(1).jpg)
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 5 мая 2009 г. № 363 “О размещении заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах"
С целью обеспечения размещения заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" за счет средств федерального бюджета приказываю:
1. Установить, что размещение заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" осуществляется путем проведения открытого конкурса.
2. Утвердить Документацию по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах согласно приложению.
3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке.
4. Управлению флота, портов и мониторинга (А.Г. Березняк), Управлению целевых программ и инвестиций (Т.А. Чеботарева) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.
5. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2009 год.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа отставляю за собой.
| Руководитель | А.А. Крайний |
Приложение
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 5 мая 2009 г. N 363
Конкурсная документация по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах
Извещение о проведении открытого конкурса
1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах.
2. Форма торгов - открытый конкурс.
3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.
Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru
Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич).
4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах.
5. Место выполнения работ - Российская Федерация.
6. Техническое задание на выполнение работ приведено в Приложении 4, являющемся неотъемлемой частью настоящей Документации по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах.
Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
| N лота | Наименование лота | Сроки выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Разработка проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота во Владивостокском морском порту, г. Владивосток | С момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2009 года | 19550,0 |
| 2. | Разработка проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Петропавловском морском порту, г. Петропавловск-Камчатский | С момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2009 года | 34000,0 |
| 3. | Разработка проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Хасанском морском порту, п. Зарубино, Хасанский район, Приморский край | С момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2009 года | 12750,0 |
| 4. | Разработка проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Невельском морском порту, г. Невельск, Сахалинская область | С момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2009 года | 42500,0 |
| 5. | Разработка проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Калининградском морском порту, г. Калининград | С момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2009 года | 21250,0 |
Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.
7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.
Комплект Документации по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Плата за предоставление Документации по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах не взимается.
8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 5 июня 2009 г. 11 ч. 00 мин. (время московское).
Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 15 июня 2009 года.
Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству 25 июня 2009 г.
1. Общие положения.
1.1. Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов).
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению.
2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную в соответствии с приложением 1 Конкурсной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.
2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:
1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;
4) описание работ в соответствии с приложением 5 Конкурсной документации;
5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
6) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (документ, подтверждающий одобрение крупной сделки уполномоченным органом управления юридического лица в случае подачи заявки на участие в Открытом конкурсе с начальной ценой составляющей 25 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") в оригинале без нотариального удостоверения) (для юридических лиц);
Если заключение государственного контракта в соответствии с конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа вправе представить выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" либо выпиской из Устава участника, подтверждающего право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно; выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (для участников, зарегистрированных в форме акционерного общества) либо документом, подтверждающим, что участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".
В случае, если заключение государственного контракта по итогам конкурса на условиях, предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта не является для участника крупной сделкой, участник вправе представить в составе заявки оригинал уведомления от участника на бумажном носителе о том, что заключение государственного контракта по итогам конкурса на условиях предложенных участником, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта не является для участника крупной сделкой.
8) Копия лицензии на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности.
2.3. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в открытом конкурсе любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.
2.4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
2.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.
2.6. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.
2.7. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.
2.8. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.
2.9. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель Заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
2.10. Заявки на участие в открытом конкурсе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении настоящего открытого конкурса и Конкурсной документации признаются опоздавшими. Такие заявки вскрываются, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям под расписку либо путем отправления по почте.
2.11. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
2.12. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.13. Все экземпляры заявки на участие в открытом конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).
2.14. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
2.15. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.
3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ.
3.1 Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 5 Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой контракта, изложенных в техническом задании в приложении 4 Конкурсной документации.
3.2 Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
4. Цена и сроки выполнения работ
4.1 Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет:
по лоту N 1 - 19 550 000 (девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.,
по лоту N 2 - 34 000 000 (тридцать четыре миллиона) рублей 00 коп.,
по лоту N 3 - 12 750 000 (двенадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.,
по лоту N 4 - 42 500 000 (сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп.,
по лоту N 5 - 21 250 000 (двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
4.2 Сроки выполнения работ указаны в приложении 4 Конкурсной документации.
4.3 Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.
4.4 Источник финансирования - средства федерального бюджета.
5. Порядок формирования цены контракта (цены лота).
5.1 Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5.2 Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).
5.3 Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.
5.4 В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами принимается к рассмотрению число прописанное словами.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями.
6.1 При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.
6.2 Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.
7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ.
7.1 Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
7.2 Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
8.1 Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.
8.2 Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.
8.3 Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации.
8.4 Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CDR (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.
Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).
Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.
При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.
Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации.
Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.
8.5 Заявка на участие в открытом конкурсе как в письменной форме так и в форме электронного документа может быть:
направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству
передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 6 мая 2009 года.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 5 июня 2009 года.
8.6 Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 по московскому времени, по пятницам - с 9-00 до 16-30 по московскому времени.
8.7 Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика).
8.8 Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.
8.9 По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
9. Язык заявки на участие в открытом конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.
10. Расходы на участие в открытом конкурсе.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.
11. Требования к участникам размещения заказа.
В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1. наличие лицензии на проектирование зданий и сооружения I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом;
2. непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе.
4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.
5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.
12.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:
- Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.
- Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
- Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.
- Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу заказчика.
- В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.
3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.
Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке:
5. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _________________ (наименование открытого конкурса) _________ (регистрационный номер заявки)".
6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 Конкурсной документации.
7. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).
8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 Конкурсной документации.
10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.
11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.
12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.
13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации.
13.1 При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13.2 Заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
13.3 Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.
13.4 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.1 Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Публично 5 июня 2009 года в 11 час. 00 мин. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.
14.2 В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.3 Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.4 Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.5 В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам Росрыболовства, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.
Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
14.6 Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.7 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.8 Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.
14.9 Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.10 Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
14.11 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.
15. Условия допуска к участию в открытом конкурсе.
15.1 Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктами 2-4 части 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
15.2 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.
15.3 Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
15.4 При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:
1) непредоставления определенных пунктом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;
2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2-4 статьи 11 Закона о размещении заказов;
3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).
15.5 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость.
Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1. Квалификация участника размещения заказа - 20%;
2. Цена контракта - 60%.
3. Сроки выполнения работ - 20%
17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
17.1 Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.
17.2 Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 Конкурсной документации.
17.3 Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "квалификация участника размещения заказа" осуществляется по следующим подкритериям:
| N п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов T(k) |
|---|---|---|
| 1.1. | Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): | |
| Указано максимальное количество выполненных контрактов среди всех заявок участников размещения заказа Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 1 балла | 20 | |
| 1.2 | Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): | |
| Указана максимальная общая стоимость выполненных контрактов среди всех заявок участников размещения заказа | 20 | |
| Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 1 балла | ||
| 1.3 | Наличие в составе заявки участника размещения заказа положительных отзывов других заказчиков (подтверждается копиями отзывов): | |
| В составе заявки приложено максимальное количество положительных отзывов среди всех заявок участников конкурса | 20 | |
| следующим заявкам снижается на 1 балл по мере уменьшения количества приложенных отзывов, но значение не может быть менее 1 балла | ||
| 1.4 | Наличие/отсутствие у участника размещения заказа сертификата по охране труда (подтверждается копией сертификата) | 10/0 |
| 1.5 | Наличие/отсутствие у участника размещения заказа полиса (договора) страхования профессиональной ответственности (подтверждается копией полиса (договора)) | 10/0 |
| 1.6 | Наличие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации) | 10/0 |
| 1.7 | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе (подтверждается копией справки о состоянии расчетов) | 10/0 |
| 1.8 | Наличие у участника | |
| - суммы уставного капитала (для форм собственности ЗАО, ОАО, ФГУП) | ||
| - имущества в собственности (для индивидуальных предпринимателей и иных участников размещения заказа) в пределах: | ||
| до 1 млн. руб. включительно | 5 | |
| от 1 млн. руб. до 2 млн. руб. включительно | 10 | |
| от 2 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно | 15 | |
| более 3 млн. руб. | 20 | |
| Итого: | 120 |
Оценка заявки по подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.
