Приказ Федерального агентства по рыболовству от 14 июня 2013 г. № 450 “О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству”

С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики и инвестиций (П.П. Ланцов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке.

5. Административному управлению (О.В. Баранник) совместно с Управлением науки и образования (К.В. Бандурин) и Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2013 год.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.А. Крайний

Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 14 июня 2013 г. № 450

Извещение
о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Название торгов - на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1.

Контактный телефон: (495) 987-06-22.

Контактное лицо: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru).

4. Предмет государственного контракта - выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству.

КБК: 076 0411 0010400 241 226

ОКДП: 7310000

5. Место выполнения работ:

На территории государственного заказчика по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр.1.

6. Объем работ - Техническое задание на выполнение работ приведено в Приложении № 4 к Конкурсной документации, являющемся неотъемлемой частью Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Наименование работ, срок выполнения, начальная (максимальная) цена государственного контракта:

Наименование работ	Срок выполнения работ	Начальная (максимальная) цена государственного контракта (тыс. руб.)
Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности	Не позднее 6 месяцев с момента заключения государственного контракта	3 500

Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - zakupki.gov.ru.

Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству на бумажном носителе предоставляется по адресу государственного заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству не взимается.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1, Федеральное агентство по рыболовству, «22» июля 2013 г. 14 ч. 00 мин. (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12/8 стр. 1, Федеральное агентство по рыболовству, «29» июля 2013 года.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12/8 стр. 1, Федеральное агентство по рыболовству «12» августа 2013 года.

Приложение № 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 14 июня 2013 г. № 450

Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация по размещению на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - Конкурсная документация) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 г. № 722 "Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд".

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению

2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную в соответствии с приложением № 1 к Конкурсной документации, в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и государственный заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание работ в соответствии с приложением № 5 к Конкурсной документации;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

6) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Если заключение государственного контракта в соответствии с Конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий);

8) копии лицензий, зарегистрированных на участника размещения заказа:

- лицензии на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

- лицензии на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

- лицензии Федеральной службы безопасности Российской Федерации на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2.3. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

2.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.5. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.6. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в разделе 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем государственного заказчика в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель государственного заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.8. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель государственного заказчика, указанный в извещении, подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

2.10. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.11. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

2.12. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.13. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.14. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.15. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

3.1 Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению № 5 к Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой контракта, изложенных в техническом задании в приложении № 4 к Конкурсной документации.

3.2 Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Начальная (максимальная) цена контракта, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты работ

4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Для установления начальной (максимальной) цены государственного контракта используется метод аналогов в соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 21 июня 2011 г. № 619 «Об утверждении Временной методики определения начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заказчиком которых является Росрыболовство». В качестве источника для поиска информации о контрактах-аналогах использовался Единый реестр государственных и муниципальных (www.zakupki.gov.ru).

Параметры сравнения	Контракт-аналог 1	Контракт-аналог 2	Контракт-аналог 3	Средняя цена
Предмет контракта	Сопровождение программного обеспечения системы электронного документооборота "СЭД" и системы удаленного финансового документооборота "СУФД"	Выполнение работ по развитию системы электронного документооборота Ленинградской области (СЭД ЛО)	Выполнение работ в области информационных технологий по теме: «Модернизация государственной информационной системы Чувашской Республики «Система электронного документооборота органов власти Чувашской Республики»
Наименование организации, являющейся заказчиком работ	Управление Федерального казначейства по г. Москве	Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области	Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам
Способ размещения заказа	Открытый конкурс	Открытый конкурс	Открытый аукцион в электронной форме
Сроки исполнения контракта	Декабрь 2012 г.	Декабрь 2012 г.	Декабрь 2012 г.
Цена контракта-аналога (руб.)	3 915 000,00	5 650 000,00	2 562 500,00	4 042 500,00
Источники информации о контракте-аналоге № реестровой записи	www.zakupki.gov.ru № 0173100000612000042	www. zakupki.gov.ru № 0145200001712000076	www.zakupki.gov.ru № 0115200007112000034

Средняя цена контракта-аналога составляет 4 042 500 рублей. В расходах Росрыболовства на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству предусмотрена госзаказом сумма в размере 3 500 000 рублей, из чего можно сделать вывод, что начальная (максимальная) цена контракта может быть установлена в диапазоне 3 500 000 рублей.

4.2. Условия и сроки выполнения работ, указаны в приложении № 4 к Конкурсной документации.

4.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном контрактом.

4.4. Срок выполнения работ - не позднее 6 месяцев с даты заключения государственного контракта.

4.5. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

4.6. Место выполнения работ - Российская Федерация, 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1.

5. Порядок формирования цены государственного контракта

5.1. Цена государственного контракта включает в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.2. Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта.

5.3. Цена государственного контракта, предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число, прописанное словами.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками

6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.

7. Сведения о возможности государственного заказчика изменить цену государственного контракта

7.1. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

7.2. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственного контрактом объём работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объёма таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объёму таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подаётся участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением № 2 к Конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подаётся участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте http://wvvw.reestr-pki.rn).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением № 3 к Конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

- направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр.1;

- передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе - "19" июня 2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе - "22" июля 2013 г. в 14-00 (время московское).

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

8.6. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу государственного заказчика).

8.7. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется государственным заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или в форме электронного документа, государственный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Расходы на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.

10. Требования к участникам размещения заказа

В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

10.3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

10.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

10.5. Наличие у участника размещения заказа лицензии на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

10.6. Наличие у участника размещения заказа лицензии на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

10.7 Наличие у участника размещения заказа лицензии Федеральной службы безопасности Российской Федерации на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

11.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде или в форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в форме электронного документа, должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подается по адресу государственного заказчика.

В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

11.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

11.5. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются наименование открытого конкурса на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (на право заключения государственного контракта на выполнение опытно- конструкторской работы по модернизации системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2013 году) (регистрационный номер заявки)".

11.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с разделом 2 Конкурсной документации.

11.7. До последнего дня подачи заявок, установленного разделом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

11.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном разделом 8 Конкурсной документации.

11.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, и государственный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

11.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

11.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

11.14. В случае, если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются государственным заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта государственным заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации

12.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Государственный заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа государственному заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса государственный заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

12.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

13. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе

13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично "22" июля 2013 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское) Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили государственному заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители, желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

13.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.8. Указанный протокол размещается государственным заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

13.9. Государственный заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

13.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе

14.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 1-4 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 11 Закона о размещении заказов.

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается государственным заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных разделом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 1 - 4 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта.

14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

1. Цена государственного контракта - 45%;

2. Качество предлагаемых работ и квалификация участника размещения заказа - 45%;

3. Срок предоставления гарантии качества работ - 10%.

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 15 Конкурсной документации.

16.3. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга Si по каждой заявке в соответствии со следующей формулой:

*

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена контракта»;

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ и квалификация участника открытого конкурса»;

Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ.

Оценка заявок по критерию «Цена контракта»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена контракта» определяется следующим образом:

*,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена контракта»;

* - начальная (максимальная) цена государственного контракта;

* - предложение i-го Участника конкурса по цене государственного контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Оценка заявок по критерию «Качество работ и квалификация участника открытого конкурса».

Для определения рейтинга заявки по критерию «Качество работ и квалификация участника открытого конкурса» в Конкурсной документации устанавливаются следующие подкритерии:

№ п/п	Предмет оценки и перечень показателей по критерию «Качество работ и квалификация участника открытого конкурса»	Максимальное количество баллов *
1	Качество работ
1.1	Степень детализации и содержательной проработанности предложений участника размещения заказа по выполнению работ и оказанию услуг в соответствии с техническими требованиями, и их соответствия техническому заданию; методология выполнения работ и оказания услуг (оптимальность предлагаемой участником размещения заказа методологии и технологии выполнения работ и оказания услуг с точки зрения достижения наилучшего результата).
	- техническое предложение соответствует требованиям, установленным техническим заданием, но не раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения работ;	0
	- техническое предложение соответствует требованиям, установленным техническим заданием, частично раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения работ;	35
	- техническое предложение соответствует требованиям, установленным техническим заданием, полностью раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения работ, содержит календарный план с этапами и сроками выполнения работ, предложенный объем работ детально описан, даны конкретные предложения по использованию опыта участника по реализации аналогичных проектов, методология и технологии выполнения работ и оказания услуг, предлагаемые участником размещения заказа, оптимальны с точки зрения достижения наилучшего результата.	70
2	Квалификация и опыт участника открытого конкурса
2.1.	Квалификация участника конкурса     Участие в выполнении ОКР, НИОКР, технологических платформах, утвержденных Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям
	- Участник размещения заказа не участвовал в выполнении ОКР, НИОКР и участия в технологических платформах	0
	Участник размещения заказа имеет опыт выполнения ОКР, НИОКР	15
	- Участник размещения заказа участвовал в выполнении ОКР, НИОКР, участвует в технологических платформах «Национальная программная платформа» и «Освоение океана»	20
	Участник размещения заказа предоставляет копию документа, подтверждающего опыт выполнения ОКР, НИОКР, участие в технологических платформах, утвержденных Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям
2.2.	Опыт выполнения аналогичных работ
	Оценивается, исходя из количества договоров (контрактов) на разработку, внедрение, модификацию, сопровождение и/или расширение функциональности информационных систем, исполненных участником конкурса за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, по 1 баллу за реализованный проект, но не более 10 баллов.	10
	- отсутствие в комплекте заявки выполненных аналогичных работ	0
	Участник размещения заказа подтверждает наличие опыта выполнения аналогичных работ заверенными заявителем копиями первого и последнего листов договоров (контрактов) и актов сдачи-приемки выполненных работ.
	Итого: максимальная оценка	100

Оценка заявки по критерию оценки «Качество работ и квалификация участника открытого конкурса» производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

Копии документов, необходимых для оценки по данному критерию, должны быть скомпонованы согласно пунктам данной таблицы.

В случае отсутствия подтверждающих документов по соответствующим показателям по критерию «Качество работ и квалификация участника открытого конкурса» будет присваиваться ноль баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника открытого конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Показатель рейтинга, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника открытого конкурса» определяется по формуле:

Ci=Ci1+Ci2+...+Cik

где:

Ci- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cik- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое Единой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по критерию (показателю).

Оценка заявки по критерию оценки «Качество работ и квалификация участника открытого конкурса» производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ».

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества выполненных работ, на который участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации.

Единица измерения срока предоставления гарантии качества работ устанавливается в месяцах.

Минимальный срок предоставления гарантии качества работ (*) составляет - 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

Объем предоставления гарантии качества работ (предмет и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства) представлен в проекте государственного контракта.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» определяется по формуле:

*,

где:

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

* - минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации;

* - предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ.

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополнительной платы, кроме цены контракта.

16.4. Значение показателя * округляется с точностью до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

В соответствии с полученными оценками итогового рейтинга * государственный заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем *.

В случае, если в две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель * меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

16.5. Предложение участника конкурса в отношении условий исполнения контракта в соответствии с критериями подлежат оценке только в той части, которая обеспечена в соответствии с требованиями конкурсной документации.

16.6. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.

16.7. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации».

17. Требования обеспечения заявки на участие в конкурсе

17.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса и составляет 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

- в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.

17.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в конкурсе.

17.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия государственным заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления государственному заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе участнику размещения заказа, не допущенному к участию в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме участника размещения заказа, заявке которого присвоен второй номер;

- участнику размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким участником размещения заказа;

- победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

17.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случаях:

- уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта;

- уклонения участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения государственного контракта.

17.5. Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810900001001901

Лиц/сч. № 05951000760

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России

БИК 044501002

ИНН 7702679523

КПП 770201001

18. Требования обеспечения исполнения государственного контракта

18.1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30% (тридцати процентов) начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, и составляет 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. Победитель конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

18.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

Срок действия обеспечения исполнения Государственного контракта должен превышать срок действия Государственного контракта не менее, чем на один месяц.

18.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

18.4. В случае, если обеспечение исполнение государственного контракта предоставляется в виде залога денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810900001001901

Лиц/сч.№ 05951000760

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России

БИК 044501002

ИНН 7702679523

КПП 770201001

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

18.6. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

\19. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта

19.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником размещения заказа государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

19.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся, государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

19.3. Государственный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передаёт победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение № 6).

19.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

19.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

19.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

19.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

19.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

19.10. В случае просрочки исполнения государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

19.11. В случае просрочки исполнения подрядчиком, обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

19.12. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.

Приложение № 1
к Конкурсной документации

                                 ЗАЯВКА

                     на участие в открытом конкурсе

     1. Название открытого конкурса:

_________________________________________________________________________

     2.    Фирменное    наименование    (наименование),    сведения    об

организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридической,  почтовый

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

сведения о месте жительства (для  физического  лица),  номер  контактного

телефона _______________________________________________________________.

     3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет

_________________________________________________________________________

        (указать цену цифрами и прописью).

     4. Срок предоставлений гарантий качества выполнения работ __________

 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

     5.  Оценка  заявок  по  критерию  "Качество  работ  и   квалификация

участника открытого конкурса".

	Квалификация и опыт участника открытого конкурса	Количество*
1.	Квалификация участника конкурса     Участие в выполнении ОКР, НИОКР, технологических платформах, утвержденных Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям
2.	Опыт выполнения аналогичных работ наличие договоров (контрактов) на разработку, внедрение, модификацию, сопровождение и/или расширение функциональности информационных систем, исполненных участником конкурса за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

______________________________

* количество заполняется участником размещения заказа

     6. Настоящей  заявкой  (наименование  участника  размещения  заказа)

подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:

     6.1.  ликвидация  (наименование  участника  размещения    заказа) не

проводится  и  отсутствует  решение   арбитражного   суда   о   признании

(наименование  участника  размещения  заказа)  банкротом  и  об  открытии

конкурсного производства;

     6.2.  деятельность  (наименование  участника  размещения   заказа) в

порядке,    предусмотренном    Кодексом    Российской        Федерации об

административных правонарушениях, не приостановлена;

     6.3.  У  (наименование  участника  размещения  заказа)   отсутствует

задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам

в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные  внебюджетные   фонды за

прошедший  календарный  год,  размер  которой  превышает    двадцать пять

процентов балансовой стоимости активов участника  размещения  заказа,  по

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

     Либо

     6.3 (Наименование участника  размещения  заказа)  обжаловал  наличие

задолженности по платежам  в  (указать  вид  и  размер   задолженности) в

соответствии с законодательством Российской Федерации (указать  реквизиты

иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и

телефоны) и решение по такой жалобе на день подачи заявки  на   участие в

конкурсе не принято.

     7. Мы извещены о включении сведений о_______________________________

(наименование  участника  размещения  заказа)  в  Реестр недобросовестных

поставщиков в случае  нашего  уклонения  от  заключения  государственного

контракта.

     8. К заявке прилагаются следующие документы:

     1)____________________________________________.

     2)____________________________________________.

     3)____________________________________________.

  Подпись руководителя (уполномоченного лица)

  участника размещения заказа                       / ФИО / (подпись)

                                                 МП

Приложение № 2
к Конкурсной документации

Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, подаваемой в письменной форме

+-----------------------------------------------------------------------+

¦                               ЗАКАЗНОЕ                                ¦

¦                               --------                                ¦

¦                                                                       ¦

¦          НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14 ч. 00 мин. (время московское)            ¦

¦                          "22" июля 2013 г.                            ¦

¦                                                                       ¦

¦                Заявка на участие в открытом конкурсе                  ¦

¦                -------------------------------------                  ¦

¦                                                                       ¦

¦                                                                       ¦

¦ ____________________________________________________________________  ¦

¦                   (название открытого конкурса)                       ¦

¦                                                                       ¦

¦                                                                       ¦

¦ Куда: ______________________________________________________________  ¦

¦                                                                       ¦

¦ Кому: ______________________________________________________________  ¦

¦                                                                       ¦

+-----------------------------------------------------------------------+

Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт может быть вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение № 3
к Конкурсной документации

Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, подаваемой в форме электронного документа

+-----------------------------------------------------------------------+

¦                                                              ЗАКАЗНОЕ ¦

¦                                                              -------- ¦

¦ "В форме электронного документа"                                      ¦

¦                                                                       ¦

¦          НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14 ч. 00 мин. (время московское)            ¦

¦                          "22" июля 2013 г.                            ¦

¦                                                                       ¦

¦                Заявка на участие в открытом конкурсе                  ¦

¦                -------------------------------------                  ¦

¦                                                                       ¦

¦                                                                       ¦

¦ ____________________________________________________________________  ¦

¦                   (название открытого конкурса)                       ¦

¦                                                                       ¦

¦                                                                       ¦

¦ Куда: ______________________________________________________________  ¦

¦                                                                       ¦

¦ Кому: ______________________________________________________________  ¦

¦                                                                       ¦

+-----------------------------------------------------------------------+

Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт может быть вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение № 4
к Конкурсной документации
от “___”____________ 2013 г.
№ _____________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Основания

Основаниями для выполнения работ являются:

- Приказ Росрыболовства № 9 от 15 января 2013 г. «Об утверждении государственного заказа на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2013 году за счет федерального бюджета»;

- Поручение по п. 2 раздела 4 оперативного совещания у первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Е.И. Манылова от 5 марта 2013 г. № ИМ-21.

2. Цели

Основными целями выполнения работ являются:

- Развитие функциональности СЭД;

- Обеспечение интеграции СЭДО Минсельхоза России и СЭДО Росрыболовства;

- Обеспечение возможности создания более тесной интеграции с внутренним порталом на MS Sharepoint;

- Повышение производительности, обеспечение возможности балансировки нагрузки, средств кластеризации, разделения сервера приложений.

3. Задачи

Работы по модернизации платформы СЭД:

- Настройка сервера с установленной платформой Docsvision версии не ниже 4.5 и решением Административное делопроизводство версии не ниже 4.5;

- Создание процедур для переноса существующих данных с текущего сервера Docsvision 4.1 «Административное делопроизводство» на новый сервер с установленной платформой Docsvision версии не ниже 4.5 и решением Административное делопроизводство версии не ниже 4.5;

- Проведение переноса существующих данных с текущего сервера СЭД;

- Проведение функционального тестирования решения совместно с заказчиком;

- Устранение выявленных по результатам функционального тестирования недостатков;

- Настройка интеграции с МЭДО;

- Настройка автоматического распознавания входящей корреспонденции;

- Настройка возможности контекстного поиска документов по ключевым словам в базе данных текстовых или распознанных документов;

- Предоставление настроек доменной политики для установки новой версии клиентской части;

- Перенос недостающих актуальных данных из СЭД;

- Включение настроенного сервера СЭД с актуальными данными в работу.

Требования к выполнению работ

Основные сведения о программно-аппаратном комплексе СЭД

СЭД Агентства разработана на базе платформы DocsVision 4.1 и включает в себя серверные и клиентские компоненты. Технические характеристики и программное обеспечение серверов и рабочих станций, на которых функционирует СЭД, приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Программное обеспечение сервера и рабочих станций и их технические характеристики

Сервер СЭД
Технические характеристики	System Manufacturer: HP System Model: ProLiant DL380 G5 BIOS: Default System BIOS Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 @ 2.50GHz (8 CPUs), -2.5GHz Memory: 8190MB RAM Page File: 8403MB used, 12011MB available
Типовое программное обеспечение	Windows Server 2008 Russian Standart DocsVision 4.1.1640.0 MS Office 2007 Microsoft SQLServer 2008 RUS (64-бит)
Рабочие станции
Типовое программное обеспечение	ОС MS Windows XP IE 6.0 MS Office 2003-2007 Net framework 3.5

В настоящее время пользователями СЭД являются 203 сотрудника Агентства, которые участвуют в выполнении следующих основных автоматизированных процессов документооборота:

- Сканирование, регистрация входящей/исходящей/внутренней корреспонденции Агентства.

- Подготовка и исполнение резолюций до уровня конечных исполнителей.

- Постановка на контроль до уровня начальников управлений Агентства.

- Контроль исполнения резолюций до уровня управлений Агентства.

- Формирование данных о состоящих на контроле документах с разбивкой по управлениям, составлением сводных таблиц для руководства Агентства и управлений.

- Резервное копирование данных в СЭД.

- Формирование запросов и отчетов по документам, обрабатываемым в СЭД.

- Выполнение иных процессов в соответствии с функциональными характеристиками СЭД.

- Бизнес-процессы согласования конкурсной документации на НИР и государственные закупки. Обеспечение подлинности документации в процессе согласования средствами электронно-цифровой подписи (ЭП).

- Подсистема интеграции с МЭДО в соответствии со спецификаций ФСО.

Таблица 2

Требования к составу и срокам выполнения работ

Состав работ	Краткое описание состава работ	Сроки выполнения работ
Выработка технических решений	Создание частного технического задания, проработка технических решений и способов их реализации, с учетом установленных сроков	20 августа 2013 г.
Выделение и конфигурирование аппаратных средств	Комплекс работ, направленных на подготовку инфраструктуры для достижения заявленных целей	01 сентября 2013 г.
Установка и конфигурирование специального программного обеспечения		01 сентября 2013 г.
Установка и конфигурирование общего программного обеспечения		01 сентября 2013 г.
Организация шифрованного соединения	Настройка каналов связи с целью обеспечения обмена данными, исключающего несанкционированный доступ	01 сентября 2013 г.
Согласование программы и методики испытаний	Определение показателей, определяющих целевое состояние системы	30 сентября 2013 г.
Разработка интеграции исходящих писем	Доработка и модернизация программного обеспечения для обеспечения интеграционных процессов	30 сентября 2013 г.
Разработка интеграции поручений		30 сентября 2013 г.
Разработка интеграции остальных видов документов		30 сентября 2013 г.
Разработка и утверждение регламентов работы интегрированной системы	Разработка комплекса организационных мер и технических решений, обеспечивающих надлежащее функционирование системы. Разработка исполнителем подсистемы административного делопроизводства с учетом поставленных целей в соответствии с ЧТЗ	21 октября 2013 г.
Проведение предварительных испытаний	Осуществление испытаний согласно разработанной методике с целью выявления возможных отклонений от целевого состояния системы	21 октября 2013 г.
Доработка программного обеспечения	Устранение недостатков по результатам предварительных испытаний	21 октября 2013 г.
Проведение испытаний	Повторные испытания по результатам доработок	21 октября 2013 г.
Ввод в тестовую эксплуатацию	Передача системы в тестовую эксплуатацию	21 октября 2013 г.
Тестовая эксплуатация	Проведение тестовой эксплуатации	11 ноября 2013 г.
Доработка программного обеспечения	Оперативное устранение ошибок, выявленных в ходе тестовой эксплуатации	11 ноября 2013 г.
Приемка и ввод в эксплуатацию	Акт сдачи-приема выполненных работ	20 ноября 2013 г.

Требования к результатам выполняемых работ

Программный комплекс СЭД с установленным решением «Административное делопроизводство» должен обеспечивать работоспособность текущего функционала, а именно:

- Разработка исполнителем подсистемы административного делопроизводства с учетом поставленных целей как неотъемлемой части программного комплекса СЭД;

- Возможность открытия ранее созданных карточек документов, а также образов файлов;

- Сканирование и автоматическое распознавание документов при регистрации входящей/исходящей/внутренней корреспонденции;

- Подготовка и исполнение резолюций до уровня конечных исполнителей;

- Постановка на контроль до уровня начальников управлений Агентства;

- Контроль исполнения резолюций до уровня управлений Агентства;

- Формирование данных о состоящих на контроле документах с разбивкой по управлениям, составлением сводных таблиц для руководства Агентства и управлений;

- Формирование запросов и отчетов по документам, обрабатываемым в СЭД;

- Бизнес-процессы согласования. Возможность обеспечения подлинности в процессе согласования средствами электронно-цифровой подписи (ЭП);

- Интеграцию СЭДО Минсельхоза России и СЭДО Росрыболовства, обеспечивающую обмен следующими информационными потоками:

- Со стороны Минсельхоза:

- Исходящие письма Минсельхоза России в адрес Росрыболовства;

- Поручения, где Росрыболовство является исполнителем по резолюции Минсельхоза России;

- Внутренние документы Минсельхоза России, которые необходимо довести до Росрыболовства.

- Со стороны Росрыболовства:

- Исходящие письма Росрыболовства в адрес Минсельхоза России;

- Результаты исполнения поручений Минсельхоза России.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ

1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

2. Исполнитель должен гарантировать корректную работу Системы во время и после проведения работ при условии, что Заказчик будет выполнять рекомендации Исполнителя и технологической документации относительно функционирования и эксплуатации Системы.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется без взимания дополнительной платы. Взаимодействие Заказчика с Исполнителем в проблемных ситуациях может осуществляться по телефону, факсу или электронной почтой.

Приложение № 5
к Конкурсной документации
от “___”____________ 2013 г.
№ _____________________

Требования
к описанию выполнения работ участниками размещения заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству

Участник размещения заказа представляет описание выполнения работы по направлению «Информатизация, управление и мониторинг промысла» («Информатизация») по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Наименование работы - модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовства.

Участник размещения заказа указывает последовательность, основное содержание и сроки проведения работ.

Участник размещения заказа в произвольной форме по ниже перечисленным позициям представляет следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:

- Методология выполнения работ;

- Предложения в соответствии с Техническим заданием и предложения, представляемые в части ожидаемых результатов и выполнению работ и их соответствие Техническому заданию;

- Участие в технологических платформах, утвержденных Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям;

Наличие опыта выполнения аналогичных работ;

- Сроки выполнения работ, согласно Техническому заданию (Приложение № 4 к Конкурсной документации).

- Смету на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству, согласно Приложению № 3 к Государственному контракту (Приложение № 6 к Конкурсной документации).

- Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации будет производиться только при представлении подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов.

Примечания.

1. Описание услуг и работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2. Заявка и описание услуг и работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.

Приложение № 6
к Конкурсной документации

Проект

                        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

                              № __________

     на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме:

 «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с

    целью повышения функциональности и производительности» для нужд

                 Федерального агентства по рыболовству

г. Москва                                         “___”__________ 2013 г.

     Федеральное агентство  по  рыболовству,   именуемое   в   дальнейшем

«Заказчик» от имени Российской Федерации, в лице _______________________,

действующего на основании ______________________________ с одной стороны,

и ______________________________________________________________________,

 (полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для

                            физического лица)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице

________________________________________________________________________,

                  (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________, с другой стороны, признанное

________________________________________________________________________,

             (единственным участником / либо победителем)

открытого конкурса на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году

по направлению «Информатизация,   управление   и   мониторинг   промысла»

(«Информатизация»)   по   теме:    «Модернизация   системы   электронного

документооборота Росрыболовства  с целью повышения   функциональности   и

производительности» для нужд  Федерального   агентства   по   рыболовству

(Протокол ___________ заседания Единой комиссии Федерального агентства по

рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение  работ,

оказание услуг для государственных  нужд   путем   проведения   открытого

конкурса, открытого аукциона,  в   том   числе   открытого   аукциона   в

электронной форме, запроса котировок от “____”___________________ 2013 г.

№ _________), именуемые в  дальнейшем  «Стороны»,   заключили   настоящий

государственный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить опытно-конструкторские работы, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ в установленный срок настоящего Контракта.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом Контракта, определены в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), составляющем неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.3. Срок сдачи работ по Контракту, содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом (Приложение № 2 к Контракту), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта в соответствии со сметой (Приложение № 3 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составляет __________ (сумма прописью).

Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ.

2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится в соответствии с условиями Контракта (календарным планом и сметой).

2.4. Заказчик в течении 25 дней, после соответствующего обращения Исполнителя, авансирует работы по настоящему Контракту в размере 30% от общей стоимости Контракта.

2.5. Оплата по настоящему Контракту производится по завершению всех работ настоящего Контракта, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы с учетом ранее выплаченного аванса.

Исполнитель определяет стоимость работ и стоимость исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и указывает их в акте сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы.

2.6. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, стороны на основании Бюджетного кодекса РФ должны согласовать новые условия по цене на выполнение работ по Контракту и/или объему выполняемых/работ, а если необходимо и другие условия выполнения работ по Контракту в тринадцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с Контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Техническим заданием и в соответствии с требованиями государственных стандартов ГОСТ 28147-89; ГОСТ 34.601-90; ГОСТ 19.101-77; ГОСТ 19.201-78; ГОСТ 19.202-78; ГОСТ 19.301-79; ГОСТ 19.401-78; ГОСТ 19.402-78; ГОСТ 19.404-79; ГОСТ 19.502-78; ГОСТ 19.503-79; ГОСТ 19.504-79; ГОСТ 19.505-79; ГОСТ 2.118-73; ГОСТ 2.119-73; ГОСТ 2.120-73; ГОСТ Р 15.011-96.

3.2. Сдача и приемка результатов работ проводятся в сроки, установленные календарным планом (Приложение № 2 к Контракту). Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ направляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторской работы и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по ОКР о выполнении опытно-конструкторской работы по ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки, продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию, сведения о полученных результатах научно-технической деятельности), подтверждающую выполнение работ в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом, и являющуюся результатом работ.

3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной п. 3.2 настоящего Контракта, акт сдачи- приемки результатов опытно-конструкторской работы подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Контракта.

3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.

В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.

3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1.Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Контракту согласно техническому заданию и с надлежащим качеством в сроки, установленные в соответствии календарным планом (Приложение № 2 к Контракту).

4.1.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.

При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.

4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4.1.8. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

4.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.1.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.

4.1.11. Не заключать на время действия настоящего Контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Контракта, и использованию результатов этих работ.

4.1.12. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.1.13. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц (соисполнителей). При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.

4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

4.4.2. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему Контракту работ, а также процесс расходования Исполнителем полученных бюджетных средств без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае нарушения срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ, за каждый день просрочки.

5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% стоимости работ, в результатах которых выявлены недостатки.

5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ, установленных настоящим Контрактом, а также передачи результатов работ, Заказчик имеет право по решению суда или согласию сторон расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.

5.6. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

5.7. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.9. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего Контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.

5.10. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР

6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или) использованные при выполнении опытно-конструкторской работы по настоящему Контракту и/или этапов работ, подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Исполнителем при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации в лице Заказчика. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных при реализации Контракта объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий.

6.3. Исполнитель обязан:

6.3.1. Проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Календарному плану (Приложение № 2).

6.3.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику по формам, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2009 г. № 736 «Об утверждении форм учетных документов для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета», сведения о полученных при исполнении настоящего Контракта результатах научно-технической деятельности, способных к правовой охране или имеющих правовую охрану в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных или секрета производства (ноу-хау) по мере получения таких результатом, но не позднее 10 (десять) рабочих дней после подписания акта сдачи-приёмки работы.

6.4. Заказчик обязан:

6.4.1. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

6.4.2. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

6.4.3. Обеспечить за счет выделяемых ему средств федерального бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

6.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

6.6. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками (и/или третьими лицами) приобрести все права для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика. Затраты Исполнителя по выкупу прав для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика включены в стоимость работ по настоящему Контракту.

6.7. Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю.

6.8. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении опытно-конструкторской работы, осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по настоящему Контракту.

6.9. Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.

6.10. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Исполнителем по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки результатов опытно-конструкторской работы выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на все результаты выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту. Отсутствие в акте сдачи-приёмки результатов опытно-конструкторской работы отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ от Исполнителя к Заказчику.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.

В случае неизвещения или несвоевременного извещения другой стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Контракта.

7.3. В случае невозможности дальнейшего выполнения работ из-за обстоятельств непреодолимой силы Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем работ при соблюдении Исполнителем условий, указанных в п. 7.2.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему Контракту.

8.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

8.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.

8.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объём и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Государственному заказчику в виде ________ (представления безотзывной банковской гарантии/передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),) в размере обеспечения исполнения Контракта.

9.2 Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

9.4 Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.5 Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

10.2. Работы по настоящему Контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству.

10.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.6. Исполнитель обеспечивает представление в установленном порядке обязательного экземпляра отчета в федеральное государственное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (ЦИТиС) (123557, г. Москва, Пресненский Вал, 17) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (с изменениями от 27 декабря 2000 г., от 11 февраля 2002 г., от 26 марта 2008 г. № 28-ФЗ) и постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 279.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по “____”___________ 2013 г. включительно, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.

11.2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________	Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва Рождественский бульвар, д. 12/8 стр.1 ИНН 7702679523, КПП 770201001, л/с 03951000760 Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002

12. ПРИЛОЖЕНИЕ

12.1. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое задание на _______ листах (приложение № 1);

2) Календарный план на _______ листах (приложение № 2);

3) Смета на ________ листах (приложение № 3).

           Исполнитель:                            Заказчик:

________________________________        _________________________________

          (должность)                            (должность)

_________________________(Ф.И.О)        __________________________(Ф.И.О)

    М.П. (подпись)                             М.П. (подпись)

“____”______________ 2013 г.            “____”___________________2013 г.

_________________________________________________________________________

                                 (должность руководителя ответственного

                               структурного подразделения Росрыболовства)

                                      _______________________ (Ф.И.О.)

                                            (подпись)

Приложение № 1
к Государственному контракту

__________________________________

(краткое наименование организации)

№ ________________________

от “___”_____________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству

(Оформляется на основании Приложения № 4 к Конкурсной документации и заявки победителя открытого конкурса)

           Исполнитель:                            Заказчик:

________________________________        _________________________________

          (должность)                            (должность)

_________________________(Ф.И.О)        __________________________(Ф.И.О)

    М.П. (подпись)                             М.П. (подпись)

“____”______________ 2013 г.            “____”___________________2013 г.

_________________________________________________________________________

                                 (должность руководителя ответственного

                               структурного подразделения Росрыболовства)

                                      _______________________ (Ф.И.О.)

                                            (подпись)

Приложение № 2
к Государственному контракту

__________________________________

(краткое наименование организации)

№ ________________________

от “___”_____________ 2013 г.

Календарный план
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству

Состав работ	Краткое описание состава работ	Сроки выполнения работ
Выработка технических решений	Концептуальная проработка способов реализации поставленных задач	01 августа 2013 г.
Выделение и конфигурирование аппаратных средств	Комплекс работ, направленных на подготовку инфраструктуры для достижения заявленных целей	01 сентября 2013 г.
Установка и конфигурирование специального программного обеспечения		01 сентября 2013 г.
Установка и конфигурирование общего программного обеспечения		01 сентября 2013 г.
Организация шифрованного соединения	Настройка каналов связи с целью обеспечения обмена данными, исключающего несанкционированный доступ	01 сентября 2013 г.
Согласование программы и методики испытаний	Определение показателей, определяющих целевое состояние системы	30 сентября 2013 г.
Разработка интеграции исходящих писем	Доработка и модернизация программного обеспечения для обеспечения интеграционных процессов	30 сентября 2013 г.
Разработка интеграции поручений		30 сентября 2013 г.
Разработка интеграции остальных видов документов		30 сентября 2013 г.
Разработка и утверждение регламентов работы интегрированной системы	Разработка комплекса организационно- технических мер, обеспечивающих надлежащее функционирование системы	21 октября 2013 г.
Проведение предварительных испытаний	Осуществление испытаний согласно разработанной методике с целью выявления возможных отклонений от целевого состояния системы	21 октября 2013 г.
Доработка программного обеспечения	Устранение недостатков по результатам предварительных испытаний	21 октября 2013 г.
Проведение испытаний	Повторные испытания по результатам доработок	21 октября 2013 г.
Ввод в тестовую эксплуатацию	Передача системы в тестовую эксплуатацию	21 октября 2013 г.
Тестовая эксплуатация	Проведение тестовой эксплуатации	11 ноября 2013 г.
Доработка программного обеспечения	Оперативное устранение ошибок, выявленных в ходе тестовой эксплуатации	11 ноября 2013 г.
Приемка и ввод в эксплуатацию	Акт сдачи-приема выполненных работ	20 ноября 2013 г.

           Исполнитель:                            Заказчик:

________________________________        _________________________________

          (должность)                            (должность)

_________________________(Ф.И.О)        __________________________(Ф.И.О)

    М.П. (подпись)                             М.П. (подпись)

“____”______________ 2013 г.            “____”___________________2013 г.

_________________________________________________________________________

                                 (должность руководителя ответственного

                               структурного подразделения Росрыболовства)

                                      _______________________ (Ф.И.О.)

                                            (подпись)

Приложение № 3
к Государственному контракту

__________________________________

(краткое наименование организации)

№ ________________________

от “___”_____________ 2013 г.

СМЕТА*
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме: «Модернизация системы электронного документооборота Росрыболовства с целью повышения функциональности и производительности» для нужд Федерального агентства по рыболовству

№	Наименование статей расходов	Всего (руб.)	Сумма (руб.)
1	Материалы
2	Фонд оплаты труда (ФОТ)
3	Отчисления на социальные нужды
4	Прочие прямые расходы
5	Накладные расходы
6	ИТОГО: себестоимость
7	Прибыль (рентабельность %)
8	Сторонние организации
9	ВСЕГО: контрактная цена

           Исполнитель:                            Заказчик:

________________________________        _________________________________

          (должность)                            (должность)

_________________________(Ф.И.О)        __________________________(Ф.И.О)

    М.П. (подпись)                             М.П. (подпись)

“____”______________ 2013 г.            “____”___________________2013 г.

_________________________________________________________________________

                                 (должность руководителя ответственного

                               структурного подразделения Росрыболовства)

                                      _______________________ (Ф.И.О.)

                                            (подпись)

______________________________

* Смета заполняется в соответствии с предложениями победителями открытого конкурса, изложенными в описании выполнения работ.