Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 октября 2012 г. № 818 “О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области”

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 октября 2012 г. № 818 “О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области”

19 ноября 2012

С целью обеспечения размещения заказа на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области за счет средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" на 2012 год.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.А. Крайний

Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 18 октября 2012 г. № 818

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области

1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион).

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет - www.sberbank-ast.ru.

3. Почтовый адрес и местонахождения государственного заказчика - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2.

Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактное лицо: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области.

5. Техническое задание на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области, приведено в Приложении № 1 к Аукционной документации, являющемся неотъемлемой частью Аукционной документации.

6. Место выполнения работ - Российская Федерация, Московская область, Можайский район, дер. Горетово.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 16 034 394 (Шестнадцать миллионов тридцать четыре тысячи триста девяносто четыре) рубля 28 копеек с учетом НДС.

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 9 ноября 2012 г. в 10 ч. 00 минут (время московское)

8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 ноября 2012 г.

10. Дата проведения аукциона: 19 ноября 2012 г.

Приложение № 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 18 октября 2012 г. № 818

Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области

1. Общие сведения

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Государственный заказчик.

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте контракта, приведенного в Приложении № 2 к аукционной документации.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить в 2012 году работы по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени, указанного в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона.

В цену государственного контракта включаются все расходы, необходимые для выполнения в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области, которые указаны в Информационной карте аукциона. Цена контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области, определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Государственным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.

1.7. Требования к Участникам размещения заказа.

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие устанавливаемым законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющимся предметом настоящего аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.3. В Информационной карте аукциона могут быть установлены дополнительные требования к участнику размещения заказа, если такие требования предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

1.7.4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, направляемые Государственным заказчиком, либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа, Государственного заказчика.

1.8. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции.

В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.

2. Содержание документации об аукционе

2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведение аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. к настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе, при этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке Государственным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Государственный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке Государственным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона.

3. Подготовка заявки на участие в аукционе

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указывается в Информационной карте аукциона:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, указывается в Информационной карте аукциона:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Государственным заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии на право заключения государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области, являющихся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение (я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. настоящей документации.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителем.

Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиком является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

4. Подача заявки на участие в аукционе

4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1) к настоящей документации.

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 к настоящей документации признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2. настоящей документации Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации.

5.2. Процедура проведения аукциона.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на право заключения государственного контракта на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене государственного контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене государственного контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене государственного контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. к настоящей документации.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене государственного контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене государственного контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене государственного контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене государственного контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене государственного контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене государственного контракта в случае, если такое предложение о цене государственного контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта указываются все предложения о цене государственного контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. к настоящей документации.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене государственного контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене государственного контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене государственного контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта или текущего минимального предложения о цене государственного контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене государственного контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящей документации аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене государственного контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене государственного контракта на аукционе независимо от "шага аукциона".

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене государственного контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена государственного контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене государственного контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5. к настоящей документации участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену государственного контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации.

5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена государственного контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены государственного контракта исходя из положений настоящей документации о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей:

5.2.17.1 аукцион в соответствии пунктом 5.2.17. настоящей документации проводится до достижения цены государственного контракта не более чем сто миллионов рублей;

5.2.17.2 в случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.17. участник аукциона не вправе подавать предложения о цене государственного контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа;

5.2.17.3 в случае проведения аукциона на право заключить государственный контракт до достижения цены государственного контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены государственного контракта, обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения государственного контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены государственного контракта, достигнутой на аукционе, проводимом в соответствии с настоящим пунктом 5.2.17.

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта, все минимальные предложения о цене государственного контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене государственного контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить Государственному заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене государственного контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене государственного контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. к настоящей документации аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена государственного контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. к настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.

6. Определение победителя аукциона

6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящей документации до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену государственного контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации - наиболее высокую цену государственного контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. к настоящей документации.

6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. к настоящей документации не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. к настоящей документации для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" п. 1.7.2. и п. 1.7.3. настоящей документации.

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену государственного контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену государственного контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. к настоящей документации и 6.1.10. к настоящей документации протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Государственному заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Государственный заказчик направляет оператору электронной площадки проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи государственного контракта Государственным заказчиком в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. к настоящей документации протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с с частями 3-8, 11, 12, 17-19 статьи 41.12. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене государственного контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

7. Заключение государственного контракта по итогам аукциона

7.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

После определения победителя торгов на выполнение работ заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта (в том числе стоимость отдельных видов работ, составляющих итоговую цену государственного контракта) пересчитывается с учетом указанного коэффициента и утверждается Протоколом согласования контрактной цены, который является неотъемлемой частью государственного контракта (Приложение № 2) и Календарным планом (Приложение № 4), (Письмо Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 18.08.2009 № ИА/27690 "О разъяснении отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Приложение № 4" имеется в виду "Приложение № 3"

7.2. Государственный заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 6.1.7 настоящей документации протокола направляют оператору электронной площадки без подписи Государственного заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный п.п. 7.4.1 настоящей документации.

7.4.1 Участник аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке на участие в аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику.

7.4.2 В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона, с которым заключается контракт, Государственный заказчик, рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Государственного заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт.

7.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", участник аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 4.1 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Государственному заказчику.

7.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оператором электронной площадки протокола разногласий Государственный заказчик, рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник аукциона, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола.

7.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

7.6. Государственный заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Государственным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязан направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.8. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. к настоящей документации.

7.9. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае, если Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Государственным заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.

7.12. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

7.13. В случае, если в документации об аукционе при размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с которым заключается контракт, при проведении аукциона, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об аукционе.

8. Информационная карта аукциона

Пункт 1	Государственный заказчик
Федеральное агентство по рыболовству. Адрес Государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2. Контактный телефон: (495) 625-63-23 Контактное лицо: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru).
Пункт 2	Предмет аукциона
Выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области Указанные работы относятся к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства код - 4525000. Код бюджетной классификации - 076 0405 1007800 413 310.
Пункт 3	Место и сроки выполнения работ
Место выполнение работ: Российская Федерация, Московская область, Можайский район, д. Горетово. Правоустанавливающие документы на земельные участки: - свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 50-АБ № 352189 от 06.05.2011 г. (кадастровый номер участка 50:18:0000000:233), общей площадью 17500 кв.м. - свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 50 АВ № 477503 от 13 октября 2011 года (кадастровый номер участка 50:18:070209:110), общей площадью 24300 кв.м. Сроки выполнения работ с момента заключения контракта. Окончание работ: не позднее 15 декабря 2012 года.
Пункт 4	Начальная (максимальная) цена контракта
При этом начальная (максимальная) цена государственного контракта определена в размере 16 034 394 (Шестнадцать миллионов тридцать четыре тысячи триста девяносто четыре) рубля 28 копеек. Указанная сумма получена, исходя из объемов финансирования за счет средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной целевой программой "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" (далее - Программа) на 2012 год - 68 853 600 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, и объемов бюджетных ассигнований, доведенных Минэкономразвития России письмом от 16 января 2012 года № 177-ОС/Д17 "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов". Для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта из указанной суммы необходимо вычесть затраты застройщика на организацию работ по проведению строительного контроля в объеме 1 004 710 (Один миллион четыре тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек, а также затраты на осуществление авторского надзора в объеме 137 430 (Сто тридцать семь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек. Вычитаемые суммы определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" и постановлением Государственного комитета Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 15/1 "Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации". Кроме того, из объемов, доведенных в 2012 году лимитов бюджетных ассигнований, необходимо вычесть 51 677 065 (Пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч шестьдесят пять) рублей 72 копейки, которые предусмотрены Государственным контрактом от 18 мая 2012 года № ГКС-219. В указанную цену включены все расходы, отраженные в пункте 12 информационной карты аукциона.
Пункт 5	Шаг аукциона
"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта, на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Пункт 6	Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
6.1. Источник финансирования: Федеральный бюджет. 6.2. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта производит авансирование работ в размере 20 % от цены Государственного контракта. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа, суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставленного за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Протокола согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 6.3. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику ежемесячно на основании подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов о приемке результатов выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту, в соответствии с их стоимостью, определенной Протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и проектной документацией. 6.4. Оплата результатов выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату, выставленного на основании подписанных Сторонами в соответствии с п. 2.5. Контракта документов (по форме КС-2 и КС-3). 6.5. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. 6.6. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом. 6.7. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 6.8. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.
Пункт 7	Требования к содержанию и составу первой и второй части заявки
1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе (Приложением № 1 - Техническое задание), если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе. 2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: 1) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. 2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
Пункт 8	Требования к качеству, объему, техническим характеристикам, работам
Все работы, являющиеся предметом аукциона, оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования к качеству, объему работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к аукционной документации).
Пункт 9	Дата и время окончания срока подачи заявок
9 ноября 2012 года в 10 часов 00 минут (время московское).
Пункт 10	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок
15 ноября 2012 года.
Пункт 11	Дата проведения аукциона
19 ноября 2012 года.
Пункт 12	Порядок формирования цены контракта
В цену Государственного контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Государственного контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену Государственного контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением технического перевооружения Объекта; - оплата аренды машин и техники (включая амортизацию машин и техники) необходимых для технического перевооружения, в том числе деталей, конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (технического перевооружения Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; проведение всех необходимых испытаний, связанных с техническим перевооружением Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - охрана Объекта. В цену контракта, кроме стоимости работ, услуг, затрат на гарантийное обслуживание, включаются стоимость страхования строительно-монтажных рисков, временные здания и сооружения, все пошлины, налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении Контракта.
Пункт 13	Сведения о валюте
Цена указывается в рублях Российской Федерации.
Пункт 14	Срок подписания контракта
Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона.
Пункт 15	Адрес электронной площадки
http://www.sberbank-ast.ru Официальный сайт Российской Федерации - www.zakupki.gov.ru.
Пункт 16	Обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 801 719 (Восемьсот одна тысяча семьсот девятнадцать) рублей 71 копейка.
Пункт 17	Обеспечение контракта
Обеспечение исполнения Государственного контракта устанавливается в размере 20% (Двадцать) процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта, что составляет 3 206 878 (Три миллиона двести шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 86 копеек. Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства ОПЕРУ - 1 Банка России, л/с 05951000760, р/с 40302810900001001901, ИНН 7702679523, КПП 770201001, БИК 044501002, ОКАТО 45286570000, ОКПО 00083664, ОГРН 1087746846274. Победитель аукциона до заключения Государственного контракта по своему усмотрению предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Государственного контракта в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения Государственного контракта. Способ обеспечения исполнения обязательств Государственного контракта определяется участником аукциона, с которым заключается Государственный контракт, самостоятельно. Срок действия Обеспечения Государственного контракта должен быть установлен не менее чем по 31 января 2013 года. В случае если в качестве обеспечения исполнения государственного контракта победителем открытого аукциона предоставляется банковская гарантия, то последняя должна содержать положение о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Государственный контракт, в том числе, замена государственного заказчика по государственному контракту, не освобождают гаранта от обязательств по выданной банковской гарантии.
Пункт 18	Дополнительные требования к участникам размещения заказа
Участник размещения заказа не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков.

Приложение № 1
к Аукционной документации
от "__"________ 2012 г. № ___

Техническое задание
на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области

Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству

Заказчик (застройщик): ФГБУ "Мосрыбвод"

Основания для проведения работ, оказания услуг (включая размещение государственного заказа):

В соответствии с перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2012 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений по федеральной целевой программе "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" и Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Способ проведения торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

Источник финансирования: Средства федерального бюджета.

Наименование объекта: техническое перевооружение Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", находящегося по адресу: д. Горетово, Можайский район Московской области.

Местонахождение объекта: Российская Федерация, Московская область, Можайский район, д. Горетово.

Срок выполнения работ

Начало выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта.

Окончание работ: не позднее 15 декабря 2012 года.

1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР) и поставки оборудования

- разрешение на строительство: № RU 50526000-RSO 0001 11 от 31 марта 2011 года.

Правоустанавливающий документ на земельный участок:

- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ "Мосрыбвод" 50-АБ № 352189 от 06.05.2011 г. (кадастровый номер участка 50:18:0000000:233), общей площадью 17500 кв.м.

- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ "Мосрыбвод" 50 АВ № 477503 от 13 октября 2011 года (кадастровый номер участка 50-18-070209-110), общей площадью 24300 кв.м.

Проектная и рабочая документация:

- шифр 7-Г/09, выполнена ООО "Галана", согласно Государственному контракту № 025 от 13.10.2009 г.

Положительное заключение Государственной экспертизы:

- Положительное заключение государственной экспертизы (Московская областная государственная экспертиза) от 29.07.2010 г. № 50-1-4-0608-10

- Положительное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 23.11.2010 г. № 1143-10/ГГЭ-7073/10

2. Описание объекта строительства

Нормативно-технические требования к оборудованию:

1. Оборудование должно соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам Российской Федерации, экологическим нормативным актам и иным нормативным актам Российской Федерации. Закупаемое и технологически подключаемое в дальнейшем оборудование должно иметь высокое качество изготовления и соответствует современному уровню техники и качества в данной отрасли.

2. Закупаемое и технологически подключаемое в дальнейшем оборудование должно быть новое, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или Подрядчика.

3. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке, устраняются Подрядчиком своевременно в согласованные с Государственным заказчиком сроки, собственными силами и за счет собственных средств Подрядчика. Подрядчик согласен с требованиями Государственного заказчика по приобретению оборудования, приведенными в технической части аукционной документации.

4. В цену Государственного контракта включаются все расходы Подрядчика (в том числе, расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

5. Подрядчик согласен с формой, сроками и порядком оплаты, указанными Государственным заказчиком в информационной карте аукциона.

6. Оборудование должно обеспечивать:

- простоту в обслуживании и надежность при эксплуатации;

- низкое энергопотребление;

- минимальную потребность в рабочей силе;

- доступный мониторинг рыбы, контроль болезней и обработки воды;

- эффективную компоновку систем и оборудования;

- минимальное воздействие на окружающую среду.

Технико-экономические показатели объекта:

- площадь участка - 4,18 га;

- площадь застройки (проектируемая) - 2940,0 *;

- общая площадь зданий - 3227,58 *.

в том числе:

- рыбоводный цех - 3027,0 *;

- водозаборные сооружения - 200,58 *.

Объекты, входящие в состав технического перевооружения завода:

Здания (сооружения), входящие в состав объекта	ТЭП
Рыбоводный цех	Общая площадь здания - 3027 м, в том числе:
	Производственные помещения - 2257,5 *;
	Технические помещения - 264,2 *;
	Административно-бытовые помещения -140,8 *;
	Лестничная клетка, коридоры, тамбуры - 302,85 *;
	(Внутренние стены и перегородки - 61,65 *)
Водозаборные сооружения	Общая площадь здания - 200,58 м, в том числе:
	Надземная часть - 141,12 м;
	Подземная часть - 59,46 м;
Затопленный водоприемник, самотечный водовод	Затопленный водоприемник раструбный произв. от 0,02 до 0,3 * - тип.пр.901-1-60.86 Трубы диам. 159 x 6 - 78 м
Наружные сети водоснабжения и водоотведения	Канализация диам. 160-302 м, 200-354 м, 250-66 м.
	Колодцы ж/б - 47
	Колодцы ж/б - 8
	Водопровод диам. 63-66 м, 110-151 м, 160-190 м.
	Нефтеуловитель - 1 шт., в едином стальном горизонтальном блоке подземного исполнения (ЗАО ПО "ПНСК" г. Санкт-Петербург)
	Аккумулирующая емкость V=50 м3 - стальной цилиндрический резервуар подземного исполнения
КТП/П-К-К400 кВА10/0.4 кВ	Комплексная трансформаторная подстанция контейнерного типа, напряжением 10/0,4 кВ, трансформатор ТМГ - 400 кВА-10/0,4 кВ.
ДЭС № 1, ДЭС № 2	ДЭС № 1 типа ДГУ 380 В, 297,9 кВт, 330 кВА ДЭС № 2 типа ДГУ 380 В, 53 кВт, 66 кВА
Наружные сети эл. снабжения	КЛ-10 кВ - 40м, кабель м. ААБлУ-10 сеч. 3x95 *
	КЛ-0,4 кВ: кабель м.ААБлУ - 1 сеч. 4x185 мм - 880 *,
	кабель м.ААБлУ - 1 сеч. 4x95 * - 450 м,
	кабель м.ААБлУ - 1 сеч. 4x25 * - 235 м,
	кабель м.ААБлУ - 1 сеч. 4x16 * - 65 м,
	кабель м.АВБбШв - 1 сеч. 5х6 * - 455 м.

Архитектурные и технологические решения

Рыбоводный цех запроектирован для выращивания молоди рыб осетровых пород в объеме 1,2 млн. шт. в год, с последующим выпуском в природные водоемы, на оборудовании и технологии датской фирмы "AKVAGROUP" или эквивалент. В заводских условиях выращиваются молоди рыб ценных пород (осетровых) на основе УЗВ (установок замкнутого водоснабжения), содержания маточного стада для собственного производства икры и воспроизводства мальков в одном технологическом цикле.

В состав рыбоводного цеха входят следующие основные технологические производственные помещения: бассейны (с зоной ванн) маточного стада (с водоподготовкой) - 3 помещения; водоподготовка для молоди - 2 помещения; водоподготовка для ванн; инкубатора; живого корма (артемия).

Между зонами производственных и служебно-бытовых помещений проектом предусмотрен биозащитный тамбур, оборудованный напольной ванной для дезинфекции обуви, средствами для дезинфекции одежды и раковиной для мытья рук.

Весь технологический процесс проектируемого цеха основан на содержании молоди и взрослых особей (ремонтно-маточного стада) в открытых искусственных бассейнах (в помещении), в том числе для молоди:

- 8 бассейнов 5x5 м;

- 20 бассейнов 4x4 м;

- 40 бассейнов 2x2 м;

- 32 ванны для мальков 0,5x3 м.

Общая площадь бассейнов для молоди - 728 *.

Для содержания взрослых особей предназначены три круглые емкости по 28 * каждая, общей площадью 84 *.

Для поддержания необходимых режимов температуры, качества воды и скорости ее движения в бассейнах, в цехе предусмотрены установки замкнутого водоснабжения (УЗВ).

Технологическая схема выращивания молоди осетровых пород в проектируемом цехе включает следующие виды рыбоводных процессов:

- формирование ремонтно-маточного стада;

- выращивание молоди;

- адаптация молоди перед выпуском в естественные водоемы;

Формирование маточного стада состоит из двух основных периодов:

- формирование маточного стада на естественных производителях;

- формирование собственного ремонтно-маточного стада (доместицированных производителей) в процессе полноциклового разведения в заводских условиях, продолжительность которого 3-4 года.

Режим работы:

- количество рабочих дней в году - 250;

- количество смен - 1;

- продолжительность рабочей смены, час - 8;

- количество работающих - 18 человек.

Медицинское обслуживание и питание - на существующей территории завода.

Здание одно-двухэтажное, бесподвальное, прямоугольное в плане, с габаритами в осях 66,0x42,0 м, состоит из сблокированных: одноэтажной части производственных помещений (цех по выращиванию рыбы), двухэтажной части административно-бытовых помещений.

За относительную отметку "+/- 0,000" принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 183,5 м.

Основной вход в здание - через административно-бытовой корпус на 1-м этаже.

Производственная часть - одноэтажная, бесподвальная, прямоугольная в плане, расположена в осях "А-И/1-10", с размерами в осях 54,0x42,0 м, высота помещения от пола до низа строительных конструкций - 4,5 м.

Высота до конька - 7,05 м, 7,35 м (в осях А-Д/1-10).

В производственной части размещены основные и технические помещения рыбоводного цеха: маточного стада, водоподготовки для молоди, помещение бассейнов, водоподготовка для ванн, 6 электрощитовых.

В помещении бассейнов предусмотрены складывающиеся ворота с калиткой.

Двухэтажная административно-бытовая часть - бесподвальная, сложной прямоугольной формы в плане, расположена в осях "А-И/10-12" с размерами в плане 12,0x42,0 м.

Высота до парапета - 8,2 м.

Высота этажей - первый этаж - 3,0 м; второй - 3,3 (от пола до потолка).

На 1-м этаже расположены вспомогательные и технические помещения: склад кормов, кладовая, помещение живого корма, лаборатория, инкубатор, биозащитный тамбур-шлюз, электрощитовая, мастерская, бойлерная, водомерный узел, санузел.

Мастерская и бойлерная имеют самостоятельные выходы наружу и сообщаются через сдвижные двери.

На 2-м этаже предусмотрены административно-бытовые помещения, комната персонала, 2 гардероба, 2 душевые, 2 санузла, венткамера.

Связь между этажами - через лестничную клетку в осях "Е-Ж/11-12".

Со 2-го этажа предусмотрен дополнительный эвакуационный выход по открытой металлической пожарной лестнице.

ВЗС (водозаборное сооружение) - предназначено для размещения насосного оборудования на производственные и противопожарные нужды производственно-экспериментального завода, состоит из надземной и подземной частей.

Надземная часть - одноэтажное, квадратное в плане, с габаритами в осях 12,0x12,0 м.

За относительную отметку "+/- 0,000" принят уровень чистого пола технического помещения, что соответствует абсолютной отметке 183,35 м.

Высота до парапета - 4,05 м

Высота помещения до низа несущих конструкций - 3,4 м.

Подземная часть сооружения - опускной колодец из монолитного железобетона диаметром 9,0 м и глубиной 9,9 м от уровня чистого пола технического помещения.

В опускном колодце размещены секционированные две водоприемные и насосная камеры.

Затопленный водоприемник - подводное сооружение на дне водохранилища, абсолютная отметка - 176,3 м, представляет собой металлический раструб (по проекту ТП901-1 УКСВОДОКАНАЛПРОЕКТ) на фундаменте, размером в плане 1,9x2,82 м, высотой 0,98 м.

КТП - типовая комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения (КТП/П-К-К) размером в плане 3,2x2,4 м.

ДЭС № 1, 2 - типовые контейнерные, наружного исполнения (ДГУ SDM) размером в плане 2,5x6,0 м и 2,5x3,0 м.

Основные конструкции.

Здание рыбоводного цеха.

Здание рыбоводного цеха 1-этажное с 2-этажной вставкой. Прямоугольное в плане. Габариты в осях наружных стен 66,0x42,0 м. Здание каркасное двухпролетное.

5.1.2. Фундаменты под колонны каркаса - монолитные железобетонные столбчатые, под кирпичные стены и бетонный цоколь - сборные железобетонные фундаментные балки.

Колонны каркаса - из прокатного широкополочного двутавра, шаг колонн 6 м. Фермы покрытия пролетом 18 и 24 м - из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения по серии 1.460.3-23.98.

Ограждающие стены - сэндвич-панели или эквивалент по техническому каталогу с полимерным покрытием в заводских условиях.

Лестничная клетка:

Стены - перегородки - из керамического полнотелого кирпича;

Лестница - сборные монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим оштукатуренным косоурам и балкам.

Кровля - рулонная совмещенная с внутренним организованным водостоком из ПВХ мембраны "Алькорплан" или эквивалент марки "Alkorplan F35276 CIS" или эквивалент.

Окна и наружные двери - из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30970-2002.

Служебные и внутренние двери - деревянные по ГОСТ 6629-88, противопожарные, сдвижные "МЕСВАК" или эквивалент.

Перегородки - из керамического полнотелого кирпича и из гипсокартонных листов по стальному профильному каркасу.

Полы - на 1-м этаже во всех помещениях бетонные с защитным полимерным покрытием NANTENOY с шероховатой поверхностью или эквивалент. В санузле и кладовой уборочного инвентаря - керамическая плитка.

На 2-м этаже в помещениях офисов, комнате персонала и гардеробах гомогенное напольное покрытие TARKETT или эквивалент; в санузлах, душевых и кладовой уборочного инвентаря - керамическая плитка; в венткамере - бетонный пол.

Водозаборные сооружения.

Сооружение состоит из надземной и подземной частей.

Надземная часть: здание технического помещения - одноэтажное, квадратное в плане, с габаритами в осях строительных конструкций 12,0x12,0 м, с совмещенной односкатной крышей. Высота помещения 3,4 м.

Фундаменты под стены надземной части сооружения запроектированы из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.

Наружные стены выполнены из керамического полнотелого кирпича толщиной 380 мм.

Покрытие выполнено из сборных железобетонных многопустотных панелей по серии 1.141-1 выпуск 63.

Балка покрытия из 2-х двутавров 40Ш2 по СТО АСЧМ 20-93.

Перемычки над проемами в кирпичных стенах - сборные железобетонные Серии 1.138-10.

Кровля - совмещенная, рулонная с наружным водостоком из ПВХ мембраны "Alkorplan" F 352 76 CiS или эквивалент.

Полы - бетонные.

Столярные изделия:

- окна - из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99;

- двери наружные - деревянные по ГОСТ 24698-81.

Монолитный железобетонный опускной колодец выполнен из бетона В22,5 F50 W6, армированный арматурой D 18 класса АIII, сетками D 16 АIII 200/D10АI 600, с толщиной стенки 400 мм.

Монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм выполнена из бетона В15 F50 W6 армированная сетками 1С D 28 АIII 200/D 12 АIII 600, 1С D 12 АIII 200/D 8 АIII 600, с распределительными каркасами с арматурой D 12, 8 AI.

Монолитное железобетонное перекрытие, выполнено из бетона В20 F50 армированного арматурой D 25-10 класса АIII, D 6 AI, сетками с арматурой 5ВрI 100/100.

Под монолитным фундаментом устраивается щебеночная подготовка с проливом битума.

Затопленный водоприемник

Фундаменты - монолитный, подводный (бетонируемый на берегу), размером в плане 1,9x2,82 м из бетона класса В15 W6 F100 с арматурой класса АIII ГОСТ 23279-85 по подготовке из щебня фракции 25-30 мм ГОСТ 8267-93* толщиной 500 мм.

Затопленный водоприемник устанавливается на дне Можайского водохранилища.

КТП - типовая комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения.

Фундаменты - ленточные, мелкого заложения, из сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-78* по щебеночной подготовке толщиной 300 мм из фракции 40-70 мм с розливом битума по поверхности.

ДЭС № 1, 2 - типовые контейнерные, наружного исполнения.

Фундамент - мелкого заложения, монолитный, из бетона В15, F75, с размерами в плане 7,5x3,5 м (ДЭС № 1), 4,5x3,5 м (ДЭС № 2), с арматурой AIII, по щебеночной подготовке толщиной 300 мм из фракции 40-70 мм с розливом битума по поверхности.

Инженерные системы зданий.

Рыбоводный цех.

Водоснабжение и канализация.

Проектом предусмотрены системы:

- хозяйственно-питьевого водопровода;

- производственного водопровода;

- противопожарного водопровода;

- горячего водоснабжения от емкостных электрических водонагревателей;

- бытовой канализации;

- производственной канализации от установок замкнутого водоснабжения;

- внутренними водостоками.

Сеть противопожарного водопровода запроектирована из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* D 57x3,5 мм, магистральная сеть холодного, производственного водоснабжения, подводки холодного и горячего водопровода к санприборам запроектированы из полипропиленовых труб фузиотерм комбинированных ШтабиD 16, 20, 25, 32, 40, 50 мм или эквивалент.

Внутренняя сеть бытовой канализации, выпуски производственной канализации запроектированы из канализационных полипропиленовых труб 0 50-110 мм. ТУ 2248-001-52384398-2003.

Сети водостоков приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. Выпуски канализации от ревизии до колодца выполнить из труб напорных полиэтиленовых технических ПЭ-100 SDR-26 0 110 или эквивалент.

Отопление.

Отопление помещений рыбоводных бассейнов - воздушное, совмещенное с вентиляцией и решается приточно-вытяжной установкой с регенерацией тепла вытяжного воздуха фирмы "WESPER" TR240 или эквивалент. Отопление административно-бытовых помещений рыбоводного цеха. В качестве нагревательных приборов приняты электрические маслонаполненные радиаторы MEG фирмы "TERMOSOFTLVI" Швеция или эквивалент.

Вентиляция.

Вентиляция помещений рыбоводных бассейнов решается приточно-вытяжной установкой с регенерацией тепла вытяжного воздуха фирмы "WESPER" TR240 или эквивалент.

Вентиляция административно-бытовых помещений с механическим (канальные вентиляторы "Compact" и "Ostberg" или эквивалент) и естественным побуждением. Для компенсации вытяжки предназначена приточная установка "Compact" или эквивалент.

Электроснабжение и освещение.

Электроснабжение площадки на стороне 380/220В предусматривается от проектируемой КТП-400 кВА - 10/0,4 кВ кабелями м. ААБлУ-1 расчетного сечения.

Учет электроэнергии электроприемников Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода предусматривается общий по площадке на проектируемой КТП. Коммерческий учет электроэнергии электроприемников предусматривается однотарифным счетчиком активной энергии СЭТ 3р-02-34-10А/1П с кл. точ. 1 на стороне 0,4 кВ КТП-400 кВА.

Магистральные сети запроектированы по пятипроводной схеме кабелем м. ВВГнг.

- открыто по лоткам;

- открыто с креплением скобами;

- стояки в трубах из ПВХ-пластиката или эквивалент.

Групповые электрические сети запроектированы по пяти- и трехпроводной схеме кабелями м. ВВГнг и ВВГнгLS или эквивалент:

- скрыто в слое мокрой штукатурки в трубах из ПВХ-пластиката или эквивалент;

- скрыто в конструкции перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в гофротрубах или эквивалент;

- скрыто за подшивным потолком по металлическому каркасу;

- открыто с креплением скобами;

- стояки в трубах из ПВХ-пластиката или эквивалент.

Искусственное освещение:

- рабочее 220В;

- эвакуационно-аварийное 220В;

- ремонтное 36В;

- местное 220В.

Пожарная сигнализация.

Согласно НПБ 110-03 помещения здания рыбоводного цеха запроектированы с установкой автоматической пожарной сигнализации (ПС) и оповещения о пожаре (ОП).

Проектной документацией предусмотрена установка приемно-контрольного прибора "Сигнал-20 SMD" или эквивалент в помещении на 2 этаже (п. 1), с выводом дублирующего сигнала о пожаре в шлейф радиопередатчика (стационарной радиокнопки - РИФ-РИНГ-RR-2TS или эквивалент) системы тревожной сигнализации РИФ-РИНГ-2 или эквивалент, который предназначен для беспроводной передачи тревожных сигналов в помещение дежурного в проходной завода (прибор Сигнал-20 SMD или эквивалент с блоком питания в шкафу ЩМП-4 IP30 навесного исполнения или эквивалент). В проходной устанавливается приемник (РИФ-РИНГ-RR-2R или эквивалент) системы тревожной сигнализации РИФ-РИНГ-2 или эквивалент, который предназначен для приема радиосигнала от передатчика (стационарной радиокнопки), с выдачей тревожного сигнала на приемно-контрольный прибор Гранит-ПК3, который необходимо установить в помещении дежурного.

В качестве пожарных извещателей проектом предусматриваются дымовые пожарные извещатели ИП212-41М или эквивалент, которые устанавливаются на потолках защищаемых помещений. Ручные пожарные извещатели ИПР-КсК или эквивалент устанавливаются на путях возможной эвакуации людей на высоте 1,5 м от пола.

Оповещение о пожаре.

Проектом предусматриваются звуковые пожарные оповещатели - сирены PS-11 или эквивалент, которые устанавливаются в коридорах и включаются автоматически при срабатывании приемно-контрольных приборов Сигнал-20SMD или эквивалент.

Проектом предусматриваются световые оповещатели табло "Выход" или эквивалент, которые устанавливаются на путях эвакуации людей и включаются непосредственно от блока питания и должны быть постоянно включены.

Сеть оповещения о пожаре сигнализации запроектирована кабелем ШВВП-2x0,5 скрыто в металлорукаве Д 10 мм за перегородками ГКЛ.

Телефонизация.

Ввод в здание предусмотрен кабелем ТППЗП-10x2 с креплением кабеля к дополнительной телефонной стойке на кровле здания и прокладкой кабеля к распределительной коробке КРТП-10x2 в коридоре на 2 этаже в соответствии со схемой сетей телефонизации.

Радиофикация.

Ввод сети проводного вещания - воздушный от существующей радиостойки на кровле здания рыбоводного завода № 11 по ГП до радиостойки РС-1-1900 (место установки стойки см. раздел АС). Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т или эквивалент устанавливается на стойке. Сеть проводного вещания выполняется подвеской 2-х проводов между существующей и проектируемой радиостойками.

Вертикальная проводка радиосети (стояки) осуществляется кабелем ПРППМ 2x1.2 в винипластовой трубе Д 40 мм, горизонтальная - скрыто перегородками ГКЛ в гофрированных трубах.

Абонентская розетка проводного вещания устанавливается на высоте 0,8 м от пола в помещении офиса на 2 этаже (п. 1).

Здание водозаборных сооружений.

Водоснабжение и канализация.

Запроектированы системы:

- трубопроводы обвязки технологического оборудования;

- всасывающие линии насосов;

- трубопроводы обратной промывки самотечных линий;

- противопожарный водопровод;

- производственная канализация.

Технологические трубопроводы, противопожарный водопровод, трубопроводы обратной промывки выполнены из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91* D 50, 65, 100, 150 мм.

Производственная канализация предусматривается из труб ПЭ100 SDR 26 техническая по ГОСТ 18599-2001 D 50 мм или эквивалент.

Отопление и вентиляция.

Отопление принято электрическое. В качестве нагревательных приборов приняты электрические маслонаполненные радиаторы MEG фирмы "TERMOSOFTLVI" Швеция или эквивалент.

Вентиляция принята приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Вытяжка производится через дефлектор. Приток неорганизованный.

Наружные инженерные сети.

Электроснабжение.

Внешнее электроснабжение 10 кВ предусматривается от существующей ВЛ-10 кВ ПС-724 (от нее на территории базы запитана существующая КТП-833). Рядом с существующей КТП-833 установить КТП400 кВА - 10/0,4 кВ проходного типа с кабельными вводами 10 кВ и кабельными выводами 0,4 кВ. Подключение КТП-400 кВА - 10/0,4 кВ выполнить кабелем м. ААБлУ-10; 3x95 * от концевой опоры у КТП-833.

Электроснабжение площадки на стороне 380/220В предусматривается от проектируемой КТП-400 кВА - 10/0,4 кВ кабелями м. ААБлУ-1 расчетного сечения (см. расчетную схему).

Для обеспечения бесперебойности производственного процесса и обеспечения нагрузок I, II категории по надежности электроснабжения предусматривается резервирование с использованием дополнительных источников питания ДЭС № 1 и ДЭС № 2.

Наружное освещение территории запроектировано декоративными светильниками ЖТУ-08-150-001 с лампами ДНаТ-150 или эквивалент, установленными на стальных горячеоцинкованных фланцевых двухколенных опорах НФ-3,0-02-ц высотой 3,0 м или эквивалент.

Подключение наружного освещения предусматривается от щита ЩВ-2, расположенного в электрощитовой сооружения № 1 по ГП.

Молниезащита здания рыбоводного цеха предусматривается по III категории и выполнена в соответствии с РД 34.21.122-87. Система молниезащиты выполняется с использованием металлической несущей конструкции кровли и колон здания. Соединение металлических конструкций выполняются сваркой. Колонны присоединяются сваркой к внутреннему заземляющему устройству, выполненному из ст. полосовой сеч. 25x4 мм металлической сетке железобетонного фундамента, которые присоединяются не менее чем в двух местах к защитному заземляющему устройству.

Выступающие над кровлей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) присоединяются к металлической несущей конструкции кровли.

Токоотводы, в качестве которых используются колонны здания, следует заизолировать таким образом, чтобы они не были доступны для прикосновения людей.

Заземляющее устройство выполняется комбинированным из стали угловой сечением 50x50x5 мм L=3 м, соединенной стали полосовой сечением 40x4 мм. Стальная полоса прокладывается в траншее на глубине 0,5 м, на расстоянии не менее 1 м от фундамента здания.

Рабочее заземляющее устройство КТП Rз <= 4 Ом, ргр = 200 Ом.м, выполняется комбинированными заземлителями из стали с угловым сечением 50x50x5 мм L = 3 м, соединенной сталью полосовой сечением 40x4 мм. Стальная полоса прокладывается в траншее на глубине 0,5 м, на расстоянии не менее 1 м от площадки обслуживания КТП. Для достижения требуемого сопротивления заземления КТП, ЗУ КТП присоединить не менее чем в двух местах к существующему ЗУ ТП-833.

Заземление ДЭС N№ 1, 2 выполняется согласно требованиям ПУЭ Rз <= 4 Ом выполняется комбинированными заземлителями из стали с угловым сечением 50x50x5 мм L = 3 м, соединенной сталью полосовой сечением 40x4 мм. Стальная полоса прокладывается в траншее на глубине 0,5 м, на расстоянии не менее 1 м от фундаментов ДЭС N№ 1, 2. Для достижения требуемого сопротивления заземления, ЗУ ДЭС № 1, 2 присоединить не менее чем в двух местах к ЗУ КТП.

Металлическая выхлопная труба дизель-генератора присоединяется к заземляющему устройству сталью круглой D 10 мм.

Телефонизация и радиофикация.

Телефонизация здания предусматривается от местной АТС.

Точка подключения - существующая распределительная коробка КРТМ-10x2 в здании рыбоводного завода № 11 по ГП.

Сеть телефонизации предусмотрена проектом подвеской кабеля ТППЗП-10x2 от здания рыбоводного завода № 11 по ГП до проектируемого здания с установкой дополнительной телефонной стойки на кровле здания и далее по наружной стене здания до распределительной коробки КРТП-10x2 (РК-00А).

В помещении насосной водозаборных сооружений № 3 по ГП проектом предусматривается установка распределительной коробки КРТП-10x2 (РК-00Б и абонентской телефонной розетки. Проектом предусматривается строительство одноотверстной телефонной канализации с устройством двух телефонных колодцев ККС-2-80. Прокладку телефонного кабеля ТТППЗП-10x2 от здания № 1 по ГП к зданию № 3 по ГП выполнить по наружной стене проектируемого здания в электросварной трубе Д50 мм и канализации до распределительной коробки РК-00Б.

Проектом предусматривается устройство наружных сетей проводного вещания от существующих сетей связи.

Сеть проводного вещания проектируемого здания предусматривается от местной радиосети. Точка подключения - существующая радиостойка на здании рыбоводного завода № 11 по ГП. Сеть проводного вещания от существующей радиостойки до радиостойки здания выполнить с подвеской 2-х проводов БСА-КПЛ-4,3 с установкой дополнительной стойки на кровле проектируемого здания.

Системы водоснабжения и водоотведения.

Водопровод запроектирован из напорных полиэтиленовых питьевых труб ПЭ 100 SDR17 питьевых D 63, 110, 160 мм ГОСТ 18599-2001 или эквивалент.

Самотечный водовод запроектирован из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* D 150 мм с усиленной антикоррозийной изоляцией из липких полимерных лент по ГОСТ 9602-89.

На сети водопровода устанавливаются колодцы из ж/б изделий. Проектом предусматривается наружная гидроизоляция дна и стен колодцев. Наружную поверхность покрыть горячим битумом за 2 раза по холодной грунтовке.

Наружные сети бытовой, внутреннего водостока и производственной канализации запроектированы из труб канализационных полипропиленовых гофрированных с двойной стенкой "Pragma" D 160-250 мм или эквивалент.

Дождевые и талые стоки с территории завода поступают в дождеприемники далее самотечной сетью на очистные сооружения (сооружение № 7 по ГП).

Перед очистными сооружениями предусматривается установка аккумулирующей емкости V = 50 *. Очистные сооружения, представляют собой нефтеуловитель для очистки поверхностных сточных вод, производительностью 3,0 л/сек.

Наружное гидроизоляционное покрытие аккумулирующей емкости выполняется битумно-полимерным наплавляемым "Элабитом" марки "К" или эквивалент в заводских условиях. Внутренняя поверхность резервуара окрашивается эмалью ХВ-785 (ГОСТ 7313-75*) или эквивалент 3-мя слоями общей толщиной 130 мкм, по двум слоям грунтовки ХС-010 (ТУ 6-21-7-89) или эквивалент.

Наружные сети дождевой канализации запроектированы из труб канализационных полипропиленовых гофрированных с двойной стенкой "Pragma" D 160-400 мм или эквивалент.

На сети канализации устанавливаются колодцы из ж/б изделий. Проектом предусматривается наружная гидроизоляция дна и стен колодцев. Наружную поверхность покрыть горячим битумом за 2 раза по холодной грунтовке.

Благоустройство и озеленение.

Благоустройство и озеленение в границах землеотводов.

Озеленение выполняется в соответствии с рабочей документацией.

В состав благоустройства входит:

- вертикальная планировка территории;

- устройство проездов, площадок, тротуаров из асфальтобетона;

- устройство площадки автотранспорта, включая разметку машино-мест;

- устройство площадки отдыха из бетонных тротуарных плиток с оборудованием малых архитектурных форм;

- устройство отмостки вокруг здания;

- отвод поверхностных вод с проездов и площадок в сторону дождеприемных колодцев с выпуском в дождевую канализацию с дальнейшей подачей на нефтеуловитель для очистки поверхностных сточных вод;

- выполняется пристенный дренаж с выпуском в Можайское водохранилище с устройством бетонного оголовка;

- наружное освещение территории.

3. Ведомость объемов работ

3.1. Выполнить работы по поставке технологического оборудования в соответствии со следующими требованиями:

3.1.1. Требования к качеству, количеству и характеристикам оборудования:

№ п/п	Наименование товара	Наименование характерисристики (показателя) товара	Тип показателя				Значение характеристики (показателя)	Ед. изм	Колво
№ п/п	Наименование товара	Наименование характерисристики (показателя) товара	Точное значение	Мах и Min значение	Мах значение	Min значение	Значение характеристики (показателя)	Ед. изм	Колво
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дегазатор	Должен быть предназначен для удаления двуокиси углерода, обогащения кислородом, регулирования уровня насыщения азотом воды, необходимой для производства рыбы. В комплектацию дегазатора должны входить: 1. Бак 2. Наполнитель для дегазатора 3. Плита крепления 4. Впускной трубопровод (коллектор) 5. Вентиляция 6. Приемник насоса						шт.	3
		Основные характеристики дегазатора
		Производительность, *	-	+	-	-	80-75
		Уровень двуокиси углерода, мг/л	-	+	-	-	13-12
		Уровень кислорода, мг/л	-	-	+	-	6,5
		Температура внутри, С°	+	-	-	-	23
		Уровень Ph в пределах	+	-	-	-	7,5-7,0
		Обогащение кислородом, %	+	-	-	-	98
		Уровень азота, %	-	+	-	-	100-80
		Площадь верхней плиты, *	+	-	-	-	1,5
		Бак
		Ширина, м	-	+	-	-	1,2-0,8
		Длина, м	-	+	-	-	1,6-1,2
		Материал: полиэтилен повышенной плотности или полипропилен
		Наполнитель для дегазатора
		Наполнитель для дегазатора должен представлять собой биоблоки, связанные между собой кабельными хомутами, чтобы исключить малейшие движения в завершенном блоке
		Материал	+	-	-	-	Полипропилен
		Биоблоки, * (поверхность носителя * к объему на 1 * носителя дегазатора)	-	+	-	-	90-60
		Плита крепления
		Представляет собой смонтированную из плит ровную, хорошо подогнанную платформу над био-блоками
		Материал	+	-	-	-	Композиционный материал
		Впускной трубопровод (коллектор)
		Должен быть расположен таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение воды над верхней плитой.
		Вентиляция
		Вентилятор должен быть помещен как можно ближе к воздуховоду дегазатора и иметь возможность подсоединения непосредственно к выпускной трубе.
		Приемник насоса
		Приемник насоса должен легко чиститься.
2.	Биофильтр	Общий объем, *	+	-	-	-	28,6	шт.	3
		Объем резервуара, *	+	-	-	-	4,1
		Глубина, м	+	-	-	-	1,3
		Производительность, *	-	-	-	+	31,4
		Уровень кислорода в пределах, мг/л	+	-	-	-	5-4
		Уровень аммиака, мг/л	+	-	-	-	0,01
		Уровень нитрата в пределах, мг/л	+	-	-	-	50-30
		Уровень нитрита в пределах, мг/л	+	-	-	-	0,5-0
		Уровень Ph	+	-	-	-	7,2
		Уровень биофильтрации, %	+	-	-	-	100
		Прозрачность воды, м	-	-	-	+	30
		Толщина биопленки в пределах, мкрн.	+	-	-	-	100-20
		Очистка биофильтра	+	-	-	-	Самооочистка
		Контроль за болезнетворными организмами	+	-	-	-	Высокий
		Устойчивость и эффективность при низком уровне содержания аммиака, %	+	-	-	-	100
		Уровень двуокиси углерода в пределах, мг/л	+	-	-	-	10-15
		Уровень азота, %	+	-	-	-	80-100
		Уровень аммония в пределах, мг/л	+	-	-	-	0-2,5
		Кинематическая вязкость в пределах, г.	+	-	-	-	0,3-0,7
		Нитрификация в пределах, *	+	-	-	-	0,5-1,0
		Материал: Геосинтетический материал HDPE (или эквивалент), сталь марки AISI316 (или эквивалент) и композиционный материал.
3.	Автономная система резервного электроснабжения в контейнере	Основные характеристики						шт.	1
		Частота, Гц	+	-	-	-	50
		Максимальная мощность ESP, кВА	-	+	-	-	420-410
		Максимальная мощность ESP, кВт	-	+	-	-	340-320
		Максимальная мощность PRP, кВА	-	+	-	-	380-370
		Максимальная мощность PRP, кВт	-	+	-	-	310-300
		Максимальная сила тока, А	-	+	-	-	610-586
		Размеры в контейнере
		Длина, мм	-	+	-	-	5100-5000
		Ширина, мм	-	+	-	-	2600-2400
		Высота, мм	-	+	-	-	2700-2600
		Масса без топлива, кг	-	+	-	-	5000-4700
		Топливный бак, л	-	+	-	-	500-400
		Уровень звукового давления, дБ(А)	-	+	-	-	59
		Двигатель
		Количество цилиндров	+	-	-	-	6
		Рабочий объем, л	-	+	-	-	13-12
		Диаметр цилиндра, мм	-	+	-	-	135-125
		Ход цилиндра, мм	-	+	-	-	160-150
		Степень сжатия	+	-	-	-	17,5:1
		Частота вращения, об/мин	-	+	-	-	1600-1400
		Средняя скорость поршня, м/с	-	+	-	-	8-7
		Максимальная мощность при 1500 об/мин, кВт	-	+	-	-	360-350
		Стабильность частоты в установившемся режиме, %	+	-	-	-	0,5
		Среднее эффективное давление цикла, бар	-	+	-	-	23-20
		Тип регулятора частоты вращения	+	-	-	-	электронный
		Система охлаждения двигателя
		Общий объем, л	-	+	-	-	46-40
		Максимальная температура охлаждающей жидкости, C°	-	+	-	-	105-100
		Температура на выходе из двигателя, C°	-	+	-	-	95-90
		Мощность привода вентилятора, кВт	-	+	-	-	10-8
		Производительность вентилятора, *	-	+	-	-	9-7
		Аэродинамическое сопротивление радиатора, ммвд.ст.	+	-	-	-	50
		Тип охлаждающей жидкости	-	+	-	-	Glycol (или эквивалент)
		Диапазон работы термостата, C°	+	-	-	-	82-95
		Система выпуска двигателя
		Температура отработанных газов, C°	-	+	-	-	500-480
		Расход отработанных газов, л/с	-	+	-	-	1000-960
		Максимальное допустимое противодавление системы выпуска, ммвд.ст.	-	+	-	-	1000
		Система подачи топлива
		Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч	-	+	-	-	83-80
		Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	-	+	-	-	75-70
		Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч	-	+	-	-	55-50
		Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч	-	+	-	-	38-35
		Максимальная производительность подкачивающего насоса, л/ч	-	-	+	-	120
		Система смазки двигателя
		Общий объем масла в системе, л	-	+	-	-	38-30
		Минимальное давление масла, бар	-	-	-	+	2,5
		Максимальное давление масла, бар	-	-	+	-	5,5
		Расход масла при 100% нагрузке, л/ч	-	+	-	-	0,12-0
		Объем масляного поддона, л	-	+	-	-	33-30
		Система впуска двигателя
		Максимальное допустимое сопротивление, ммвд.ст.	-	-	+	-	500
		Расход воздуха на сгорание, л/с	-	+	-	-	400-390
		Контейнер должен включать в себя систему внутреннего освещения, систему автоматического пожаротушения и систему внутреннего обогрева
4.	Воздушноохлаждающий моноблок с воздушным конденсатором	Корпус						шт.	1
		Должен быть изготовлен из стальных оцинкованных листов, покрытых полиэфирной порошковой эмалью горячей сушки, резьбовые соединения должны быть выполнены из нержавеющей стали.
		Длина, мм	-	+	-	-	2210-2100
		Высота, мм	-	+	-	-	1750-1700
		Глубина, мм	-	+	-	-	1010-1000
		Вес, кг	-	+	-	-	1600-1500
		Компрессоры
		Герметичные спиральные компрессоры должны быть соединены параллельно. Должны быть оснащены подогревом картера, тепловой защитой от перегрузки и индикатором уровня масла.
		Тип	+	-	-	-	спиральный
		Количество, шт.	+	-	-	-	2
		Интервалы (перепады) мощности, %	+	-	-	-	0-50-100
		Общее количество масла в системе, кг	-	+	-	-	6,5-6
		Общее количество холодильного агента в системе, кг	-	+	-	-	25-20
		Испаритель
		Паяные пластинчатые теплообменники должны быть оснащены системой защиты от замораживания и механическим реле протока
		Жидкостьноситель	+	-	-	-	Вода
		Температура воды на впуске, C°	+	-	-	-	10
		Температура выходящей воды, C°	+	-	-	-	5,1
		Тип	+	-	-	-	Пластинчатый
		Скорость потока воды, л./ч	-	+	-	-	14000 - 13000
		Гидравлическая схема перепада давления, кПа	+	-	-	-	66
		Содержание воды, л			-	-	5,5
		Вентиляторы
		Тип	+	-	-	-	Осевой
		Температура наружного воздуха, С°	-	+	-	-	38-35
		Скорость воздушного потока, *	-	+	-	-	30000 - 28500
		Статическое давление, Па	+	-	-	-	0
		Количество вентиляторов, шт.	+	-	-	-	3
		Мощность двигателя вентилятора, кВт	+	-	-	-	0,59
		Номинальная сила тока двигателя вентилятора, А	+	-	-	-	3
		Электротехнические данные
		Потребляеемая мощность, кВт	-	-	-	+	40,1
		Потребляемый ток, А	-	-	-	+	90,5
		Питание
		Гидравлический модуль
		Количество насосов	+	-	-	-	1
		Жидкостьноситель	+	-	-	-	1
		Расход воды, л/ч	-	+	-	-	14000 - 13000
		Мощность, кВт	+	-	-	-	1,5
		Номинальный ток, А	+	-	-	-	3,49
		Располагаемое давление, кПа	+	-	-	-	150,6
		Давление гидравлической цепи	-	-	-	+	600
		Емкость	-	+	-	-	210-200

Оборудование должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, а также требованиям действующих ГОСТов, ТУ, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров.

3.1.2.Количество: 8 (восемь) единиц.

3.2. Место и условия выполнения работ:

Можайский производственно-экспериментальный рыбоводный завод ФГБУ "Мосрыбвод", находящийся по адресу: д. Горетово, Можайский район, Московской области. Оборудование доставляется транспортом Подрядчика и разгрузкой на склад Заказчика.

4. Требования к организации работ

4.1. Начало работ.

4.1.1. К Государственному контракту представить протокол согласования договорной цены, согласно утвержденной сметной документации в текущих ценах и понижающим коэффициентом по итогу прошедшего аукциона (обязательное приложение № 3 к Государственному контракту).

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "приложение № 2"

4.1.2. Подрядчик в письменной форме и по факсу (8-499-611-17-16) извещает Заказчика (застройщика) о готовности технологического оборудования к транспортировке не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты отгрузки с указанием контактных телефонов.

4.1.3. С каждым комплектом оборудования Подрядчиком поставляется: техническая и эксплуатационная документация на русском языке, копии соответствующих сертификатов на поставляемое технологическое оборудование.

4.1.4. Упаковка оборудования должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки и хранения.

4.2. Производство работ.

4.2.1. Все непредвиденные работы, выполняются Подрядчиком без изменения цены Государственного контракта, по согласованию с Заказчиком (застройщиком).

4.2.2. В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности.

4.2.3. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды.

4.2.7. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала, рабочей силы и работников завода.

4.2.8. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика (застройщика) с Подрядчиком допускается поставка технологического оборудования для технического перевооружения завода, качество, технические характеристики и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Государственном контракте.

5. Приемка-сдача работ

5.1. Порядок приемки технологического оборудования Заказчиком (застройщиком) по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

5.2. Датой приемки считается дата подписания Сторонами (или их представителями) акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

5.3. Некачественное (некомплектное) оборудование считается не поставленным.

6. Гарантии

6.1. Срок гарантии на выполненные работы, материалы и поставляемое оборудование должен составлять не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты их приемки Государственным заказчиком.

7. Ожидаемые результаты после проведения технического перевооружения завода

Формирование генофондной коллекции ценных, находящихся под угрозой исчезновения промысловых видов рыб (осетровые виды рыб окской популяции), воспроизводство стерляди, обеспечение возможности внесезонной адаптации живого материала к выпуску и получения зрелых половых продуктов (икры и спермы рыб), развивающихся эмбрионов, личинок и молоди рыб в любое время года, снижение уровня отходов и повышения качества выращиваемого посадочного материала.

Выпуск 0,21 млн. шт. молоди стерляди с навесками 2, 5, 10 и свыше 20 граммов.

Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению. Государственный заказчик размещает на официальном сайте http:www.zakupki.gov.ru следующую документацию:

- проектная и рабочая документация шифр 7-Г/09 (Приложение № 1 к Техническому заданию);

- положительное заключение государственной экспертизы (Московская областная государственная экспертиза) от 29.07.2010 г. № 50-1-4-0608-10 (Приложение № 2 к Техническому заданию);

- положительное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 23.11.2010 г. № 1143-10/ГГЭ-7073/10 (Приложение № 3 к Техническому заданию);

- смета (Приложение № 4 к Техническому заданию).

Приложение № 2

к Аукционной документации

ПРОЕКТ

Государственный Контракт № ___
на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области

Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице Заместителя руководителя Фомина Александра Владимировича, действующего на основании доверенности от 04 сентября 2012 г. № 4706-АКТУ 06, с одной стороны и ____________________________________, в лице ____________________, действующего на основании _________________, признанное победителем (единственным участником) открытого аукциона в электронной форме на право заключения Государственного контракта на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от "__"______ 2012 г. № __, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок осуществить в 2012 году работы по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области (далее - Объект), техническое перевооружение Объекта должно осуществляться в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), проектной (включая смету) и рабочей документациями, Протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Контракту), включая поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных с техническим перевооружением Объекта работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику для выполнения работ по Контракту проектную и рабочую документации на техническое перевооружение Объекта.

Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные в рамках настоящего Контракта работы по техническому перевооружению Объекта.

Техническое перевооружение Объекта осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах", по объекту "Техническое перевооружение Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области".

1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________________ (_________________) рублей _____ копеек с учетом НДС.

2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и вознаграждение Подрядчика.

В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением технического перевооружения Объекта в том числе и поставка оборудования;

- оплата аренды машин и техники (включая амортизацию машин и техники) необходимых для технического перевооружения, в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту (техническое перевооружение Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с техническим перевооружением Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям;

- охрана Объекта.

В цену контракта, кроме стоимости работ, услуг, затрат на гарантийное обслуживание, включаются стоимость страхования строительно-монтажных рисков, временные здания и сооружения, все пошлины, налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении Контракта.

2.3. Стоимость работ утверждается в Протоколе согласования контрактной цены, который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (Приложение № 2). При наличии по результатам аукциона снижения стартовой цены, рассчитанной Подрядчиком на момент проведения торгов, указанное снижение учитывается применением соответствующего понижающего коэффициента к сметной стоимости работ и затрат, в соответствии с разъяснениями Минэкономразвития России и ФАС России (письма от 19.08.2009 № 13613-АП/Д05 и от 18.08.2009 № ИА/27690).

2.4. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта производит авансирование работ в размере 20% от цены Государственного контракта.

Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа, суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставленного за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно Протоколу согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику ежемесячно на основании подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов о приемке результатов выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту, в соответствии с их стоимостью, определенной Протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и проектной документацией.

2.6. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату, выставленного на основании подписанных Сторонами в соответствии с п. 2.5. Контракта документов (по форме КС-2, КС-3).

2.7. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная настоящим Контрактом.

2.9. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.10. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные средства в части, превышающей контрактную стоимость фактически выполненных по Контракту работ, результаты которых переданы Государственному заказчику, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту и представить их результат Государственному заказчику к приемке не позднее 1 декабря 2012 года и сдать Государственному заказчику результаты выполненных работ не позднее 15 декабря 2012 года.

Этапы работ должны выполняться Подрядчиком в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

3.2. Подрядчик представляет Государственному заказчику для утверждения рабочие чертежи, сметы на непредвиденные работы и затраты, и другую документацию, предусмотренную настоящим Контрактом. Календарный план (Приложение № 4 к настоящему Контракту) корректируется Государственным заказчиком исходя из размера средств, которые Государственный заказчик обязуется направить на финансирование работ по Объекту, и сроков выполнения данной работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Приложение № 3"

Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

3.3. Государственный заказчик по акту передает Подрядчику проектную документацию; рабочую документацию; положительное заключение Государственной экспертизы на техническое перевооружение Объекта.

3.4. Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику документы, указанные в п. 3.3. Контракта в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

3.5. На момент подписания настоящего Контракта даты окончания объемов работ, установленные в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Контракту) являются исходными для определения ответственности за нарушение обязательств.

4. Обязательства Сторон

4.1. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы по техническому перевооружению Объекта в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему, и сдать Объект Государственному заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта, настоящего Контракта и приложений к нему. Привлечь к работам по выполнению настоящего Контракта все необходимые производственные, технические и трудовые ресурсы.

4.1.2. Обеспечить:

- качество выполнения всех работ в полном соответствии с проектной документацией, рабочими чертежами, условиями настоящего Контракта и требованиями действующих нормативных документов. Устранять все замечания Государственного заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

- поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Контракта имущество.

- до начала работ осуществить проверку качества технологического оборудования, материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций. Для установления соответствия качественных характеристик материалов и изделий, Подрядчик производит входной контроль всех поступающих материалов с учетом требований нормативных документов и только после заключений об их пригодности и соответствии сертификатам качества направляет для использования в работе. Государственный заказчик вправе производить проверку выполнения Подрядчиком входного контроля качества в любой момент в любых объемах в период действия Контракта.

Лаборатории, используемые Подрядчиком для осуществления проверки качества материалов, изделий, поставляемого оборудования в том числе и в субподрядных организациях, должны быть аттестованы, а также иметь необходимое оборудование и штат.

- обеспечить, при необходимости, установку временного освещения, изготовление информационно-наглядных материалов по всем вопросам технического перевооружения данного Объекта.

- обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, поставляемого оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для технического перевооружения Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала технического перевооружения до подписания акта приемки результатов выполненных работ.

4.1.3. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта согласовать с подрядной организацией, осуществляющей техническое перевооружение Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области по Государственному контракту от 18 мая 2012 года № 0173100013512000007-0007297-02 график производства работ, которые будут выполняться одновременно на сопряженных участках и представить на утверждение Государственному заказчику указанный график в течение трех дней после подписания его сторонами.

4.1.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для производства работ по техническому перевооружению и обслуживанию работников на период технического перевооружения Объекта по настоящему Контракту.

4.1.5. Подрядчик несет всю ответственность перед Государственным заказчиком за качество и сроки выполнения работ, в том числе и за поставку оборудования, переданных для выполнения субподрядным организациям.

Государственный заказчик не имеет обязательств по отношению к субподрядчикам.

4.1.6. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме, а также общий журнал производства работ, предъявляемый Государственному заказчику для промежуточной приемки выполненных работ.

4.1.7. Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ и производит постоянный входной контроль за качеством и соответствием показателей согласно техническим паспортам всего поступающего оборудования, постоянно отчитываясь по результатам перед Государственным заказчиком.

4.1.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Государственным заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Государственный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

4.1.9. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всех элементов объекта, поставляемого оборудования, сохранность сооружений, находящихся на объекте, за выполнение работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, безопасный пропуск нагрузок, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на объекте.

4.1.10. Подрядчик также в период проведения работ несет ответственность за:

- обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций;

- содержание и сохранность объекта с момента начала технического перевооружения до подписания акта приемки результатов выполненных работ.

4.1.11. В случае нанесения ущерба сооружению в период технического перевооружения Подрядчик обязан произвести его восстановление за свой счет.

4.1.12. В случае приостановки работ и поставки оборудования по любой причине (кроме распоряжения Государственного заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Государственного заказчика об этом. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Государственного заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ, угрожающего сохранности или качеству, либо создающего невозможность завершения работ в договорный срок.

4.1.13. Компенсировать Государственному заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ на объекте или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

4.1.14. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжения Государственного заказчика, иные его действия, противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить Государственному заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или пунктов Контракта.

4.1.15. Своевременно представлять Государственному заказчику всю необходимую информацию об Объекте, в том числе на электронных носителях.

4.1.16. Обеспечить представителю Государственного заказчика за счет Подрядчика все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по настоящему Контракту.

4.1.17. Во время проведения работ по Контракту выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений.

4.1.18. Осуществить страхование рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, поставляемого оборудования и другого имущества, используемого при техническом перевооружении Объекта, ответственного за причинение вреда третьим лицам при проведении строительства. При этом форма договора, перечень объектов страхования и перечень страховых событий должен быть согласован с Государственным заказчиком.

4.1.19. Заключить нижеследующие договоры с субподрядными организациями на производство пусконаладочных работ и работ по шеф-монтажу технологического оборудования:

- с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении № 1 к настоящему Контракту;

- на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его производства.

4.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Обязательства Государственного заказчика.

Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Подрядчику документацию.

Передаваемая документация должна составляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, проходить государственную экспертизу и утверждаться в установленном порядке.

4.2.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5 настоящего Контракта.

4.2.3. Осуществить предмонтажную ревизию поставляемого оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. Сдача и приемка работ

5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на техническое перевооружение, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

5.2. Приемка результата выполненных работ (техническое перевооружение Объекта) осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Приемка работ, выполненных Подрядчиком, согласно Календарному плану (Приложение № 3 к настоящему Контракту), осуществляется в порядке, установленном п. 5.4. настоящего Контракта.

Акты о приемке результатов выполненных работ, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат (по формам отчетности КС-2 и КС-3) обязательном порядке подписываются Сторонами Контракта. Не подписание указанных документов обеими Сторонами Контракта является подтверждением не приемки работ (поставляемого оборудования) Государственным заказчиком.

5.4. Подрядчик при ежемесячной сдаче работ по техническому перевооружению Объекта не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, представляет подписанные со своей стороны Акты о приемке результатов выполненных работ (по форме КС-2), а также справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Государственный заказчик осуществляет приемку представленных к сдаче работ не позднее 10 календарных дней и в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующие Акты о приемке выполненных работ, либо направляет замечания, с указанием срока их устранения.

5.5. После окончания выполнения работ, входящих в объем обязательств Подрядчика, производится сдача работ Подрядчиком Государственному заказчику.

5.6. Для сдачи-приемки законченных результатов работ Государственный заказчик в 5 (пяти) дневный срок с даты получения уведомления, указанного в пункте 5.5. настоящего Контракта, создает приемочную комиссию.

При сдаче-приемке результата работ Государственный заказчик осуществляет проверку соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в Контракте.

5.7. Приемка результатов выполненных работ осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.

Приемка результатов выполненных работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком Государственному заказчику форм отчетности (по формам КС-2 и КС-3) и журнала учета выполненных работ по форме КС-6, а также предоставленного комплекта исполнительной документации.

Завершение Подрядчиком выполнение работ подтверждается подписанным Сторонами Контракта Актом приемки результатов выполненных работ приемочной комиссией.

5.8. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до начала приемки выполненных работ 4 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам (поставленному оборудованию).

5.9. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ (поставляемого оборудования) или всех выполненных работ (поставляемого оборудования) в целом осуществляется Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.

5.10. При сдаче результатов выполненных работ Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов выполненных работ, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.11. Сдача результатов выполненных работ Государственному заказчику производится в течение 15 (десяти) календарных дней с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика. Сдача-приемка результатов выполненных работ оформляется Актом приемки результатов выполненных работ приемочной комиссией, который подписывается Сторонами. Если сдаче результатов выполненных работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате указанных испытаний, оформленных соответствующими актами.

5.12. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте.

5.13. Окончательная приемка работ по Акту приемки выполненных работ приемочной комиссией осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.14. Датой окончания работ по настоящему Контракту считается дата подписания Сторонами Акта приемки результатов выполненных работ приемочной комиссией.

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, поставляемое оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, поставляемого оборудования, материалов и работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта и поставляемого оборудования обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.

7. Обеспечение материалами и оборудованием

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить техническое перевооружение упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным технологическим оборудованием в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и в соответствии с Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

7.2. Все поставляемые для технического перевооружения материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и технологического оборудования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику введенного в эксплуатацию Объекта.

7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и технологического оборудования, поставляемых для технического перевооружения Объекта по настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

8. Строительная площадка

8.1. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Государственного заказчика.

8.2. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.3. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке результатов выполненных работ по техническому перевооружению Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Государственным заказчиком.

9. Журнал производства работ

9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ на русском языке. Форма журнала установлена в типовой межотраслевой форме № КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 года № 71а. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика.

9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале учета выполненных работ.

10. Охрана объекта

10.1. Охрану Объекта до полного завершения работ (до сдачи Объекта Государственному заказчику) (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и технологическое оборудование) осуществляет Подрядчик.

10.2. Охране подлежит Объект, а также предназначенные для технического перевооружения материалы, изделия, конструкции, технологическое оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.

10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.

11. Контроль и надзор государственного заказчика за исполнением Контракта

11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности. Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении в качестве своего представителя инженерной организации. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет авторский надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

11.4. Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.

Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему Контракту, Государственный заказчик, а также, в случае привлечения, инженерная организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

12. Скрытые работы

12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным заказчиком.

Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, систем и поставляемого оборудования то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

12.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственный заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы и оборудования в отдельности.

13. Право собственности

13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период технического перевооружения Объект или отдельную часть его, а также проектную документацию и его части никакой третьей стороне.

13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам приемки результатов выполненных работ (по форме КС-2) и справкам (по форме КС-3) и находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи Государственному заказчику по акту приемки результатов выполненных результатов работ по техническому перевооружению Объекта приемочной комиссией в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких результатов выполненных работ.

14. Страхование объекта

14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении технического перевооружения и монтажных работ на Объекте.

14.2. Подрядчик (при необходимости) обязан представить Государственному заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования рисков и ответственности при проведении технического перевооружения и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту.

15. Имущественная ответственность

15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, а также в случае отсутствия целевого финансирования из федерального бюджета.

15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим Контрактом уплачивает Государственному заказчику:

- за окончание технического перевооружения Объекта, а также при нарушении сроков выполнения работ (поставка оборудования), установленных Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Контракту) после установленного срока по вине Подрядчика - пеня в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,2% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеню в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки;

за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - пеню в размере 0,2% от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки;

за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - пеню в размере 0,2% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

15.3. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе Подрядчика, а также в случае отказа Подрядчика от выполнения работ (поставка оборудования), а равно и ненадлежащего выполнения работ по Контракту, он обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 30% от цены Контракта, а также выплатить в полном объеме денежные средства, выплаченные Государственным заказчиком по настоящему Контракту.

15.4. В случае поломок Объекта, включая выход из рабочего состояния оборудования, конструкторские разрушения и прочие поломки Подрядчик в течение 5 лет с момента подписания акта передачи Объекта в эксплуатацию обязан за свой счет устранить все поломки, или выплатить Государственному заказчику штраф в размере 30% от цены Контракта.

15.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.

15.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15.7. Результаты выполненных работ, включая промежуточные, после их приемки Государственным заказчиком переходят в собственность Российской Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на ответственном хранении до сдачи Объекта в эксплуатацию комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта лежит на Подрядчике.

16. Обеспечение исполнения Контракта

16.1 Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта со сроком его действия не менее чем по 31 января 2013 года. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии /передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта (указывается конкретный вид обеспечения исполнения контракта).

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 206 878 (Три миллиона двести шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 86 копеек.

16.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

16.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

16.4. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

17.2. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует наступление обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую письменно в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства.

17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, но не далее сроков действия Контракта.

18. Разрешение споров между Сторонами

18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде по месту нахождения Государственного заказчика в установленном порядке.

18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии.

19. Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды

19.1. Обязательства Подрядчика:

19.1.1. Подрядчик обязан разработать и в течение 15 дней после подписания настоящего Контракта предоставить Государственному заказчику на согласование План управления ПБ, ОТ и ООС на те объемы и виды работ, которые Подрядчик выполняет в соответствии с настоящим Контрактом.

План управления ПБ, ОТ и ООС Подрядчика должен содержать:

1. Обязанности и ответственность по вопросам ПБ, ОТ и ООС работников и лиц, ответственных (указать Ф. И. О., номера приказов о назначении):

- за обеспечение охраны труда и окружающей среды в структурном подразделении;

- по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов;

- за исправное состояние грузоподъемных механизмов;

- за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами;

- за исправное состояние сосудов, работающих под давлением;

- за безопасное действие сосудов, работающих под давлением;

- за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

- за подготовку и проведение огневых работ;

- за безопасное производство работ на высоте:

- за обеспечение электробезопасности;

- за обеспечение пожарной безопасности;

2. Проведение инструктажей (кто, с кем, когда и какие инструктажи проводит, как фиксируется факт проведения инструктажей);

3. Инструкции по охране труда (перечень действующих инструкций, порядок ознакомления работников);

4. Обучение и проверка знаний требований охраны труда (кто, когда и чему обучает, где проходят проверку знаний, сроки);

5. Проведение ступенчатого контроля и оценки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

6. Обеспечение электробезопасности;

7. Обеспечение пожарной безопасности;

8. Организация работ повышенной опасности (порядок выдачи нарядов-допусков, подготовка к работе, выполнение, завершение работы и т.д.);

9. Правила безопасности при работе с инструментом;

19.1.2. Подрядчик должен обеспечить для работников своевременное обучение и проверку знаний требований охраны труда. Все работники Подрядчика должны иметь действующие допускные удостоверения и удостоверения по проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.

19.1.3. Подрядчик за счет собственных средств обязан обеспечить приобретение, выдачу и применение работниками, привлеченными для выполнения работ по настоящему Контракту, спецодежды с фирменным логотипом, спецобуви и других необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты. Работники Подрядчика должны уметь правильно применять средства индивидуальной защиты.

19.1.4. Подрядчик должен выполнять работы, предусмотренные настоящим Контрактом, с соблюдением требований норм и правил, относящихся к промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, пожарной и электробезопасности, изложенных в законодательных актах и иных государственных нормативных правовых актах, нормативно-законодательных актах местных административных и регулирующих органов, государственных и отраслевых (по принадлежности) стандартах, строительных нормах и правилах, санитарных правилах и нормах, ПОС, ПСД, других нормативных правовых актах по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, пожарной и электробезопасности для соответствующих производств и работ, а также требований Государственного заказчика.

19.1.5. Подрядчик должен назначить приказом руководителя, лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной и электробезопасности в пределах порученных участков работ по настоящему Контракту.

Подрядчик обязан издать распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности (должен иметь действующее удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума) и электробезопасности (должен иметь действующее удостоверение о присвоении квалификационной группы о электробезопасности не ниже III) в здании.

Подрядчик должен обеспечить здание первичными средствами пожаротушения, при необходимости - системой (установкой) оповещения людей о пожаре, телефонной связью.

При эксплуатации здания Подрядчик обязан соблюдать требования ППБ 01-03.

19.1.6. Подрядчик обязан вести учет происшествий и несчастных случаев и незамедлительно предоставлять Государственному заказчику информацию о:

- чрезвычайной ситуации, стихийном бедствии;

- аварии, инциденте, пожаре, которые могут перейти в чрезвычайную ситуацию;

- легком несчастном случае;

- тяжелом несчастном случае;

- групповом несчастном случае (2 и более человек);

- несчастном случае со смертельным исходом;

- аварии и пожаре без пострадавших.

19.1.7. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту в полной мере распространяются на его субподрядчиков и лиц, привлеченных на ином основании для выполнения работ по настоящему Контракту.

19.1.8. Подрядчик обязан в процессе выполнения работ по настоящему Контракту принять все меры безопасности, необходимые для защиты окружающей среды, оберегая атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и грунты, недра, животный и растительный мир от неблагоприятных воздействий, вызванных действиями Подрядчика, и сводя к минимуму ущерб, который могут повлечь за собой подобные действия.

19.1.9. Подрядчик в процессе выполнения работ по настоящему Контракту должен исключить слив/сброс жидкостей или загрязняющих веществ на рельеф местности. Все разливы загрязняющих веществ и другие аварийные сбросы на рельеф местности должны быть ликвидированы, территория, подвергшаяся негативному воздействию зачищена. Для ликвидации возможных разливов Подрядчик должен располагать всем необходимым оборудованием и материалом, а также обученным персоналом.

19.1.10. Подрядчик в процессе выполнения работ по настоящему Контракту обязан принять необходимые меры по сбору, временному хранению, своевременной утилизации отходов производства и потребления (вывоз бытового и строительного мусора, пищевых отходов, металлолома и т.д.), образовавшихся в результате деятельности Подрядчика.

19.2. Обязательства Государственного заказчика:

19.2.1. Государственный заказчик обязан в течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика Плана управления ПБ, ОТ и ООС, согласовать его или направить Подрядчику аргументированные замечания и предложения по его корректировке.

19.3. Права Подрядчика:

19.3.1. Подрядчик сохраняет за собой право обратиться к Государственному заказчику за любой информацией, касающейся вопросов ПБ, ОТ и ООС, необходимой ему для выполнения работ по настоящему Контракту.

19.4. Права Государственного заказчика:

19.4.1. В случае обнаружения каких-либо несоответствий с согласованным Планом управления ПБ, ОТ и ООС Подрядчика или с требованиями, установленными законодательными и нормативными документами Российской Федерации по ПБ, ОТ и ООС Государственный заказчик, в зависимости от уровня такого несоответствия, имеет право письменным уведомлением прекратить любые действия по выполнению работ по настоящему Контракту до устранения подобных нарушений.

19.5. Ответственность Подрядчика:

19.5.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдением его работниками при выполнении работ по настоящему Контракту требований, норм и правил, относящихся к ПБ, ОТ и ООС, пожарной и электробезопасности, изложенных в законодательных актах и иных государственных нормативных правовых актах, нормативно-законодательных актах местных административных и регулирующих органов, государственных и отраслевых (по принадлежности) стандартах, строительных нормах и правилах, санитарных правилах и нормах, других нормативных правовых актах по ПБ, ОТ и ООС, пожарной и электробезопасности для соответствующих производств и работ, а также требований Государственного заказчика.

19.6. Ответственность Государственного заказчика:

19.6.1. Государственный заказчик не несет ответственность за заболевание, ранение, или смерть работников Подрядчика или третьих лиц. Подрядчик освобождает Государственного заказчика от всех претензий, требований, приговоров или затрат, связанных с заболеваниями, ранениями или смертью работников Подрядчика или третьих лиц.

19.6.2. Государственный заказчик несет ответственность за своих работников, находящихся на территории Объекта, а также на территории участков, на которых Подрядчиком ведется выполнение работ по настоящему Контракту.

20. Прочие условия

20.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

20.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

20.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

20.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

20.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

20.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 30 декабря 2012 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.

Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта - "Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГБУ "Мосрыбвод".

20.7. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при отправке в ее адрес, указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

20.8. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

20.9. Персонал Подрядчика.

20.9.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и своевременного выполнения работ.

20.9.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом.

20.9.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

20.9.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отзыв с Объекта лиц допустивших такие нарушения.

20.10. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

21. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Контракту

Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

1. Техническое задание - Приложение № 1;

2. Протокол согласования контрактной цены - Приложение № 2

3. Календарный план - Приложение № 3.

22. Адреса и реквизиты Сторон

Государственный заказчик: Подрядчик:

Федеральное агентство по рыболовству

107996, г. Москва, Рождественский

бульвар, 12

л/с 03951000760

р/с 40105810700000001901

Межрегиональное операционное

управление Федерального

казначейства

ОПЕРУ-1 Банка России

ИНН 7702679523

КПП 770201001

БИК 044501002

ОКАТО 45286570000

ОКПО 00083664

ОГРН 1087746846274

ОКОПФ 72

ОКФС 12

ОКТМО 45379000

Заместитель руководителя

Федерального агентства по

рыболовству

А.В. Фомин ____

_________________ __________________

"___"____________ 2012 г. "___"______________ 2012 г.

М.п. М.п.

Приложение № 1

к Государственному контракту

от "__"_________ 2012 г. № ___

Техническое задание
на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области

Государственный заказчик:

Федеральное агентство по рыболовству

Заказчик (застройщик): ФГБУ "Мосрыбвод"

Основания для проведения работ, оказания услуг (включая размещение государственного заказа):

Способ проведения торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

Источник финансирования: Средства федерального бюджета.

Местонахождение объекта: Российская Федерация, Московская область, Можайский район, д. Горетово.

Срок выполнения работ

Начало выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта.

Окончание работ: не позднее 15 декабря 2012 года.

1. Основание для производства строительно-монтажных работ (СМР) и поставки оборудования

- разрешение на строительство: № RU 50526000-RSO 0001 11 от 31 марта 2011 года.

Правоустанавливающий документ на земельный участок:

Проектная и рабочая документация:

- шифр 7-Г/09, выполнена ООО "Галана", согласно Государственному контракту № 025 от 13.10.2009 г.

Положительное заключение Государственной экспертизы:

- Положительное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 23.11.2010 г. № 1143-10/ГГЭ-7073/10

2. Описание объекта строительства

Нормативно-технические требования к оборудованию:

3. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке, устраняются Подрядчиком своевременно в согласованные с Государственным заказчиком в сроки, собственными силами и за счет собственных средств Подрядчика. Подрядчик согласен с требованиями Государственного заказчика по приобретению оборудования, приведенными в технической части аукционной документации.

6. Оборудование должно обеспечивать:

- простоту в обслуживании и надежность при эксплуатации;

- низкое энергопотребление;

- минимальную потребность в рабочей силе;

- доступный мониторинг рыбы, контроль болезней и обработки воды;

- эффективную компоновку систем и оборудования;

- минимальное воздействие на окружающую среду.

Технико-экономические показатели объекта:

- площадь участка - 4,18 га;

- площадь застройки (проектируемая) - 2940,0 *;

- общая площадь зданий - 3227,58 *.

в том числе:

- рыбоводный цех - 3027,0 *;

- водозаборные сооружения - 200,58 *.

Объекты, входящие в состав технического перевооружения завода:

Здания (сооружения), входящие в состав объекта	ТЭП
Рыбоводный цех	Общая площадь здания - 3027 м, в том числе:
	Производственные помещения - 2257,5 *;
	Технические помещения - 264,2 *;
	Административно-бытовые помещения -140,8 *;
	Лестничная клетка, коридоры, тамбуры - 302,85 *;
	(Внутренние стены и перегородки - 61,65 *)
Водозаборные сооружения	Общая площадь здания - 200,58 м, в том числе:
	Надземная часть - 141,12 м;
	Подземная часть - 59,46 м;
Затопленный водоприемник, самотечный водовод	Затопленный водоприемник раструбный произв. от 0,02 до 0,3 * - тип.пр.901-1-60.86 Трубы диам. 159 x 6 - 78 м
Наружные сети водоснабжения и водоотведения	Канализация диам. 160-302 м, 200-354 м, 250-66 м.
	Колодцы ж/б - 47
	Водопровод диам. 63-66 м, 110-151 м, 160-190 м.
	Колодцы ж/б - 8
	Нефтеуловитель - 1 шт., в едином стальном горизонтальном блоке подземного исполнения (ЗАО ПО "ПНСК" г. Санкт-Петербург)
	Аккумулирующая емкость V=50 м3 - стальной цилиндрический резервуар подземного исполнения
КТП/П-К-К400 кВА10/0.4 кВ	Комплексная трансформаторная подстанция контейнерного типа, напряжением 10/0,4 кВ, трансформатор ТМГ - 400 кВА-10/0,4 кВ.
ДЭС № 1, ДЭС № 2	ДЭС № 1 типа ДГУ 380 В, 297,9 кВт, 330 кВА ДЭС № 2 типа ДГУ 380 В, 53 кВт, 66 кВА
Наружные сети эл. снабжения	КЛ-10 кВ - 40 м, кабель м. ААБлУ-10 сеч. 3x95 *
Наружные сети эл. снабжения	КЛ-0,4 кВ: кабель м.ААБлУ-1 сеч. 4x185 * - 880 м, кабель м.ААБлУ-1 сеч. 4x95 * - 450 м, кабель м.ААБлУ-1 сеч. 4x25 * - 235 м, кабель м.ААБлУ-1 сеч. 4x16 * - 65 м, кабель м.АВБбШв-1 сеч. 5x6 * - 455 м.

Архитектурные и технологические решения

- 8 бассейнов 5x5 м;

- 20 бассейнов 4x4 м;

- 40 бассейнов 2x2 м;

- 32 ванны для мальков 0,5x3 м.

Общая площадь бассейнов для молоди - 728 *.

Для содержания взрослых особей предназначены три круглые емкости по 28 м2 каждая, общей площадью 84 м2 .

- формирование ремонтно-маточного стада;

- выращивание молоди;

- адаптация молоди перед выпуском в естественные водоемы;

- формирование маточного стада состоит из двух основных периодов:

- формирование маточного стада на естественных производителях;

Режим работы:

- количество рабочих дней в году - 250;

- количество смен - 1;

- продолжительность рабочей смены, час - 8;

- количество работающих - 18 человек.

Медицинское обслуживание и питание - на существующей территории завода.

Основной вход в здание - через административно-бытовой корпус на 1-м этаже.

Высота до конька - 7,05 м, 7,35 м (в осях А-Д/1-10).

В помещении бассейнов предусмотрены складывающиеся ворота с калиткой.

Высота до парапета - 8,2 м.

Высота этажей - первый этаж - 3,0 м; второй - 3,3 (от пола до потолка).

Мастерская и бойлерная имеют самостоятельные выходы наружу и сообщаются через сдвижные двери.

Связь между этажами - через лестничную клетку в осях "Е-Ж/11-12".

Со 2-го этажа предусмотрен дополнительный эвакуационный выход по открытой металлической пожарной лестнице.

Надземная часть - одноэтажное, квадратное в плане, с габаритами в осях 12,0x12,0 м.

Высота до парапета - 4,05 м

Высота помещения до низа несущих конструкций - 3,4 м.

В опускном колодце размещены секционированные две водоприемные и насосная камеры.

ДЭС № 1, 2 - типовые контейнерные, наружного исполнения (ДГУ SDM) размером в плане 2,5x6,0 м и 2,5x3,0 м.

Основные конструкции.

Здание рыбоводного цеха.

Лестничная клетка:

Стены - перегородки - из керамического полнотелого кирпича;

Окна и наружные двери - из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30970-2002.

Служебные и внутренние двери - деревянные по ГОСТ 6629-88, противопожарные, сдвижные "МЕСВАК" или эквивалент.

Водозаборные сооружения.

Сооружение состоит из надземной и подземной частей.

Фундаменты под стены надземной части сооружения запроектированы из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.

Наружные стены выполнены из керамического полнотелого кирпича толщиной 380 мм.

Покрытие выполнено из сборных железобетонных многопустотных панелей по серии 1.141-1 выпуск 63.

Балка покрытия из 2-х двутавров 40Ш2 по СТО АСЧМ 20-93.

Перемычки над проемами в кирпичных стенах - сборные железобетонные Серии 1.138-10.

Кровля - совмещенная, рулонная с наружным водостоком из ПВХ мембраны "Alkorplan" F 352 76 CiS или эквивалент.

Полы - бетонные.

Столярные изделия:

- окна - из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99;

- двери наружные - деревянные по ГОСТ 24698-81.

Под монолитным фундаментом устраивается щебеночная подготовка с проливом битума.

Затопленный водоприемник

Затопленный водоприемник устанавливается на дне Можайского водохранилища.

КТП - типовая комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения.

ДЭС № 1, 2 - типовые контейнерные, наружного исполнения.

Инженерные системы зданий.

Рыбоводный цех.

Водоснабжение и канализация.

Проектом предусмотрены системы:

- хозяйственно-питьевого водопровода;

- производственного водопровода;

- противопожарного водопровода;

- горячего водоснабжения от емкостных электрических водонагревателей;

- бытовой канализации;

- производственной канализации от установок замкнутого водоснабжения;

- внутренними водостоками.

Отопление.

Вентиляция.

Электроснабжение и освещение.

Магистральные сети запроектированы по пятипроводной схеме кабелем м. ВВГнг.

- открыто по лоткам;

- открыто с креплением скобами;

- стояки в трубах из ПВХ-пластиката или эквивалент.

- скрыто в слое мокрой штукатурки в трубах из ПВХ-пластиката или эквивалент;

- скрыто в конструкции перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в гофротрубах или эквивалент;

- скрыто за подшивным потолком по металлическому каркасу;

- открыто с креплением скобами;

- стояки в трубах из ПВХ-пластиката или эквивалент.

Искусственное освещение:

- рабочее 220В;

- эвакуационно-аварийное 220В;

- ремонтное 36В;

- местное 220В.

Пожарная сигнализация.

Оповещение о пожаре.

Телефонизация.

Радиофикация.

Здание водозаборных сооружений.

Водоснабжение и канализация.

Запроектированы системы:

- трубопроводы обвязки технологического оборудования;

- всасывающие линии насосов;

- трубопроводы обратной промывки самотечных линий;

- противопожарный водопровод;

- производственная канализация.

Отопление и вентиляция.

Вентиляция принята приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Вытяжка производится через дефлектор. Приток неорганизованный.

Наружные инженерные сети.

Электроснабжение.

Телефонизация и радиофикация.

Телефонизация здания предусматривается от местной АТС.

Точка подключения - существующая распределительная коробка КРТМ-10x2 в здании рыбоводного завода № 11 по ГП.

Проектом предусматривается устройство наружных сетей проводного вещания от существующих сетей связи.

Системы водоснабжения и водоотведения.

Благоустройство и озеленение.

Благоустройство и озеленение в границах землеотводов.

Озеленение выполняется в соответствии с рабочей документацией.

В состав благоустройства входит:

- вертикальная планировка территории;

- устройство проездов, площадок, тротуаров из асфальтобетона;

- устройство площадки автотранспорта, включая разметку машино-мест;

- устройство площадки отдыха из бетонных тротуарных плиток с оборудованием малых архитектурных форм;

- устройство отмостки вокруг здания;

- выполняется пристенный дренаж с выпуском в Можайское водохранилище с устройством бетонного оголовка;

- наружное освещение территории.

3. Ведомость объемов работ

3.1. Выполнить работы по поставке технологического оборудования в соответствии со следующими требованиями:

3.1.1. Требования к качеству, количеству и характеристикам оборудования:

№ п/п	Наименование товара	Наименование характерисристики (показателя) товара	Тип показателя				Значение характеристики (показателя)	Ед. изм	Колво
№ п/п	Наименование товара	Наименование характерисристики (показателя) товара	Точное значение	Мах и Min значение	Мах значение	Min значение	Значение характеристики (показателя)	Ед. изм	Колво
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дегазатор	Должен быть предназначен для удаления двуокиси углерода, обогащения кислородом, регулирования уровня насыщения азотом воды, необходимой для производства рыбы. В комплектацию дегазатора должны входить: 1. Бак 2. Наполнитель для дегазатора 3. Плита крепления 4. Впускной трубопровод (коллектор) 5. Вентиляция 6. Приемник насоса						шт.	3
		Основные характеристики дегазатора
		Производительность, *	-	+	-	-	80-75
		Уровень двуокиси углерода, мг/л	-	+	-	-	13-12
		Уровень кислорода, мг/л	-	-	+	-	6,5
		Температура внутри, С°	+	-	-	-	23
		Уровень Ph в пределах	+	-	-	-	7,5-7,0
		Обогащение кислородом, %	+	-	-	-	98
		Уровень азота, %	-	+	-	-	100-80
		Площадь верхней плиты, *	+	-	-	-	1,5
		Бак
		Ширина, м	-	+	-	-	1,2-0,8
		Длина, м	-	+	-	-	1,6-1,2
		Материал: полиэтилен повышенной плотности или полипропилен
		Наполнитель для дегазатора
		Наполнитель для дегазатора должен представлять собой биоблоки, связанные между собой кабельными хомутами, чтобы исключить малейшие движения в завершенном блоке
		Материал	+	-	-	-	Полипропилен
		Биоблоки, * (поверхность носителя * к объему на 1 * носителя дегазатора)	-	+	-	-	90-60
		Плита крепления
		Представляет собой смонтированную из плит ровную, хорошо подогнанную платформу над био-блоками
		Материал	+	-	-	-	Композиционный материал
		Впускной трубопровод (коллектор)
		Должен быть расположен таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение воды над верхней плитой.
		Вентиляция
		Вентилятор должен быть помещен как можно ближе к воздуховоду дегазатора и иметь возможность подсоединения непосредственно к выпускной трубе.
		Приемник насоса
		Приемник насоса должен легко чиститься.
2.	Биофильтр	Общий объем, *	+	-	-	-	28,6	шт.	3
		Объем резервуара, *	+	-	-	-	4,1
		Глубина, м	+	-	-	-	1,3
		Производительность, *	-	-	-	+	31,4
		Уровень кислорода в пределах, мг/л	+	-	-	-	5-4
		Уровень аммиака, мг/л	+	-	-	-	0,01
		Уровень нитрата в пределах, мг/л	+	-	-	-	50-30
		Уровень нитрита в пределах, мг/л	+	-	-	-	0,5-0
		Уровень Ph	+	-	-	-	7,2
		Уровень биофильтрации, %	+	-	-	-	100
		Прозрачность воды, м	-	-	-	+	30
		Толщина биопленки в пределах, мкрн.	+	-	-	-	100-20
		Очистка биофильтра	+	-	-	-	Самооочистка
		Контроль за болезнетворными организмами	+	-	-	-	Высокий
		Устойчивость и эффективность при низком уровне содержания аммиака, %	+	-	-	-	100
		Уровень двуокиси углерода в пределах, мг/л	+	-	-	-	10-15
		Уровень азота, %	+	-	-	-	80-100
		Уровень аммония в пределах, мг/л	+	-	-	-	0-2,5
		Кинематическая вязкость в пределах, г.	+	-	-	-	0,3-0,7
		Нитрификация в пределах, *	+	-	-	-	0,5-1,0
		Материал: Геосинтетический материал HDPE (или эквивалент), сталь марки AISI316 (или эквивалент) и композиционный материал.
3.	Автономная система резервного электроснабжения в контейнере	Основные характеристики						шт.	1
		Частота, Гц	+	-	-	-	50
		Максимальная мощность ESP, кВА	-	+	-	-	420-410
		Максимальная мощность ESP, кВт	-	+	-	-	340-320
		Максимальная мощность PRP, кВА	-	+	-	-	380-370
		Максимальная мощность PRP, кВт	-	+	-	-	310-300
		Максимальная сила тока, А	-	+	-	-	610-586
		Размеры в контейнере
		Длина, мм	-	+	-	-	5100-5000
		Ширина, мм	-	+	-	-	2600-2400
		Высота, мм	-	+	-	-	2700-2600
		Масса без топлива, кг	-	+	-	-	5000-4700
		Топливный бак, л	-	+	-	-	500-400
		Уровень звукового давления, дБ(А)	-	+	-	-	59
		Двигатель
		Количество цилиндров	+	-	-	-	6
		Рабочий объем, л	-	+	-	-	13-12
		Диаметр цилиндра, мм	-	+	-	-	135-125
		Ход цилиндра, мм	-	+	-	-	160-150
		Степень сжатия	+	-	-	-	17,5:1
		Частота вращения, об/мин	-	+	-	-	1600-1400
		Средняя скорость поршня, м/с	-	+	-	-	8-7
		Максимальная мощность при 1500 об/мин, кВт	-	+	-	-	360-350
		Стабильность частоты в установившемся режиме, %	+	-	-	-	0,5
		Среднее эффективное давление цикла, бар	-	+	-	-	23-20
		Тип регулятора частоты вращения	+	-	-	-	электронный
		Система охлаждения двигателя
		Общий объем, л	-	+	-	-	46-40
		Максимальная температура охлаждающей жидкости, C°	-	+	-	-	105-100
		Температура на выходе из двигателя, C°	-	+	-	-	95-90
		Мощность привода вентилятора, кВт	-	+	-	-	10-8
		Производительность вентилятора, *	-	+	-	-	9-7
		Аэродинамическое сопротивление радиатора, ммвд.ст.	+	-	-	-	50
		Тип охлаждающей жидкости	-	+	-	-	Glycol (или эквивалент)
		Диапазон работы термостата, C°	+	-	-	-	82-95
		Система выпуска двигателя
		Температура отработанных газов, C°	-	+	-	-	500-480
		Расход отработанных газов, л/с	-	+	-	-	1000-960
		Максимальное допустимое противодавление системы выпуска, ммвд.ст.	-	+	-	-	1000
		Система подачи топлива
		Расход топлива при нагрузке 110 %, л/ч	-	+	-	-	83-80
		Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	-	+	-	-	75-70
		Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч	-	+	-	-	55-50
		Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч	-	+	-	-	38-35
		Максимальная производительность подкачивающего насоса, л/ч	-	-	+	-	120
		Система смазки двигателя
		Общий объем масла в системе, л	-	+	-	-	38-30
		Минимальное давление масла, бар	-	-	-	+	2,5
		Максимальное давление масла, бар	-	-	+	-	5,5
		Расход масла при 100% нагрузке, л/ч	-	+	-	-	0,12-0
		Объем масляного поддона, л	-	+	-	-	33-30
		Система впуска двигателя
		Максимальное допустимое сопротивление, ммвд.ст.	-	-	+	-	500
		Расход воздуха на сгорание, л/с	-	+	-	-	400-390
		Контейнер должен включать в себя систему внутреннего освещения, систему автоматического пожаротушения и систему внутреннего обогрева
4.	Воздушноохлаждающий моноблок с воздушным конденсатором	Корпус						шт.	1
		Должен быть изготовлен из стальных оцинкованных листов, покрытых полиэфирной порошковой эмалью горячей сушки, резьбовые соединения должны быть выполнены из нержавеющей стали.
		Длина, мм	-	+	-	-	2210-2100
		Высота, мм	-	+	-	-	1750-1700
		Глубина, мм	-	+	-	-	1010-1000
		Вес, кг	-	+	-	-	1600-1500
		Компрессоры
		Герметичные спиральные компрессоры должны быть соединены параллельно. Должны быть оснащены подогревом картера, тепловой защитой от перегрузки и индикатором уровня масла.
		Тип	+	-	-	-	спиральный
		Количество, шт.	+	-	-	-	2
		Интервалы (перепады) мощности, %	+	-	-	-	0-50-100
		Общее количество масла в системе, кг	-	+	-	-	6,5-6
		Общее количество холодильного агента в системе, кг	-	+	-	-	25-20
		Испаритель
		Паяные пластинчатые теплообменники должны быть оснащены системой защиты от замораживания и механическим реле протока
		Жидкостьноситель	+	-	-	-	Вода
		Температура воды на впуске, C°	+	-	-	-	10
		Температура выходящей воды, C°	+	-	-	-	5,1
		Тип	+	-	-	-	Пластинчатый
		Скорость потока воды, л./ч	-	+	-	-	14000 - 13000
		Гидравлическая схема перепада давления, кПа	+	-	-	-	66
		Содержание воды, л			-	-	5,5
		Вентиляторы
		Тип	+	-	-	-	Осевой
		Температура наружного воздуха, С°	-	+	-	-	38-35
		Скорость воздушного потока, *	-	+	-	-	30000 - 28500
		Статическое давление, Па	+	-	-	-	0
		Количество вентиляторов, шт.	+	-	-	-	3
		Мощность двигателя вентилятора, кВт	+	-	-	-	0,59
		Номинальная сила тока двигателя вентилятора, А	+	-	-	-	3
		Электротехнические данные
		Потребляеемая мощность, кВт	-	-	-	+	40,1
		Потребляемый ток, А	-	-	-	+	90,5
		Питание
		Гидравлический модуль
		Количество насосов	+	-	-	-	1
		Жидкостьноситель	+	-	-	-	1
		Расход воды, л/ч	-	+	-	-	14000 - 13000
		Мощность, кВт	+	-	-	-	1,5
		Номинальный ток, А	+	-	-	-	3,49
		Располагаемое давление, кПа	+	-	-	-	150,6
		Давление гидравлической цепи	-	-	-	+	600
		Емкость	-	+	-	-	210-200

3.1.2.Количество: 8 (восемь) единиц.

3.2. Место и условия выполнения работ:

4. Требования к организации работ.

4.1. Начало работ.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "приложение № 2"

4.1.4. Упаковка оборудования должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки и хранения.

4.2. Производство работ.

4.2.2. В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности.

4.2.3. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды.

5. Приемка-сдача работ

5.3. Некачественное (некомплектное) оборудование считается не поставленным.

6. Гарантии.

7. Ожидаемые результаты после проведения технического перевооружения завода

Выпуск 0,21 млн. шт. молоди стерляди с навесками 2,5, 10 и свыше 20 граммов.

- проектная и рабочая документация шифр 7-Г/09 (Приложение № 1 к Техническому заданию);

- смета (Приложение № 4 к Техническому заданию).

Государственный заказчик: Подрядчик:

Федеральное агентство

по рыболовству

От Государственного заказчика: От Подрядчика:

______________/ / ______________/ /

"__"______________ 2012 г. "__"______________ 2012 г.

Приложение № 2
к Государственному контракту
от "__"_________ 2012 г. № ___

Протокол согласования контрактной цены

Государственный заказчик Федеральное агентство по рыболовству

Подрядчик ___________________________________________________

Составлен на основе проекта № 7-Г/09: Техническое перевооружение Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области

Протокол согласования контрактной цены

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в контрактную цену, руб.			Контрактная цена на продукцию, руб.
			Подрядных работ, в т.ч.		Других затрат и работ по контракту
			Строительно-монтажных работ	Прочих затрат	Других затрат и работ по контракту
1	ЛС644-09/2-16	Поставка дегазаторов		4 573 620,00*		4 573 620,00*
2	ЛС644-09/2-16	Поставка биофильтров		5 584 242,00*		5 584 242,00*
3	ЛС644-09/2-16	Поставка автономной системы резервного электроснабжения в контейнере		2 617 833,28*		2 617 833,28*
4	ЛС644-09/2-16	Поставка воздушноохлаждающего моноблока с воздушным конденсатором		3 258 699,00*		3 258 699,00*
Сумма с НДС в руб. 16 034 394,28* В ценах текущего периода 16 034 394,28*

* - сумма подлежит корректировке по итогам открытого аукциона в

электронной форме

Государственный заказчик: Подрядчик:

Заместитель руководителя

Федерального агентства

по рыболовству

________________________ ________________________

"__"______________ 2012 г. "__"______________ 2012 г.

Приложение № 3
к Государственному контракту
от "__"_________ 2012 г. № ___

Календарный план
на выполнение в 2012 году работ по техническому перевооружению Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод", д. Горетово, Можайский район Московской области

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения работ
1	Поставка дегазаторов	не позднее 15 декабря 2012 года
2	Поставка биофильтров	не позднее 15 декабря 2012 года
3	Поставка автономной системы резервного электроснабжения в контейнере	не позднее 15 декабря 2012 года
4	Поставка воздушно-охлаждающего моноблока с воздушным конденсатором	не позднее 15 декабря 2012 года

Государственный заказчик: Подрядчик:

Заместитель руководителя

Федерального агентства

по рыболовству

________________________ ________________________

"__"______________ 2012 г. "__"______________ 2012 г.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка