постройку судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству

Приложение N 1
к государственному контракту N
от " "_____ 2009 г.

ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ
на выполнение работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М

Наименование предмета	Количество (ед.)	Контрактная цена, рублей с НДС
Судно для транспортировки молоди проекта 21740М. Класс Российского морского Регистра судоходства КМ * RIAU3 Fishing vessel	1 ед.

Исполнитель:                              Заказчик:
___________________                       ___________________
(должность)                                (должность)
___________________ (Ф.И.О.)              ___________________ (Ф.И.О.)
М.П.                                      М.П.
"___"__________ 2009 г.                   "___"__________ 2009 г.

                                          Управление:
                                          ___________________
                                           (должность)

Приложение N 2
к государственному контракту N
от " "_____ 2009 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по постройке судна для транспортировки молоди проекта 21740М

NN этапов	Наименование работ	Удельное значение в %
1.	Приобретение комплектующего оборудования и механизмов по согласованному Сторонами графику поставки оборудования
2.	Приобретение материалов по согласованному Сторонами графику поставки материалов
3.	Разработка рабочей и технологической документации на строительство судна
4.	Обработка металла, изготовление деталей корпуса
5.	Окончание сборки и сварки корпуса
6.	Окончание монтажа механизмов и оборудования
7.	Окончание монтажа систем и трубопроводов
8.	Окончание изолировочных работ, зашивки помещений
9.	Окончание электромонтажных работ
10.	Спуск на воду, достроечные работы на плаву
11.	Перегон судна в порт города Хабаровска
12.	Приемо-сдаточные испытания. Сдача судна Заказчику
	ИТОГО:	100

 Итого: _______________________________________ рублей (с учетом НДС).

Исполнитель:                              Заказчик:
___________________                       ___________________
 (должность)                               (должность)
___________________ (Ф.И.О.)              ___________________ (Ф.И.О.)
М.П.                                      М.П.
"___"__________ 2009 г.                   "___"__________ 2009 г.

                                          Управление:
                                          ___________________
                                           (должность)
                                          ___________________ (Ф.И.О.)

Приложение N 3
к государственному контракту N
от " "_____ 2009 г.

                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
     на постройку судна для транспортировки молоди проекта 21740М
            для нужд Федерального агентства по рыболовству

Основание для выполнения работ -_________________________________________
(Указывается  полное    название  документа  (документов),  на  основании
которого производится работа, сроки ее начала и окончания.)

Наименование    работ  -  постройка  судна  для  транспортировки   молоди
проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Назначение судна -
Транспортировка молоди осетровых с рыборазводных заводов.
Проведение научно-исследовательских работ.

Архитектурный тип судна _____________________________________

Класс судна Российского морского регистра судоходства
_____________________________________________________________

Автономность плавания:
по топливу, сут. _________________
по провизии и пресной воды, сут. _______________

Дальность плавания при экономической мощности главного  двигателя,   миль
_________________

В грузовом трюме разместить:
Живорыбные емкости,  оборудованные системами  обмена    и  аэрации  воды,
поддержания температурного режима, общим объемом, м3_________

Основные характеристики
Главные размерения:
Длина наибольшая, м                       __________
Длина расчетная, м                        __________
Ширина м                                  __________
Высота борта, м                           __________
Осадка судна по грузовую марку, м         __________
Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т __________

Скорость   хода  на глубокой воде на волнении моря не более  1 балла  при
водоизмещении по грузовую марку, узл. ______________
Остойчивость судна в соответствии с требованиями Регистра ______
____________________________________________________________________.
Мореходные   качества  должны обеспечивать эксплуатацию судна на промысле
при волнении моря до ____________ баллов включительно.

Общее расположение и архитектура _______________________________

Комплектация и размещение экипажа
Общее количество спальных мест ________________
Размещение команды и научной группы:
одноместные каюты ________________________________________
двухместные каюты ________________________________________
трехместные каюты ________________________________________

Предотвращение загрязнения окружающей среды ____________________

Корпус _________________________________________________________

Дельные вещи ___________________________________________________

Изоляция помещений, покрытия и оборудование помещений __________

Судовые устройства
Рулевое _________________________________________________
Якорное _________________________________________________
Швартовно-буксирное _____________________________________
Спасательное ____________________________________________
Мачтовое ________________________________________________
Леерное _________________________________________________
Грузовое ________________________________________________
Промысловое _____________________________________________

Судовые системы _________________________________________

Энергетическая установка
Главный двигатель _______________________________________
Редуктор ___________________________________
Дизель-генераторы _______________________________________
Валопровод и движитель __________________________________
Системы энергетической установки ________________________

Электроэнергетическая система ___________________________

Автоматизация ___________________________________________

Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование
Радиооборудование ________________________________________
Средства навигации и рыбопоиска __________________________

Специальное оборудование
Научно-исследовательское и специальное оборудование ______
__________________________________________________________
Лабораторные   помещения  -  описание   лабораторий  и  других помещений,
предусмотренных на судне,  для  выполнения   научных и  исследовательских
работ с указанием их расположения, площадей и оборудования.

Снабжение и запчасти ____________________________________________

Срок    предоставления    исполнителем   гарантий   качества  работ (срок
гарантийного обслуживания ______________________________ месяцев

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 июня 2009 г. N 522 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 - 2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству"

Текст приказа размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству в Internet (http://www.fishcom.ru)

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка

Извещение о проведении открытого конкурса

1. Общие положения

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

4. Цена, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ

5. Порядок формирования цены государственного контракта (цены лота)

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями

7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем работ

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

9. Расходы на участие в открытом конкурсе

10. Требования к участникам размещения заказа

11. Привлечение соисполнителей

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации

15. Условия допуска к участию в открытом конкурсе

16. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

18. Требования обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе

19. Требования обеспечения исполнения государственного контракта

20. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта

Порядокоформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме

Внимание!

Порядокоформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа

Внимание!

Техническое заданиена выполнение в 2009 - 2010 гг. работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М для нужд Федерального агентства по рыболовству

Исходные условия для выполнения работ

Основные технические требования к судну

1. Предмет Контракта

2. Классификация, нормы и правила

3. Регистрация права собственности на судно

4. Заключение Контрактов с Подрядчиками

5. Срок, дата и место приемки судна

6. Цена Контракта

7. Платежи и расчеты

8. Проектные обязательства; одобрение планов и чертежей; инспекция в течение строительства судна

9. Инспекция:

10. Модификации

11. Ходовые испытания, техническая приемка

12. Перегон (транспортировка) судна

13. Гарантия Исполнителя

14. Страхование

15. Арбитраж

16. Патенты, торговые марки, издательские права и т.д.

17. Особые условия

18. Ответственность сторон

19. Срок действия контракта

20. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты

21. Приложения

ПРОТОКОЛ ЦЕНЫна выполнение работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНвыполнения работ по постройке судна для транспортировки молоди проекта 21740М

Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме

Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа

ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ
на выполнение работ по строительству судна для транспортировки молоди проекта 21740М

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по постройке судна для транспортировки молоди проекта 21740М