В случае отсутствия подтверждающих документов, по соответствующим подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов.
Каждая заявка на участие в конкурсе получает оценку, выраженную в баллах Т(k) со значением от 0 до 140.
17.4 Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Сроки выполнения работ" осуществляется следующим образом.
Заявке, содержащей минимальный срок выполнения контракта среди всех заявок участников конкурса, присваивается 1 балл.
Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере увеличения срока исполнения контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла.
17.5 Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "Цена контракта" осуществляется следующим образом.
Заявке, содержащей минимальную цену контракта среди всех заявок участников конкурса, присваивается 1 балл.
Другим заявкам балл снижается на 0,05 балла по мере снижения цены контракта, но значение не может быть менее 0,05 балла.
17.6 По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S(k) в соответствии со следующей формулой:
*
где:
C(k) - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе;
T(k) - балльная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Квалификация участника размещения заказа";
M(k) - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Сроки выполнения работ".
В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(k).
В случае, если в две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель S(k) меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.
17.7 Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.
17.8 Заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект контракта, прилагаемый в Конкурсной документации.
18. Требования обеспечения заявки на участие в конкурсе
18.1 Обеспечение заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 5% (Пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса.
Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:
- в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;
- в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.
18.2 Участник размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого, не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в конкурсе.
18.3 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:
- в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;
- в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Участнику, не допущенному к участию в конкурсе;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме Участника, заявке которого присвоен второй номер;
- участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким Участником открытого конкурса;
- победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
18.4 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случаях:
- уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта;
- уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения государственного контракта.
18.5 Банковские реквизиты государственного Заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:
Федеральное агентство по рыболовству
Р/с. 40302810800001000079
Лиц/сч. N 05731000760
УФК по г. Москве
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва
БИК 044583001
ИНН 7702679523
КПП 770201001
19. Требования обеспечения исполнения государственного контракта
19.1 Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30% (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по контракту или передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.
19.2 Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
19.3 В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.
19.4 В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения.
Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.
19.5 Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.
19.6 Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
19.7 Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.
19.8 Банковские реквизиты государственного Заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:
Федеральное агентство по рыболовству
Р/с. 40302810800001000079
Лиц/сч. N 05731000760
УФК по г. Москве
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва
БИК 044583001
ИНН 7702679523
КПП 770201001
19.9 В случае если участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта, то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
19.10 Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.
20. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта.
20.1 В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
20.2 В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
20.3 Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6).
20.4 Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
20.5 В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
20.6 В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.
20.7 После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 Конкурсной документации;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20.8 Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.
20.9 Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
20.10 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
20.11 В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вике заказчика.
20.12 В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
Приложение 1
к Конкурсной документации
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе
1. Название открытого конкурса, номер и наименование лота _______________ _________________________________________________________________________
2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридической, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
3. Цена контракта: ___________________
4. Сроки выполнения работ: ___________________
5. ИНН ___________________
6. Банковские реквизиты: ___________________
Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает
соблюдение следующих обязательных требований:
- не проведение ликвидации участника размещения заказа -
юридического лица или неприятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
конкурсе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято.
В случае признания нас победителями открытого конкурса обязуемся
заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной
Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной
документации.
К заявке прилагаются следующие документы:
1)_______________________________
2)_______________________________
3)_______________________________.
______________________________________________ /_____________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание (подпись) заявки, а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - указать соответствующий статус)
М.П. (при наличии)
"___"________________ 2009 г.
Приложение 2
к Конкурсной документации
Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе
подаваемой в письменной форме
------------------------------------------------------------------------. . . . ЗАКАЗНОЕ . . -------- . . НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: ч. 2009 г. . . . . . . Заявка на участие в открытом конкурсе . . ------------------------------------- . . . . _____________________________________________________________________ . . (название открытого конкурса) . . . . _____________________________________________________________________ . . (наименование лота) . . . . . . Куда: ________________________________________________ . . . . Кому: ________________________________________________ . L------------------------------------------------------------------------
Внимание!
В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.
Приложение 3
к Конкурсной документации
Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе
подаваемой в форме электронного документа
------------------------------------------------------------------------. . . . ЗАКАЗНОЕ . . -------- . . "В форме электронного документа" . . . . НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: ч. 2009 г. . . . . . . Заявка на участие в открытом конкурсе . . ------------------------------------- . . . . _____________________________________________________________________ . . (название открытого конкурса) . . . . _____________________________________________________________________ . . (наименование лота) . . . . . . Куда: ________________________________________________ . . . . Кому: ________________________________________________ . L------------------------------------------------------------------------
Внимание!
В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.
