Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федерального агентства по рыболовству от 11 апреля 2013 г. № 260 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 11 апреля 2013 г. № 260 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству"

14 мая 2013

С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке.

5. Административному управлению (О.В. Баранник) совместно с Управлением науки и образования (К.В. Бандурин) и Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2013 год.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.А. Крайний

Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 11 апреля 2013 г. № 260

Извещение
о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1

Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Авдеев Борис Николаевич).

4. Предмет контракта - выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

5. Место выполнения работ - Заказчик не устанавливает требований к месту выполнения работ.

6. Объем выполняемых работ - Техническое задание на выполнение работ приведено в Приложении 4, являющемся неотъемлемой частью Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта:

Название темы	Сроки выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
"Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству"	Не менее 30 и не более 50 дней с момента заключения контракта	5 000 000

Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству не взимается.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12/8 стр. 1, Федеральное агентство по рыболовству, 15 мая 2013 года 14 ч. 00 мин. (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 20 мая 2013 года.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12/8 стр. 1, Федеральное агентство по рыболовству 24 мая 2013 года.

Приложение № 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 11 апреля 2013 г. № 260

Конкурсная документация
на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Общие положения.

1.1. Настоящая конкурсная документация по размещению заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" (далее - Конкурсная документация) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 "Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд".

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению.

2.1. Участник размещения заказа подает заявку, оформленную в соответствии с приложением № 1 к Конкурсной документации, на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание работ в соответствии с приложением № 5 к Конкурсной документации;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Если заключение контракта в соответствии с Конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-Ф3 "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для обществ с ограниченной ответственностью);

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-Ф3 "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-Ф3 "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий);

7) копию платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

8) копия лицензии, зарегистрированной на участника размещения заказа:

- Лицензия ФСБ России на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств.

2.3. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

2.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.5. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.6. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в разделе 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем заказчика в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.8. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

2.10. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.11. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

2.12. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.13. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.14. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.15. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

2.16. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого лота.

2.17. В случае подачи участником размещения заказа заявок на участие в открытом конкурсе по нескольким лотам, по каждому лоту готовится отдельный пакет документов.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ.

3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению № 5 к Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой контракта, изложенных в техническом задании в приложении № 4 к Конкурсной документации.

3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Начальная (максимальная) цена контракта, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты работ.

4.1. Начальная (максимальная) цена контракта:

Название темы	Сроки выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
"Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству"	Не менее 30 и не более 50 дней с момента заключения контракта	5 000 000

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта сформирована выборка из трех контрактов, предмет которых является аналогом предмета контракта, для которого рассчитывается начальная (максимальная) цена.

В качестве источников для поиска информации о контрактах-аналогах использовались:

- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд (www.zakupki.gov.ru), официальные сайты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

- реестр государственных контрактов Российской Федерации (http://reestrgk.roskazna.ru), реестры государственных и муниципальных контрактов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В качестве источников информации о цене контракта-аналога используются цены контрактов, заключенных по итогам размещения заказа.

Типовая форма для расчета начальной (максимальной) цены контракта методом аналогов

Параметры сравнения	Контракт-аналог 1	Контракт-аналог 2	Контракт-аналог 3
Предмет контракта	Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы межведомственного электронного взаимодействия в Тюменской области	Выполнение работ по разработке электронных сервисов информационного обмена Федерального агентства железнодорожного транспорта с другими федеральными органами исполнительной власти в рамках межведомственного взаимодействия	Сопровождение и развитие автоматизированной системы предоставления государственных услуг и межведомственного электронного взаимодействия Федеральной службы по финансовым рынкам
Наименование организации, являющейся заказчиком работ	Департамент информатизации Тюменской области	Федеральное агентство железнодорожного транспорта	Федеральная служба по финансовым рынкам
Способ размещения заказа	Открытый аукцион в электронной форме	Открытый конкурс	Открытый аукцион в электронной форме
Сроки исполнения контракта	27.01.2012 - декабрь 2012	18.06.2012 - декабрь 2012 г.	01.06.2012 - декабрь 2012 г.
Наименование организации, являющейся исполнителем работ	Общество с ограниченной ответственностью "Систематика"	Закрытое акционерное общество "КСК технологии"	Общество с ограниченной ответственностью "Шафл"
Цена контракта-аналога, руб.	6 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00
Источники информации о контракте-аналоге	www.zakupki.gov.ru номер заказа: 0167200003411005557	www.zakupki.gov.ru номер заказа: 0173100008912000007	www.zakupki.gov.ru номер заказа: 0173100011012000014
Номер сведений о Контракте	01672000038 12 000005	01731000089 12 000040	01731000110 12 000024

Средняя цена контракта-аналога составляет 5 166 666 руб. В расходах Росрыболовства по теме "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" предусмотрена госзаказом сумма в размере 5 000 000 рублей, из чего сделан вывод, что начальная (максимальная) цена контракта может быть установлена в диапазоне 5 000 000 рублей.

4.2. Условия и сроки выполнения работ указаны в приложении № 4 к Конкурсной документации.

4.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ предусмотрены контрактом.

4.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

4.5. Место выполнения работ - Государственный заказчик не устанавливает требований к месту выполнения работ.

5. Порядок формирования цены контракта.

5.1. Цена контракта включает в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.2. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

5.3. Цена контракта, предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число, прописанное словами.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями.

6.1. При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.

7. Сведения о возможности заказчика изменить цену контракта.

7.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

7.2. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением № 2 к Конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением № 3 к Конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

- направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1;

- передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе - 15 апреля 2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 15 мая 2013 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское).

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

8.6. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика).

8.7. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или в форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Расходы на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением контракта.

10. Требования к участникам размещения заказа.

В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

10.3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

10.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

10.5. Наличие лицензии, определенной подпунктом 8 пункта 2.2. раздела 2 настоящей Конкурсной документации.

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

11.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:

Участник размещения заказа подает в письменном виде или в форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в форме электронного документа, должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подается по адресу заказчика.

В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

11.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

11.5. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения контракта на выполнение в 2013 году опытно-конструкторских работ по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству (регистрационный номер заявки)".

11.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с разделом 2 Конкурсной документации.

11.7. До последнего дня подачи заявок, установленного разделом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

11.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном разделом 8 Конкурсной документации.

11.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

11.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

11.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации.

12.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

12.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

13. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8 стр. 1, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 15 мая 2013 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское) Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители, желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

13.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.8. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

13.9. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе.

14.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 1-4 пункта 1 и подпункта 2 пункта 2 статьи 11 Закона о размещении заказов.

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредоставления определенных разделом 2 Конкурсной документации документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах на выполнение, которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 1 и подпункта 2 пункта 2 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

1) цена контракта со значимостью - 35%;

2) качество работ и квалификация участника открытого конкурса со значимостью - 45%;

3) срок выполнения работ со значимостью - 2 0%.

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 15 Конкурсной документации.

16.3. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга Si по каждой заявке в соответствии со следующей формулой:

где:

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 1 "цена контракта";

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 2 "качество работ и квалификация участника открытого конкурса";

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 3 "срок выполнения работ".

1. Оценка по критерию 1 "Цена государственного контракта" определяется следующим образом.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта", определяется по формуле:

где:

* - начальная (максимальная) цена государственного контракта, установленная в конкурсной документации;

* - цена государственного контракта, предложенная i-м участником

2. Оценка по критерию 2 "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" определяется следующим образом.

Содержание критерия "качество работ и квалификация участника открытого конкурса", в том числе его показатели, определяется в Конкурсной документации в соответствии с частью 4.1 статьи 28 Закона о размещении заказов: деловая репутация участника, наличие у участника конкурса опыта выполнения работ, наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в Конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" в Конкурсной документации устанавливаются:

№ п/п	Предмет оценки и перечень показателей по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса"	Максимальное количество баллов
1	Качество работ
1.1.	Степень детализации и содержательной проработанности предложений участника размещения заказа по выполнению работ и оказанию услуг в соответствии с Техническими требованиями (описании выполняемых работ и оказываемых услуг), предложений участника размещения заказа в части ожидаемых результатов выполнения работ и оказания услуг и их соответствия Техническому заданию; методология выполнения работ и оказания услуг (оптимальность предлагаемой участником размещения заказа методологии и технологии выполнения работ и оказания услуг с точки зрения достижения наилучшего результата.
	- техническое предложение соответствует требованиям, установленным техническим заданием, но не раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения работ;	0
	- техническое предложение соответствует требованиям, установленным техническим заданием, частично раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения работ;	30
	- техническое предложение соответствует требованиям, установленным техническим заданием, полностью раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения работ, содержит календарный план с этапами и сроками выполнения работ, предложенный объем работ детально описан и будет превышать определенный в техническом задании, конкретные предложения по использованию опыта участника по реализации аналогичных проектов, методология и технологии выполнения работ и оказания услуг, предлагаемые участником размещения заказа оптимальны с точки зрения достижения наилучшего результата.	60
1.2.	Ожидаемые преимущества ОКР:
	- работы будут выполнены в объеме, предлагаемом заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией	0
	- работы будут выполнены в большем объеме, по сравнению с предлагаемым заказчиком в соответствии с конкурсной документацией	5
2	Квалификация и опыт участника открытого конкурса
2.1.	Наличие у участника опыта разработки программного обеспечения в области предоставления государственных услуг в электронном виде и межведомственного взаимодействия в федеральных и региональных органах исполнительной власти (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов, заверенной заявителем копией акта выполненных работ и заверенными заявителем копиями Технических заданий) за последние 5 лет.
	- Нет опыта	0
	- Есть опыт - по 1 баллу за каждую работу, но не выше 10 баллов.	10
2.2.	Наличие у участника положительных отзывов от федеральных и региональных органов исполнительной власти по разработке программного обеспечения в области предоставления государственных услуг в электронном виде и межведомственного взаимодействия (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов, заверенной заявителем копией акта выполненных работ и заверенной заявителем копией отзыва) за последние 5 лет.
	- отсутствие	0
	- наличие - по 1 баллу за каждую работу, но не выше 10 баллов.	10
2.3.	Наличие у участника опыта выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки программного обеспечения по предоставлению государственных услуг в электронном виде и межведомственному взаимодействию за последние 5 лет (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов и заверенной заявителем копией акта выполненных работ).
	- отсутствие	0
	- наличие - по 1 баллу за работу, но не выше 10 баллов.	10
2.4.	Способ выполнения настоящей ОКР:
	- с привлечением соисполнителей	0
	- без привлечения соисполнителей	5
	Итого - максимальная оценка	100

Оценка заявки по подкритериям 2.1, 2.2 и 2.3 критерия оценки "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

Копии документов, необходимых для оценки по данному критерию, должны быть скомпонованы согласно пунктам данной таблицы.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Показатель рейтинга, присуждаемый i-й заявке по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" определяется по формуле:

где:

* - рейтинг, присуждаемый i-о заявке по указанному критерию;

* - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое Единой комиссией i-о заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия подтверждающих документов по соответствующим показателям (пункты 2.1, 2.2 и 2.3) по критерию "Качество работ и квалификация участника открытого конкурса" будет присваиваться ноль баллов.

Оценка по критерию 3 "срок выполнения работы" определяется следующим образом.

Оценивается срок выполнения работы, предусмотренной в пункте 5 Технического задания.

Единица измерения: календарные дни.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "Срок выполнения работы", определяется по формуле:

* ,

где:

* - максимальный срок выполнения работ (не более 50 дней) по сроку (периоду) соответственно, в днях;

* - минимальный срок выполнения работ (не менее 30 дней) по сроку (периоду) в единицах измерения срока (периода) (количество дней) с даты заключения государственного (муниципального) контракта;

* - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку (периоду) выполнения работ с даты заключения государственного контракта, в днях.

При оценке заявок лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию "сроки выполнения работы" признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работы.

16.4. Значение показателя * округляется с точностью до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. В соответствие с полученными оценками итогового рейтинга * государственный заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем *.

В случае, если две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель * меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

16.5. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.

16.6. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации".

17. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса контракта.

17.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником размещения заказа заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта.

17.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

17.3. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение № 6).

17.4. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

17.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

17.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения контракта.

17.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.8. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта.

17.9. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

17.10. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

18. Требования обеспечения заявки на участие в конкурсе.

18.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса и составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

- документом, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.

18.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в конкурсе.

18.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе участнику размещения заказа, не допущенному к участию в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме участника размещения заказа, заявке которого присвоен второй номер;

- участнику размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с победителем открытого конкурса или с таким участником размещения заказа;

- победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним контракта;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

18.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случаях:

- уклонения победителя конкурса от заключения контракта;

- уклонения участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения контракта.

18.5. Банковские реквизиты заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:

Федеральное агентство по рыболовству

ИНН 7702679523

л/с 05951000760

Межрегиональное операционное управление

Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России

р/с 40302810900000001901

КПП 770201001

БИК 044501002

19. Требования обеспечения исполнения контракта.

19.1 Обеспечение исполнения контракта на участие в конкурсе устанавливается в размере 30% (тридцати процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса и составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Победитель конкурса до заключения контракта по своему усмотрению предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию или передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта.

19.2. Способ обеспечения исполнения обязательств контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается контракт, самостоятельно.

19.3. Срок действия обеспечения исполнения государственного контракта должен превышать срок действия государственного контракта не менее чем на 1 месяц.

19.4. В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенное в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

19.5. В случае если обеспечение исполнение контракта предоставляется в виде залога денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

Банковские реквизиты заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств контракта:

Федеральное агентство по рыболовству

ИНН 7702679523

л/с 05951000760

Межрегиональное операционное управление

Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России

р/с 40302810900000001901

КПП 770201001

БИК 044501002.

19.6. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта, а также об исполнителях, с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Приложение № 1
к Конкурсной документации

Заявка
на участие в открытом конкурсе

1. Название открытого конкурса

_________________________________________________________________________

2. Фирменное наименование (наименование), сведения об

организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридической, почтовый

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного

телефона

_________________________________________________________________________

3. Предлагаемая цена контракта составляет

_________________________________________________________________________

(указать цену цифрами и прописью).

4. Предлагаемый срок выполнения работ

_________________________________________________________________________

5. Оценка заявок по критерию "Качество работ и квалификация

участника открытого конкурса".

	Квалификация и опыт участника открытого конкурса	Информация участника размещения заказа*
1.	Опыт выполнения аналогичных работ
	Наличие у участника опыта разработки программного обеспечения в области предоставления государственных услуг в электронном виде и межведомственного взаимодействия в федеральных и региональных органах исполнительной власти за последние 5 лет.
2.	Опыт выполнения аналогичных работ Наличие у участника положительных отзывов от федеральных и региональных органов исполнительной власти по разработке программного обеспечения в области предоставления государственных услуг в электронном виде и межведомственного взаимодействия за последние 5 лет.
3.	Опыт выполнения аналогичных работ Наличие у участника опыта выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки программного обеспечения по предоставлению государственных услуг в электронном виде и межведомственному взаимодействию за последние 5 лет.
4.	Способ выполнения настоящей ОКР** С привлечением или без привлечения соисполнителя

______________________________

* количество заполняется участником размещения заказа

** указывается способ выполнения работ

6. Настоящей заявкой (наименование участника размещения заказа) подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:

6.1. ликвидация (наименование участника размещения заказа) не проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании (наименование участника размещения заказа) банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.2. деятельность (наименование участника размещения заказа) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена;

6.3. У (наименование участника размещения заказа) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Либо

(Наименование участника размещения заказа) обжаловал наличие задолженности по платежам в (указать вид и размер задолженности) в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и телефоны) и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.

7. Мы извещены о включении сведений о (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения контракта.

8. К заявке прилагаются следующие документы:

1) __________________________________________________

2) __________________________________________________

3) __________________________________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

участника размещения заказа / ФИО / (подпись)

МП

Приложение № 2
к Конкурсной документации

Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме

____________________________________________________________________

| |

| ЗАКАЗНОЕ |

| -------- |

| |

| НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14 ч. 00 мин. 15 мая 2013 г. (время московское) |

| |

| Заявка на участие в открытом конкурсе |

| ------------------------------------- |

| |

| __________________________________________________________________ |

| (название открытого конкурса) |

| |

| Куда: __________________________________________________ |

| |

| Кому: __________________________________________________ |

|____________________________________________________________________|

Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт может быть вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение № 3
к Конкурсной документации

Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа

____________________________________________________________________

| |

| ЗАКАЗНОЕ |

| -------- |

| |

| "В форме электронного документа" |

| |

| НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14 ч. 00 мин. 15 мая 2013 г. (время московское) |

| |

| Заявка на участие в открытом конкурсе |

| ------------------------------------- |

| |

| __________________________________________________________________ |

| (название открытого конкурса) |

| |

| Куда: __________________________________________________ |

| |

| Кому: __________________________________________________ |

|____________________________________________________________________|

Внимание!

Приложение № 4
к Конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству"

1. Основания для выполнения работ

В течение 2011-2012 гг. в ходе выполнения ряда ОКР в Федеральном агентстве по рыболовству внедрена и функционирует Система исполнения услуг (далее - СИУ или Система). Система является ИС Росрыболовства в рамках электронного правительства РФ. Система:

- подключена к СМЭВ;

- обеспечивает межведомственное взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти;

- исполняет услуги в электронном виде;

- интегрирована с ЕПГУ;

- интегрирована с другими системами Росрыболовства;

- внедрена как в центральном аппарате Росрыболовства, так и в его территориальных управлениях.

Система разработана на свободном программном обеспечении в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2299-р, в частности:

- операционная система - Linux;

- сервер портала - Liferay;

- сервер приложений - Sun Glassfish;

- СУБД - PostgreSQL;

- LDAP - Open LDAD;

- редактор форм - CKEditor;

- генератор маршрутов - JBPM;

- контент-менеджер - Alfresco;

- поисковая система - Solr;

- шина - ServiceMix.

2. Цели и задачи работы

2.1. Целями опытно-конструкторских работ (далее - ОКР) являются:

1. Обеспечение Росрыболовства, включая территориальные управления, сведениями, предоставляемыми субъектами РФ:

- Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства;

2. Обеспечение возможности использования общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО).

3. Обеспечение возможности проверки в пространстве доверия Минкомсвязи России юридической значимости документов, подписанных электронной подписью.

4. Обеспечение сбора сведений и подготовка аналитических справок об оказанных услугах (электронных и неэлектронных) и о межведомственном взаимодействии при их оказании.

5. Методическая поддержка пользователей ЦА Росрыболовства и территориальных управлений при оказании услуг в электронном виде и межведомственном взаимодействии.

2.2. Для достижения указанных целей ОКР в рамках проекта должны быть выполнены следующие задачи:

1. Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ:

- Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства

2. Разработка в Системе исполнения услуг модуля - справочник ОКТМО.

3. Разработка сервис-клиента по проверке сертификата электронной подписи и методики проверки электронной подписи принятых из СМЭВ документов.

4. Разработка в СИУ аналитического блока и реестра оказанных ЦА Росрыболовства и Территориальными управлениями услуг (электронных и неэлектронных) и межведомственного взаимодействия при их оказании;

5. Консультационная поддержка пользователей ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений при оказании услуг в электронном виде и межведомственном взаимодействии.

3. Требования к составу работ

3.1. Этап 1. Разработка ЧТЗ на разработку модуля получения сведений Субъектов РФ и развитие Системы исполнения услуг

Включает:

3.1.1. Требования на разработку в СИУ модуля получения сведений субъектов РФ. Включает:

- разработку требований на создание 2 веб-сервисов получения сведений субъектов РФ:

- Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства;

- Копия договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, разработку требований по автоматической адресации 2 веб-сервисов получения сведений субъектов РФ на каждый электронный сервис из 83 субъектов в зависимости от выбранного оператором СИУ региона и кода ОКТМО, а также адресацию на соответствующий универсальный для регионов электронный сервис Ростелекома;

- разработку требований к электронным формам СИУ ввода запроса и отображения ответа;

- разработку требований на интеграцию веб-сервиса с электронными формами СИУ;

- разработку матрицы прав доступа к сервису-клиенту пользователей ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений;

- разработку требований на тиражирование маршрутов в территориальных управлениях.

3.1.2. Требования на разработку в СИУ справочника ОКТМО. Включает:

- разработку требований на создание справочника ОКТМО;

- разработку требований на создание модуля обновления справочника ОКТМО на основании эталонного справочника ОКТМО, определенного Минкомсвязи;

- разработку требований на интеграцию модуля ОКТМО с другими модулями СИУ.

3.1.3. Требования на реализацию сервиса-клиента по проверке сертификата электронной подписи в едином пространстве доверия Минкомсвязи России. Включает:

- выбор на портале smev.gosuslugi.ru и анализ электронного сервиса по проверке сертификата электронной подписи;

- разработку требований на создание веб-сервиса получения информации по проверке сертификата электронной подписи;

- разработку требований к электронным формам СИУ ввода запроса и отображения ответа;

- разработку требований на интеграцию веб-сервиса с электронными формами СИУ;

- разработку требований к методике и вебинару проверки юридической значимости принятых из СМЭВ документов, и их размещению в модуле общих сведений о СИУ;

- разработку матрицы прав доступа к сервису-клиенту пользователей ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений.

3.1.4. Требования на реализацию в СИУ аналитического блока и реестра оказанных Росрыболовством (электронных и неэлектронных) услуг и межведомственного взаимодействия при их предоставлении.

Включает:

- обоснование и состав анализируемых параметров, табличный и графический вид представления;

- перечень входных данных;

- перечень выходных данных;

- графическое описание маршрутов автоматизируемых процессов;

- интерфейсы отображения информации на каждом этапе выполнения процесса;

- графическая схема отображения процесса для пользователя;

- интерфейсы фильтров и описание полей;

- требования к использованию электронной подписи;

- требования к регламенту ввода информации БВУ и ОВР;

- сценарий использования;

- разработку матрицы прав доступа пользователей ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений.

3.2. Этап 2. Разработка модуля получения сведений Субъектов РФ и развитие Системы исполнения услуг

Включает:

3.2.1. Разработку в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ:

- Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства

3.2.2. Разработку справочника ОКТМО с подсистемами интеграции с другими модулями СИУ и эталонным справочником ОКТМО.

3.2.3. Разработку сервис-клиента по проверке сертификата ЭП.

3.2.4. Разработку инструкции по использованию ЭП при исполнении госуслуг в электронном виде в СИУ.

3.2.5. Разработку инструкции по проверке статуса сертификата электронной подписи предоставленных заявителем файлов.

3.2.6. Разработку в СИУ аналитического блока и реестра оказанных ЦА Росрыболовства и Территориальными управлениями услуг (электронных и неэлектронных) и межведомственного взаимодействия при их оказании.

3.2.7. Разработку Руководства по исполнению государственных услуг Росрыболовства в СИУ.

3.2.8. Тестирование по запросам субъектов РФ, поступившим до момента окончания Контракта, о тестировании электронных сервисов регионального уровня субъектов РФ, предоставляющих сведения Росрыболовству (Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства и Копия договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) с использованием Типового решения межведомственного взаимодействия (далее - ТРМВ).

3.3. Этап 3.

Опытная эксплуатация Опытная эксплуатация должна производиться ЦА Росрыболовства с 8-ю пилотными субъектами РФ, определенными Минкомсвязи России.

4. Требования к защите информации

Для сохранности информации в Системе должны быть предусмотрены специальные средства сопровождения ее приложений, которые обеспечивают:

- резервное копирование приложений;

- резервное копирование данных;

- восстановление приложений и данных из резервных копий. В Системе должно быть обеспечено использование электронной подписи.

5. Сроки выполнения работ

№ этапа	Состав работ	Сроки выполнения работ	Объем работ
1.	Этап 1. Разработка ЧТЗ на разработку модуля получения сведений Субъектов РФ и развитие Системы исполнения услуг Включает: 1. Требования на разработку в СИУ модуля получения сведений субъектов РФ. Включает: - разработку требований на создание 2 веб-сервисов получения сведений субъектов РФ: - Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства; - Копия договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, - разработку требований по автоматической адресации 2 веб-сервисов получения сведений субъектов РФ на каждый электронный сервис из 83 субъектов в зависимости от выбранного оператором СИУ региона и кода ОКТМО, а также адресацию на соответствующий универсальный для регионов электронный сервис Ростелекома; - разработку требований к электронным формам СИУ ввода запроса и отображения ответа; - разработку требований на интеграцию веб-сервиса с электронными формами СИУ; - разработку матрицы прав доступа к сервису-клиенту пользователей ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений; - разработку требований на тиражирование маршрутов в территориальных управлениях. 2. Требования на разработку в СИУ справочника ОКТМО. Включает: - разработку требований на создание справочника ОКТМО; - разработку требований на создание модуля обновления справочника ОКТМО на основании эталонного справочника ОКТМО, определенного Минкомсвязи; - разработку требований на интеграцию модуля ОКТМО с другими модулями СИУ. 3. Требования на реализацию сервиса-клиента по проверке сертификата электронной подписи в едином пространстве доверия Минкомсвязи. Включает: - выбор на портале smev.gosuslugi.ru и анализ электронного сервиса по проверке сертификата электронной подписи; - разработку требований на создание веб-сервиса получения информации по проверке сертификата электронной подписи; - разработку требований к электронным формам СИУ ввода запроса и отображения ответа; - разработку требований на интеграцию веб-сервиса с электронными формами СИУ; и их размещению в модуле общих сведений о СИУ; - разработку матрицы прав доступа к сервису-клиенту пользователей ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений. 4. Требования на реализацию в СИУ аналитического блока и реестра оказанных Росрыболовством (электронных и неэлектронных) услуг и межведомственного взаимодействия при их предоставлении. Включает: - обоснование и состав анализируемых параметров, табличный и графический вид представления; - перечень входных данных; - перечень выходных данных; - графическое описание маршрутов автоматизируемых процессов; - интерфейсы отображения информации на каждом этапе выполнения процесса; - графическая схема отображения процесса для пользователя; - интерфейсы фильтров и описание полей; - требования к использованию электронной подписи; - требования к регламенту ввода информации БВУ и ОВР; - сценарий использования; - разработку матрицы прав доступа пользователей ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений.	Минимальный срок реализации - 5 дней с момента заключения государственного контракта. Максимальный срок реализации -10 дней с момента заключения государственного контракта.	15% от общего объема
2.	Этап 2. Разработка модуля получения сведений Субъектов РФ и развитие Системы исполнения услуг Включает: 1. Разработку в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ: - Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства - Копия договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб. 2. Разработку справочника ОКТМО с подсистемами интеграции с другими модулями СИУ и эталонным справочником ОКТМО. 3. Разработку сервис-клиента по проверке сертификата ЭП. 4. Разработку инструкции по использованию ЭП при исполнении госуслуг в электронном виде в СИУ. 5. Разработку инструкции по проверке статуса сертификата электронной подписи предоставленных заявителем файлов. 6. Разработку в СИУ аналитического блока и реестра оказанных ЦА Росрыболовства и Территориальными управлениями услуг (электронных и неэлектронных) и межведомственного взаимодействия при их оказании. 7. Разработку Руководства по исполнению государственных услуг Росрыболовства в СИУ. 8. Тестирование по запросам субъектов РФ, поступившим до момента окончания Контракта, о тестировании электронных сервисов регионального уровня субъектов РФ, предоставляющих сведения Росрыболовству (Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства и Копия договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) с использованием Типового решения межведомственного взаимодействия (далее - ТРМВ).	Минимальный срок реализации - 20 дней с момента заключения государственного контракта. Максимальный срок реализации - 45 дней с момента заключения государственного контракта.	75 % от общего объема
3.	Этап 3. Опытная эксплуатация	Минимальный срок реализации - 25 дней с момента заключения государственного контракта. Максимальный срок реализации - 50 дней с момента заключения государственного контракта.	10% от общего объема

6. Поставки и отчетные материалы

1. Модуль получения сведений Субъектов РФ, модуль - справочник ОКТМО и доработанную Систему исполнения услуг, установленные на Аппаратных средствах Заказчика и в электронном виде.

В бумажном и электронном виде следующие материалы:

2. ЧТЗ на разработку модуля получения сведений Субъектов РФ и развитие Системы исполнения услуг;

3. Руководство пользователя при интеграции СИУ;

4. Инструкция по использованию ЭП при исполнении государственных Услуг в электронном виде в СИУ;

5. Инструкция по проверке статуса сертификата электронной подписи предоставленных заявителем файлов;

6. Руководство по исполнению государственных услуг Росрыболовства в СИУ;

7. Программа и методика испытаний;

8. Протокол испытаний;

9. Акты сдачи-приемки;

10. Отчет по ОКР.

Оформление и предъявление Заказчику результатов работ должно быть выполнено в соответствии с требованиями стандартов на автоматизированные системы: ГОСТ 7.32-1001; 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; 34.602-89; РД 50-34.698-90.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца и далее по тексту допущена опечатка. Вместо "ГОСТ 7.32-1001" имеется в виду "ГОСТ 7.32-2001"

7. Гарантийные обязательства

Исполнитель представляет заказчику перечень гарантий, обеспечивающих бесперебойную качественную работу автоматизированной системы. Срок предоставления исполнителем гарантий качества на результаты выполненной работы составляет не менее 1 года с даты подписания акта сдачи-приемки работ. Кроме того:

1. Доработка в течение 2013 г. маршрутов и электронных форм предоставляемых в электронном виде услуг ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений в соответствии с измененными в течение 2013 г. Административными регламентами;

2. Тестирование по запросам субъектов РФ, поступившим в период с момента окончания Контракта до 31 декабря 2013 г., о тестировании электронных сервисов регионального уровня субъектов РФ, предоставляющих сведения Росрыболовству (Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства и Копия договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) с использованием Типового решения межведомственного взаимодействия (далее - ТРМВ);

3. Переустановка программного обеспечения на новые аппаратные средства;

4. Восстановление из бэкапа Приложений и данных;

5. Консультирование в течение 2013 г. пользователей ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений при оказании услуг в электронном виде и межведомственном взаимодействии.

8. Ожидаемые результаты выполнения работ

1. Разработанный в Системе исполнения услуг модуль получения сведений Субъектов РФ, обеспечивающий Росрыболовство сведениями, предоставляемыми субъектами РФ:

a. - Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства

b. - Копия договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб.

2. Разработанный в Системе исполнений услуг справочник ОКТМО.

3. Доработанная Система исполнения услуг, обеспечивающая центральному аппарату и территориальным органам Федерального агентства по рыболовству:

- возможность проверки ЭП в пространстве доверия Минкомсвязи;

- сбор сведений и подготовку аналитических справок об оказанных услугах (электронных и неэлектронных) и о межведомственном взаимодействии при их оказании.

Приложение № 5
к Конкурсной документации

Требования
к описанию участниками размещения заказа на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству"

Участник размещения заказа должен представить описание опытно-конструкторских работ по следующей форме:

1. Наименование работы.

2. Краткая справка-аннотация работы (представляется краткое описание объекта разработки, раскрывается сущность работы, механизмы и порядок выполнения ОКР).

2.1. Ожидаемые результаты работы (указываются результаты выполнения работ, их объем, возможность представления дополнительной информации в дополнение к указанной в техническом задании).

3. Этапы работы (указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются) по следующей форме:

№ п/п	Наименование работ (этапов работ) Основное содержание работ (этапов работ)	Дата начала этапа	Дата окончания этапа	Цена государственного контракта (тыс. руб.)	Результаты работ. Документы, подтверждающие выполнение работ (этапов работ)

4. Финансово-экономическое обоснование работы:

4.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями.

4.2. Необходимость приобретения материалов.

4.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг.

4.4. Смета затрат согласно форме:

№	Наименование статей расходов	Всего (руб.)	Сумма этапа (руб.)
№	Наименование статей расходов	Всего (руб.)	I этап	II этап
1	Материалы
2	Фонд оплаты труда (ФОТ, детализировать до сотрудника)
3	Отчисление на социальные нужды
4	Прочие прямые расходы
5	Накладные расходы
6	ИТОГО: себестоимость
7	Прибыль (рентабельность
8	Сторонние организации (наименование, сумма)
9	ВСЕГО: контрактная цена

5. Обоснование возможности выполнения условий открытого конкурса.

5.1. Квалификация участника размещения заказа или исполнителей, являющихся непосредственными исполнителями данной работы:

5.1.1. Качество и полнота представляемого участником описания ОКР.

5.1.2. Ожидаемые преимущества ОКР

5.1.3. Наличие у участника опыта разработки программного обеспечения в области предоставления государственных услуг в электронном виде и межведомственного взаимодействия в федеральных и региональных органах исполнительной власти (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов и заверенной заявителем копией акта выполненных работ и заверенными заявителем Техническими заданиями) за последние 5 лет.

5.1.4. Наличие у участника положительных отзывов от федеральных и региональных органов исполнительной власти по разработке программного обеспечения в области предоставления государственных услуг в электронном виде и межведомственного взаимодействия (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов и заверенной заявителем копией акта выложенных работ) за последние 5 лет.

5.1.5. Наличие у участника опыта выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки программного обеспечения по предоставлению государственных услуг в электронном виде и межведомственному взаимодействию за последние 5 лет (подтверждается заверенными заявителем копиями первого и последнего листов государственных контрактов и заверенной заявителем копией акта выполненных работ).

5.1.6. Способ выполнения работ.

5.2. Обоснование необходимости привлечения организации-соисполнителя.

5.2.2. Сведения об организации-соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail).

5.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями-соисполнителями.

5.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в выполнении аналогичных работ.

5.2.5. Стоимость выполнения работ организации-соисполнителя.

5.3. Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы.

5.3.1. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуального предпринимателя (фамилия, имя и отчество, фактический адрес, телефон, e-mail).

5.3.2. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.).

Приложение № 6
к Конкурсной документации

Проект

Государственный контракт
№ ____________
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству"

г. Москва "____"_____________ 20____ г.

Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство),

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя (заместителя

руководителя) __________________________________________________________,

Ф.И.О.

действующего на основании Положения, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 444, или

(доверенности) с одной стороны,

_________________________________________________________________________

(полное наименование для юридического лица (сокращенное наименование),

фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице

_________________________________________________________________________

(для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;

физическим лицом не заполняется)

действующего на основании

_________________________________________________________________________

(для юридических лиц - Устав, доверенность; для физических лиц -

паспорт и (или) свидетельство о регистрации, доверенность; для

индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации в едином

государственном реестре индивидуальных предпринимателей)

признанное _______________________________________________ открытого

(единственным участником / либо победителем)

конкурса на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по

направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла"

("Информатизация") по теме "Разработка в Системе исполнения услуг

модуля получения сведений Субъектов РФ. Сопровождение и развитие

Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата

и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству"

(основанием для заключения государственного контракта является

протокол _________ заседания Единой комиссии Федерального агентства по

рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения

открытого конкурса, открытого аукциона, в том числе открытого аукциона

в электронной форме, запроса котировок от "__"________ 20__ г. N ______),

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в

дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт

(далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторские работы в соответствии с требованиями и условиями Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить результат выполнения опытно-конструкторских работ.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом Контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.3. Срок сдачи работ по Контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта в соответствии со сметой затрат (Приложение 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составляет_________________________________________ (сумма прописью).

Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ.

2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ (этапа работ) Исполнитель определяет стоимость работ (этапа работ) и указывает их в акте сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ (этапа работ).

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с Контрактом, определены техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Техническим заданием и в соответствии с требованиями стандартов на автоматизированные системы ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; ГОСТ 34.602-89; РД 50-34.698-90.

3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет о выполнении опытно-конструкторской работы) согласно ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.601-90; ГОСТ 34.602-89; РД 50-34.698-90.

3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной п. 3.2 настоящего Контракта, акт сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Контракта.

3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.

В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.

3.7. В срок не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Контракту согласно техническому заданию и в сроки, установленные календарным планом надлежащего качества.

4.1.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.4. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему Контракту третьих лиц (соисполнителей).

4.1.5. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.

При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.

4.1.6. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

4.1.7. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.

4.1.8. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

4.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.1.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.

4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые" с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-дневный срок письменно известить Заказчика.

4.2. Исполнитель имеет право:

Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.

4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

4.4.2. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему государственному контракту работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.4.3. Запрашивать у Исполнителя расшифровки статей сметы затрат, (Приложение № 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа работ), за каждый день просрочки.

5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 2 0% стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим Контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по решению суда или согласию сторон расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Контракту, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего Контракта.

5.6. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

5.7. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.9. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего Контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.

5.10. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

6. Исключительные права на результаты ОКР

6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, полученные и (или) использованные при выполнении опытно-конструкторских работ по настоящему Контракту и/или этапов работ, подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Исполнителем при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации в лице Заказчика. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Исполнитель обязан:

6.3.1. В случае, если выполнение опытно-конструкторской работы требует проведения патентных исследований, проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования".

6.3.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику по формам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. № 736 "Об утверждении форм учетных документов для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета", сведения о полученных при исполнении настоящего Государственного контракта результатах научно-технической деятельности, способных к правовой охране или имеющих правовую охрану в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных или секрета производства (ноу-хау) по мере получения таких результатов, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки работы.

6.4. Заказчик обязан:

6.4.1. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

6.4.2. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

6.4.3. Обеспечить за счет выделяемых ему средств федерального бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

6.5. Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

6.6. Заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками (и/или третьими лицами) приобрести все права для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика. Затраты Исполнителя по выкупу прав для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика включены в стоимость работ по настоящему Контракту.

6.7. Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю.

6.8. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении опытно-конструкторской работы (этапов работы), осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по настоящему Контракту.

6.9. Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.

6.10. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Исполнителем по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на все результаты выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту. Отсутствие в акте сдачи-приемки результатов опытно-конструкторских работ отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ от Исполнителя к Заказчику.

7. Обстоятельство непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.

В случае неизвещения или несвоевременного извещения другой Стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Контракта.

7.3. В случае невозможности дальнейшего выполнения работ из-за обстоятельств непреодолимой силы Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем работ при соблюдении Исполнителем условий, указанных в п. 7.2.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде (представления безотзывной банковской гарантии или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта).

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

8.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Исполнитель обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

8.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

8.4. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.

9. Условия конфиденциальности

9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему Контракту.

9.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

9.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.

9.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.

9.5. Исполнитель обеспечивает предоставление в установленном порядке обязательного экземпляра отчета в федеральное государственное научное учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (ЦИТиС) (123557, г. Москва, Пресненский Вал, 17) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (с изменениями от 27 декабря 2000 г., от 11 февраля 2002 г., от 26 марта 2008 г. № 28-ФЗ) и постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 279.

10. Прочие условия

10.1. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

10.2. Работы по настоящему Контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству.

10.3. Срок выполнения работ по настоящему Контракту - __ дней с момента заключения Контракта (срок указывается согласно заявке победителя конкурса).

10.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

10.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11. Гарантийные обязательства

11.1. Исполнитель представляет Заказчику перечень гарантий, обеспечивающих бесперебойную качественную работу автоматизированной системы. Срок предоставления исполнителем гарантий качества на результаты выполненной работы составляет не менее 1 (Одного) года с даты подписания акта сдачи приемки работ этапа государственного контракта.

12. Срок действия Контракта и юридические адреса Сторон

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по "____"______________ 2013 г. включительно. По истечении срока действия настоящего Контракта обязательство по оплате со стороны Заказчика прекращается.

12.2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчика:

107996, г. Москва, Рождественский бул. 12/8 стр. 1,

ИНН 7702679523

л/с 03951000760

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России

р/с 40105810700000001901

КПП 770201001

БИК 044501002

Исполнителя:

_______________________________

13. Приложение

13.1. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое задание на _______ листах (приложение № 1)

2) Календарный план на __________ листах (приложение № 2)

3) Смета затрат на _______ листах (приложение № 3).

Исполнитель: Заказчик:

_________________________ Руководитель (заместитель

(Должность, сокращенное руководителя) Федерального

наименование организации) агентства по рыболовству

__________________(Ф.И.О.) __________________(Ф.И.О.)

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

"__"________ 20__ г. "__"________ 20__ г.

___________________________

(должность руководителя

ответственного структурного

подразделения

Росрыболовства)

__________________(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение N 1

к Контракту

__________________________________

(краткое наименование организации)

N ______________________

от "__"_________ 2013 г.

Техническое задание
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству"

1. Основания для выполнения работ

Система:

- подключена к СМЭВ;

- обеспечивает межведомственное взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти;

- исполняет услуги в электронном виде;

- интегрирована с ЕПГУ;

- интегрирована с другими системами Росрыболовства;

- внедрена как в центральном аппарате Росрыболовства, так и в его территориальных управлениях.

операционная система - Linux;

сервер портала - Liferay;

сервер приложений - Sun Glassfish;

СУБД - PostgreSQL;

LDAP - Open LDAD;

редактор форм - CKEditor;

генератор маршрутов - JBPM;

контент-менеджер - Alfresco;

поисковая система - Solr;

шина - ServiceMix.

2. Цели и задачи работы

2.1. Целями опытно-конструкторских работ (далее - ОКР) являются:

- Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства;

2.2. Для достижения указанных целей ОКР в рамках проекта должны быть выполнены следующие задачи:

1. Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ:

- Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства

2. Разработка в Системе исполнения услуг модуля - справочник ОКТМО.

3. Требования к составу работ

3.1. Этап 1. Разработка ЧТЗ на разработку модуля получения сведений Субъектов РФ и развитие Системы исполнения услуг Включает:

3.1.1. Требования на разработку в СИУ модуля получения сведений субъектов РФ.

Включает:

- разработку требований на создание 2 веб-сервисов получения сведений субъектов РФ:

- Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства;

- разработку требований по автоматической адресации 2 веб-сервисов получения сведений субъектов РФ на каждый электронный сервис из 83 субъектов в зависимости от выбранного оператором СИУ региона и кода ОКТМО, а также адресацию на соответствующий универсальный для регионов электронный сервис Ростелекома;

- разработку требований к электронным формам СИУ ввода запроса и отображения ответа;

- разработку требований на интеграцию веб-сервиса с электронными формами СИУ;

- разработку требований на тиражирование маршрутов в территориальных управлениях.

3.1.2. Требования на разработку в СИУ справочника ОКТМО. Включает:

- разработку требований на создание справочника ОКТМО;

- разработку требований на интеграцию модуля ОКТМО с другими модулями СИУ.

- выбор на портале smev.gosuslugi.ru и анализ электронного сервиса по проверке сертификата электронной подписи;

- разработку требований к электронным формам СИУ ввода запроса и отображения ответа;

- разработку требований на интеграцию веб-сервиса с электронными формами СИУ;

3.1.4. Требования на реализацию в СИУ аналитического блока и Реестра оказанных Росрыболовством (электронных и неэлектронных) услуг и межведомственного взаимодействия при их предоставлении.

Включает:

- обоснование и состав анализируемых параметров, табличный и графический вид представления;

- перечень входных данных;

- перечень выходных данных;

- графическое описание маршрутов автоматизируемых процессов;

- интерфейсы отображения информации на каждом этапе выполнения процесса;

- графическая схема отображения процесса для пользователя;

- интерфейсы фильтров и описание полей;

- требования к использованию электронной подписи;

- требования к регламенту ввода информации БВУ и ОВР;

- сценарий использования;

- разработку матрицы прав доступа пользователей ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений.

3.2. Этап 2. Разработка модуля получения сведений Субъектов РФ и развитие Системы исполнения услуг

Включает:

3.2.1. Разработку в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ:

- Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства

3.2.3. Разработку сервис-клиента по проверке сертификата ЭП.

3.2.4. Разработку инструкции по использованию ЭП при исполнении госуслуг в электронном виде в СИУ.

3.2.7. Разработку Руководства по исполнению государственных услуг Росрыболовства в СИУ.

3.3. Этап 3. Опытная эксплуатация

Опытная эксплуатация должна производиться ЦА Росрыболовства с 8-ю пилотными субъектами РФ, определенными Минкомсвязи России.

4. Требования к защите информации

- резервное копирование приложений;

- резервное копирование данных;

- восстановление приложений и данных из резервных копий.

В Системе должно быть обеспечено использование электронной подписи.

5. Сроки выполнения работ

№ этапа	Состав работ	Сроки выполнения работ	Объем работ
1.	Этап 1. Разработка ЧТЗ на разработку модуля получения сведений Субъектов РФ и развитие Системы исполнения услуг Включает: 1. Требования на разработку в СИУ модуля получения сведений субъектов РФ. Включает: - разработку требований на создание 2 веб-сервисов получения сведений субъектов РФ: - Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства; - Копия договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, - разработку требований по автоматической адресации 2 веб-сервисов получения сведений субъектов РФ на каждый электронный сервис из 83 субъектов в зависимости от выбранного оператором СИУ региона и кода ОКТМО, а также адресацию на соответствующий универсальный для регионов электронный сервис Ростелекома; - разработку требований к электронным формам СИУ ввода запроса и отображения ответа; - разработку требований на интеграцию веб-сервиса с электронными формами СИУ; - разработку матрицы прав доступа к сервису-клиенту пользователей ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений; - разработку требований на тиражирование маршрутов в территориальных управлениях. 2. Требования на разработку в СИУ справочника ОКТМО. Включает: - разработку требований на создание справочника ОКТМО; - разработку требований на создание модуля обновления справочника ОКТМО на основании эталонного справочника ОКТМО, определенного Минкомсвязи; - разработку требований на интеграцию модуля ОКТМО с другими модулями СИУ. 3. Требования на реализацию сервиса-клиента по проверке сертификата электронной подписи в едином пространстве доверия Минкомсвязи. Включает: - выбор на портале smev.gosuslugi.ru и анализ электронного сервиса по проверке сертификата электронной подписи; - разработку требований на создание веб-сервиса получения информации по проверке сертификата электронной подписи; - разработку требований к электронным формам СИУ ввода запроса и отображения ответа; - разработку требований на интеграцию веб-сервиса с электронными формами СИУ; и их размещению в модуле общих сведений о СИУ; - разработку матрицы прав доступа к сервису-клиенту пользователей ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений. 4. Требования на реализацию в СИУ аналитического блока и реестра оказанных Росрыболовством (электронных и неэлектронных) услуг и межведомственного взаимодействия при их предоставлении. Включает: - обоснование и состав анализируемых параметров, табличный и графический вид представления; - перечень входных данных; - перечень выходных данных; - графическое описание маршрутов автоматизируемых процессов; - интерфейсы отображения информации на каждом этапе выполнения процесса; - графическая схема отображения процесса для пользователя; - интерфейсы фильтров и описание полей; - требования к использованию электронной подписи; - требования к регламенту ввода информации БВУ и ОВР; - сценарий использования; - разработку матрицы прав доступа пользователей ЦА Росрыболовства и Территориальных управлений.	Минимальный срок реализации - 5 дней с момента заключения государственного контракта. Максимальный срок реализации - 10 дней с момента заключения государственного контракта.	15% от общего объема
2 .	Этап 2. Разработка модуля получения сведений Субъектов РФ и развитие Системы исполнения услуг Включает: 1. Разработку в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ: - Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства - Копия договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб. 2. Разработку справочника ОКТМО с подсистемами интеграции с другими модулями СИУ и эталонным справочником ОКТМО. 3. Разработку сервис-клиента по проверке сертификата ЭП. 4. Разработку инструкции по использованию ЭП при исполнении госуслуг в электронном виде в СИУ. 5. Разработку инструкции по проверке статуса сертификата электронной подписи предоставленных заявителем файлов. 6. Разработку в СИУ аналитического блока и реестра оказанных ЦА Росрыболовства и Территориальными управлениями услуг (электронных и неэлектронных) и межведомственного взаимодействия при их оказании. 7. Разработку Руководства по исполнению государственных услуг Росрыболовства в СИУ. 8. Тестирование по запросам субъектов РФ, поступившим до момента окончания Контракта, о тестировании электронных сервисов регионального уровня субъектов РФ, предоставляющих сведения Росрыболовству (Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства и Копия договора о закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) с использованием Типового решения межведомственного взаимодействия (далее - ТРМВ).	Минимальный срок реализации - 20 дней с момента заключения государственного контракта. Максимальный срок реализации -45 дней с момента заключения государственного контракта.	75% от общего объема
3.	Этап 3. Опытная эксплуатация	Минимальный срок реализации - 25 дней с момента заключения государственного контракта. Максимальный срок реализации - 50 дней с момента заключения государственного контракта.	10% от общего объема

6. Поставки и отчетные материалы

1. Модуль получения сведений Субъектов РФ, модуль - справочник ОКТМО и доработанную Систему исполнения услуг, установленные на аппаратных средствах Заказчика и в электронном виде.

В бумажном и электронном виде следующие материалы:

2. ЧТЗ на разработку модуля получения сведений Субъектов РФ и развитие Системы исполнения услуг;

3. Руководство пользователя при интеграции СИУ;

4. Инструкция по использованию ЭП при исполнении госуслуг в электронном виде в СИУ;

5. Инструкция по проверке статуса сертификата электронной подписи предоставленных заявителем файлов;

6. Руководство по исполнению государственных услуг Росрыболовства в СИУ;

7. Программа и методика испытаний;

8. Протокол испытаний;

9. Акты сдачи-приемки;

10. Отчет по ОКР.

7. Гарантийные обязательства

3. Переустановка программного обеспечения на новые аппаратные средства;

4. Восстановление из бэкапа Приложений и данных;

8. Ожидаемые результаты выполнения работ

a. - Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства

2. Разработанный в Системе исполнений услуг справочник ОКТМО.

3. Доработанная Система исполнения услуг, обеспечивающая центральному аппарату и территориальным органам Федерального агентства по рыболовству

- возможность проверки ЭП в пространстве доверия Минкомсвязи;

Исполнитель: Заказчик:

_________________________ Руководитель (заместитель

(Должность, сокращенное руководителя) Федерального

наименование организации) агентства по рыболовству

__________________(Ф.И.О.) __________________(Ф.И.О.)

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

"__"________ 20__ г. "__"________ 20__ г.

___________________________

(должность руководителя

ответственного структурного

подразделения

Росрыболовства)

__________________(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение N 2

к Контракту

__________________________________

(краткое наименование организации)

N ______________________

от "__"_________ 2013 г.

Календарный план
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 году по теме "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству"

Контрактная цена руб.
№ п/ п	Наименование работ (этапов работ)	Дата начала этапа	Дата окончания этапа	Цена по контракту (руб.)	Результаты работ (этапов работ)
1				0,00
2				0,00

	Итого:			0,00

Исполнитель: Заказчик:

_________________________ Руководитель (заместитель

(Должность, сокращенное руководителя) Федерального

наименование организации) агентства по рыболовству

__________________(Ф.И.О.) __________________(Ф.И.О.)

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

"__"________ 20__ г. "__"________ 20__ г.

___________________________

(должность руководителя

ответственного структурного

подразделения

Росрыболовства)

__________________(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение N 3

к Контракту

__________________________________

(краткое наименование организации)

N ______________________

от "__"_________ 2013 г.

Смета затрат
на выполнение опытно-конструкторских работ в 2013 по теме "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству"

№	Наименование статей расходов	Всего (руб.)	Сумма этапа (руб.)
№	Наименование статей расходов	Всего (руб.)	I этап	II этап
1	Материалы
2	Фонд оплаты труда (ФОТ, детализировать до сотрудника)
3	Отчисление на социальные нужды
4	Прочие прямые расходы
5	Накладные расходы
6	ИТОГО: себестоимость
7	Прибыль (рентабельность %)
8	Сторонние организации (наименование, сумма)
9	ВСЕГО: контрактная цена

Исполнитель: Заказчик:

_________________________ Руководитель (заместитель

(Должность, сокращенное руководителя) Федерального

наименование организации) агентства по рыболовству

__________________(Ф.И.О.) __________________(Ф.И.О.)

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

"__"________ 20__ г. "__"________ 20__ г.

___________________________

(должность руководителя

ответственного структурного

подразделения

Росрыболовства)

__________________(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 7
к Конкурсной документации

Финансово-экономическое обоснование (расчет цены контракта на выполнение НИР сметно-нормативным методом)
к запланированному бюджету на выполнение в 2013 году научно-исследовательской работы по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла"
("Информатизация")
по теме
"Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Используемые сокращения

ФАР - Федеральное агентство по рыболовству.

2. Затраты на персонал

2.1. Требуемый персонал

Перечень персонала, участвующего в проекте по выполнению научно-исследовательской работы по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству", представлен в таблице 1.

В расчетах учтена общая длительность работ в размере 9 календарных месяцев с учетом проектной загрузки.

Таблица 1 - Персонал проекта по выполнению научно-исследовательской работы по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству"

Требуемый специалист	Основные выполняемые функции	Единица измерения	Коэффициент проектной загрузки	Затраты времени (чел/мес)
Руководитель проекта	Определение технологии разработки. Определение общей методологии выполнения работ. Конструирование модулей на верхнем уровне	1 чел.*мес.	0,10	0,90
Руководитель проекта	Планирование работ. Управление командой проекта. Взаимодействие с Заказчиком, управление ожиданиями, управление рисками, организация сдачи работ	1 чел.*мес.	0,10	0,90
Бизнес-аналитик	Анализ Административных регламентов и технологических карт межведомственного взаимодействия. Анализ процессов взаимодействия с внешними организациями и внутри Росрыболовства. А также с территориальными управлениями Росрыболовства. Анализ нормативно-правовых актов. Анализ ошибок с точки зрения соответствия НПА.	1 чел.*мес.	0,20	1,80
Системный аналитик	Анализ состава и состояния информационных систем Росрыболовства и территориальных управлений Росрыболовства. Анализ способов взаимодействия и управления. Разработка модулей на среднем уровне с учетом общей архитектуры, разработка интерфейсов и способов взаимодействия с системой. Разработка ЧТЗ на доработку. Анализ работоспособности Системы с точки зрения соответствия Системы Частному техническому заданию.	1 чел.*мес.	0,40	3,60
Архитектор	Разработка (доработка) архитектуры Системы. Контроль изменений Системы на непротиворечивость заданной архитектуре. Анализ работоспособности Системы с точки зрения верности архитектуры решения.	1 чел.*мес.	0,20	1,80
Системный администратор	Разворачивание в офисе разработчика среды разработки, Системы Заказчика и копии окружения Системы Заказчика. Разворачивание эмуляторов внешней среды Системы. Поставка обновлений Системы заказчику. Выполнение настроек в офисе Заказчика.	1 чел.*мес.	0,20	1,80
Ведущий разработчик	Участие в разработке ЧТЗ в части проведения необходимых исследований. Разработка наиболее сложных модулей и процедур. Поиск ошибок в коде при обнаружении ошибок на этапе тестирования или эксплуатации.	1 чел.*мес.	1,00	9,00
Разработчик	Разработка модулей и процедур. Поиск ошибок в собственном коде.	1 чел.*мес.	1,00	9,00
Инженер по внедрению	Настройка пользовательских прав. Консультирование пользователей. Подготовка отчетов. Оформление замечаний к работе системы.	1 чел.*мес.	0,60	5,40
Старший инженер	Оперативная поддержка работоспособности Системы.	1 чел.*мес.	0,40	3,60
Тестировщик	Разработка программы и методики испытаний. Разработка тест-кейсов. Тестирование отдельных модулей и Системы в целом. Выходное тестирование версий системы.	1 чел.*мес.	0,4	3,60
Технический писатель	Оформление аналитических отчетов и ЧТЗ. Доработка технической и эксплуатационной документации. Разработка презентационных материалов.	1 чел.*мес.	0,20	1,80
ИТОГО:				43,20

2.2. Структура затрат

2.2.1. Метод расчета затрат

В расчете затрат использованы следующие нормативные показатели, согласно рекомендациям Временной методики определения начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заказчиком которых выступает Росрыболовство, согласно приказу № 619 от 21/06/2011 года.

Себестоимость определяется как сумма всех затрат (расходов) и включающих в себя:

- затраты на оплату труда специалистов, непосредственно занятых в выполнении ОКР (фонд оплаты труда);

- отчисления на социальные нужды;

- затраты на приобретение материалов и оборудования для проведения ОКР;

- прочие прямые расходы, в том числе затраты на подготовку специальной научно-технической информации, проведение патентных исследований, научно-технических конкурсов и экспертиз, на услуги всех видов связи и на командирование исполнителей, непосредственно занятых в проведении ОКР, в пределах норм, установленных законодательством Российской Федерации;

- накладные расходы (общепроизводственные расходы по содержанию и обслуживанию основного и вспомогательного производства научной организации, управленческие и общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с научно-производственным процессом, а также расходы вспомогательных хозяйств и опытных (экспериментальных) производств, не состоящих на самостоятельном балансе, оплату услуг которых прямо отнести к расходам на исполнение конкретного государственного контракта на выполнение ОКР не представляется возможным).

Расчет фонда оплаты труда осуществляется на основе укрупненных показателей затрат рабочего времени (трудоемкости) на выполнение объема работ, предусмотренных техническим заданием, и единицы стоимости рабочего времени определенной категории специалистов, привлекаемых для выполнения ОКР.

Расчет общих затрат на оплату труда специалистов, непосредственно занятых в выполнении ОКР, осуществляется по следующей формуле:

где:

* - трудоемкость j-го вида работ (чел./мес.);

* - стоимость рабочего времени определенной категории специалистов на выполнение j-го вида работ (руб./мес.);

N - количество работ (задач), предусмотренных техническим заданием.

Трудоемкость работ и стоимость рабочего времени определяются куратором, исходя из конкретных особенностей предмета государственного контракта на выполнение ОКР.

Размер отчислений на социальные нужды определяется куратором на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Накладные расходы рассчитываются на основе составления примерной сметы накладных расходов, которая прилагается к расчету сметной стоимости контракта.

При этом предельная величина накладных расходов может составлять:

- до 250 процентов от фонда оплаты труда - для опытно-конструкторских работ (в зависимости от сложности и трудоемкости, изготовления и испытания опытных образцов) и технологических работ;

- до 150 процентов от фонда оплаты труда - для научно-исследовательских работ.

Прочие прямые расходы не могут превышать 10 процентов фонда оплаты труда.

Прибыль рассчитывается на основе нормативной рентабельности (в процентах к себестоимости), устанавливаемой куратором самостоятельно экспертным путем, исходя из конкретных особенностей предмета контракта, но не свыше 15 процентов от себестоимости ОКР.

2.2.2. Структура затрат

2.2.2.1. Затраты на оплату труда

ФОТ каждого специалиста рассчитывается относительного базового * по формуле:

где:

* - фонд оплаты труда 1 специалиста в месяц;

* - базовый ФОТ;

К - коэффициент, связанный с квалификацией персонала, трудоемкостью выполняемой работы и средней ценой для данной категории персонала на рынке труда.

Базовый ФОТ *1 чел.*мес. принимается равным 55 000 рублей.

Заработная плата персонала проекта с коэффициентом отдельных специалистов приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Заработная плата персонала проекта в 2013 гг.

№ п/п	Должности исполнителей	Повышающий (понижающий) коэффициент, К	Средняя заработная плата за 1 чел./мес. с учетом повышающего (понижающего) коэффициента К
1	Научный руководитель	1,5696	86328,00
2	Руководитель проекта	1,491	82000,00
3	Бизнес-аналитик	1,345	74000,00
4	Системный аналитик	1,309	72000,00
5	Архитектор	1,309	72000,00
6	Системный администратор	1,164	64000,00
7	Ведущий разработчик	1,273	70000,00
8	Разработчик	1,182	65000,00
9	Инженер по внедрению	1,091	60000,00
10	Старший инженер	1,0	55000,00
11	Тестировщик	0,909	50000,00
12	Технический писатель	0,818	45000,00

Стоимость персонала проекта приведена в таблице 3.

Таблица 3 - Стоимость персонала проекта в 2013 году

№ п/п	Должности исполнителей	Коэффициент проектной загрузки	Затраты времени (чел./ мес.)	Средняя заработная плата за 1 чел./мес. с учетом повышающего (понижающего) коэффициента К	Сумма основной заработной платы, рублей
1	Научный руководитель	0,10	0,90	86328,00	77695,2
2	Руководитель проекта	0,10	0,90	82000,00	73800
3	Бизнес-аналитик	0,20	1,80	74000,00	133200
4	Системный аналитик	0,40	3,60	72000,00	259200
5	Архитектор	0,20	1,80	72000,00	129600
6	Системный администратор	0,20	1,80	64000,00	115200
7	Ведущий разработчик	1,00	9,00	70000,00	630000
8	Разработчик	1,00	9,00	65000,00	585000
9	Инженер по внедрению	0,60	5,40	60000,00	324000
10	Старший инженер	0,40	3,60	55000,00	198000
11	Тестировщик	0,4	3,60	50000,00	180000
12	Технический писатель	0,20	1,80	45000,00	81000
ИТОГО:			43,2		2 786 695,20

2.2.2.2. Отчисления на социальные нужды

Расчет отчислений на социальные нужды приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Отчисления на социальные нужды в 2013 году

№ п/п	Должности исполнителей	Коэффициент проектной загрузки	Сумма основной заработной платы, рублей	Сумма основной заработной платы на 1 специалиста, рублей	Расчет страховых взносов по ставке 30% на суммы до 568 000 руб.	Расчет страховых взносов по доходам свыше 568 000 руб. по ставке 10%	Отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 0,2%
1	Научный руководитель	0,10	77695,2	776952	17040	2089,52	155,3904
2	Руководитель проекта	0,10	73800	738000	17040	1700	147,60
3	Бизнес-аналитик	0,20	133200	666000	34080	1960	266,4
4	Системный аналитик	0,40	259200	648000	68160	3200	518,4
5	Архитектор	0,20	129600	648000	34080	1600	259,2
6	Системный администратор	0,20	115200	576000	34080	160	230,4
7	Ведущий разработчик	1,00	630000	630000	170400	6200	1260
8	Разработчик	1,00	585000	585000	170400	1700	1170
9	Инженер по внедрению	0,60	324000	540000	97200	0,00	648
10	Старший инженер	0,40	198000	495000	59400	0,00	396
11	Тестировщик	0,4	180000	450000	54000	0,00	360
12	Технический писатель	0,20	81000	405000	24300	0,00	162
ИТОГО:			2 786 695,20		780180	18609,52	5573,3904

Итого сумма Страховых взносов: 798 789,52 руб.

Доля Страховых взносов от ФОТ составляет 28,66%.

Итого Отчислений на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний: 5 573,39 руб.

Доля Отчислений на обязательное социальное страхование от ФОТ составляет 0,20%.

Итого Отчисления на социальные нужды составляют 804 362,91 рублей, что составляет 28,86% от ФОТ.

2.2.2.3. Накладные расходы

Накладные расходы при выполнении научно-исследовательской работы по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений Субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" (общепроизводственные расходы по содержанию и обслуживанию основного и вспомогательного производства научной организации, управленческие и общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с научно-производственным процессом, без НДС) принимаются в размере 30%.

2.2.2.4. Прибыль

Прибыль устанавливается экспертным путем, исходя из конкретных особенностей предмета проекта, в размере 12%.

2.2.2.5. Калькуляция сметной стоимости работ

Калькуляция сметной стоимости работ приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Калькуляция сметной стоимости работ проекта

№№ п/п	Наименование статей расхода	Сумма, рублей
1	Затраты на оплату труда специалистов, непосредственно занятых в выполнении ОКР (ФОТ)	2 786 695,20
2	Отчисления на социальные нужды (базовая ставка Страховых взносов 30% (в том числе 22% ПФ; 5,1% ФФОМС; 2,9% ФСС), Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% от ФОТ)	804 362,91
3	Затраты на приобретение материалов и оборудования для проведения ОКР, без НДС	15000,00
4	Прочие прямые расходы, в том числе затраты на подготовку специальной научно-технической информации, проведение патентных исследований, научно-технических конкурсов и экспертиз, на услуги всех видов связи и на командирование исполнителей, непосредственно занятых в проведении ОКР, в пределах норм, установленных законодательством РФ	22219,04
5	Накладные расходы (общепроизводственные расходы по содержанию и обслуживанию основного и вспомогательного производства научной организации, управленческие и общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с научно-производственным процессом), без НДС	836 008,56
6	Итого, себестоимость работ	4 464 285,71
7	Прибыль (12%)	535 714,29
8	Цена, без НДС	5 000 000,00

Обзор документа

Заказ на право заключения госконтракта на выполнение ОКР в 2013 г. по направлению "Информатизация, управление и мониторинг промысла" ("Информатизация") по теме: "Разработка в Системе исполнения услуг модуля получения сведений субъектов РФ. Сопровождение и развитие Системы исполнения услуг в электронном виде для центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству" для нужд Росрыболовства размещается путем проведения открытого конкурса.

Утверждены извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка

1. Общие положения.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ.

4. Начальная (максимальная) цена контракта, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты работ.

5. Порядок формирования цены контракта.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями.

7. Сведения о возможности заказчика изменить цену контракта.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

9. Расходы на участие в открытом конкурсе.

10. Требования к участникам размещения заказа.

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации.

14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе.

15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

17. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса контракта.

18. Требования обеспечения заявки на участие в конкурсе.

19. Требования обеспечения исполнения контракта.

Заявкана участие в открытом конкурсе

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа

1. Основания для выполнения работ

2. Цели и задачи работы

3. Требования к составу работ

4. Требования к защите информации

5. Сроки выполнения работ

6. Поставки и отчетные материалы

7. Гарантийные обязательства

8. Ожидаемые результаты выполнения работ

1. Предмет Контракта

2. Цена Контракта и порядок расчетов

3. Порядок сдачи и приемки работ

4. Права и обязанности Сторон

5. Ответственность Сторон и разрешение споров

6. Исключительные права на результаты ОКР

7. Обстоятельство непреодолимой силы

8. Обеспечение исполнения Контракта

9. Условия конфиденциальности

10. Прочие условия

11. Гарантийные обязательства

12. Срок действия Контракта и юридические адреса Сторон

13. Приложение

1. Основания для выполнения работ

2. Цели и задачи работы

3. Требования к составу работ

4. Требования к защите информации

5. Сроки выполнения работ

6. Поставки и отчетные материалы

7. Гарантийные обязательства

8. Ожидаемые результаты выполнения работ

Таблица 2 - Заработная плата персонала проекта в 2013 гг.

Таблица 3 - Стоимость персонала проекта в 2013 году

Таблица 4 - Отчисления на социальные нужды в 2013 году

Таблица 5 - Калькуляция сметной стоимости работ проекта

Обзор документа

Заявка
на участие в открытом конкурсе

Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме

Порядок
оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа