Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федерального агентства по рыболовству от 15 июля 2013 г. N 538 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 15 июля 2013 г. N 538 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству"

25 июля 2013

С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики и инвестиций (П.П. Ланцов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке.

5. Административному управлению (О.В. Баранник) совместно с Управлением науки и образования (К.В. Бандурин) и Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2013 год.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.А. Крайний

Приложение N 1
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 15 июля 2013 г. N 538

Извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1

Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Авдеев Борис Николаевич).

4. Предмет контракта - выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

КБК 076 0411 0010400 241 226

ОКДП 7310000

5. Место выполнения работ - Заказчик не устанавливает требований к месту выполнения работ.

6. Объем выполняемых работ - Техническое задание на выполнение работ приведено в Приложении N 4, являющемся неотъемлемой частью Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта:

Название темы	Сроки выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта, тыс. руб.
"Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающий сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству"	Не менее 60 и не более 90 дней с момента заключения контракта	3900,0

Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству не взимается.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12/8 стр. 1, Федеральное агентство по рыболовству, 19 августа 2013 года 14 ч. 00 мин. (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12/8 стр. 1, Федеральное агентство по рыболовству, 26 августа 2013 года.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12/8 стр. 1, Федеральное агентство по рыболовству 29 августа 2013 года.

Приложение N 2
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 15 июля 2013 г. N 538

Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация по размещению заказа на выполнение в 2013 году опытно-конструкторской работы по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - Конкурсная документация) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 722 "Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный государственный контракт на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд".

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению

2.1. Участник размещения заказа подает заявку, оформленную в соответствии с приложением N 1 к Конкурсной документации, на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание работ в соответствии с приложением N 5 к Конкурсной документации;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа;

6) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой.

Если заключение государственного контракта в соответствии с Конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для обществ с ограниченной ответственностью);

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий).

2.3. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

2.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.5. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.6. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в разделе 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем заказчика в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.8. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

2.10. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.11. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

2.12. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.13. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.14. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.15. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

2.16. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого лота.

2.17. В случае подачи участником размещения заказа заявок на участие в открытом конкурсе по нескольким лотам, по каждому лоту готовится отдельный пакет документов.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

3.1. Участники размещения заказа представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению N 5 к Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой государственного контракта, изложенных в техническом задании в приложении N 4 к Конкурсной документации.

3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Начальная (максимальная) цена контракта, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты работ

4.1. Начальная (максимальная) цена контракта:

Наименование работ	Срок выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта, тыс. руб.
Разработка и внедрение ведомственной информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в государственную автоматизированную систему "Управление"	Не менее 60 и не более 90 дней с момента заключения контракта	3900,0

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта используется метод аналогов в соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 21 июня 2011 года N 619 "Об утверждении Временной методики определения начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заказчиком которых выступает Росрыболовство". В качестве источника для поиска информации о контрактах-аналогах использовался Единый реестр государственных и муниципальных контрактов (http://zakupki.gov.ru/):

Параметры	Аналог 1	Аналог 2	Аналог 3
Предмет контракта	Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Внедрение регионального сегмента Государственной автоматизированной системы "Управление" в Мурманской области"	Выполнение опытно-конструкторских работ по внедрению государственной автоматизированной системы "Управление"	Выполнение работ по адаптации, настройке, доработке и внедрению типового программно-технологического решения регионального сегмента государственной автоматизированной системы "Управление" на территории Республики Алтай
Заказчик	Министерство экономического развития Мурманской области	Министерство информационных технологий и связи Свердловской области	Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай
Номер реестровой записи	0149200001012 000024	0362200016011 000005	0177200000211 000009
Исполнитель	Закрытое акционерное общество "ПРОГНОЗ"	Закрытое акционерное общество "ПРОГНОЗ"	Закрытое акционерное общество "ПРОГНОЗ"
Дата контракта	18.10.2012	18.07.2011	08.12.2011
Номер контракта	115355	4	2011.60788
Сумма предмета контракта, руб.	4 700 000	5 000 000	2 000 000

Среднеарифметическое значение цены составляет 3 900 000 руб. В расходах Росрыболовства по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" предусмотрена госзаказом сумма в размере 3 900 000 рублей, в связи с чем, начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в размере 3 900 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

4.2. Условия и сроки выполнения работ, указаны в приложении N 4 к Конкурсной документации.

4.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном контрактом.

4.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

4.5. Место выполнения работ - Государственный заказчик не устанавливает требований к месту выполнения работ.

5. Порядок формирования цены контракта

5.1. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Российской Федерации в лице Государственного заказчика и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Государственного заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ.

5.2. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта.

5.3. Цена контракта, предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами, Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число, прописанное словами.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями

6.1. При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.

7. Сведения о возможности заказчика изменить цену контракта

7.1 Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

7.2 Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением N 2 к Конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (информация на сайте http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением N 3 к Конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

- направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1;

- передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе - 18 июля 2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе - 19 августа 2013 г. 14 ч. 00 мин. (время московское).

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

8.6. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика).

8.7. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или в форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Расходы на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.

10. Требования к участникам размещения заказа

В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

10.3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято;

10.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

11.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:

Участник размещения заказа подает в письменном виде или в форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в форме электронного документа, должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подается по адресу заказчика.