Приложение 4
к Конкурсной документации
Техническое задание
на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морских портах
Лот N 1 - Разработка проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота во Владивостокском морском порту, г. Владивосток:
| N | Перечень основных данных и требований | Показатели |
|---|---|---|
| 1 | Основание для проектирования | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. N 606 |
| 2 | Наименование объекта | Реконструкция объекта федеральной собственности морского терминала, предусмотренного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота во Владивостокском морском порту |
| 3 | Месторасположение объекта | Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая (причалы N 44 - 54), ул. Калинина (причалы N 1 - 3, 42, 43). |
| 4 | Вид строительства | Реконструкция |
| 5 | Особые условия строительства | 5.1. Проведение реконструкции причальной линии в условиях работы действующего терминала (порта). |
| 5.2. Сейсмичность района по ОСР-97 (А) 6 баллов | ||
| 5.3. Район цунамиопасный | ||
| 6 | Государственный заказчик | Росрыболовство. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. N 606. |
| 7 | Застройщик | ФГУП "Нацрыбресурс". |
| 8 | Генеральный проектировщик | Определяется по результатам конкурса. |
| 9 | Источник финансирования | Федеральный бюджет. |
| 10 | Статус работы | Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2013 годах". |
| 11 | Цель работы | Реконструкция причальной линии рыбного терминала морского порта Владивосток в целях обеспечения ее пропускной способности по приему судов, в том числе с увеличенной осадкой. |
| 12 | Стадийность проектирования | 12.1. Проектная документация, включающая инженерные изыскания, обследование причальной линии, в том числе, уточнение паспортных данных причалов (по мере необходимости). 12.2. Проект. Рабочая документация на первый год строительства. |
| 13 | Требования к вариантной и конкурсной проработке | 13.1. Разработать один вариант. 13.2. Предусмотреть возможность реконструкции одного из причалов (до 150 пг. м.) на восприятие нагрузок нулевой категории. |
| 14 | Основные объекты реконструкции | Причальная линия общей длиной 2261 пог. м. (реконструкция). Обеспечение глубины у причалов 9 м (уточняется при проектировании) |
| 15 | Исходные данные | Для выполнения проектных работ Заказчик предоставляет Исполнителю имеющиеся в его распоряжении: |
| 15.1. материалы по реконструируемому объекту и другим профильным объектам в районе расположения реконструируемого объекта; | ||
| 15.2. правоустанавливающие документы на земельный участок под объекты; | ||
| 15.3. паспорта и акты обследования существующих сооружений; | ||
| 15.4. имеющиеся у Заказчика материалы изысканий прошлых лет; | ||
| 15.5. ситуационный план с выделением объектов федеральной собственности | ||
| 15.6. градостроительный план. | ||
| 16 | Требования к архитектурнопланировочным, конструктивным, технологическим и инженерным решениям | 16.1. Основные архитектурнопланировочные оставить без изменений. |
| 16.2. Структуру и объем проектной документации принять в соответствии с требованиями Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 и действующих нормативно-технических документов. | ||
| 17 | Требования к качеству, конкурентоспособности и другим параметрам продукции. | Реконструируемая причальная линия рыбного терминала рассчитывается под вторую категорию нагрузки и прием судов с осадкой до 8 м (уточняется при проектировании) |
| 18 | Очередность строительства | Определяется при проведении проектных работ с учетом обеспечения возможности работы организаций, арендующих объекты инфраструктуры терминала. Предусмотреть пусковые комплексы. |
| 19 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | 19.1. Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", и другими действующими нормативными документами по вопросам охраны окружающей среды в объеме требований Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87. |
| 19.2. Выпустить отдельным томом. | ||
| 20 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций производится в соответствии с требованиями СП 11-107-98 (200) и техническими условиями территориального органа МЧС России. |
| 21 | Номенклатура продукции и объем производства | 21.1. Продукция промысла водных биоресурсов и грузов, необходимых для функционирования рыбохозяйственного комплекса. |
| 21.2. Объем обработки грузов до 500 тыс. т. в год. | ||
| 22 | Расчетное судно | Длина - 100 м, ширина - 20 м, осадка - 8 м. (уточняется при проектировании) |
| 23 | Намечаемая специализация предприятия, производственное и хозяйственное кооперирование | Комплексное обслуживание рыбопромысловых, рефрижераторных и других судов рыбохозяйственного комплекса. |
| 24 | Подрядная организация | Определяется застройщиком на конкурсной основе |
| 25 | Основные источники снабжения водой, теплом, сжатым воздухом, электроэнергией и др. на период строительства и эксплуатации | Инженерное обеспечение на период строительства - от соответствующих инженерных сетей порта. |
| 26 | Технологическая схема и организация производства | Для обеспечения технологической схемы обработки судов в рыбном терминале морского порта: |
| судно - транспорт, и наоборот; судно - вагон (автомобиль), и наоборот; | ||
| судно - причал - холодильник (склад), и наоборот; | ||
| холодильник (склад) - вагон (автомобиль) | ||
| 27 | Состав реконструируемых и вновь строящихся объектов | Причальная линия и прилегающая к ней часть акватории рыбного терминала морского порта, являющиеся федеральной собственностью. |
| 28 | Проектирование объектов жилищно-гражданского назначения | Не предусматривается. |
| 29 | Режим работы предприятия | Круглогодичный, круглосуточный, трехсменный. |
| 30 | Требования к механизации и автоматизации производственных процессов, автоматизация управления технологическими процессами и предприятием. | Привязать к технологическим схемам, применяемым при обработке судов с использованием современных механизмов и оборудования. |
| 31 | Основные требования заказчика | 31.1. Расчет стоимости объемов реконструкции должен быть осуществлен на основе действующих федеральных и территориальных расценок в базовых ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены. Разработка рабочего проекта должна осуществляться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года N 87 |
| 31.2. Предусмотреть возможность использования современного инженерно-технического оборудования, имея в виду применение для погрузо-разгрузочных работ, мобильной авто-крановой и другой техники. | ||
| 31.3. Предусмотреть возможность реконструкцию одного из причалов (150 пг. м.) на восприятие нагрузок нулевой категории. | ||
| 32 | Условие создания складских запасов сырья | При реконструкции не требуется. |
| 33 | Внешние транспортные связи | Увязать с существующими авто, железнодорожными и морскими коммуникациями. |
| 34 | Сроки: | |
| - проектирования; | - с момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2009 года. | |
| - начала и окончания строительства | - Выполнение работ по реконструкции причальной линии в соответствии с проектом, согласно нормативным срокам строительства, но не далее 2013 года. | |
| 35 | Требования к разработке раздела "Организация строительства" | 35.1. Реконструкция в условиях действующего терминала (порта). |
| 35.2. Проект организации строительства (ПОС) разработать отдельным томом. | ||
| 36 | Требования к количеству экземпляров, передаваемых Заказчику | Передать Заказчику 4 экземпляра проектных материалов на бумажном носителе и одного экземпляра на электронном носителе. |
| 37 | Необходимость разработки демонстрационных материалов | Не требуется. |
| 38 | Указания по переводу проектной документации | Не требуется. |
| 39 | Дополнения и изменение задания | Производятся по согласованию Заказчика и Исполнителя |
Лот N 2 - Разработка проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Петропавловском морском порту, г. Петропавловск-Камчатский:
| N | Перечень основных данных и требований | Показатели |
|---|---|---|
| 1 | Основание для проектирования | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. N 606 |
| 2 | Наименование объекта | Реконструкция объекта федеральной собственности морского терминала, предусмотренного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Петропавловском морском порту |
| 3 | Месторасположение объекта | Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Красинцев (причал портофлота, N 1-9), пос. Авача (причалы N 10-12). |
| 4 | Вид строительства | Реконструкция |
| 5 | Особые условия строительства | 5.1. Проведение реконструкции причальной линии в условиях работы действующего терминала (порта). |
| 5.2. Рассмотреть возможность бункеровки судов в границах терминала предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. | ||
| 5.3. Сейсмичность района по ОСР-97 (А) 9 баллов | ||
| 5.4. Район цунамиопасный | ||
| 6 | Государственный заказчик | Росрыболовство. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. N 606. |
| 7 | Застройщик | ФГУП "Нацрыбресурс". |
| 8 | Генеральный проектировщик | Определяется по результатам конкурса. |
| 9 | Источник финансирования | Федеральный бюджет. |
| 10 | Статус работы | Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2013 годах". |
| 11 | Цель работы | Реконструкция причальной линии рыбного терминала морского порта Петропавловск в целях обеспечения ее пропускной способности по приему судов, в том числе с увеличенной осадкой. |
| 12 | Стадийность проектирования | 12.1. Проектная документация, в том числе: |
| - инженерные изыскания. | ||
| - обследование существующих сооружений. | ||
| 12.2. Рабочая документация на первый год строительства. | ||
| 13 | Требования к вариантной и | 13.1. Не требуется. |
| конкурсной проработке | 13.2. Предусмотреть возможность реконструкции причала N 10 (155 пог. м.) на восприятие нагрузок нулевой категории (уточняется при проектировании). | |
| 14 | Основные объекты реконструкции | Причальная линия общей длиной 1536 пог. м. (реконструкция), обеспечение глубины у причалов - 11 м. |
| 15 | Исходные данные | Для выполнения проектных работ Заказчик предоставляет Исполнителю имеющиеся в его распоряжении: |
| 15.1 Материалы по реконструируемым объектам и другим профильным объектам в районе расположения объектов строительства данного проекта. | ||
| 15.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок под объекты реконструкции и нового строительства. | ||
| 15.3. Паспорта и акты обследования существующих сооружений. | ||
| 15.4. Имеющиеся у Заказчика материалы изысканий прошлых лет. | ||
| 15.5. Ситуационный план с выделением объектов федеральной собственности. | ||
| 15.6. Градостроительный план. | ||
| 16 | Требования к архитектурнопланировочным, конструктивным, технологическим и инженерным решениям | 16.1. Основные архитектурнопланировочные оставить без изменений. |
| 16.2. Структуру и объем проектной документации принять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года N 87 и другими действующими нормативнотехническими документами. | ||
| 17 | Требования к качеству, конкурентоспособности и другим параметрам продукции. | Не требуется. |
| 18 | Очередность строительства | Определяется при проведении проектных работ с учетом обеспечения возможности работы организаций, арендующих объекты инфраструктуры терминала. Предусмотреть пусковые комплексы |
| 19 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | 19.1. Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", и другими действующими нормативными документами по вопросам охраны окружающей среды в объеме требований Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87. |
| 19.2. Выпустить отдельным томом. | ||
| 20 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций производится в соответствии с требованиями СП 11-107-98 (200) и техническими условиями территориального органа МЧС. |
| 21 | Номенклатура продукции и объем производства | 21.1. Продукция промысла водных биоресурсов и других грузов, необходимых для функционирования рыбохозяйственного комплекса в Петропавловском морском порту. |
| 21.2. Объем обработки грузов до 400 тыс. т. в год. | ||
| 22 | Расчетное судно | Длина - 100 м, ширина - 20 м, осадка - 8 м. |
| 23 | Намечаемая специализация предприятия, производственное и хозяйственное кооперирование | Комплексное обслуживание рыбопромысловых, рефрижераторных и других судов рыбохозяйственного комплекса. |
| 24 | Подрядная организация | Определяется застройщиком на конкурсной основе |
| 25 | Основные источники снабжения водой, теплом, сжатым воздухом, электроэнергией и др. на период строительства и эксплуатации | Инженерное обеспечение на период строительства - от соответствующих инженерных сетей порта. |
| 26 | Технологическая схема и организация производства | Для обеспечения технологической схемы обработки судов в рыбном терминале морского порта: |
| судно - транспорт, и наоборот; | ||
| судно - автомобиль, и наоборот; | ||
| судно - причал - холодильник (склад), и наоборот. | ||
| холодильник (склад) - автомобиль (вагон) | ||
| 27 | Состав реконструируемых и вновь строящихся объектов | Причальная линия и прилегающая к ней часть акватории рыбного терминала морского порта, являющиеся федеральной собственностью. |
| 28 | Проектирование объектов жилищно-гражданского назначения | Не предусматривается. |
| 29 | Режим работы предприятия | Круглогодичный, круглосуточный, трехсменный. |
| 30 | Требования к механизации и автоматизации производственных процессов, автоматизация управления технологическими процессами и предприятием. | Привязать к технологическим схемам, применяемым при обработке судов с использованием современных механизмов и оборудования. |
| 31 | Основные требования заказчика | 31.1. Расчет стоимости объемов реконструкции должен быть осуществлен на основе действующих федеральных и территориальных расценок в базовых ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены. Разработка рабочего проекта должна осуществляться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года N 87 |
| 31.2. Предусмотреть возможность использования современного инженерно-технического оборудования, имея в виду применение для погрузо-разгрузочных работ, мобильной авто-крановой и другой техники. | ||
| 31.3. Предусмотреть возможность реконструкцию причала N 10 (155 пг. м.) на восприятие нагрузок нулевой категории. Реконструируемая причальная линия рыбного терминала рассчитывается под вторую категорию нагрузки и прием судов на причалах N 10 - 12 с осадкой до 10 м (уточняется при проектировании). | ||
| 32 | Условие создания складских запасов сырья | При реконструкции не требуется. |
| 33 | Внешние транспортные связи | Увязать с существующими авто дорожными и морскими коммуникациями. |
| 34 | Сроки: - проектирования; | - с момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2009 года. |
| - начала и окончания строительства | - Выполнение работ по реконструкции причальной линии в соответствии с проектом, согласно нормативным срокам строительства, но не далее 2013 года. | |
| 35 | Требования к разработке раздела "Организация строительства" | 35.1. Проект организации строительства (ПОС) разработать отдельным томом. |
| 36 | Требования к количеству экземпляров, передаваемых Заказчику | Передать Заказчику 4 экземпляра проектных материалов на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе. |
| 37 | Необходимость разработки демонстрационных материалов | Не требуется. |
| 38 | Указания по переводу проектной документации | Не требуется. |
| 39 | Дополнения и изменение задания | Производится по согласованию Заказчика и Исполнителя |
Лот N 3 - Разработка проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Хасанском морском порту п. Зарубино, Хасанский район, Приморский край:
| N | Перечень основных данных и требований | Показатели |
|---|---|---|
| 1 | Основание для проектирования | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. N 606 |
| 2 | Наименование объекта | Реконструкция объекта федеральной собственности морского терминала, предусмотренного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Хасанском морском порту |
| 3 | Месторасположение объекта | Приморский край, Хасанский р-н, пос. Зарубино, ул. Морская. |
| 4 | Вид строительства | 4.1. Реконструкция причала портофлота, причалов N 1 - 4. |
| 4.2. Строительство причалов N 6 и N 7. | ||
| 5 | Особые условия строительства | 5.1. Проведение реконструкции причальной линии. |
| 5.2. Строительство причалов N 6 и N 7 в условиях работы действующего порта. | ||
| 5.3. Рассмотреть возможность бункеровки судов в границах терминала предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. | ||
| 5.4. Объект находится в зоне повышенной сейсмоактивности. | ||
| 6 | Государственный заказчик | Росрыболовство. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. N 606. |
| 7 | Застройщик | ФГУП "Нацрыбресурс". |
| 8 | Генеральный проектировщик | Определяется по результатам конкурса. |
| 9 | Источник финансирования | Федеральный бюджет. |
| 10 | Статус работы | Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах". |
| 11 | Цель работы | 11.1. Реконструкция причальной линии рыбного терминала морского порта Хасан, строительство причалов N 6 и N 7 в целях обеспечения пропускной способности терминала по приему судов, в том числе с увеличенной осадкой. |
| 11.2. Обеспечение глубины у причалов 10 - 14 м., планирование и покрытие территории. | ||
| 12 | Стадийность проектирования | 12.1. Проектная документация включающая инженерные изыскания, обследование причальной линии. Рабочая документация на первый год строительства. |
| 13 | Требования к вариантной и конкурсной проработке | 13.1. Разработать один вариант. |
| 13.2. Предусмотреть возможность строительства причалов N 6 и N 7 (300 пг. м.) на восприятие нагрузок нулевой категории. | ||
| 14 | Основные объекты реконструкции | 14.1. Причальная линия общей длиной 650 пог. м. (реконструкция). |
| 14.2. Строительство причалов N 6 и N 7, обеспечение глубины у причалов 10 - 14 м. (уточняется при проектировании) | ||
| 15 | Исходные данные | 15.1. Для выполнения проектных работ Заказчик предоставляет Исполнителю имеющиеся в его распоряжении материалы по реконструируемым объектам и другим профильным объектам в районе расположения объектов строительства данного проекта. |
| 15.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок под объекты реконструкции и нового строительства. | ||
| 15.3. Паспорта существующих сооружений. | ||
| 15.4. Имеющиеся у Заказчика материалы изысканий прошлых лет. | ||
| 15.5. Ситуационный план с выделением объектов федеральной собственности. | ||
| 16 | Требования к архитектурнопланировочным, конструктивным, технологическим и инженерным решениям | 16.1. Основные архитектурнопланировочные оставить без изменений. |
| 16.2. Конструктивные, технологические и инженерные решения выполнить в соответствии с с действующими нормами и правилами. | ||
| 17 | Требования к качеству, конкурентоспособности и другим параметрам продукции. | Реконструируемая причальная линия рыбного терминала рассчитывается под вторую категорию нагрузки и прием судов на причалах N 6 и N 7 с осадкой до 12 м. (уточняется при проектировании) |
| 18 | Очередность строительства | Определяется при проведении проектных работ с учетом обеспечения возможности работы организаций, арендующих объекты инфраструктуры терминала. Предусмотреть пусковые комплексы. |
| 19 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | 19.1. Провести оценку воздействия на окружающую среду мероприятий по реализации проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", другими нормативными документами по вопросам охраны окружающей среды. |
| 19.2. Выпустить отдельным томом. | ||
| 20 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций производится в соответствии с требованиями СП 11-107-98 (200) и техническими условиями территориального органа МЧС России. |
| 21 | Номенклатура продукции и объем производства | 21.1. Продукция промысла водных биоресурсов и грузов, необходимых для функционирования рыбохозяйственного комплекса. |
| 21.2. Объем обработки грузов до 500 тыс. т. в год. | ||
| 21.3. Международная паромная переправа. | ||
| 22 | Расчетное судно | Длина - 150 м., ширина - 30 м., осадка - 12 м. (уточняется при проектировании) |
| 23 | Намечаемая специализация предприятия, производственное и хозяйственное кооперирование | 23.1. Комплексное обслуживание рыбопромысловых, рефрижераторных и других судов рыбохозяйственного комплекса. |
| 23.2. Обеспечение работы паромной переправы. | ||
| 24 | Подрядная организация | Определяется застройщиком на конкурсной основе |
| 25 | Основные источники снабжения водой, теплом, сжатым воздухом, электроэнергией и др. на период строительства и эксплуатации | Инженерное обеспечение на период строительства - от соответствующих инженерных сетей порта. |
| 26 | Технологическая схема и организация производства | Для обеспечения технологической схемы обработки судов в рыбном терминале морского порта: |
| судно - транспорт, и наоборот; | ||
| судно - вагон (автомобиль), и наоборот; | ||
| судно - причал - холодильник (склад), и наоборот. | ||
| 27 | Состав реконструируемых и вновь строящихся объектов | 27.1. Причальная линия и прилегающая к ней часть акватории рыбного терминала морского порта, являющиеся федеральной собственностью. |
| 27.2. Строительство причалов N 6 и N 7, обеспечение глубины в 10-14 м у причалов. | ||
| 28 | Проектирование объектов жилищно-гражданского назначения | Не предусматривается. |
| 29 | Режим работы предприятия | Круглогодичный, круглосуточный, трехсменный. |
| 30 | Требования к механизации и автоматизации производственных процессов, автоматизация управления технологическими процессами и предприятием. | Привязать к технологическим схемам, применяемым при обработке судов с использованием современных механизмов и оборудования. |
| 31 | Основные требования заказчика | 31.1. Расчет стоимости объемов реконструкции должен быть осуществлен на основе действующих федеральных и территориальных расценок в базовых ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены. Разработка рабочего проекта должно осуществляться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года N 87 |
| 31.2. Предусмотреть возможность использования современного инженерно-технического оборудования, имея в виду применение для погрузо-разгрузочных работ, мобильной авто-крановой и другой техники. | ||
| 31.3. Предусмотреть возможность строительства причалов N 6 и N 7 (300 пг. м.) на восприятие нагрузок нулевой категории. | ||
| 32 | Условие создания складских запасов сырья | При реконструкции не требуется. |
| 33 | Внешние транспортные связи | Увязать с существующими авто, железнодорожными и морскими коммуникациями. |
| 34 | Сроки: | |
| - проектирования; | - с момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2009 года. | |
| - начала и окончания строительства | - Выполнение работ по реконструкции причальной линии и строительству причалов N 6 и N 7 в соответствии с проектом, согласно нормативным срокам строительства, но не далее 2012 года. | |
| 35 | Требования к разработке раздела "Организация строительства" | 35.1. Реконструкция и строительство в условиях действующего терминала (порта). |
| 35.2. Проект организации строительства (ПОС) разработать отдельным томом. | ||
| 36 | Требования к количеству экземпляров, передаваемых Заказчику | Передать Заказчику 4 экземпляра проектных материалов на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе. |
| 37 | Необходимость разработки демонстрационных материалов | Не требуется. |
| 38 | Указания по переводу проектной документации | Не требуется. |
| 39 | Дополнения и изменения задания | Производятся по согласованию Заказчика и Исполнителя |
Лот N 4 - Разработка проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Невельском морском порту, г. Невельск, Сахалинская область:
| N | Перечень основных данных и требований | Показатели |
|---|---|---|
| 1 | Основание для проектирования | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. N 606 |
| 2 | Наименование объекта | Реконструкция объекта федеральной собственности морского терминала, предусмотренного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Невельском морском порту |
| 3 | Месторасположение объекта | Сахалинская обл., г. Невельск, ул. Советская, ул. Портовая. |
| 4 | Вид строительства | Реконструкция, строительство. |
| 5 | Особые условия строительства | 5.1. Строительство и реконструкция защитных и причальных гидротехнических сооружений в условиях работы действующего терминала (порта). |
| 5.2. Сейсмичность района по ОСР-97 (А) 6 баллов | ||
| 5.3. Район цунамиопасный | ||
| 5.4. Рассмотреть возможность бункеровки судов в границах терминала предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. | ||
| 6 | Государственный заказчик | Росрыболовство. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. N 606. |
| 7 | Застройщик | ФГУП "Нацрыбресурс". |
| 8 | Генеральный проектировщик | Определяется по результатам конкурса. |
| 9 | Источник финансирования | Федеральный бюджет. |
| 10 | Статус работы | Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах". |
| 11 | Цель работы | Реконструкция причальной линии и строительство защитных и причальных гидротехнических сооружений рыбного терминала морского порта Невельск в целях увеличения пропускной способности рыбного терминала по приему судов. |
| 12 | Стадийность проектирования | 12.1. Проектная документация в том числе |
| - инженерные изыскания. | ||
| - обследование существующих сооружений. | ||
| 12.2. Рабочая документация на первый год строительства. Состав документации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года N 87 | ||
| 13 | Требования к вариантной и конкурсной проработке | 13.1. Не требуется. |
| 14 | Основные объекты реконструкции | Причальная линия общей длиной 1654 пог. м. Строительство и реконструкция защитных гидротехнических сооружений. (Уточняется после получения исходных данных). |
| 15 | Исходные данные | Для выполнения проектных работ Заказчик предоставляет Исполнителю имеющиеся в его распоряжении: |
