Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 октября 2012 г. № 821 “О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область”

Не удалять техкомм!!!! корр 70152514 (Грищенко) Очень срочно - СЕЙЧАС

С целью обеспечения размещения заказа на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область за счет средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" на 2012 год.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.А. Крайний

Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 18 октября 2012 г. № 821

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область

1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион).

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет http://www.sberbank-ast.ru.

Официальный сайт Российской Федерации - www.zakupki.gov.ru.

3. Почтовый адрес и местонахождения государственного заказчика Федеральное агентство по рыболовству. Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2. Контактный телефон: (495) 625-63-23. Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru).

4. Предмет контракта - выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область.

Техническое задание приведено в приложении № 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации.

5. Место выполнения работ - Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Промышленная, д. 3.

6. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 13 918 080 (Тринадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч восемьдесят) рублей 24 копейки с учетом НДС.

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

09 ноября 2012 года в 10 часов 00 минут (время московское).

8. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 15 ноября 2012 года.

9. Дата проведения аукциона: 19 ноября 2012 года.

Приложение № 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 18 октября 2012 г. № 821

Документация об открытом аукционе в электронной форме
на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область

1. Общие сведения

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Государственный заказчик.

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте контракта, приведенного в Приложении № 2 к аукционной документации.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить в 2012 году работы по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени, указанного в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона.

В цену государственного контракта включаются все расходы, необходимые для выполнения в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область, которые указаны в Информационной карте аукциона. Цена контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область, определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.

1.7. Требования к Участникам размещения заказа.

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие устанавливаемым законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющимся предметом настоящего аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.3. В Информационной карте аукциона могут быть установлены дополнительные требования к участнику размещения заказа, если такие требования предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

1.7.4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, направляемые Государственным заказчиком, либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа, Государственного заказчика.

1.8. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции.

В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.

2. Содержание документации об аукционе

2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведение аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. к настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе, при этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона.

3. Подготовка заявки на участие в аукционе

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указывается в Информационной карте аукциона:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указывается в Информационной карте аукциона:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область, являющихся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение (я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. настоящей документации.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителем.

Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

4. Подача заявки на участие в аукционе

4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1) к настоящей документации.

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 к настоящей документации признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2. настоящей документации Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации.

5.2. Процедура проведения аукциона.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене государственного контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене государственного контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене государственного контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. к настоящей документации.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене государственного контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене государственного контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене государственного контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене государственного контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене государственного контракта в случае, если такое предложение о цене государственного контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта указываются все предложения о цене государственного контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. к настоящей документации.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене государственного контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене государственного контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта или текущего минимального предложения о цене государственного контракта на аукционе.

Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене государственного контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящей документации аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене государственного контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене государственного контракта на аукционе независимо от "шага аукциона".

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене государственного контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена государственного контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене государственного контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5. к настоящей документации участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену государственного контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации.

5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена государственного контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены государственного контракта исходя из положений настоящей документации о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей:

5.2.17.1 аукцион в соответствии пунктом 5.2.17. настоящей документации проводится до достижения цены государственного контракта не более чем сто миллионов рублей;

5.2.17.2 в случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.17. участник аукциона не вправе подавать предложения о цене государственного контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа;

5.2.17.3 в случае проведения аукциона на право заключить государственный контракт до достижения цены государственного контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены государственного контракта, обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения государственного контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены государственного контракта, достигнутой на аукционе, проводимом в соответствии с настоящим пунктом 5.2.17.

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта, все минимальные предложения о цене государственного контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене государственного контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить Государственному заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене государственного контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. к настоящей документации аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. к настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.

6. Определение победителя аукциона

6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящей документации до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену государственного контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации - наиболее высокую цену государственного контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. к настоящей документации.

6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. к настоящей документации не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. к настоящей документации для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" п. 1.7.2. и п. 1.7.3. настоящей документации.

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену государственного контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену государственного контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. к настоящей документации и 6.1.10. к настоящей документации протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи государственного контракта Государственным заказчиком в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. к настоящей документации протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене государственного контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

7. Заключение государственного контракта по итогам аукциона

7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

После определения победителя торгов на выполнение работ заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта (в том числе стоимость отдельных видов работ, составляющих итоговую цену государственного контракта) пересчитывается с учетом указанного коэффициента и утверждается Протоколом согласования контрактной цены, который является неотъемлемой частью государственного контракта (Приложение № 2) и Календарным планом (Приложение № 4), (Письмо Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 18.08.2009 № ИА/27690 "О разъяснении отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"").

7.2. Государственный заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 6.1.7 настоящей документации протокола направляют оператору электронной площадки без подписи Государственного заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный п.п. 7.4.1 настоящей документации.

7.4.1 Участник аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке на участие в аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику.

7.4.2 В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона, с которым заключается контракт, Государственный заказчик, рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Государственного заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт.

7.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", участник аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 4.1 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику.

7.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оператором электронной площадки протокола разногласий Государственный заказчик, рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник аукциона, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола.

7.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязан направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. к настоящей документации.

7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.

7.12. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

7.13. В случае, если в документации об аукционе при размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с которым заключается контракт, при проведении аукциона, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе.

8. Информационная карта аукциона

Пункт 1	Государственный заказчик
Федеральное агентство по рыболовству. Адрес Государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2. Контактный телефон: (495) 625-63-23 Контактное лицо: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru).
Пункт 2	Предмет аукциона
Выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область. Указанные работы относятся к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства код - 4525742. Код бюджетной классификации - 076 0405 1007800 413 310.
Пункт 3	Место и сроки выполнения работ
Место выполнение работ: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Промышленная. Земельный участок с кадастровым номером 69:43:0070216:55 площадью 1183 кв. метров, расположенный по адресу: Российская Федерация, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Промышленная, д. 3. Сроки выполнения работ с момента заключения контракта. Окончание работ: не позднее 15 декабря 2012 года.
Пункт 4	Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 13 918 080 (Тринадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч восемьдесят) рублей 24 копейки с учетом НДС. Указанная сумма получена, исходя из объемов финансирования за счет средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной целевой программой "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" (далее - Программа) на 2012 год - 70 019 800 (Семьдесят миллионов девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, и объемов бюджетных ассигнований, доведенных Минэкономразвития России письмом от 16 января 2012 года № 177-ОС/Д17 "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов". Для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта из указанной суммы необходимо вычесть затраты застройщика на организацию работ по проведению строительного контроля в объеме 224 081 (Двести двадцать четыре тысячи восемьдесят один) рубль 55 копеек, а также затраты на осуществление авторского надзора в объеме 27 836 (Двадцать семь тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 31 копейка. Вычитаемые суммы определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" и постановлением Государственного комитета Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 15/1 "Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации". Кроме того, из объемов, доведенных в 2012 году лимитов бюджетных миллиона пятьсот пять тысяч девятьсот тридцать один) рубль 90 копеек, которые предусмотрены Государственным контрактом от 31 мая 2012 года № ГКС - 232, а также на строительный контроль - 1 204 110 (Один миллион двести четыре тысячи сто десять) рублей 00 копеек, предусмотренных Государственным контрактом от 03 сентября 2012 года № ГКС - 0173100013512000053-0007297-01 и на авторский надзор - 139 760 (Сто тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, предусмотренных Государственным контрактом от 31 июля 2012 года № ГКС - 285. В указанную цену включены все расходы, отраженные в пункте 12 информационной карты аукциона.
Пункт 5	Шаг аукциона
"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В течение десяти минут с момента завершения в соответствии частью 11 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ " размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд", любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта, на аукцион независимо от "шага аукциона", с учетом требований предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 41.10 Федерального закона о 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Пункт 6	Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
6.1. Источник финансирования: Федеральный бюджет. 6.2. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Государственного контракта. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа, суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставленного за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Протокола согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 6.3. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику ежемесячно на основании подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту, в соответствии с их стоимостью, определенной Протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и проектной документацией. 6.4. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату, выставленного на основании подписанных Сторонами в соответствии с п. 2.5. Контракта документов (по форме КС-2, КС-3). 6.5. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 6.6. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 6.7. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 6.8. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.
Пункт 7	Требования к содержанию и составу первой и второй части заявки
1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе. 2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: 1) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. 2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Участнику размещения заказа необходимо в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме представить свидетельство о допуске к следующим видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации: Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.1. Промышленное строительство. 3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
Пункт 8	Требования к качеству, объему, техническим характеристикам, работам
Все работы, являющиеся предметом аукциона, оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования к качеству, объему работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к аукционной документации).
Пункт 9	Дата и время окончания срока подачи заявок
09 ноября 2012 года в 10 часов 00 минут (время московское).
Пункт 10	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок
15 ноября 2012 года.
Пункт 11	Дата проведения аукциона
19 ноября 2012 года.
Пункт 12	Порядок формирования цены контракта
В цену Государственного контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену Государственного контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции и технического перевооружения Объекта; - оплата аренды машин и техники (включая амортизацию машин и техники) необходимых для реконструкции и технического перевооружения, в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкция и техническое перевооружение Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией и техническим перевооружением Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - охрана Объекта. В цену контракта, кроме стоимости работ, услуг, затрат на гарантийное обслуживание, включаются стоимость страхования строительно-монтажных рисков, временные здания и сооружения, все пошлины, налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении Контракта. Стоимость работ утверждается в Протоколе согласования контрактной цены, который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (Приложение № 2). При наличии по результатам аукциона снижения стартовой цены, рассчитанной Подрядчиком на момент проведения торгов, указанное снижение учитывается применением соответствующего понижающего коэффициента к сметной стоимости работ и затрат, в соответствии с разъяснениями Минэкономразвития России и ФАС России (письма от 19.08.2009 № 13613-АП/Д05 и от 18.08.2009 № ИА/27690).
Пункт 13	Сведения о валюте
Цена указывается в рублях Российской Федерации.
Пункт 14	Срок подписания контракта
Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона.
Пункт 15	Адрес электронной площадки
Адрес электронной площадки: http://www.sberbank-ast.ru Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов - www.zakupki.gov.ru.
Пункт 16	Обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 695 904 (Шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот четыре) рубля 01 копейка.
Пункт 17	Обеспечение контракта
Обеспечение исполнения Государственного контракта устанавливается в размере 30% (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет 4 175 424 (Четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 07 копеек. Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ-1 Банка России, л/с 05951000760, р/с 40302810900001001901, ИНН 7702679523, КПП 770201001, БИК 044501002, ОКАТО 45286570000, ОКПО 00083664, ОГРН 1087746846274. Победитель аукциона до заключения Государственного контракта по своему усмотрению предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Государственного контракта в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Способ обеспечения исполнения обязательств Государственного контракта определяется участником аукциона, с которым заключается Государственный контракт, самостоятельно. Срок действия Обеспечения Государственного контракта должен быть установлен не менее чем по 31 января 2013 года. В случае если в качестве обеспечения исполнения государственного контракта победителем открытого аукциона предоставляется банковская гарантия, то последняя должна содержать положение о том, что, никакие изменения и дополнения, вносимые в Государственный контракт, в том числе, замена государственного заказчика по государственному контракту, не освобождают гаранта от обязательств по выданной банковской гарантии.
Пункт 18	Дополнительные требования к участникам размещения заказа
Участник размещения заказа не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков.

Приложение № 1
к аукционной документации
от "__"_________ 2012 г. № __

Техническое задание
на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область

Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству.

Заказчик (застройщик): ФГУП "ВНИИПРХ".

Основания для проведения работ (включая размещение государственного заказа):

В соответствии с перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2012 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" и Федерального Закона Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Способ проведения торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

Источник финансирования: Средства федерального бюджета.

Наименование реконструкции: Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область (далее - Объект).

Адрес реконструкции: Тверская область, г. Конаково, ул. Промышленная, д. 3.

Срок начала и окончания работ:

Начало работ: с момента заключения государственного контракта.

Окончание работ: не позднее 15 декабря 2012 г.

1. Основание для производства реконструкции и технического перевооружения объекта.

1.1. Основанием для выполнения работ являются:

Разрешение на реконструкцию и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству;

- Правоустанавливающий документ на земельный участок:

- Свидетельство о государственной регистрации права 69-АВ № 381815 от 21 ноября 2011 г. на земельный участок с кадастровым номером 69:43:0070206:3 общей площадью 20340 кв. метров.

- Проектная и рабочая документация: шифр 41900, выполнена ОАО "Гипрорыбфлот" согласно Государственному контракту № ГКП-169 от 21.08.2009 г.

- Положительное заключение Государственной экспертизы:

- Положительное заключение государственной экспертизы № 69-1-4-0076-10 по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область", утвержденное приказом ГУ "Госэкспертиза Тверской области" от 26 мая 2010 года № 76-э;

- Положительное заключение государственной экспертизы № 69-1-6-0005-11 по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область", утвержденное приказом ГАУ "Госэкспертиза Тверской области" от 6 апреля 2011 года № 5-с.

2. Описание объекта реконструкции.

2.1 Технико-экономические показатели объекта:

- площадь участка - 1,87 га;

в том числе территория проектирования - 0,67 га;

- площадь застройки - 0,24 га;

- общая площадь - 2066,17 *;

- строительный объем - 14 778,07 *;

Годовой объем продукции:

- заготовка оплодотворенной икры - 5 млн. шт./год;

- рыбопосадочный материал (2-100 г) - 1,2 млн. шт./год;

- рыбопосадочный материал (100-700 г) - 20 т/год;

- ремонтное и маточное стадо - 52 т/год;

- расчетный расход воды -108 *;

- расход сточных вод - 106 *;

- численность работающих - 46 чел.;

- расчетная мощность электроприемников - 512 кВт.

2.2. Здания и сооружения, входящие в состав объекта реконструкции

Здания и сооружения	Технико-экономические показатели
1. Рыбоводный корпус	Строительство рыбоводного корпуса Площадь застройки здания - 2149,25 * Общая площадь помещений - 2066,17 * Строительный объем здания - 14778,07 * Размеры в плане 30*66 м, шаг колонн 6 м. Расстояние от пола до низа ферм 4,5 м. Несущие колонны стальные двутавровые 30 К1, колонны фахверка стальные двутавровые 20 К1, фермы стальные двускатные из равнополочных уголков пролетом 30 м. Здание каркасное с несущим металлическим каркасом с огнезащитой. Пределом огнестойкости несущих элементов здания К.45, стеновые ограждения - самонесущие трехслойные металлические панели типа "сэндвич" с базальтовым утеплителем группы НГ с пределом огнестойкости Е15 толщиной 150 мм или их эквивалент. Рыбоводный корпус располагается параллельно существующему производственному корпусу и будет сообщаться с его бытовой частью посредством галереи-коридора. Кровля производственного здания двускатная из сэндвич-панелей с негорючим теплоизоляционным материалом - 200 мм или эквивалент. Кровля галереи односкатная. Внутренние перегородки нового производственного здания из сэндвич-панелей толщиной 100 мм или эквивалент. Наполнитель сэндвич-панелей - минеральная полужесткая плита из базальтового волокна. Помещения ограждаются самонесущими трехслойными сэндвич-панелями или эквивалентами и последние являются противопожарными перегородками 1 типа толщиной 100 мм и пределом огнестойкости Е145, которые относятся к классу негорючих материалов (НГ) и отделяет от других помещений. Кирпичные стены пристройки лестничной клетки облицовываются с внутренней стороны по металлическому каркасу металлическим профилированным листом с полимерным покрытием. Подвесной потолок над категорийными помещениями выполняется из сендвич-панели толщиной 100 мм и пределом огнестойкости Е145 или эквивалент. Цоколь производственного здания утеплен плитами "Пеноплекса" или эквивалент и облицован плитками природного камня. Инженерные сети прокладываются в межферменном пространстве. Окна и двери выполняются из металлопластикового профиля. Наружные дверные блоки выполняются утепленными. В производственных помещениях нового здания применяются двухкамерные стеклопакеты. Стены и перегородки возводимых помещений выполняются из сэндвич-панелей или эквивалент, облицованных тонколистовой профилированной сталью. Пустоты в элементах конструкций должны быть закрыты герметикам или заварены. Фундамент - железобетонный на свайном основании.
2. Наружные сети водоснабжения и канализации	2.1. Система производственного водоснабжения Выполняется от сооружаемых артезианских скважин № 1, 2 располагаемых рядом с производственным корпусом с учетом санитарной зоны. Диаметр подающей трубы 63 мм, длина 25 м. Артезианские скважины каждая глубиной 75 м, производительностью 10 м/час, 240 * Предусматривается циркуляционная система водоснабжения. 2.2. Система канализации Напорные трубопроводы отсутствуют. Система механически загрязненной и бытовой канализации проходит очистку на существующем горизонтальном отстойнике, куда попадают по трубопроводу диаметром 200 мм, далее по существующей схеме действующего предприятия сброс осветленных сточных вод из отстойника осуществляется самотеком через закрепленный бетоном гребень, отсекающий дамбы. Дождевые воды с кровли и площадки отводятся через дождеприемные колодцы и систему трубопроводов в локальные очистные сооружения дождевых вод фирмы "Вавин-Лабко" или эквивалент. Производственные сточные воды отводятся по выпуску диаметром 110 мм во внутриплощадочную ливневую канализационную сеть.

3. Нормативно-технические требования.

3.1. Выполнение работ и завершенные реконструкцией и техническим перевооружением объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам Российской Федерации.

4. Основные конструкции.

4.1. Здание рыбоводного корпуса.

4.1.1. Здание каркасное однопролетное, одноэтажное. Прямоугольное в плане. Габариты в осях наружных стен 66,3 х 30,3 м.

4.1.2. Фундаменты под стальные колонны каркаса служат отдельно стоящие столбчатые ростверки. Сваи железобетонные квадратного сечения 300 х 300 мм с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой длиной 6,0 м. Сваи выполняются из бетона повышенной плотности.

4.1.3. Несущие колонны стальные двутавровые 30 К1, колонны фахверка стальные двутавровые 20 К1.

Фермы стальные двускатные из равнополочных уголков пролетом 30 м. Расстояние от пола до низа ферм 4,5 м.

4.1.4. Ограждающие стены - выполняется из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 150 мм. Покрытие выполняется из двухслойных сэндвич-панелей толщиной 200 мм с утеплителем из базальтового волокна и с рулонным полимерным кровельным материалом на холодной полимерной мастике или из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 200 мм с утеплителем из базальтового волокна или эквивалент. Под стеновое ограждение предусмотрены фундаментные балки, опирающиеся на монолитные столбчатые ростверки.

4.1.5. Лестничная клетка:

Наружная лестница с кирпичными стенами выполняется из железобетонных ступеней по металлическим косоурам.

4.1.6. Кровля производственного здания двускатная из сэндвич-панелей с негорючим теплоизоляционным материалом, - 200 мм. или эквивалент. Кровля галереи односкатная.

4.1.7. Окна и двери выполняются из металлопластикового профиля. Наружные дверные блоки металлические, утепленные. В производственных помещениях нового здания применяются двухкамерные стеклопакеты, с зеркальной поверхностью с уличной стороны.

4.1.8. Служебные и внутренние двери - деревянные, оборудованы дверными ручками с обеих сторон, двупольные, с порогом и без порога.

4.1.9. Внутренние перегородки производственного здания из сэндвич-панелей толщиной 100 мм. или эквивалент.

Стены и перегородки помещений выполняются из сэндвич-панелей облицованных тонколистовой профилированной сталью или эквивалент.

4.1.10. Полы рыбоводного корпуса - повышенной прочности, имеют гладкую нескользкую и удобную для очистки поверхность. Цоколь здания облицован плитками природного камня.

5. Описание отделочных работ предусмотренных проектной документацией.

Наименование помещений	Отделка
Рыбоводный корпус
1. Производственные помещения	Стены	Наружные стены сэндвич-панели толщиной 150 мм или эквивалент. Внутренние перегородки - из сэндвич - панелей с полимерным покрытием толщиной 100 мм. (наполнитель панелей - минвата на базальтовой основе) или эквивалент.
	Полы	Эпоксидное покрытие Normaflon 3000 RAL 7032 или эквивалент, грунтовый слой Normaflon 105 primer - 4 мм или эквивалент, выравнивающие бетонное покрытие В20, с армированным бетонным основанием В22,5. Грунт основания уплотнен щебнем или гравием.
	Потолки	Кровельные сэндвич-панели по металлическим прогонам и фермам или эквивалент.
2. Санузлы	Пол	Керамогранитная плита на цементно-песчаном растворе.
	Стены	Наружные стены сэндвич-панели толщиной 150 мм. или эквивалент. Внутренние перегородки - из сэндвич-панелей с полимерным покрытием толщиной 100 мм. (Наполнитель панелей - минвата на базальтовой основе) или эквивалент. Стены кирпичные отделка металлический проф. лист по метало-каркасу.
	Потолок	Подвесной потолок Armstrong системы Econim или эквивалент.
3. Техническое помещение	Полы	Эпоксидное покрытие Normaflon 3000 RAL 7032 или эквивалент, грунтовый слой Normaflon 105 primer - 4 мм или эквивалент, выравнивающее бетонное покрытие В20, с армированным бетонным основанием В25, F150. Грунт основания уплотнен щебнем или гравием.
	Стены	Подвесной потолок сэндвич-панели с наполнителем базальтовой мин. Ватой толщ. - 100 мм, Е145 или эквивалент.
	Потолок	Внутренние перегородки - из сэндвич-панелей с полимерным покрытием толщ. 100 мм. (Наполнитель панелей - мин. Вата на базальтовой основе) или эквивалент.

6. Ведомость объемов работ.

Наименование работ	Ед. изм.	Всего
Двери рыбоводного корпуса
Установка дверей	*	52,2
Установка ворот	*	5,3
Установка перегородки	*	4,0
Полы рыбоводного корпуса
Уплотнение грунта щебнем	*	2013,3
Устройство бетонной стяжки	*	2013,3
Устройство цементной стяжки	*	18,5
Устройство гидроизоляции	*	4098,8
Устройство изоляции	*	78,7
Устройство армированных подстилающих слоев	*	310,4
Устройство бетонных покрытий	*	2069,2
Устройство плиточных покрытий	*	114,1
Устройство наливных покрытий	*	1973,7
Отделочные работы в рыбоводном корпусе
Оштукатуривание потолков	*	18,5
Окраска потолков	*	18,5
Оштукатуривание стен	*	152,5
Окраска стен	*	152,5
Устройство потолков типа "Амстронг" или эквивалент	*	78,2
Приямки рыбоводного корпуса
Уплотнение грунта щебнем	*	75,0
Устройство бетонной подготовки под днище	*	9,8
Устройство стен	*	69,5
Установка закладных деталей	кг	20,0
Монтаж площадок	кг	100,0
Изоляция стен	*	8,3
Гидроизоляция бетона	*	222,0
Отмостка рыбоводного корпуса
Устройство оснований	*	150,0
Устройство тротуаров	*	150,0
Полы переходной галереи
Устройство гидроизоляции	*	55,9
Устройство теплоизоляции	*	55,9
Устройство бетонной стяжки	*	55,9
Устройство бетонных покрытий	*	55,9
Устройство плиточных покрытий	*	74,5
Устройство цементной стяжки	*	18,6
Вертикальная планировка территории
Разработка грунта	*	255,7
Разработка плодородного грунта	*	255,7
Перевозка грунта	т	3024,0
Разработка грунта с погрузкой	*	1466,0
Перемещение грунта бульдозером	*	638,0
Планировка площадей	*	4378,0
Уплотнение грунта	*	638,0
Благоустройство (автодороги и площадки территории)
Устройство подстилающих слоев	*	91,0

Примечание:

Объемы работ и материалов подсчитаны по чертежам марок АР, КЖ и КМ.

7. Требования к организации работ.

7.1. К Государственному контракту представить протокол согласования контрактной цены и календарный план производства работ в соответствии с лимитами капитальных вложений и с учетом производства работ на рыбоводном заводе с непрерывным циклом технологического процесса на каждый год реконструкции и технического перевооружения (обязательное приложение к Государственному контракту).

7.2. К Государственному контракту представить ведомость договорной цены в ценах 2001 года согласно утвержденной сметной документации и в текущих ценах (цены 3-го квартала 2012 года) с коэффициентом рынка и понижающим коэффициентом по итогам аукциона (обязательное приложение к Государственному контракту).

7.3. Перед началом работ согласовать календарный план реконструкции и технического перевооружения с Заказчиком (застройщиком).

7.4. Перед началом работ в установленном порядке представить проект производства работ (ППР) по годам реконструкции и технического перевооружения с выполнением стройгенплана.

На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты.

8. Требования к производству работ.

8.1. Производство работ.

8.1.1. Все непредвиденные работы, возникающие в процессе реконструкции и технического перевооружения объекта выполняются без изменения цены Государственного контракта, по согласованию с Заказчиком (застройщиком).

8.1.2. В процессе производства работ соблюдать условия проведения строительных работ в водоохранной зоне и соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

8.1.3. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами).

8.1.4. В ходе реконструкции и технического перевооружения удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются.

8.1.5. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

8.1.6. Выполненные работы по реконструкции и техническому перевооружению объектов должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, экологическим нормативным актам и иным нормативным актам Российской Федерации.

8.1.7. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода.

8.1.8. Обеспечить охрану строительной площадки.

8.2. Приемка-сдача работ.

8.2.1. Приемка выполненных работ по форме КС-2, КС-3, производится ежемесячно, до 25 числа текущего месяца с предоставлением пакета исполнительной документации с актами на скрытые работы, подписанные всеми участниками строительного производства, а также предоставление сертификатов, паспортов, результатов лабораторных испытаний материалов, на предъявленные к оплате, выполненные работы за отчетный период. Оплата производится по предоставлению Заказчику (застройщику) полного пакета документов.

8.2.2. За месяц до окончания реконструкции (15 ноября 2012 года) передать Заказчику (застройщику) всю документацию в соответствии с Градостроительным кодексом (статья 55 п. 3 (4, 5, 6, 7, 8, 9)), необходимую для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.2.3. После подписания акта приемки объекта передать Заказчику (застройщику) руководство по техническому обслуживанию оборудования, законченных реконструкцией зданий и сооружений, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов.

8.2.4. Окончательный расчет за выполненные работы по реконструкции и техническому перевооружению объекта будет произведен после выполнения пункта 8.1.2 и 8.1.3 настоящего технического задания и устранения всех выявленных замечаний по объекту.

9. Гарантии.

9.1. Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия составляет 60 (шестьдесят месяцев) с даты подписания Государственным заказчиком акта приемки готового к эксплуатации объекта.

9.2. Основные требования к порядку выполнения работ:

В соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта.

10. График проведения рыбоводных работ.

Производственный цикл предприятия на период реконструкции и технического перевооружения не прерывается, все мероприятия по выращиванию рыбы и содержания РМС осуществляются в действующем основном производственном корпусе завода.

11. Особые рыбоводно-технические требования при реконструкции и техническом перевооружении завода.

Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов вести в полном соответствии с проектом при строительном контроле в соответствии с требованиями проектной документации и рабочей документации.

12. Особые требования.

12.1. Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком.

12.2. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В процессе производства работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентные только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком).

13. Ожидаемые результаты после проведения реконструкции и технического перевооружения.

Отработка технологий производства товарной рыбной продукции (40 тонн сибирского осетра, русского осетра, стерляди, белуги) и 300 кг икры осетровых видов рыб в год.

- увеличение мощности заготовки оплодотворенной икры до 5 млн. шт.

- увеличение мощности по получению рыбопосадочного материала (от 2 до 100 гр.) до 1,2 млн. шт., рыбопосадочного материала (100-700 гр.)

- до 20 т.

- создание оптимальных условий содержания ремонтного и маточного стада и его увеличение до 52 т.

- улучшение условий для специалистов (работников) завода;

- обеспечение современными инженерными сетями (электроснабжения, водоснабжения, канализации) завода.

Приложение:

- проектная документация (приложение № 1 к Техническому заданию);

- рабочая документация (приложение № 2 к Техническому заданию);

- сметная документация (приложение № 3 к Техническому заданию);

- положительное заключение государственной экспертизы № 69-1-4-0076-10, утвержденное приказом ГУ "Госэкспертиза Тверской области" от 26 мая 2010 г. № 76-э (приложение № 4 к Техническому заданию);

- положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости № 69-1-6-005-11, утвержденное приказом ГАУ "Госэкспертиза Тверской области" от 6 апреля 2011 г. № 5-с (приложение № 5 к Техническому заданию).

Приложение № 2

к Аукционной документации

Проект

Государственный Контракт № _____
на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область

Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице _________________________________, действующего на основании ___________________________, утвержденного _____________________________________________________, с одной стороны и __________________________________________________________________________________, в лице ________________________________________, действующего на основании ____________________, признанное победителем (единственным участником) открытого аукциона в электронной форме на право заключения Государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от "__"______ 2012 г. № ___, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить в 2012 году работы по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область (далее - Объект), реконструкция и техническое перевооружение Объекта должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), проектной (включая смету) и рабочей документациями, передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно прилагаемому Графику (Приложение № 3 к настоящему Контракту), Протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и Календарным планом (Приложение № 4 к настоящему Контракту), включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных с реконструкцией и техническим перевооружением Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику для выполнения работ по Контракту проектную и рабочую документации на реконструкцию и техническое перевооружение Объекта.

Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по реконструкции и техническому перевооружению Объекта.

Реконструкция и техническое перевооружение Объекта осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах", по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область".

1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _______________________ (________________) рублей ______ копеек с учетом НДС.

2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции и технического перевооружения Объекта;

- оплата аренды машин и техники (включая амортизацию машин и техники) необходимых для реконструкции и технического перевооружения, в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (реконструкция и техническое перевооружение Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией и техническим перевооружением Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- охрана Объекта.

В цену контракта, кроме стоимости работ, услуг, затрат на гарантийное обслуживание, включаются стоимость страхования строительно-монтажных рисков, временные здания и сооружения, все пошлины, налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении Контракта.

2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта производит авансирование работ в размере 30% от цены Государственного контракта.

Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа, суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставленного за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Протоколу согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

2.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику ежемесячно на основании подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту, в соответствии с их стоимостью, определенной Протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и проектной документацией.

2.5. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату, выставленного на основании подписанных Сторонами в соответствии с п. 2.5. Контракта документов (по форме КС-2, КС-3).

2.6. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.7. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом.

2.8. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.9. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

2.10. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей контрактную стоимость фактически выполненных по Контракту работ, результаты которых переданы Государственному заказчику, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту и представить их результат Государственному заказчику к приемке не позднее 1 декабря 2012 года и сдать Государственному заказчику результаты выполненных работ не позднее 15 декабря 2012 года.

Этапы работ должны выполняться Подрядчиком в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

3.2. Подрядчик представляет Государственному заказчику для утверждения рабочие чертежи, сметы на непредвиденные работы и затраты, и другую документацию, предусмотренную настоящим Контрактом. Календарный план (Приложение № 4 к настоящему Контракту) корректируется Государственным заказчиком исходя из размера средств, которые Государственный заказчик обязуется направить на финансирование работ по Объекту, и сроков выполнения данной работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

3.3. Государственный заказчик по акту передает Подрядчику проектную документацию; рабочую документацию; положительное заключение Государственной экспертизы на реконструкцию и техническое перевооружение Объекта.

3.4. Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику документы, указанные в п. 3.3. Контракта в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

3.5. На момент подписания настоящего Контракта даты окончания объемов работ, установленные в Календарном плане (Приложение № 4 к настоящему Контракту) являются исходными для определения ответственности за нарушение обязательств.

4. Обязательства Сторон

4.1. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы по реконструкции и техническому перевооружению Объекта в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему, и сдать Объект Государственному заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта, настоящего Контракта и приложений к нему. Привлечь к работам по выполнению настоящего Контракта все необходимые производственные, технические и трудовые ресурсы.

4.1.2. Обеспечить:

- качество выполнения всех работ в полном соответствии с Проектной документацией, рабочими чертежами, условиями настоящего Контракта и требованиями действующих нормативных документов. Устранять все замечания Государственного заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

- поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Контракта имущество.

- до начала работ осуществить проверку качества технологического оборудования, материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций. Для установления соответствия качественных характеристик материалов и изделий, Подрядчик производит входной контроль всех поступающих материалов с учетом требований нормативных документов и только после заключений об их пригодности и соответствии сертификатам качества направляет для использования в работе. Государственный заказчик вправе производить проверку выполнения Подрядчиком входного контроля качества в любой момент в любых объемах в период действия Контракта. Лаборатории, используемые Подрядчиком для осуществления проверки качества материалов, изделий, в том числе и в субподрядных организациях, должны быть аттестованы, а также иметь необходимое оборудование и штат.

- обеспечить, при необходимости, установку временного освещения, изготовление информационно-наглядных материалов по всем вопросам реконструкции и технического перевооружения данного Объекта.

- обеспечить и содержать за свой счет охрану реконструкции и технического перевооружения Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для реконструкции и технического перевооружения объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала реконструкции и технического перевооружения до подписания акта приемки выполненных работ.

4.1.3. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта согласовать с подрядной организацией, осуществляющей реконструкцию и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область по Государственному контракту от 31 мая 2012 года № ГКС-0173100013512000012-0007297-01 график производства строительно-монтажных работ, которые будут выполняться одновременно на сопряженных участках и представить на утверждение Государственному заказчику указанный график в течение трех дней после подписания его сторонами.

4.1.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для производства работ по реконструкции и техническому перевооружению и обслуживанию работников на период реконструкции и технического перевооружения Объекта по настоящему Контракту, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

4.1.5. Подрядчик несет всю ответственность перед Государственным заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных для выполнения субподрядным организациям. Государственный заказчик не имеет обязательств по отношению к субподрядчикам.

4.1.6. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме, а также общий журнал производства работ, предъявляемый Государственному заказчику для промежуточной приемки выполненных работ.

4.1.7. Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ и производит постоянный входной контроль за качеством и соответствием показателей согласно техническим паспортам всех поступающих и используемых строительных материалов, постоянно отчитываясь по результатам перед Государственным заказчиком.

4.1.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Государственным заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Государственный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

4.1.9. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всех элементов объекта, сохранность сооружений, находящихся на объекте, за выполнение работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, безопасный пропуск нагрузок, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на объекте.

4.1.10. Подрядчик также в период проведения работ несет ответственность за:

- обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций;

- содержание и сохранность объекта с момента начала реконструкции и технического перевооружения до подписания акта приемки выполненных работ.

4.1.11. В случае нанесения ущерба сооружению в период реконструкции и технического перевооружения Подрядчик обязан произвести его восстановление за свой счет.

4.1.12. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Государственного заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Государственного заказчика об этом. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Государственного заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ, угрожающего сохранности или качеству, либо создающего невозможность завершения работ в договорный срок.

4.1.13. Компенсировать Государственному заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ на объекте или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

4.1.14. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжения Государственного заказчика, иные его действия, противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить Государственному заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или пунктов Контракта.

4.1.15. Своевременно представлять Государственному заказчику всю необходимую информацию об Объекте, в том числе на электронных носителях.

4.1.16. Обеспечить представителю Государственного заказчика за счет Подрядчика все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по настоящему Контракту.

4.1.17. Во время проведения работ по Контракту выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений.

4.1.18. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, технологического оборудования и другого имущества, используемого при реконструкции и техническом перевооружении, ответственного за причинение вреда третьим лицам при проведении реконструкции и технического перевооружения. При этом форма договора, перечень объектов страхования и перечень страховых событий должен быть согласован с Государственным заказчиком.

4.1.19. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

4.1.20. Заключить нижеследующие договоры с субподрядными организациями на производство пусконаладочных работ и работ по шеф-монтажу технологического оборудования:

- с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении № 1 к настоящему Контракту;

- на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства.

4.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Обязательства Государственного заказчика.

Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным заказчиком, на период реконструкции и технического перевооружения Объекта, строительную площадку (включающую Объект), пригодную для производства работ.

4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, в составе и в срок, указанные в Приложении № 3 к настоящему Контракту.

Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке.

4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5 настоящего Контракта.

4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию технологического оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

4.2.5. Осуществлять строительный контроль за реконструкцией и техническим перевооружением Объекта.

4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. Сдача и приемка работ

5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на реконструкцию и техническое перевооружение Объекта, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

5.2. Приемка результата выполненных работ (реконструкция и техническое перевооружение Объекта) осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Приемка работ, выполненных Подрядчиком, согласно Календарному плану (Приложение № 4 к настоящему Контракту), осуществляется в порядке, установленном п. 5.4. настоящего Контракта.

Акты о приемке выполненных работ, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам отчетности КС-2 и КС-3 в обязательном порядке подписываются Сторонами Контракта. Не подписание указанных документов обеими Сторонами Контракта является подтверждением не приемки работ Государственным заказчиком.

5.4. Подрядчик при ежемесячной сдаче работ по реконструкции и техническому перевооружению Объекта не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, представляет подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Государственный заказчик осуществляет приемку представленных к сдаче работ не позднее 10 календарных дней и в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующие Акты о приемке выполненных работ, либо направляет замечания, с указанием срока их устранения.

5.5. После окончания выполнения работ, входящих в объем обязательств Подрядчика, производится сдача работ Подрядчиком Государственному заказчику.

5.6. Для сдачи-приемки законченных работ Государственный заказчик в 5 (пяти) дневный срок с даты получения уведомления, указанного в пункте 5.5. настоящего Контракта, создает приемочную комиссию.

При сдаче-приемке результата работ Государственный заказчик осуществляет проверку соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в Контракте.

5.7. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.

Приемка работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала учета выполненных работ КС-6а, а также предоставленного комплекта исполнительной документации.

Завершение Подрядчиком выполнение работ подтверждается подписанным Сторонами Контракта Актом приемки выполненных работ приемочной комиссией.

5.8. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки выполненных работ 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.9. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ или всех выполненных работ в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.

5.10. При сдаче результатов выполненных работ Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.11. Сдача выполненных работ Государственному заказчику производится в течение 15 (десяти) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика. Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актом приемки выполненных работ приемочной комиссией, который подписывается Сторонами. Если сдаче выполненных работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний, оформленных соответствующими актами.

5.12. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте.

5.13. Окончательная приемка работ по Акту приемки выполненных работ приемочной комиссией осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.14. Датой окончания работ по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, технологическое оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, технологического оборудования, материалов и работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.

7. Обеспечение материалами и оборудованием

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным технологическим оборудованием в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и в соответствии с Календарным планом (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

7.2. Все поставляемые для реконструкции и технического перевооружения Объекта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и технологического оборудования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию Объекта.

7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и технологического оборудования, поставляемых для реконструкции и технического перевооружения Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

8. Строительная площадка

8.1. Государственный заказчик передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора.

8.2. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного заказчика.

8.3. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.4. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке результатов выполненных работ по реконструкции и техническому перевооружению Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком.

9. Журнал производства работ

9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме № КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 года № 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика.

9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале учета выполненных работ.

10. Охрана объекта

10.1. Охрану Объекта до полного завершения работ (до сдачи Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и технологическое оборудование) осуществляет Подрядчик.

10.2. Охране подлежит Объект, а также предназначенные для строительства материалы, изделия, конструкции, технологическое оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.

10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.

11. Контроль и надзор Государственного заказчика за исполнением Контракта

11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за реконструкцией и техническим перевооружением вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении в качестве своего представителя инженерной организации. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет авторский надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции и технического перевооружения.

11.4. Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.

Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также, в случае привлечения, инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

12. Скрытые строительные работы

12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком.

Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственный заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

13. Право собственности

13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период реконструкции и технического перевооружения Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его реконструкцию и техническое перевооружение или реконструкцию и техническое перевооружение его части никакой третьей стороне.

13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и справкам КС-3 и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приемки выполненных результатов работ по строительству Объекта приемочной комиссией в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ.

14. Страхование объекта

14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.

14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту.

15. Имущественная ответственность

15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, а также в случае отсутствия целевого финансирования из федерального бюджета.

15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику:

- за окончание реконструкции и технического перевооружения Объекта, а также при нарушении сроков выполнения этапов работ, установленных Календарным планом (Приложение № 4 к настоящему Контракту) после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,2% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеню в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки;

за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеню в размере 0,2% от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки;

за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика односторонним актом, - пеню в размере 0,2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

15.3. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе Подрядчика, а также в случае отказа Подрядчика от выполнения работ, а равно и ненадлежащего выполнения работ по Контракту, он обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта, а также выплатить в полном объеме денежные средства, выплаченные Государственным заказчиком по настоящему Контракту.

15.4. В случае поломок Объекта, включая выход из рабочего состояния оборудования, конструкторские разрушения и прочие поломки Подрядчик в течение 5 лет с момента подписания акта передачи Объекта в эксплуатацию обязан за свой счет устранить все поломки, или выплатить Государственному заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта.

15.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.

15.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15.7. Результаты выполненных работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике.

16. Обеспечение исполнения Контракта

16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта со сроком его действия не менее чем по 31 января 2013 года. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии/передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта (указывается конкретный вид обеспечения исполнения контракта).

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 175 424 (Четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 07 копеек.

16.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

16.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

16.4. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

17.2. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует наступление обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую письменно в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции и технического перевооружения Объекта.

17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, но не далее сроков действия Контракта.

18. Разрешение споров между Сторонами

18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде по месту нахождения Государственного заказчика в установленном порядке.

18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии.

19. Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды

19.1. Обязательства Подрядчика:

19.1.1. Подрядчик обязан разработать и в течение 15 дней после подписания настоящего Контракта предоставить Государственному заказчику на согласование План управления ПБ, ОТ и ООС на те объемы и виды работ, которые Подрядчик выполняет в соответствии с настоящим Контрактом. План управления ПБ, ОТ и ООС Подрядчика должен содержать:

1. Обязанности и ответственность по вопросам ПБ, ОТ и ООС работников и лиц, ответственных (указать Ф. И. О., номера приказов о назначении):

- за обеспечение охраны труда и окружающей среды в структурном подразделении;

- по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов;

- за исправное состояние грузоподъемных механизмов;

- за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами;

- за исправное состояние сосудов, работающих под давлением;

- за безопасное действие сосудов, работающих под давлением;

- за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

- за подготовку и проведение огневых работ;

- за безопасное производство работ на высоте:

- за обеспечение электробезопасности;

- за обеспечение пожарной безопасности;

2. Проведение инструктажей (кто, с кем, когда и какие инструктажи проводит, как фиксируется факт проведения инструктажей);

3. Инструкции по охране труда (перечень действующих инструкций, порядок ознакомления работников);

4. Обучение и проверка знаний требований охраны труда (кто, когда и чему обучает, где проходят проверку знаний, сроки);

5. Проведение ступенчатого контроля и оценки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды,

6. Обеспечение электробезопасности;

7. Обеспечение пожарной безопасности;

8. Организация работ повышенной опасности (порядок выдачи нарядов-допусков, подготовка к работе, выполнение, завершение работы и т. д.);

9. Правила безопасности при работе с инструментом;

19.1.2. Подрядчик должен обеспечить для работников своевременное обучение и проверку знаний требований охраны труда. Все работники Подрядчика должны иметь действующие допускные удостоверения и удостоверения по проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.

19.1.3. Подрядчик за счет собственных средств обязан обеспечить приобретение, выдачу и применение работниками, привлеченными для выполнения работ по настоящему Контракту, спецодежды с фирменным логотипом, спецобуви и других необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты. Работники Подрядчика должны уметь правильно применять средства индивидуальной защиты.

19.1.4. Подрядчик должен выполнять работы, предусмотренные настоящим Контрактом, с соблюдением требований норм и правил, относящихся к промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, пожарной и электробезопасности, изложенных в законодательных актах и иных государственных нормативных правовых актах, нормативно-законодательных актах местных административных и регулирующих органов, государственных и отраслевых (по принадлежности) стандартах, строительных нормах и правилах, санитарных правилах и нормах, ПОС, ПСД, других нормативных правовых актах по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, пожарной и электробезопасности для соответствующих производств и работ, а также требований Государственного заказчика.

19.1.5. Подрядчик должен назначить приказом руководителя, лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной и электробезопасности в пределах порученных участков работ по настоящему Контракту.

Подрядчик обязан издать распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности (должен иметь действующее удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума) и электробезопасности (должен иметь действующее удостоверение о присвоении квалификационной группы о электробезопасности не ниже III) в здании.

Подрядчик должен обеспечить здание первичными средствами пожаротушения, при необходимости - системой (установкой) оповещения людей о пожаре, телефонной связью.

При эксплуатации здания Подрядчик обязан соблюдать требования ППБ 01-03.

19.1.6. Подрядчик обязан вести учет происшествий и несчастных случаев и незамедлительно предоставлять Государственному заказчику информацию о:

- чрезвычайной ситуации, стихийном бедствии;

- аварии, инциденте, пожаре, которые могут перейти в чрезвычайную ситуацию;

- легком несчастном случае;

- тяжелом несчастном случае;

- групповом несчастном случае (2 и более человек);

- несчастном случае со смертельным исходом;

- аварии и пожаре без пострадавших.

19.1.7. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту в полной мере распространяются на его субподрядчиков и лиц, привлеченных на ином основании для выполнения работ по настоящему Контракту.

19.1.8. Подрядчик обязан в процессе выполнения работ по настоящему Контракту принять все меры безопасности, необходимые для защиты окружающей среды, оберегая атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и грунты, недра, животный и растительный мир от неблагоприятных воздействий, вызванных действиями Подрядчика, и сводя к минимуму ущерб, который могут повлечь за собой подобные действия.

19.1.9. Подрядчик в процессе выполнения работ по настоящему Контракту должен исключить слив/сброс жидкостей или загрязняющих веществ на рельеф местности. Все разливы загрязняющих веществ и другие аварийные сбросы на рельеф местности должны быть ликвидированы, территория, подвергшаяся негативному воздействию зачищена. Для ликвидации возможных разливов Подрядчик должен располагать всем необходимым оборудованием и материалом, а также обученным персоналом.

19.1.10. Подрядчик в процессе выполнения работ по настоящему Контракту обязан принять необходимые меры по сбору, временному хранению, своевременной утилизации отходов производства и потребления (вывоз бытового и строительного мусора, пищевых отходов, металлолома и т.д.), образовавшихся в результате деятельности Подрядчика.

19.2. Обязательства Государственного заказчика:

19.2.1. Государственный заказчик обязан в течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика Плана управления ПБ, ОТ и ООС, согласовать его или направить Подрядчику аргументированные замечания и предложения по его корректировке.

19.3. Права Подрядчика:

19.3.1. Подрядчик сохраняет за собой право обратиться к Государственному заказчику за любой информацией, касающейся вопросов ПБ, ОТ и ООС, необходимой ему для выполнения работ по настоящему Контракту.

19.4. Права Государственного заказчика:

19.4.1. В случае обнаружения каких-либо несоответствий с согласованным Планом управления ПБ, ОТ и ООС Подрядчика или с требованиями, установленными законодательными и нормативными документами Российской Федерации по ПБ, ОТ и ООС Государственный заказчик, в зависимости от уровня такого несоответствия, имеет право письменным уведомлением прекратить любые действия по выполнению работ по настоящему Контракту до устранения подобных нарушений.

19.5. Ответственность Подрядчика:

19.5.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдением его работниками при выполнении работ по настоящему Контракту требований, норм и правил, относящихся к ПБ, ОТ и ООС, пожарной и электробезопасности, изложенных в законодательных актах и иных государственных нормативных правовых актах, нормативно-законодательных актах местных административных и регулирующих органов, государственных и отраслевых (по принадлежности) стандартах, строительных нормах и правилах, санитарных правилах и нормах, других нормативных правовых актах по ПБ, ОТ и ООС, пожарной и электробезопасности для соответствующих производств и работ, а также требований Государственного заказчика.

19.6. Ответственность Государственного заказчика:

19.6.1. Государственный заказчик не несет ответственность за заболевание, ранение, или смерть работников Подрядчика или третьих лиц. Подрядчик освобождает Государственного заказчика от всех претензий, требований, приговоров или затрат, связанных с заболеваниями, ранениями или смертью работников Подрядчика или третьих лиц.

19.6.2. Государственный заказчик несет ответственность за своих работников, находящихся на территории Объекта, а также на территории участков, на которых Подрядчиком ведется выполнение работ по настоящему Контракту.

20. Прочие условия

20.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

20.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

20.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

20.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

20.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

20.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 30 декабря 2012 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.

Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГУП "ВНИИПРХ".

20.7. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при отправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

20.8. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

20.9. Персонал Подрядчика.

20.9.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ.

20.9.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом.

20.9.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

20.9.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения.

20.10. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

21. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Контракту

Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

1. Техническое задание - Приложение № 1;

2. Протокол согласования контрактной цены - Приложение № 2;

3. График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и положительного заключения Главгосэкспертизы - Приложение № 3;

4. Календарный план - Приложение № 4.

22. Адреса и реквизиты Сторон

Государственный заказчик:                  Подрядчик:

Федеральное агентство по

рыболовству

107996, г. Москва, Рождественский

бульвар, 12

л/с 03951000760

р/с 40105810700000001901

Межрегиональное операционное

управление Федерального

казначейства

ОПЕРУ-1 Банка России

ИНН 7702679523

КПП 770201001

БИК 044501002

ОКАТО 45286570000

ОКПО 00083664

ОГРН 1087746846274

ОКОПФ 72

ОКФС 12

ОКТМО 45379000

От Государственного заказчика:

______________/            /               ______________/           /

"__"______________ 2012 г.                 "__"______________ 2012 г.

Приложение № 1

к Государственному контракту

от "__"_________ 2012 г. № ___

Техническое задание
на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область

Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству.

Заказчик (застройщик): ФГУП "ВНИИПРХ".

Основания для проведения работ (включая размещение государственного заказа):

В соответствии с перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2012 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" и Федерального Закона Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Способ проведения торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

Источник финансирования: Средства федерального бюджета.

Наименование реконструкции: Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область (далее - Объект).

Адрес реконструкции: Тверская область, г. Конаково, ул. Промышленная, д. 3.

Срок начала и окончания работ:

Начало работ: с момента заключения государственного контракта.

Окончание работ: не позднее 15 декабря 2012 г.

1. Основание для производства реконструкции и технического перевооружения объекта.

1.1. Основанием для выполнения работ являются:

Разрешение на реконструкцию и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству;

- Правоустанавливающий документ на земельный участок:

- Свидетельство о государственной регистрации права 69-АВ № 381815 от 21 ноября 2011 г. на земельный участок с кадастровым номером 69:43:0070206:3 общей площадью 20340 кв. метров.

- Проектная и рабочая документация: шифр 41900, выполнена ОАО "Гипрорыбфлот" согласно Государственному контракту № ГКП-169 от 21.08.2009 г.

- Положительное заключение Государственной экспертизы:

- Положительное заключение государственной экспертизы № 69-1-4-0076-10 по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область", утвержденное приказом ГУ "Госэкспертиза Тверской области" от 26 мая 2010 года № 76-э;

- Положительное заключение государственной экспертизы № 69-1-6-0005-11 по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область", утвержденное приказом ГАУ "Госэкспертиза Тверской области" от 6 апреля 2011 года № 5-с.

2. Описание объекта реконструкции.

2.1 Технико-экономические показатели объекта:

- площадь участка - 1,87 га;

в том числе территория проектирования - 0,67 га;

- площадь застройки - 0,24 га;

- общая площадь - 2066,17 *;

- строительный объем - 14 778,07 *;

Годовой объем продукции:

- заготовка оплодотворенной икры - 5 млн. шт./год;

- рыбопосадочный материал (2-100 г) - 1,2 млн. шт./год;

- рыбопосадочный материал (100-700 г) - 20 т/год;

- ремонтное и маточное стадо - 52 т/год;

- расчетный расход воды -108 *;

- расход сточных вод - 106 *;

- численность работающих - 46 чел.;

- расчетная мощность электроприемников - 512 кВт.

2.2. Здания и сооружения, входящие в состав объекта реконструкции

Здания и сооружения	Технико-экономические показатели
1. Рыбоводный корпус	Строительство рыбоводного корпуса Площадь застройки здания - 2149,25 * Общая площадь помещений - 2066,17 * Строительный объем здания - 14778,07 * Размеры в плане 30*66 м, шаг колонн 6 м. Расстояние от пола до низа ферм 4,5 м. Несущие колонны стальные двутавровые 30 К1, колонны фахверка стальные двутавровые 20 К1, фермы стальные двускатные из равнополочных уголков пролетом 30 м. Здание каркасное с несущим металлическим каркасом с огнезащитой. Пределом огнестойкости несущих элементов здания К.45, стеновые ограждения - самонесущие трехслойные металлические панели типа "сэндвич" с базальтовым утеплителем группы НГ с пределом огнестойкости Е15 толщиной 150 мм или их эквивалент. Рыбоводный корпус располагается параллельно существующему производственному корпусу и будет сообщаться с его бытовой частью посредством галереи-коридора. Кровля производственного здания двускатная из сэндвич-панелей с негорючим теплоизоляционным материалом - 200 мм или эквивалент. Кровля галереи односкатная. Внутренние перегородки нового производственного здания из сэндвич-панелей толщиной 100 мм или эквивалент. Наполнитель сэндвич-панелей - минеральная полужесткая плита из базальтового волокна. Помещения ограждаются самонесущими трехслойными сэндвич-панелями или эквивалентами и последние являются противопожарными перегородками 1 типа толщиной 100 мм и пределом огнестойкости Е145, которые относятся к классу негорючих материалов (НГ) и отделяет от других помещений. Кирпичные стены пристройки лестничной клетки облицовываются внутренней стороны по металлическому каркасу металлическим профилированным листом с полимерным покрытием. Подвесной потолок над категорийными помещениями выполняется из сендвич-панели толщиной 100 мм и пределом огнестойкости Е145 или эквивалент. Цоколь производственного здания утеплен плитами "Пеноплекса" или эквивалент и облицован плитками природного камня. Инженерные сети прокладываются в межферменном пространстве. Окна и двери выполняются из металлопластикового профиля. Наружные дверные блоки выполняются утепленными. В производственных помещениях нового здания применяются двухкамерные стеклопакеты. Стены и перегородки возводимых помещений выполняются из сэндвич-панелей или эквивалент, облицованных тонколистовой профилированной сталью. Пустоты в элементах конструкций должны быть закрыты герметикам или заварены. Фундамент - железобетонный на свайном основании.
2. Наружные сети водоснабжения и канализации	2.1. Система производственного водоснабжения Выполняется от сооружаемых артезианских скважин № 1, 2 располагаемых рядом с производственным корпусом с учетом санитарной зоны. Диаметр подающей трубы 63 мм, длина 25 м. Артезианские скважины каждая глубиной 75 м, производительностью 10 м/час, 240 * Предусматривается циркуляционная система водоснабжения. 2.2. Система канализации Напорные трубопроводы отсутствуют. Система механически загрязненной и бытовой канализации проходит очистку на существующем горизонтальном отстойнике, куда попадают по трубопроводу диаметром 200 мм, далее по существующей схеме действующего предприятия сброс осветленных сточных вод из отстойника осуществляется самотеком через закрепленный бетоном гребень, отсекающий дамбы. Дождевые воды с кровли и площадки отводятся через дождеприемные колодцы и систему трубопроводов в локальные очистные сооружения дождевых вод фирмы "Вавин-Лабко" или эквивалент. Производственные сточные воды отводятся по выпуску диаметром 110 мм во внутриплощадочную ливневую канализационную сеть.

3. Нормативно-технические требования.

3.1. Выполнение работ и завершенные реконструкцией и техническим перевооружением объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам Российской Федерации.

4. Основные конструкции.

4.1. Здание рыбоводного корпуса.

4.1.1. Здание каркасное однопролетное, одноэтажное. Прямоугольное в плане. Габариты в осях наружных стен 66,3 х 30,3 м.

4.1.2. Фундаменты под стальные колонны каркаса служат отдельно стоящие столбчатые ростверки. Сваи железобетонные квадратного сечения 300 х 300 мм с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой длиной 6,0 м. Сваи выполняются из бетона повышенной плотности.

4.1.3. Несущие колонны стальные двутавровые 30 К1, колонны фахверка стальные двутавровые 20 К1.

Фермы стальные двускатные из равнополочных уголков пролетом 30 м. Расстояние от пола до низа ферм 4,5 м.

4.1.4. Ограждающие стены - выполняется из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 150 мм. Покрытие выполняется из двухслойных сэндвич-панелей толщиной 200 мм с утеплителем из базальтового волокна и с рулонным полимерным кровельным материалом на холодной полимерной мастике или из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 200 мм с утеплителем из базальтового волокна или эквивалент. Под стеновое ограждение предусмотрены фундаментные балки, опирающиеся на монолитные столбчатые ростверки.

4.1.5. Лестничная клетка:

Наружная лестница с кирпичными стенами выполняется из железобетонных ступеней по металлическим косоурам.

4.1.6. Кровля производственного здания двускатная из сэндвич-панелей с негорючим теплоизоляционным материалом, - 200 мм. или эквивалент. Кровля галереи односкатная.

4.1.7. Окна и двери выполняются из металлопластикового профиля. Наружные дверные блоки металлические, утепленные. В производственных помещениях нового здания применяются двухкамерные стеклопакеты, с зеркальной поверхностью с уличной стороны.

4.1.8. Служебные и внутренние двери - деревянные, оборудованы дверными ручками с обеих сторон, двупольные, с порогом и без порога.

4.1.9. Внутренние перегородки производственного здания из сэндвич-панелей толщиной 100 мм. или эквивалент.

Стены и перегородки помещений выполняются из сэндвич-панелей облицованных тонколистовой профилированной сталью или эквивалент.

4.1.10. Полы рыбоводного корпуса - повышенной прочности, имеют гладкую нескользкую и удобную для очистки поверхность. Цоколь здания облицован плитками природного камня.

5. Описание отделочных работ предусмотренных проектной документацией.

Наименование помещений	Отделка
Рыбоводный корпус
1. Производственные помещения	Стены	Наружные стены сэндвич-панели толщиной 150 мм или эквивалент. Внутренние перегородки - из сэндвич - панелей с полимерным покрытием толщиной 100 мм. (наполнитель панелей - минвата на базальтовой основе) или эквивалент.
	Полы	Эпоксидное покрытие Normaflon 3000 RAL 7032 или эквивалент, грунтовый слой Normaflon 105 primer - 4 мм или эквивалент, выравнивающие бетонное покрытие В20, с армированным бетонным основанием В22,5. Грунт основания уплотнен щебнем или гравием.
	Потолки	Кровельные сэндвич-панели по металлическим прогонам и фермам или эквивалент.
2. Санузлы	Пол	Керамогранитная плита на цементно-песчаном растворе.
	Стены	Наружные стены сэндвич-панели толщиной 150 мм. или эквивалент. Внутренние перегородки - из сэндвич-панелей с полимерным покрытием толщиной 100 мм. (Наполнитель панелей - минвата на базальтовой основе) или эквивалент. Стены кирпичные отделка металлический проф. лист по метало-каркасу.
	Потолок	Подвесной потолок Armstrong системы Econim или эквивалент.
3. Техническое помещение	Полы	Эпоксидное покрытие Normaflon 3000 RAL 7032 или эквивалент, грунтовый слой Normaflon 105 primer - 4 мм или эквивалент, выравнивающее бетонное покрытие В20, с армированным бетонным основанием В25, F150. Грунт основания уплотнен щебнем или гравием.
	Стены	Подвесной потолок сэндвич-панели с наполнителем базальтовой мин. ватой толщ. - 100 мм, Е145 или эквивалент.
	Потолок	Внутренние перегородки - из сэндвич-панелей с полимерным покрытием толщ. 100 мм. (Наполнитель панелей - мин. вата на базальтовой основе) или эквивалент.

6. Ведомость объемов работ.

Наименование работ	Ед. изм.	Всего
Двери рыбоводного корпуса
Установка дверей	*	52,2
Установка ворот	*	5,3
Установка перегородки	*	4,0
Полы рыбоводного корпуса
Уплотнение грунта щебнем	*	2013,3
Устройство бетонной стяжки	*	2013,3
Устройство цементной стяжки	*	18,5
Устройство гидроизоляции	*	4098,8
Устройство изоляции	*	78,7
Устройство армированных подстилающих слоев	*	310,4
Устройство бетонных покрытий	*	2069,2
Устройство плиточных покрытий	*	114,1
Устройство наливных покрытий	*	1973,7
Отделочные работы в рыбоводном корпусе
Оштукатуривание потолков	*	18,5
Окраска потолков	*	18,5
Оштукатуривание стен	*	152,5
Окраска стен	*	152,5
Устройство потолков типа "Амстронг" или эквивалент	*	78,2
Приямки рыбоводного корпуса
Уплотнение грунта щебнем	*	75,0
Устройство бетонной подготовки под днище	*	9,8
Устройство стен	*	69,5
Установка закладных деталей	кг	20,0
Монтаж площадок	кг	100,0
Изоляция стен	*	8,3
Гидроизоляция бетона	*	222,0
Отмостка рыбоводного корпуса
Устройство оснований	*	150,0
Устройство тротуаров	*	150,0
Полы переходной галереи
Устройство гидроизоляции	*	55,9
Устройство теплоизоляции	*	55,9
Устройство бетонной стяжки	*	55,9
Устройство бетонных покрытий	*	55,9
Устройство плиточных покрытий	*	74,5
Устройство цементной стяжки	*	18,6
Вертикальная планировка территории
Разработка грунта	*	255,7
Разработка плодородного грунта	*	255,7
Перевозка грунта	т	3024,0
Разработка грунта с погрузкой	*	1466,0
Перемещение грунта бульдозером	*	638,0
Планировка площадей	*	4378,0
Уплотнение грунта	*	638,0
Благоустройство (автодороги и площадки территории)
Устройство подстилающих слоев	*	91,0

Примечание:

Объемы работ и материалов подсчитаны по чертежам марок АР, КЖ и КМ.

7. Требования к организации работ.

7.1. К Государственному контракту представить протокол согласования контрактной цены и календарный план производства работ в соответствии с лимитами капитальных вложений и с учетом производства работ на рыбоводном заводе с непрерывным циклом технологического процесса на каждый год реконструкции и технического перевооружения (обязательное приложение к Государственному контракту).

7.2. К Государственному контракту представить ведомость договорной цены в ценах 2001 года согласно утвержденной сметной документации и в текущих ценах (цены 3-го квартала 2012 года) с коэффициентом рынка и понижающим коэффициентом по итогам аукциона (обязательное приложение к Государственному контракту).

7.3. Перед началом работ согласовать календарный план реконструкции и технического перевооружения с Заказчиком (застройщиком).

7.4. Перед началом работ в установленном порядке представить проект производства работ (ППР) по годам реконструкции и технического перевооружения с выполнением стройгенплана.

На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты.

8. Требования к производству работ.

8.1. Производство работ.

8.1.1. Все непредвиденные работы, возникающие в процессе реконструкции и технического перевооружения объекта выполняются без изменения цены Государственного контракта, по согласованию с Заказчиком (застройщиком).

8.1.2. В процессе производства работ соблюдать условия проведения строительных работ в водоохранной зоне и соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

8.1.3. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами).

8.1.4. В ходе реконструкции и технического перевооружения удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные объекты, которые больше не требуются.

8.1.5. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

8.1.6. Выполненные работы по реконструкции и техническому перевооружению объектов должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, экологическим нормативным актам и иным нормативным актам Российской Федерации.

8.1.7. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода.

8.1.8. Обеспечить охрану строительной площадки.

8.2. Приемка-сдача работ.

8.2.1. Приемка выполненных работ по форме КС-2, КС-3, производится ежемесячно, до 25 числа текущего месяца с предоставлением пакета исполнительной документации с актами на скрытые работы, подписанные всеми участниками строительного производства, а также предоставление сертификатов, паспортов, результатов лабораторных испытаний материалов, на предъявленные к оплате, выполненные работы за отчетный период. Оплата производится по предоставлению Заказчику (застройщику) полного пакета документов.

8.2.2. За месяц до окончания реконструкции (15 ноября 2012 года) передать Заказчику (застройщику) всю документацию в соответствии с Градостроительным кодексом (статья 55 п. 3 (4,5,6,7,8,9)), необходимую для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.2.3. После подписания акта приемки объекта передать Заказчику (застройщику) руководство по техническому обслуживанию оборудования, законченных реконструкцией зданий и сооружений, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов.

8.2.4. Окончательный расчет за выполненные работы по реконструкции и техническому перевооружению объекта будет произведен после выполнения пункта 8.1.2 и 8.1.3 настоящего технического задания и устранения всех выявленных замечаний по объекту.

9. Гарантии.

9.1. Срок гарантии на выполненные работы, материалы и изделия составляет 60 (шестьдесят месяцев) с даты подписания Государственным заказчиком акта приемки готового к эксплуатации объекта.

9.2. Основные требования к порядку выполнения работ:

В соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями строительных норм и правил, прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство строительно-монтажных работ согласно условиям государственного контракта.

10. График проведения рыбоводных работ.

Производственный цикл предприятия на период реконструкции и технического перевооружения не прерывается, все мероприятия по выращиванию рыбы и содержания РМС осуществляются в действующем основном производственном корпусе завода.

11. Особые рыбоводно-технические требования при реконструкции и техническом перевооружении завода.

Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов вести в полном соответствии с проектом при строительном контроле в соответствии с требованиями проектной документации и рабочей документации.

12. Особые требования.

12.1. Все принимаемые технологические решения и применение, приобретение рыбоводного оборудования, материалов, изделий и конструкций согласовать с Государственным заказчиком.

12.2. Представление достоверных сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, включая свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В процессе производства работ возможна замена рекомендуемых в рабочей документации материалов и оборудования, на эквивалентные только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых рабочей документацией, по согласованию с Государственным заказчиком (Застройщиком).

13. Ожидаемые результаты после проведения реконструкции и технического перевооружения.

Отработка технологий производства товарной рыбной продукции (40 тонн сибирского осетра, русского осетра, стерляди, белуги) и 300 кг икры осетровых видов рыб в год.

- увеличение мощности заготовки оплодотворенной икры до 5 млн. шт.

- увеличение мощности по получению рыбопосадочного материала (от 2 до 100 гр.) до 1,2 млн. шт., рыбопосадочного материала (100-700 гр.)

- до 20 т.

- создание оптимальных условий содержания ремонтного и маточного стада и его увеличение до 52 т.

- улучшение условий для специалистов (работников) завода;

- обеспечение современными инженерными сетями (электроснабжения, водоснабжения, канализации) завода.

Приложение:

- проектная документация (приложение № 1 к Техническому заданию);

- рабочая документация (приложение № 2 к Техническому заданию);

- сметная документация (приложение № 3 к Техническому заданию);

- положительное заключение государственной экспертизы № 69-1-4-0076-10, утвержденное приказом ГУ "Госэкспертиза Тверской области" от 26 мая 2010 г. № 76-э (приложение № 4 к Техническому заданию);

- положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости № 69-1-6-005-11, утвержденное приказом ГАУ "Госэкспертиза Тверской области" от 6 апреля 2011 г. № 5-с (приложение № 5 к Техническому заданию).

Приложение № 2
к Государственному контракту
от "__"_________ 2012 г. № ___

Протокол согласования контрактной цены
Государственный заказчик Федеральное агентство по рыболовству
Подрядчик ___________________________________________________

Составлен на основе проекта "Реконструкция и техническое

                            перевооружение Конаковского завода по

                            осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково,

                            Тверская область"

№ /п	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Контрактная цена на продукцию тыс. руб.
1	ЛСР 02-01-04	Устройство полов переходной галереи	179,632*
2	ЛСР 02-01-04	Устройство полов рыбоводного корпуса	10 006,055*
3	ЛСР 02-01-04	Установка дверей и ворот в рыбоводном корпусе	1 316,022*
4	ЛСР 02-01-04	Отделочные работы рыбоводного корпуса	114,928*
5	ЛСР 02-01-04	Устройство приямков рыбоводного корпуса	958,543*
6	ЛСР 02-01-04	Устройство отмостки рыбоводного корпуса	200,805*
7	ЛСР 07-01	Вертикальная планировка
8	ЛСР 07-03	Автодороги и площадки	71,654*
	ВСЕГО с учетом НДС:		13 918,080*

* сумма подлежит корректировке по итогам открытого аукциона в электронной форме

Государственный заказчик:                 Подрядчик:

От государственного заказчика:            От Подрядчика:

_________________/         /              _________________/         /

"__"______________ 2012 г.                 "__"______________ 2012 г.

Приложение № 3
к Государственному контракту
от "__"_________ 2012 г. № ___

График передачи Государственным заказчиком Подрядчику проектной документации, рабочей документации и положительного заключения Главгосэкспертизы

№ п/п	Объект передачи	Срок передачи	Примечания
1	Акт на право пользования землей для реконструкции и технического перевооружения объекта	30-дневный срок со дня заключения Государственного контракта	Акт о приеме-передаче земельного
2	Пояснительная записка. Том 1-1 экз.	25-дневный срок со дня заключения Государственного контракта
3	Схема планировочной организации земельного участка. Том 2-1 экз.
4	Архитектурные решения. Том 3-1 экз.
5	Конструктивные и объемно планировочные решения. Том 4-1 экз.
6	Система электроснабжения. Том 5-1 экз.
7	Система водоснабжения. Том 6-1 экз.
8	Система водоотведения. Том 7-1 экз.
9	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Том 8-1 экз.
10	Технологические решения. Том 9-1 экз.
11	Проект организации строительства. Том 10 1 экз.
12	Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Том 11 - 1 экз.
13	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Том 12 - 1 экз.
14	Смета на строительство объектов капитального строительства. Том 13 - 1 экз.

Государственный заказчик:                    Подрядчик:

Приложение № 4
к Государственному контракту
от "__"_________ 2012 г. № ___

Календарный план
на выполнение в 2012 году работ по реконструкции и техническому перевооружению Конаковского завода по осетроводству ФГУП "ВНИИПРХ", г. Конаково, Тверская область"

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения работ
1	Устройство полов переходной галереи	Не позднее 30 ноября 2012 г.
2	Устройство полов рыбоводного корпуса	Не позднее 30 ноября 2012 г.
3	Установка дверей и ворот в рыбоводном корпусе	Не позднее 30 ноября 2012 г.
4	Отделочные работы рыбоводного корпуса	Не позднее 30 ноября 2012 г.
5	Устройство приямков рыбоводного корпуса	Не позднее 30 ноября 2012 г.
6	Устройство отмостки рыбоводного корпуса	Не позднее 30 ноября 2012 г.
7	Вертикальная планировка	Не позднее 30 ноября 2012 г.
8	Автодороги и площадки	Не позднее 30 ноября 2012 г.
9	Сдача результатов выполненных работ Государственному заказчику	Не позднее 15 декабря 2012 г.

Государственный заказчик:                   Подрядчик:

Заместитель руководителя

Федерального агентства по рыболовству

______________________ А.В. Фомин           __________________

"__"______________ 2012 г.                  "__"______________ 2012 г.