В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

11.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

11.5. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение в 2013 году опытно-конструкторской работы по направлению: "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству (регистрационный номер заявки)".

11.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с разделом 2 Конкурсной документации.

11.7. До последнего дня подачи заявок, установленного разделом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

11.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном разделом 8 Конкурсной документации.

11.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

11.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

11.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации

12.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

12.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

13. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе

13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 19 августа 2013 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское) Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители, желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

13.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.8. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

13.9. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе

14.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 11 Закона о размещении заказов.

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредставления определенных разделом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

1) цена контракта со значимостью - 35%;

2) качество работ и квалификация участника открытого конкурса со значимостью - 45%;

3) срок выполнения работ со значимостью - 20%.

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 15 Конкурсной документации.

16.3. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга * по каждой заявке в соответствии со следующей формулой:

где:

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 1 "цена контракта";

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 2 "качество работ и квалификация участника открытого конкурса";

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 3 "срок выполнения работ".

1. Оценка по критерию 1 "Цена государственного контракта" определяется следующим образом.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта", определяется по формуле:

где:

* - начальная (максимальная) цена государственного контракта, установленная в конкурсной документации;

* - цена государственного контракта, предложенная i-м участником.

2. Оценка по критерию 2 "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" определяется следующим образом.

Содержание критерия "качество работ и квалификация участника открытого конкурса", в том числе его показатели, определяется в Конкурсной документации в соответствии с частью 4.1 статьи 28 Закона о размещении заказов: деловая репутация участника, наличие у участника конкурса опыта выполнения работ, наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в Конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" в Конкурсной документации устанавливаются:

N п/п	Предмет оценки и перечень показателей по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса"	Максимальное количество баллов
1	Качество работ
1.1.	Степень детализации и содержательной проработанности предложений участника размещения заказа по выполнению работ и оказанию услуг в соответствии с Техническим заданием или с Техническими требованиями, указанными в Техническом задании.
	- техническое предложение соответствует требованиям, установленным техническим заданием, но не раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения работ;	0
	- техническое предложение соответствует требованиям, установленным техническим заданием, частично раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения работ;	20
	- техническое предложение соответствует требованиям, установленным техническим заданием, полностью раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения работ.	30
1.2.	Ожидаемые преимущества ОКР:
	- работы будут выполнены в объеме, предлагаемом заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией;	0
	- работы будут выполнены в большем объеме, по сравнению с предлагаемым заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией.	20
2	Квалификация и опыт участника открытого конкурса
2.1.	Наличие у участника опыта выполнения опытно-конструкторских работ по интеграции ведомственных информационных систем с Государственной информационной системой "Управление" с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов контрактов, заверенными заявителем копиями Технических заданий и заверенными заявителем копиями итоговых актов выполненных работ).
	- отсутствие;	0
	- наличие - по 5 баллов за работу, но не выше 20 баллов.	20
2.2.	Наличие у участника положительных отзывов от федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ по разработке программного обеспечения в области обеспечения межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти (подтверждается заверенными заявителем копиями отзывов).
	- отсутствие;	0
	- наличие - по 2 балла за каждый отзыв, но не выше 10 баллов.	10
2.3.	Наличие у участника опыта выполнения опытно-конструкторских работ в области разработки программного обеспечения по обеспечению межведомственного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти и субъектах РФ с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов и заверенными заявителем копиями итоговых актов выполненных работ).
	- отсутствие	0
	- наличие - по 1 баллу за работу, но не выше 10 баллов.	10
2.4.	Способ выполнения настоящей ОКР:
	- с привлечением соисполнителей	0
	- без привлечения соисполнителей	10
	Итого - максимальная оценка	100

Оценка заявки по подкритериям 2.1, 2.2 и 2.3 критерия оценки "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

Копии документов необходимых для оценки по данному критерию должны быть скомпонованы согласно пунктам данной таблицы.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Показатель рейтинга, присуждаемый i-ой заявке по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" определяется по формуле:

Где:

* - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

* - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое Единой комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия подтверждающих документов по соответствующим показателям (пункты 2.1, 2.2 и 2.3) по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" будет присваиваться ноль баллов.

Оценка по критерию 3 "срок выполнения работы" определяется следующим образом.

Оценивается срок выполнения работы, предусмотренной в пункте 5 Технического задания.

Единица измерения: календарные дни.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "Срок выполнения работы", определяется по формуле:

где:

* - максимальный срок выполнения работ (не более 90 дней) по сроку (периоду) соответственно, в днях;

* - минимальный срок выполнения работ (не менее 60 дней) по сроку (периоду) в единицах измерения срока (периода) (количество дней) с даты заключения государственного (муниципального) контракта;

* - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку (периоду) выполнения работ с даты заключения государственного контракта, в днях.

При оценке заявок лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию "сроки выполнения работы" признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работы.

16.4. Значение показателя Si округляется с точностью до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

В соответствии с полученными оценками итогового рейтинга Si государственный заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем Si.

В случае, если две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель Si меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

16.5. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.

16.6. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации.

17. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта

17.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником размещения заказа заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Протокола обязан передать такому участнику проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

17.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

17.3. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6).