| 15.1. Материалы реконструируемым, строящимся объектам и другим профильным объектам в районе расположения объектов строительства данного проекта. | ||
| 15.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок под объекты строительства. | ||
| 15.3. Паспорта и акты обследования существующих сооружений. | ||
| 15.4. Имеющиеся у Заказчика материалы изысканий прошлых лет. | ||
| 15.5. Ситуационный план с выделением объектов федеральной собственности. | ||
| 16 | Требования к архитектурнопланировочным, конструктивным, технологическим и инженерным | 16.1. Основные архитектурнопланировочные решения оставить без изменения. |
| решениям | 16.2. Конструктивные, технологические и инженерные решения выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. | |
| 17 | Очередность реконструкции (строительства) | Определяется при проведении проектных работ с учетом обеспечения возможности работы организаций, арендующих объекты инфраструктуры терминала. Предусмотреть пусковые комплексы. |
| 18 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | 18.1. Провести оценку воздействия на окружающую среду мероприятий по реализации проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", другими нормативными документами по вопросам охраны окружающей среды. 18.2. Выпустить отдельным томом. |
| 19 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций производится в соответствии с требованиями СП 11-107-98 (200) и техническими условиями территориального органа МЧС России. |
| 20 | Номенклатура продукции и объем производства | Объем обработки грузов до 350 тыс. т. в год. |
| 21 | Расчетное судно | Длина - 100 м., ширина - 20 м., осадка - 8 м. (уточняется при проектировании) |
| 22 | Намечаемая специализация предприятия, производственное и хозяйственное кооперирование | Комплексное обслуживание рыбопромысловых, рефрижераторных и других судов рыбохозяйственного комплекса. |
| 23 | Подрядная организация | Определяется застройщиком на конкурсной основе |
| 24 | Основные источники снабжения водой, теплом, сжатым воздухом, электроэнергией и др. на период строительства и эксплуатации | Инженерное обеспечение на период строительства - от соответствующих инженерных сетей порта. |
| 25 | Технологическая схема и организация производства | Для обеспечения технологической схемы обработки судов в рыбном терминале морского порта: |
| судно - транспорт, и наоборот; | ||
| судно - вагон (автомобиль), и наоборот; | ||
| судно - причал - холодильник (склад), и наоборот. | ||
| 26 | Состав реконструируемых и вновь строящихся объектов | Причальные гидротехнические сооружения, причальная линия и прилегающая к ней часть акватории рыбного терминала морского порта, являющиеся федеральной собственностью. |
| 27 | Проектирование объектов жилищно-гражданского назначения | Не предусматривается. |
| 28 | Режим работы предприятия | Круглогодичный, круглосуточный, трехсменный. |
| 29 | Требования к механизации и автоматизации производственных процессов, автоматизация управления технологическими процессами и предприятием. | Привязать к технологическим схемам, применяемым при обработке судов с использованием современных механизмов и оборудования. |
| 30 | Основные требования заказчика | 30.1. Расчет стоимости объемов реконструкции должен быть осуществлен на основе действующих федеральных и территориальных расценок. Расчетная сметная стоимость рабочего проекта в ценах соответствующих лет составляет 1003,5 млн. руб. Рабочий проект разработать в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены. Разработка проекта и рабочей документации должна осуществляться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года N 87 |
| 30.2. Предусмотреть возможность использования современного инженерно-технического оборудования, имея в виду применение для погрузо-разгрузочных работ, мобильной авто-крановой и другой техники. | ||
| 30.3. Предусмотреть возможность реконструкцию одного из причалов (до 100 пг. м.) на восприятие нагрузок нулевой категории. | ||
| 30.4. Реконструируемая причальная линия и строящиеся защитные и причальные гидротехнические сооружения рыбного терминала рассчитываются под вторую категорию нагрузки. | ||
| 31 | Условие создания складских запасов сырья | При реконструкции не требуется. |
| 32 | Внешние транспортные связи | Увязать с существующими авто, железнодорожными и морскими коммуникациями. |
| 33 | Сроки: | |
| - проектирования; | - с момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2009 года. | |
| - начала и окончания строительства | - Выполнение работ по реконструкции причальной линии и строительству защитных причальных гидротехнических сооружений в соответствии с проектом, согласно нормативным срокам строительства, но не далее 2013 года. | |
| 34 | Требования к разработке раздела "Организация строительства" | 34.1. Реконструкция и строительство в условиях действующего терминала (порта). |
| 34.2. Проект организации строительства (ПОС) разработать отдельным томом. | ||
| 35 | Требования к количеству экземпляров, передаваемых Заказчику | Передать Заказчику 4 экземпляра проектных материалов на бумажном носителе и один на электронном носителе. |
| 36 | Необходимость разработки демонстрационных материалов | Не требуется. |
| 37 | Указания по переводу проектной документации | Не требуется. |
| 38 | Дополнения и изменения задания | Производятся по согласованию Заказчика и Исполнителя |
Лот N 5 - Разработка проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Калининградском морском порту, г. Калининград
| N | Перечень основных данных и требований | Показатели |
|---|---|---|
| Основание для проектирования | Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" | |
| 2 | Наименование объекта | Реконструкция объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, морского порта Калининград (далее - морской рыбный терминал) |
| 3 | Местоположение объекта | г. Калининград, ул. 5-я Причальная, 1 (причалы NN 17 - 31) |
| 4 | Вид строительства | Реконструкция |
| 5 | Особые условия строительства | 5.1. Проведение реконструкции причальной линии в условиях действующего морского рыбного терминала |
| 5.2. Рассмотреть возможность бункеровки судов в границах терминала предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. | ||
| 6 | Государственный заказчик | Росрыболовство. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. N 606 |
| 7 | Застройщик | ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" |
| 8 | Генеральный проектировщик | Определяется по результатам конкурса |
| 9 | Источник финансирования | Федеральный бюджет |
| 10 | Цель работы | Реконструкции причалов в т.ч. замена отбойных устройств морского рыбного терминала в целях увеличения его пропускной способности по приему судов, в том числе с увеличенной осадкой |
| 11 | Стадийность проектирования | 11.1. Предпроектная проработка, включающая инженерные изыскания, обследование причальной линии, в том числе, уточнение паспортных данных причалов. |
| 11.2. Проект. | ||
| 12 | Требования к вариантной и конкурсной проработке | 12.1. Разработать один вариант. |
| 12.2. Предусмотреть возможность реконструкции двух причалов на восприятие нагрузок нулевой категории. | ||
| 13 | Основные объекты реконструкции | Реконструкции причалов общей длиной 729 м рыбного терминала ФГУП "Калининградский морской рыбный порт". Обеспечение глубины у причалов 9 м. (уточняется при проектировании). |
| 14 | Исходные данные | Для выполнения проектных работ Заказчик предоставляет Исполнителю имеющиеся в его распоряжении: |
| 14.1 Материалы по реконструируемым и другим профильным объектам в районе расположения реконструируемого объекта. | ||
| 14.2 Правоустанавливающие документы на земельный участок под реконструируемые объекты. | ||
| 14.3 Паспорта и акты обследования существующих сооружений. | ||
| 14.4 Имеющиеся у Заказчика материалы изысканий прошлых лет. | ||
| 14.5 Ситуационный план с выделением объектов федеральной собственности. | ||
| 14.6 Градостроительный план. | ||
| 15 | Требования к архитектурнопланировочным, конструктивным, технологическим и инженерным решениям | 15.1 Основные архитектурнопланировочные решения оставить без изменений. |
| 15.2 Структуру и объем проектной документации принять в соответствии с требованиями Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 и действующих нормативнотехнических документов. | ||
| 16 | Требования к качеству, конкурентно способности и другим параметрам продукции | Реконструируемая причальная линия морского рыбного терминала рассчитывается на вторую категорию нагрузки и прием судов с осадкой не менее 8 м (уточняется при проектировании). |
| 17 | Очередность строительства | Определяется при проведении проектных работ с учетом обеспечения возможности работы организаций арендующих объекты инфраструктуры морского рыбного терминала. Предусмотреть пусковые комплексы. |
| 18 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | 18.1. Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", и другими действующими нормативными документами по вопросам охраны окружающей среды в объеме требований Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87. |
| 18.2. Выпустить отдельным томом. | ||
| 19 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций производится в соответствии с требованиями СП 11-107-98 (2000) и техническими условиями территориального органа МЧС России. |
| 20 | Номенклатура продукции и объемы производства | 20.1 Продукция промысла водных биоресурсов и грузов, необходимых для функционирования рыбохозяйственного комплекса. 20.2 Объем обработки грузов 760 тыс. т в год. |
| 21 | Расчетное судно | Длина - 100 м, ширина - 20 м, осадка - 8 м. (уточняется при проектировании) |
| 22 | Намечаемая специализация предприятия, производственное и хозяйственное кооперирование | Комплексное обслуживание рыбопромысловых, рефрижераторных и других судов рыбохозяйственного комплекса |
| 23 | Подрядная организация | Определяется застройщиком на конкурсной основе |
| 24 | Основные источники снабжения водой, теплом, сжатым воздухом, электроэнергией и др. на период строительства и эксплуатации | Инженерное обеспечение на период строительства: |
| - от соответствующих инженерных сетей порта | ||
| 25 | Технологическая схема и организация производства | Обеспечение технологической схемы обработки судов на морском рыбном терминале: |
| судно-транспорт, и наоборот; | ||
| судно-вагон (автомобиль), и наоборот; | ||
| судно-причал - холодильник (склад), и наоборот; | ||
| холодильник (склад) - вагон (автомобиль). | ||
| 26 | Состав реконструируемых и вновь строящихся объектов | Причальная линия и прилегающая к ней часть акватории морского рыбного терминала, являющиеся федеральной собственностью |
| 27 | Проектирование объектов жилищно-гражданского назначения | Не предусматривается |
| 28 | Режим работа предприятия | Круглогодичный, круглосуточный, трехсменный |
| 29 | Требования к механизации и автоматизации производственных процессов, автоматизация управления технологическими процессами и предприятием | Привязать к технологическим схемам, применяемым при обработке судов с использованием современных механизмов и оборудования |
| 30 | Основные требования Заказчика | 30.1 Расчет стоимости объемов реконструкции должен быть осуществлен на основе действующих федеральных и территориальных расценок в базовых ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены. Разработка проекта должна осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87. |
| 30.2. Предусмотреть возможность использования современного инженерно-технического оборудования, имея в виду применение для погрузо-разгрузочных работ мобильной авто-крановой и другой техники. | ||
| 30.3. Предусмотреть возможность реконструкции двух причалов на восприятие нагрузок нулевой категории. | ||
| 31 | Условие создания складских запасов сырья | При реконструкции не требуется |
| 32 | Внешние транспортные связи | Увязать с существующими авто, железнодорожными и морскими коммуникациями |
| 33 | Сроки: - проектирования; | - с момента заключения государственного контракта до 1 декабря 2009 года. |
| - начала и окончания строительства | - Предусмотреть выполнение работ 2010-2013 г. | |
| 34 | Требования к разработке раздела "Организация строительства" | 34.1 Реконструкция в условиях действующих терминалов порта 34.2. Проект организации строительства (ПОС) разработать отдельным томом. |
| 35 | Требования к количеству экземпляров, передаваемых Заказчику | Передать Заказчику 4 экземпляра проектных материалов на бумажном носителе и один на электронном носителе. |
| 36 | Необходимость разработки демонстрационных материалов | Не требуется. |
| 37 | Указания по переводу проектной документации | Не требуется. |
| 38 | Дополнения и изменения задания | Производятся по согласованию Заказчика и Исполнителя |
Приложение N 5
К Конкурсной документации
Требования
к описанию участниками размещения заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах
Участник размещения заказа представляет описание работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах по следующей форме.
Наименование работ - выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морском порту:
________________________________________________________________________
Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ.
Участник размещения заказа в произвольной форме по ниже перечисленным позициям описывает информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:
- количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на разработку проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;
- наличие у участника размещения заказа положительных отзывов, благодарственных писем заказчиков;
- наличие у участника размещения заказа сертификата по охране труда;
- наличие у участника размещения заказа полиса (договора) страхования профессиональной ответственности;
- наличие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009;
- отсутствие (наличие) у участника размещения заказа задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе.
Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации будет производиться только при представлении подтверждающих документов.
Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.
Приложение N 6
К Конкурсной документации
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ___
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
г. Москва "__"___________ 200__ г.
Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании положения, с одной стороны, ____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Застройщик", в лице _____________________, действующего на основании ___________________________, со второй стороны и _____________________ именуемый в дальнейшем "Подрядчик" действующий на основании __________ с третьей стороны (совместно именуемые - Стороны) с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса на ______________________, протокол оценки и сопоставления заявок N _____ от _____________ 2009 г. заключили настоящий Государственный контракт, далее также "Контракт" о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Застройщик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектной документации ___________ (далее "Объект") в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Застройщик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.3. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по контракту и осуществлять контроль за ходом выполнения контракта.
1.4. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.
СТАТЬЯ 2. ЦЕНА КОНТРАКТА.
2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________, ___ руб., в том числе НДС - 18%, и является неизменяемой на весь период действия настоящего Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
2.2. В стоимость Контракта включены затраты на инженерные изыскания, обследования, уточнения паспортных данных объекта (по мере необходимости), согласования проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, а также налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи.
2.3. В стоимость Контракта не включены услуги на проведение государственной экспертизы проекта.
2.4. Застройщик в течение 5 (пять) банковских дней после подписания Контракта перечисляет в качестве аванса на расчетный счет Подрядчика 10% (Десять процентов) цены, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта, на основании счета Подрядчика.
2.5. Форма оплаты по контракту производится Застройщиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.6. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2009 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Застройщик и Государственный заказчик освобождаются от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств из федерального бюджета на счет Застройщика на финансирование Объекта. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.
В случае невозможности определения новых сроков и цены Государственного контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Государственного контракта.
СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Сроки выполнения работ по Контракту указаны в Календарном плане выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2).
3.2. Подрядчик по согласованию с Застройщиком вправе досрочно сдать выполненные работы в целом или их отдельные этапы. Застройщик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.
СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗЧИКА И ЗАСТРОЙЩИКА
4.1. Государственный заказчик:
4.1.1. Обеспечивает в установленном порядке, доведение до Застройщика лимитов бюджетных обязательств.
4.1.2. Осуществляет перечисление средств федерального бюджета со своего лицевого счета на расчетный счет Застройщика на оплату работ, указанных в пункте 1.1.
4.1.3. Производит перечисление средств федерального бюджета при подтверждении Застройщиком объема работ, выполненных Подрядчиком.
4.1.4. Осуществляет контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств на основании представляемых Застройщиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, а так же счетов фактур.
4.1.5. Выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.2. Застройщик:
4.2.1. Принимает документацию, разработанную Подрядчиком, по акту сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3.
4.2.2. В случае, если документация не соответствует необходимым требованиям, направляет Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3 и устанавливает срок для устранения недостатков.
4.2.3. Контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.
4.2.4. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы после поступления на счет Застройщика средств федерального бюджета, выделяемых на оплату работ по Контракту, после предоставления Подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, а так же счетов фактур.
4.2.5. Застройщик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Участвует в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Выполняет работы в соответствии с заданием на проектирование, настоящим Контрактом, действующими нормативными документами, в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ.
5.2. Предоставляет в адрес Застройщика отчеты о проделанной работе в установленные календарным планом сроки.
Отчеты предоставляются Застройщику экспресс почтой или в экспедицию по адресу Застройщика.
5.3. По требованию Застройщика предоставляет информацию о ходе выполнения работ.
5.4. Отчеты о выполненном этапе работ представляются после окончания срока этапа, указанного в календарном плане работ, на следующий рабочий день. К отчету о выполненном этапе работ прилагаются копии документов, подтверждающие сведения, указанные в отчете.
5.5. Непредставление Подрядчиком указанных отчетов в установленные сроки, рассматривается Застройщиком как невыполнение работ в установленные сроки.
5.6. Отчеты оформляются письменно, заверяются печатью Подрядчика и подписью уполномоченного должностного лица.
5.7. Подрядчик несет ответственность за несоответствие сведений и недостоверность информации, изложенных в отчетах, фактическим обстоятельствам.
5.8. В установленные Застройщиком сроки за свой счет устраняет обнаруженные в работах недостатки.
При наличии замечаний государственных органов, органов местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов к выполненной проектной документации в результате инженерных изысканий и проектирования, Подрядчик готовит официальные ответы на замечания, при необходимости дорабатывает проектную документацию с целью устранения недоработок за свой счет.
5.9. Обеспечивает Застройщику сопровождение согласования проектной документации в органах государственной экспертизы до момента получения положительного заключения на проектную документацию.
5.10. Обеспечивает Застройщику возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ.
5.11. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Застройщик принимает выполненные Подрядчиком работы (этапы работ) только в случае их соответствия заданию на проектирование, условиям Контракта, действующим нормативным документам, при наличии отчетов Подрядчика, указанных в ст. 5.2. настоящего Контракта.
6.2. В случае невыполнения Подрядчиком требований, изложенных в п. 5.1 настоящего Контракта, работы считаются невыполненными и оплате не подлежат.
6.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Застройщиком оформляется актом сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3, подписанным Сторонами. Датой выполнения работ является дата подписания Застройщиком акта сдачи - приемки работ по форме КС-2 и КС-3.
6.4. Перечень документации, подлежащей сдаче Подрядчиком Застройщику, на отдельных этапах выполнения и по окончании выполнения Контракта, определяется в задании на проектирование и календарным планом. Подрядчик передает Застройщику документацию в количестве 4 экземпляра проектных материалов на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.
6.5. Застройщик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные материалы и подписывает акт сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3.
6.6. В случае, если проектная документация не соответствует заданию на проектирование, условиям Контракта или требованиям законодательства Российской Федерации, Застройщик направляет Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3. В этом случае Застройщиком и Подрядчиком подписывается двусторонний акт, в котором указывается перечень недостатков и сроки для их устранения.
6.7. После устранения недостатков Подрядчик повторно передает Застройщику документацию по акту сдачи-приемки по форме КС-2 и КС-3.
6.8. Право на результат работ (этапа работ) переходит от Подрядчика к Застройщику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) по форме КС-2 и КС-3.
СТАТЬЯ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
7.1. Проектно-сметная документация, разрабатываемая Подрядчиком по настоящему Контракту, состав разделов проекта и их содержание должны соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", СНиП, заданию на проектирование и условиям настоящего Контракта.
7.2. Сметная документация должна быть разработана на основе сметно-нормативной базы ценообразования в Федеральных единичных расценках (ФБР) 2001 г. с последующим пересчетом в текущие цены.
СТАТЬЯ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обстоятельств по настоящему Контракту, в частичное неисполнение своих обязательств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также тех, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта, а во всем, что не предусмотрено Контрактом, руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ Застройщик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Подрядчиком.
9.3. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения или доработки проектной документации в связи с неудовлетворительным качеством работ, Застройщик вправе потребовать от Подрядчика возврата сумм, полученных по настоящему Контракту.
9.4. За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных в извещении об отказе в подписании акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и КС-3, Застройщик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком.
9.5. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме, а также при непредставлении отчетов в установленные сроки и/или изложении в отчетах недостоверной, искаженной информации, Застройщик вправе не оплачивать работы, потребовать возврата Подрядчиком всех полученных сумм по Контракту, а также оплаты Подрядчиком штрафа в размере до 10% от цены Контракта.
9.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.
СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. До передачи спора на разрешение в суд, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Все споры по настоящему Контракту рассматриваются Сторонами в Арбитражном суде г. Москвы.
СТАТЬЯ 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется подрядчиком на сумму _______ (______) рублей, что составляет ___% от Цены Контракта в форме _________ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения контракта).
11.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется _____________________ (переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему контракту или передать Застройщику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта, в том числе в форме вклада (депозита)).
11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Застройщику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.
11.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
11.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Застройщиком в случае неисполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту.
СТАТЬЯ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
12.2. Срок выполнения работ Подрядчиком приостанавливаются на время задержки передачи Застройщиком исходно-разрешительной документации (исходных данных) и возобновляются по факту получения соответствующих материалов.
СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Настоящий Контракт расторгается на основании:
- письменного соглашения Сторон;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
13.2. При расторжении Контракта по любым основаниям Застройщик обязан:
- принять работы, фактически оказанные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
СТАТЬЯ 14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.
14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
14.5. Настоящий Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.
14.6. Приложением к настоящему Контракту являются: Приложение N 1 Техническое задание Приложение N 2 Календарный план
СТАТЬЯ 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
Государственный заказчик:
Застройщик:
Подрядчик:
Приложение N 1
к государственному контракту
N ______________
от "__"_________ 2009 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морском порту: _________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
Заказчик:
Застройщик:
Подрядчик:
Приложение N 2
к государственному контракту
N ______________
от "__"_________ 2009 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морском порту: _________________________________________________
Контрактная цена __________ руб.
| N п/п | Наименование работ (этапов работ) | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Цена по контракту руб. | Результаты работ |
|---|---|---|---|---|---|
Заказчик:
Застройщик:
Подрядчик:
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 5 мая 2009 г. N 363 “О размещении заказа на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах"
Текст приказа размещен на сайте Государственного комитета РФ по рыболовству в Internet (http://212.15.102.244)