17.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

17.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

17.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

17.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой государственный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

17.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта в соответствии и в порядке, установленным гражданским законодательством и законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд.

17.10. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого государственного контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.

18. Требования обеспечения заявки на участие в конкурсе

18.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 5% (Пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса и составляет 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

- документом, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.

18.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в конкурсе.

18.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе участнику размещения заказа, не допущенному к участию в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме участника размещения заказа, заявке которого присвоен второй номер;

- участнику размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с победителем открытого конкурса или с таким участником размещения заказа;

- победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним контракта;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

18.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случаях:

- уклонения победителя конкурса от заключения контракта;

- уклонения участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения контракта.

18.5. Банковские реквизиты заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:

Федеральное агентство по рыболовству

ИНН 7702679523

л/с 05951000760

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства

ОПЕРУ-1 Банка России

р/с 40302810900001001901

КПП 770201001

БИК 044501002

19. Требования обеспечения исполнения контракта

19.1 Обеспечение исполнения контракта на участие в конкурсе устанавливается в размере 30% (тридцати процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса и составляет 1 170 000 (Один миллион сто семьдесят тысяч) рублей. Победитель конкурса до заключения контракта по своему усмотрению предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию или передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта.

19.2. Способ обеспечения исполнения обязательств контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается контракт, самостоятельно.

19.3. Срок действия обеспечения исполнения государственного контракта должен превышать срок действия государственного контракта не менее чем на 1 месяц.

19.4. В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

19.5. В случае если обеспечение исполнение контракта предоставляется в виде залога денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

Банковские реквизиты заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств контракта:

Федеральное агентство по рыболовству

ИНН 7702679523

л/с 05951000760

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства

ОПЕРУ-1 Банка России

р/с 40302810900001001901

КПП 770201001

БИК 044501002.

19.6. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта, а также об исполнителях, с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Приложение N 1
к Конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе

1. Название открытого конкурса

_________________________________________________________________________

2. Фирменное наименование (наименование), сведения об

организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический,

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),

номер контактного телефона

_________________________________________________________________________

3. Предлагаемая цена контракта составляет

_________________________________________________________________________

(указать цену цифрами и прописью).

4. Предлагаемый срок выполнения работ

_________________________________________________________________________

5. Оценка заявок по критерию "Качество работ и квалификация

участника открытого конкурса".

	Квалификация и опыт участника открытого конкурса	Информация участника размещения заказа*
1.	Опыт выполнения опытно-конструкторских работ по интеграции ведомственных информационных систем с Государственной информационной системой "Управление" с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов контрактов, заверенными заявителем копиями Технических заданий и заверенными заявителем копиями итоговых актов выполненных работ)
2.	Положительные отзывы от федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ по разработке программного обеспечения в области обеспечения межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти (подтверждается заверенными заявителем копиями отзывов)
3.	Опыт выполнения опытно-конструкторских работ в области разработки программного обеспечения по обеспечению межведомственного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти и субъектах РФ с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов и заверенными заявителем копиями итоговых актов выполненных работ).
4.	Способ выполнения настоящей ОКР** С привлечением или без привлечения соисполнителя

______________________________

* количество заполняется участником размещения заказа

** указывается способ выполнения работ

6. Настоящей заявкой (наименование участника размещения заказа) подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:

6.1. ликвидация (наименование участника размещения заказа) не проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании (наименование участника размещения заказа) банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.2. деятельность (наименование участника размещения заказа) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена;

6.3. У (наименование участника размещения заказа) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Либо

(Наименование участника размещения заказа) обжаловал наличие задолженности по платежам в (указать вид и размер задолженности) в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и телефоны) и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.

7. Мы извещены о включении сведений о (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения контракта.

8. К заявке прилагаются следующие документы:

1)_______________________________

2)_______________________________

3)_______________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица) (подпись)

участника размещения заказа / ФИО /

МП

Приложение N 2
к Конкурсной документации

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, подаваемой в письменной форме

+-----------------------------------------------------------------------+

¦ ¦

¦ ЗАКАЗНОЕ ¦

¦ -------- ¦

¦ ¦

¦ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14 ч. 00 мин. 19 августа 2013 г. ¦

¦ (время московское) ¦

¦ ¦

¦ Заявка на участие в открытом конкурсе ¦

¦ ------------------------------------- ¦

¦ ¦

¦ __________________________________________________________________ ¦

¦ (название открытого конкурса) ¦

¦ ¦

¦ Куда: __________________________________________________ ¦

¦ ¦

¦ Кому: __________________________________________________ ¦

+-----------------------------------------------------------------------+

Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт может быть вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение 3
к Конкурсной документации

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, подаваемой в форме электронного документа

+-----------------------------------------------------------------------+

¦ ¦

¦ ЗАКАЗНОЕ ¦

¦ -------- ¦

¦ "В форме электронного документа" ¦

¦ ¦

¦ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14 ч. 00 мин. 19 августа 2013 г. ¦

¦ (время московское) ¦

¦ ¦

¦ Заявка на участие в открытом конкурсе ¦

¦ ------------------------------------- ¦

¦ ¦

¦ __________________________________________________________________ ¦

¦ (название открытого конкурса) ¦

¦ ¦

¦ Куда: __________________________________________________ ¦

¦ ¦

¦ Кому: __________________________________________________ ¦

+-----------------------------------------------------------------------+

Внимание!

Приложение 4
к Конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству

Введение

В рамках приказа Федерального агентства по рыболовству от 15 января 2013 г. N 9 "Об утверждении государственного заказа на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2013 году за счет средств федерального бюджета" должны быть проведены работы по интеграции ведомственных информационных ресурсов (ВИР) Росрыболовства в государственную автоматизированную систему "Управление".

Данный проект выполняется в целях реализации:

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

- Федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";

- постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия";

- постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг в электронной форме";

- постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2011 г. N 759 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 года N 1088";

- приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 190 "Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия";

- концепции развития ГАС "Управление", утвержденной решением заседания Правительственной комиссии по внедрению, информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления деятельность органов власти (Протокол N 8 от 2 октября 2012 года).

1. Цели работ

Целью работ, проводимых в рамках данного проекта, является:

1) Организация взаимодействия Росрыболовства с ГАС "Управление" через СМЭВ.

2) Автоматизация внутренней деятельности Росрыболовства в части ГАС "Управление".

3) Унификация и гармонизация данных по показателям, передаваемым в ГАС "Управление".

2. Задачи работ

Для достижения указанных целей в рамках данного проекта предполагается выполнение следующих задач:

1) Реализация электронных сервисов взаимодействия с ГАС "Управление" через СМЭВ.

2) Реализация в Системе исполнения услуг (СИУ) Ведомственной информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление".

3) Реализация в СИУ форм и маршрутов внесения статистических сведений Росрыболовства для отправки в ГАС "Управление".

4) Реализация в СИУ унифицированных с ГАС "Управление" справочников и классификаторов.

5) Встраивание электронной подписи в созданные электронные сервисы Росрыболовства.

6) Поддержка регистрации пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для доступа к порталу ГАС "Управление".

3. Требования по составу работ

3.1. Этап 1. Разработка частного технического задания на выполнение работ, предусматривает:

1) разработку требований на электронные сервисы взаимодействия с ГАС "Управление" через СМЭВ, включающих:

- анализ ТКМВ Росрыболовства с ГАС "Управление";

- разработку требований на реализацию тестовых электронных сервисов взаимодействия с ГАС "Управление";

- разработку требований на реализацию продуктивных электронных сервисов взаимодействия с ГАС "Управление";

- анализ справочников и классификаторов по унификации с ГАС "Управление";

- разработку требований на реализацию тестовых электронных сервисов унификации справочников и классификаторов взаимодействия с ГАС "Управление";

- разработку требований на реализацию продуктивных электронных сервисов унификации справочников и классификаторов взаимодействия с ГАС "Управление";

2) разработку требований на реализацию Ведомственной информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление", включающих:

- разработку требований на доработку функций и сервисов в СИУ;

- разработку требований на доработку интерфейсов в СИУ;

3) разработку требований на реализацию в СИУ форм и маршрутов внесения статистических сведений Росрыболовства для отправки в ГАС "Управление", включающих:

- разработку требований на формы внесения статистических сведений Росрыболовства - квартальные, полугодовые, годовые и за 9 месяцев;

- разработку требований на маршруты создания, наполнения и утверждения форм внесения статистических сведений Росрыболовства квартальных, полугодовых, годовых и за 9 месяцев;

4) разработку требований на реализацию в СИУ унифицированных с ГАС "Управление" справочников и классификаторов, включающих:

- разработку требований на доработку функций и сервисов в СИУ;

- разработку требований на доработку интерфейсов в СИУ.

3.2. Этап 2. Реализация системы

В рамках проведения данной работы необходимо:

1) Разработать электронные сервисы взаимодействия с ГАС "Управление" через СМЭВ, включая:

- подключение Росрыболовства к ГАС "Управление";

- разработку тестовых электронных сервисов взаимодействия с ГАС "Управление" на основании Методических рекомендаций версии 2.5.6;

- размещение разработанных тестовых электронных сервисов взаимодействия с ГАС "Управление" на тестовой шине из состава СИУ;

- тестирование взаимодействия с тестовым контуром ГАС "Управление";

- разработку продуктивных электронных сервисов взаимодействия с ГАС "Управление" на основании Методических рекомендаций версии 2.5.6;

- размещение разработанных продуктивных электронных сервисов взаимодействия с ГАС "Управление" на продуктивной шине из состава СИУ;

- осуществление тестирования взаимодействия с продуктивным контуром ГАС "Управление";

- разработку тестовых электронных сервисов унификации справочников и классификаторов взаимодействия с ГАС "Управление" на основании Методических рекомендаций версии 2.5.6;

- размещение разработанных тестовых электронных сервисов унификации справочников и классификаторов взаимодействия с ГАС "Управление" на тестовой шине из состава СИУ;

- тестирование взаимодействия с тестовым контуром ГАС "Управление";

- разработку продуктивных электронных сервисов унификации справочников и классификаторов взаимодействия с ГАС "Управление" на основании Методических рекомендаций версии 2.5.6;

- размещение разработанных продуктивных электронных сервисов унификации справочников и классификаторов взаимодействия с ГАС "Управление" на продуктивной шине из состава СИУ;

- тестирование взаимодействия с продуктивным контуром ГАС "Управление".

2) Разработать Ведомственную информационную систему, обеспечивающую сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление", включая:

- разработку механизма навигации в части подсистемы взаимодействия с ГАС "Управление";

- разработку маршрутов реализации межведомственного взаимодействия;

- разработку форм введения данных для поставки в ГАС "Управление";

- разработку механизма печати заполненной формы;

- разработку архива хранения информации, отправленной в ГАС "Управление".

3) Разработать в СИУ формы и маршруты внесения статистических сведений Росрыболовства для отправки в ГАС "Управление", включая:

- разработку форм внесения статистических сведений Росрыболовства - квартальных, полугодовых, годовых и за 9 месяцев;

- разработку маршрутов создания, наполнения и утверждения форм внесения статистических сведений Росрыболовства - квартальных, полугодовых, годовых и за 9 месяцев;

4) Разработать в СИУ справочники и классификаторы, унифицированные с ГАС "Управление", включая:

- разработку справочников и классификаторов, унифицированные с ГАС "Управление";

- интеграцию справочников и классификаторов с формами введения данных для поставки в ГАС "Управление".

5) Встроить требуемые электронные подписи в электронные сервисы Росрыболовства, включая тестовые сервисы.

6) Разработать техническую документацию на систему.

7) Настроить ролевую модель функционирования системы.

8) Установить и настроить систему на серверном оборудовании заказчика.

9) Поддержка регистрации пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для доступа к порталу ГАС "Управление".

3.3. Этап 3. Опытная эксплуатация

Опытная эксплуатация должна производиться Исполнителем, совместно с представителем Заказчика и предусматривает:

1) Проверку электронных сервисов взаимодействия с ГАС "Управление" через СМЭВ.

2) Проверку в Системе исполнения услуг (СИУ) Ведомственной информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление".

3) Проверку в СИУ форм и маршрутов внесения статистических сведений Росрыболовства для отправки в ГАС "Управление".

4) Проверку в СИУ унифицированных с ГАС "Управление" справочников и классификаторов.

5) Проверку электронной подписи в созданные электронные сервисы Росрыболовства.

6) Поддержку регистрации пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для доступа к порталу ГАС "Управление".

3.4. Этап 4. Внедрение ведомственной информационной системы в интегрированную информационно-вычислительную систему Росрыболовства

Внедрение ведомственной информационной системы производится после завершения испытаний, опытной эксплуатации и устранения всех замечаний и недостатков, выявленных в период опытной эксплуатации.

Внедрение ведомственной информационной системы производится с учетом функционала всех подсистем интегрированной информационно-вычислительной системы, без нарушения их работоспособности и изменения функциональности.

В рамках внедрения ведомственной информационной системы должны быть выполнено следующее:

1) Установка и настройка системы на серверном оборудовании заказчика.

2) Поддержка регистрации пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для доступа к порталу ГАС "Управление".

4. Требования к защите информации

Для сохранности информации в Системе должны быть предусмотрены специальные средства сопровождения ее приложений, которые обеспечивают:

- резервное копирование приложений;

- резервное копирование данных;

- восстановление приложений и данных из резервных копий.

В Системе должно быть обеспечено использование электронной подписи.

5. Сроки выполнения работ

Начало ОКР: с даты подписания Сторонами Государственного контракта на выполнение ОКР.

Окончание ОКР: не менее 60 и не более 90 дней с даты подписания Сторонами Государственного контракта. Период Этапа 3 "Опытная эксплуатация" должен составлять не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

Календарный план выполнения работ должен быть предложен Заказчику в описании работ, приложенном к заявке на участие в открытом конкурсе в соответствии с приложением N 5 к Конкурсной документации.

6. Технические требования

При выполнении работы Исполнителем должны быть обеспечены следующие технические требования:

- все доработки должны выполняться в среде СИУ, реализованной на следующих программных продуктах:

- сервер портала - Liferay portal;

- сервер приложений - Sun Glassfish;

- СУБД - PostgreSQL;

- LDAP - Open LDAD;

- генератор маршрутов - JBPM;

- редактор форм - CKeditor;

- контент-менеджер - Alfresco;

- поисковая система - Solr;

- шина - ServiceMix.

- СИУ установлена и функционирует в среде ОС Linux Ubuntu;

- разработанное программное обеспечение системы должно быть интегрировано в существующую логическую и техническую инфраструктуру Росрыболовства;

- разработанное программное обеспечение системы должно быть установлено на имеющиеся у Заказчика программные и аппаратные средства.

7. Гарантийные обязательства

Срок предоставления Исполнителем гарантий бесперебойной качественной работы системы составляет не менее 1 года с даты подписания акта сдачи-приемки работ последнего этапа государственного контракта.

Исполнитель представляет Заказчику перечень гарантий, обеспечивающих бесперебойную качественную работу системы.

8. Требования к консультационно-методической поддержке

Исполнитель готовит инструкцию по эксплуатации ведомственной информационной системы для следующих категорий сотрудников Заказчика:

- операторов взаимодействия с ГАС "Управление";

- ключевых пользователей системы.

Исполнитель обеспечивает консультационно-методическую поддержку администраторов и пользователей ведомственной информационной системы, в течение всего срока действия Государственного контракта.

9. Поставки и отчетные материалы

По результатам работ Исполнитель должен предоставить:

В виде поставки программного обеспечения:

- Программный продукт "Ведомственная информационная система, обеспечивающая сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление".

Приложения передаются с открытым дизайном и открытыми кодами. В бумажном и электронном виде следующие материалы:

- Частное техническое задание на создание системы;

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора системы;

- Инструкция пользователей;

- Программа и методика испытаний;

- Протокол испытаний;

- Акты сдачи-приемки;

- Отчет по ОКР.

Оформление и предъявление Заказчику результатов работ должно быть выполнено в соответствии с требованиями стандартов на автоматизированные системы: ГОСТ 7.32-1001; 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; 34.602-89; РД 50-34.698-90.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "ГОСТ 7.32-1001" имеется в виду "ГОСТ 7.32-2001"

10. Технико-правовые требования

Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе выполнения работ, включая программы для ЭВМ и мультимедийную продукцию, передаются Росрыболовству.

Такие исключительные права передаются Росрыболовству без выплаты дополнительного вознаграждения.

Права, передаваемые Исполнителем Росрыболовству на результаты работ, должны быть достаточны для их полноценного использования.

11. Ожидаемые результаты выполнения работ

Результатами выполнения работ и оказания услуг являются:

1. Ведомственная информационная система, обеспечивающая сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление".

2. Тестовые и продуктивные сервисы взаимодействия с ГАС "Управление".

3. Тестовые и продуктивные сервисы унификации справочников и классификаторов взаимодействия с ГАС "Управление".

4. Подсистема в СИУ для взаимодействия с ГАС "Управление".

5. Формы и маршруты в СИУ, позволяющие пользователям создавать, корректировать, утверждать и отправлять в ГАС "Управление" статистические сведения Росрыболовства.

6. Справочники и классификаторы в СИУ, унифицированные с ГАС "Управление".

7. Встроенная электронная подпись в электронные сервисы, в том числе тестовые.

8. Разработанная техническая и эксплуатационная документация.

9. Консультационно-методическая поддержка пользователей работе с системой.

10. Внедренная в эксплуатацию система в целом.

11. Отчет об ОКР.

Приложение N 5
к Конкурсной документации

Требования
к описанию участниками размещения заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству

Участник размещения заказа должен представить описание опытно-конструкторских работ по следующей форме:

1. Наименование работы.

2. Краткая справка-аннотация работы (представляется краткое описание объекта разработки, раскрывается сущность работы, механизмы и порядок выполнения ОКР).

2.1. Ожидаемые результаты работы (указываются результаты выполнения работ, их объем, возможность представления дополнительной информации в дополнение к указанной в техническом задании).

3. Этапы работы (указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются) по следующей форме:

N п/п	Наименование работ (этапов работ) Основное содержание работ (этапов работ)	Дата начала этапа	Дата окончания этапа	Результаты работ. Документы, подтверждающие выполнение работ (этапов работ)

3.1. Смета согласно форме:

N	Наименование статей расходов	Сумма (руб.)
1	Материалы
2	Фонд оплаты труда (ФОТ, детализировать до сотрудника)
3	Отчисление на социальные нужды
4	Прочие прямые расходы
5	Накладные расходы
6	Итого: себестоимость
7	Прибыль (рентабельность %)
8	Сторонние организации (наименование, сумма)
9	Всего: контрактная цена

4. Обоснование возможности выполнения условий открытого конкурса.

4.1. Квалификация участника размещения заказа или исполнителей, являющихся непосредственными исполнителями данной работы:

4.1.1. Степень детализации и содержательной проработанности предложений участника размещения заказа по выполнению работ и оказанию услуг в соответствии с Техническим заданием или с Техническими требованиями, указанными в Техническом задании.

4.1.2. Ожидаемые преимущества ОКР.

4.1.3. Наличие у участника опыта выполнения опытно-конструкторских работ по интеграции ведомственных информационных систем с Государственной информационной системой "Управление" с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов контрактов, заверенными заявителем копиями Технических заданий, заверенными заявителем копиями итоговых актов выполненных работ).

4.1.4. Наличие у участника положительных отзывов от федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ по разработке программного обеспечения в области обеспечения межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти (подтверждается заверенными заявителем копиями отзывов).

4.1.5. Наличие у участника опыта выполнения опытно-конструкторских работ в области разработки программного обеспечения по обеспечению межведомственного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти и субъектах РФ с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов и заверенными заявителем копиями итоговых актов выполненных работ).

4.2. Способ выполнения работ:

4.2.1. Обоснование необходимости привлечения соисполнителя.

4.2.2. Перечень и содержание работ, выполняемых соисполнителем.

4.2.3. Стоимость выполняемых соисполнителем работ.

Приложение N 6
к Конкурсной документации

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
N ______________
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме:
"Разработка и внедрение ведомственной информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству

г. Москва

"__"_________ 2013 г.

Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство),

именуемое в дальнейшем "Заказчик" от имени Российской Федерации, в

лице руководителя (заместителя руководителя, ____________________________

ФИО

действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по

рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 11.06.2008 N 444, или (доверенности) с одной стороны,

и _________________________________________________________________

(полное наименование для юридического лица (сокращенное

наименование), фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице

________________________________________________________________________,

(для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;

физическим лицом не заполняется)

действующего на основании

________________________________________________________________________,

(для юридических лиц - Устав, доверенность; для физических лиц -

паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность;

для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации

в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей)

признанное _____________________________________ открытого конкурса

(единственным участником / либо победителем)

на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению

"Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация")

по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы

обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений

Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного

взаимодействия в Государственную автоматизированную систему

"Управление"

(основанием для заключения государственного контракта является

протокол от "__"__________ 2013 г. N ______________ Единой комиссии

Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных

нужд путем проведения открытого конкурса, открытого аукциона, в том

числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок),

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в

дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт

(далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторские работы в соответствии с требованиями и условиями Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить результат выполнения опытно-конструкторских работ.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом Контракта, определены в техническом задании (Приложение N 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.3. Срок сдачи работ по Контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение N 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта в соответствии со сметой затрат (Приложение N 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта составляет ______________________ (сумма прописью).

Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ.

2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ на основании подписанного сторонами подлинного акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ о приемке работ.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с Контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Техническим заданием и в соответствии с требованиями стандартов на автоматизированные системы ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; ГОСТ 34.602-89; РД 50-34.698-90.

3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет о выполнении опытно-конструкторской работы) согласно ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; ГОСТ 34.602-89; РД 50-34.698-90.

3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной п. 3.2 настоящего Контракта, акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Контракта.

3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.

В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.

3.7. В срок не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Исполнитель обязуется с надлежащим качеством выполнить работы по настоящему Контракту согласно техническому заданию и в сроки, установленные календарным планом, и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему Контракту третьих лиц (соисполнителей).

4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.

При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.

4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.

4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.

4.1.10. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.1.11. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика.

4.1.12. Выполнить работы по контракту лично, при условии, если в заявке Исполнителя на участие в открытом конкурсе, по результатам которого заключен настоящий Контракт, указано, что работы будут выполнены Исполнителем без привлечения третьих лиц (соисполнителей).

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

4.2.2. Привлекать для выполнения Контракта третьих лиц (соисполнителей), при условии, если в заявке Исполнителя на участие в открытом конкурсе, по результатам которого заключен настоящий Контракт, указано, что работы будут выполнены Исполнителем с привлечением третьих лиц (соисполнителей).

При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.

4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

4.4.2. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему государственному контракту работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.4.3. Запрашивать у Исполнителя расшифровки статей сметы (Приложение N 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа работ), за каждый день просрочки.

5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае неустранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

5.4. Если Исполнитель к течение более 5 рабочих не приступает к исполнению Контракта, в том числе отдельных этапов работ, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, в частности допускает просрочку выполнения работ в целом или отдельных этапов работ более чем на 7 дней относительно сроков, предусмотренных в прилагаемом к Контракту календарном плане, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков.

5.4.1. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта, а также потребовать возмещения убытков.

5.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.

5.6. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

5.7. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.9. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны - участника настоящего Контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.

5.10. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР

6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или) использованные при выполнении опытно-конструкторских работ по настоящему Контракту и/или этапов работ, подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Исполнителем при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации в лице Заказчика. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Исполнитель обязан:

6.3.1 В случае, если выполнение опытно-конструкторской работы требует проведения патентных исследований, проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования".

6.3.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику по формам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. N 736 "Об утверждении форм учетных документов для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета", сведения о полученных при исполнении настоящего Государственного контракта результатах научно-технической деятельности, способных к правовой охране или имеющих правовую охрану в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных или секрета производства (ноу-хау) по мере получения таких результатов, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки работы.

6.4. Заказчик обязан:

6.4.1. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

6.4.2. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

6.4.3. Обеспечить за счет выделяемых ему средств федерального бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

6.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

6.6. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками (и/или третьими лицами) приобрести все права для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика. Затраты Исполнителя по выкупу прав для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика включены в стоимость работ по настоящему Контракту.

6.7. Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю.

6.8. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении опытно-конструкторской работы (этапов работы), осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по настоящему Контракту.

6.9. Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.

6.10. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Исполнителем по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на все результаты выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту. Отсутствие в акте сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ от Исполнителя к Заказчику.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.

В случае неизвещения или несвоевременного извещения другой Стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Контракта.

7.3. В случае невозможности дальнейшего выполнения работ из-за обстоятельств непреодолимой силы Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем работ при соблюдении Исполнителем условий, указанных в п. 7.2.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде представления безотзывной банковской гарантии или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 170 000 (Один миллион сто семьдесят тысяч) рублей.

8.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Исполнитель обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

8.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

8.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.

9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему Контракту.

9.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

9.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.

9.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.

9.5. Исполнитель обеспечивает предоставление в установленном порядке обязательного экземпляра отчета в федеральное государственное научное учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (ЦИТиС) (123557, г. Москва, Пресненский Вал, 17) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (с изменениями от 27 декабря 2000 г., от 11 февраля 2002 г., от 26 марта 2008 г., N 28-ФЗ) и постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 279.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

10.2. Работы по настоящему Контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству.

10.3. Срок выполнения работ по настоящему Контракту - ___ дней с момента заключения Контракта (срок указывается согласно заявке победителя конкурса).

10.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2013 г. включительно, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, условиями настоящего Контракта и законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений.

11.2.1. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта, последний считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.2.2. Особенности условий и порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта определены положениями законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчика:

107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,

ИНН 7702679523

л/с 03951000760

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства

ОПЕРУ-1 Банка России

р/с 40105810900000001901

КПП 770201001

БИК 044501002

Исполнителя:

_______________________________________________

13. ПРИЛОЖЕНИЕ

13.1. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое задание на _____ листах (приложение N 1)

2) Календарный план на _____ листах (приложение N 2)

3) Смета затрат на ______ листах (приложение N 3).

_________________________ Заместитель руководителя

(Должность, сокращенное Федерального агентства

наименование организации) по рыболовству

_______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О.

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

"__"________ 2013 г. "__"________ 2013 г.

_______________________

(должность руководителя

ответственного структурного

подразделения

Росрыболовства)

______________ Ф.И.О.

(подпись)

Приложение N 1
к Контракту

___________________________

(краткое наименование

организации)

N ______________

от "__"____________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме:
"Разработка и внедрение ведомственной информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству

(Оформляется на основании Приложения N 4 к Конкурсной документации и

заявки победителя открытого конкурса)

Исполнитель: Заказчик:

_________________________ Заместитель руководителя

(Должность, сокращенное Федерального агентства

наименование организации) по рыболовству

_______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О.

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

"__"________ 2013 г. "__"________ 2013 г.

_______________________

(должность руководителя

ответственного структурного

подразделения

Росрыболовства)

______________ Ф.И.О.

(подпись)

Приложение N 2
к Контракту

____________________________

(краткое наименование

организации)

N ______________

от "__"_____________ 2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН*
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме:
"Разработка и внедрение ведомственной информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству

Контрактная цена _____________ руб.

N п/п	Наименование работ (этапов работ)	Дата начала этапа	Дата окончания этапа	Результаты работ (этапов работ)
1
2

Исполнитель: Заказчик:

_________________________ Руководитель (заместитель

(Должность, сокращенное руководителя) Федерального

наименование организации) агентства по рыболовству

_______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О.

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

"__"________ 2013 г. "__"________ 2013 г.

_______________________

(должность руководителя

ответственного структурного

подразделения

Росрыболовства)

______________ Ф.И.О.

(подпись)

______________________________

* составляется согласно предложению Исполнителя, изложенному в описании работ, приложенном к заявке победителя открытого конкурса

Приложение N 3
к Контракту

____________________________

(краткое наименование

организации)

N ______________

от "__"_____________ 2013 г.

СМЕТА*
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме:
"Разработка и внедрение ведомственной информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в Государственную автоматизированную систему "Управление" для нужд Федерального агентства по рыболовству

N	Наименование статей расходов	Сумма (руб.)
1	Материалы
2	Фонд оплаты труда
3	Отчисление на социальные нужды
4	Прочие прямые расходы
5	Накладные расходы
6	ИТОГО: себестоимость
7	Прибыль (рентабельность %)
8	Сторонние организации
9	ВСЕГО: контрактная цена

Исполнитель: Заказчик:

_________________________ Руководитель (заместитель

(Должность, сокращенное руководителя) Федерального

наименование организации) агентства по рыболовству

_______________ (Ф.И.О.) ______________ Ф.И.О.

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

"__"________ 2013 г. "__"________ 2013 г.

_______________________

(должность руководителя

ответственного структурного

подразделения

Росрыболовства)

______________ Ф.И.О.

(подпись)

______________________________

Обзор документа

Решено разместить заказ на право заключения госконтракта на выполнение ОКР в 2013 г. по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка и внедрение ведомственной информационной системы обеспечивающей сбор, обработку и передачу статистических сведений Росрыболовства посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в ГАС "Управление" для нужд Росрыболовства путем проведения открытого конкурса.

Утверждены извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка

1. Общие положения

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

4. Начальная (максимальная) цена контракта, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты работ

5. Порядок формирования цены контракта

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями

7. Сведения о возможности заказчика изменить цену контракта

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

9. Расходы на участие в открытом конкурсе

10. Требования к участникам размещения заказа

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации

14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе

15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

17. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта

18. Требования обеспечения заявки на участие в конкурсе

19. Требования обеспечения исполнения контракта

ЗАЯВКАна участие в открытом конкурсе

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, подаваемой в письменной форме

Внимание!

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, подаваемой в форме электронного документа

Внимание!

Введение

1. Цели работ

2. Задачи работ

3. Требования по составу работ

3.1. Этап 1. Разработка частного технического задания на выполнение работ, предусматривает:

3.2. Этап 2. Реализация системы

3.3. Этап 3. Опытная эксплуатация

3.4. Этап 4. Внедрение ведомственной информационной системы в интегрированную информационно-вычислительную систему Росрыболовства

4. Требования к защите информации

5. Сроки выполнения работ

6. Технические требования

7. Гарантийные обязательства

8. Требования к консультационно-методической поддержке

9. Поставки и отчетные материалы

10. Технико-правовые требования

11. Ожидаемые результаты выполнения работ

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

13. ПРИЛОЖЕНИЕ

Обзор документа

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе