Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в федеральную целевую программу “Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы" (подготовлен Минэкономразвития России 04.08.2021)

Обзор документа

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в федеральную целевую программу “Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы" (подготовлен Минэкономразвития России 04.08.2021)

Досье на проект

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; 2021, N 2, ст. 402).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от "___" _________ 2020 г. N ____

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

1. В позиции паспорта, касающейся государственного заказчика-координатора Программы, слова "(до 2020 года включительно)" исключить.

2. В позиции паспорта, касающейся объема и источников финансирования Программы, и абзаце третьем раздела IV цифры "109093,55" заменить цифрами "109081,61" и цифры "89731,03" заменить цифрами "89719,09".

3. В разделе V:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации".

б) в абзаце втором слова "Министерство экономического развития Российской Федерации как" исключить.

4. Позицию 12 Приложения N 1 изложить в следующей редакции:

"12. Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров):                                                    
    в судах общей юрисдикции 145 145,5 146 147 148 149,5 151 153 160 165 166 167 170
    в арбитражных судах 111,5 112,5 115,4 115,4 120,3 123,4 123,4 126,8 131,3 134 135 136 139

".

5. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013-2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД, ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013-2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013-2024 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование объекта, регион строительства Срок ввода в действие Мощность (кв. метров) Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2024 годы - всего в том числе
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск                
1. Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего         288731,3 <9> 60827,2 300 <1> 89700 155917 68878,9 <4> 2810,6 <5> - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2018 год 4604,66 288731,3 60827,2 300 <1> 89700 155917 68878,9 <4> 2810,6 <5> - - - - - -
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж                
2. Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего         238245,2 88155 70400 <1> 127420 - - - - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2014 год     400 - 400 - - - - - - - - - -
    строительство 2015 год 3730 237845,2 88155 70000 <1> 127420 - - - - - - - - -
3. Строительство здания Лискинского районного суда - всего         80872,1 2740 38770 39362,1 - - - - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2013 год     2740 2740 - - - - - - - - - - -
    строительство 2015 год 2482,4 78132,1 - 38770 39362,1 - - - - - - - - -
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный                
4. Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего         708106 <9> - 20000 6000 - 20000 400000 200000 62106 - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2015 год     26000 - 20000 6000 - - - - - - - - -
    строительство 2020 год 7224,2 682106 - - - - 20000 400000 200000 62106 - - - -
Пермский краевой суд, г. Пермь                
5. Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего         728664,9 <9> - 15000 5000 <2> - 502399,7 <6> 480857,3 <5> 311784,9 <11><14> 47691,9 <13> 199810,8 64149,1 - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2015 год     15946 - 15000 5000 <2> - - - - - - - - -
    строительство 2022 год 8253,5 712718,9 - - - - 502399,7 <6> 480857,3 <5> 311784,9 <11><14> 47691,9<13> 199810,8 64149,1 - -
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток                
6. Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего     15000 0 <9> - - - 5000 35000 <6> - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     0 <9> - - - 5000 35000 <6> - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград                
7. Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего     14166,8 20930 <9> - 29000 8800 8800 <3> - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     20930 <9> - 29000 8800 8800 <3> - - - - - - - -
Иркутский областной суд, г. Иркутск                
8. Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего         1582711,2 <9> - 34000 6517 - 419158,5 932201,5 <5> 687974,6 <11> 554996,4 <13> 165596,1 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2015 год     31695 - 34000 6517 - - - - - - - - -
    строительство 2021 год 17082,27 1551016,2 - - - - 419158,5 932201,5 <5> 687974,6 <11> 554996,4 <13> 165596,1 <21> - - -
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово                
9. Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего         1708534,2 <9> - 23359,2 14875,2 <2> 720608,1 <3> 1046872,3 <4> 857173,5 <5> <12> 681,3 <11> <16> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2015 год     23359,2 - 23359,2 2275,2 <2> - - - - - - - - -
    строительство 2019 год 22837 1685175 - - 12600 720608,1 <3> 1046872,3 <4> 857173,5 <5> <12> 681,3 <11> <16> - - - - -
10. Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего     3300 1333 <9> 3000 1670,2 <1> 1333,2 <2> 869,8 5869,8 <4> <6> - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     1333 <9> 3000 1670,2 <1> 1333,2 <2> 869,8 5869,8 <4> <6> - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск                
11. Строительство здания Курского областного суда - всего     7000 15000 - 12000 3000 500,7 <3> - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     15000 - 12000 3000 500,7 <3> - - - - - - - -
12. Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего     640 2343 - - - 2343 - - - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     2343 - - - 2343 - - - - - - - -
13. Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего     960 1196,8 - - 900 296,8 - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     1196,8 - - 900 296,8 - - - - - - - -
Московский областной суд, г. Красногорск                
14. Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего     8000 34700 - 14700 20000 20000 <3> 9763,5 <4> - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     34700 - 14700 20000 20000 <3> 9763,5 <4> - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск                
15. Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего         887188,7 <9> - 10500 6000 - 70000 <6> 409953,7 <5> 397792,6 <11> 304820,6 <13> - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2015 год     16500 - 10500 6000 - - - - - - - - -
    реконструкция 2020 год 8769,1 870688,7 - - - - 70000 <6> 409953,7 <5> 397792,6 <11> 304820,6 <13> - - - -
16. Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего         226198 63350 30100 110000 22748 - - - - - - - -
    в том числе:                                                            
    приобретение 2013 год 3344,1 55000 55000 - - - - - - - - - - -
    проектные и изыскательские работы 2014 год     8450 8350 100 - - - - - - - - - -
    реконструкция 2016 год 3344,1 162748 - 30000 110000 22748 - - - - - - - -
17. Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск 2014 год 278,6 10250 - 10250 - - - - - - - - - -
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород                
18. Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего         3296661,3 <9> 30000 120761,1 702961,7 1228471,2 <3> 1270429 27516,7 <5> - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2014 год     150761,1 30000 120761,1 - - - - - - - - - -
    строительство 2018 год 33664,23 3145900,2 - - 702961,7 1228471,2 <3> 1270429 27516,7 <5> - - - - - -
Омский областной суд, г. Омск                
19. Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего         1077800,2 <9> - 8411,7 2588,3 - 329400,9 <6> 300000 637677,2 <11><14> 743522,6 <11> 349759,2 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2015 год     11000 - 8411,7 2588,3 - - - - - - - - -
    строительство 2022 год 14440 1066800,2 - - - - 329400,9 <6> 300000 637677,2 <11><14> 743522,6 <11> 349759,2 <21> - - -
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел                
20. Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего         80853,2 <9> - 7000 1500 605,5 <3> 10000 <6> 20000 62013,5 <11> <14> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     2399,2 - 7000 1500 605,5 <3> - - - - - - - -
    строительство 2020 год 2110,5 78454 - - - - 10000 <6> 20000 62013,5 <11> <14> - - - - -
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза                
21. Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего         865085,2 <9> - - 13369 15557,2 - 500000 697599,3 <11> 285751,2 <11><20> 103636,9 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     28926,2 - - 13369 15557,2 - - - - - - - -
    строительство 2022 год 10996,63 836159 - - - - - 500000 697599,3 <11> 285751,2 <11><20> 103636,9 <21> - - -
22. Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего         264902 <9> - - - 2500 6500 <6> 126203 254975,7 <11> 45351,5 <13> - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     9000 - - - 2500 6500 <6> - - - - - - -
    реконструкция 2020 год 4485,2 255902 - - - - - 126203 254975,7 <11> 45351,5 <13> - - -- -
Рязанский областной суд, г. Рязань                
                   
23. Строительство Рязанского областного суда - всего         633349 <9> - - 4200 2864 - 300000 499146,3 <11> <14> 263806,9 <13> - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     7064 - - 4200 2864 - - - - - - - -
    строительство 2020 год 11892,46 626285 - - - - - 300000 499146,3 <11> <14> 263806,9 <13> - - - -
Томский областной суд, г. Томск                
                   
24. Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего         324330 <9> - - - - - 13566 131201 <11> 231462,6 <13><20> 214152,4 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2019 год     13566 - - - - - 13566 13566 <11> - - - - -
    строительство 2022 год 3530,03 310764 - - - - - - 117635 231462,6 <13><20> 214152,4 <21> - - -
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула                
25. Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего         13029,6 <9> 5400 4220 3177,2 232,4 1342,6 <6> 14428,6 514428,6 <11><14> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2019 год     13029,6 5400 4220 3177,2 232,4 1342,6 <6> 14428,6 14428,6 <11><14> - - - - -
    строительство     14934,6 - <14><17> - - - - - - 500000 <14> <17> - - - -
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск                
26. Строительство здания Ульяновского областного суда - всего         655905,7 <9> 4000 4169 9780 116716 180000 <4> 437026 131369,4 <11><14> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     22149 4000 4169 9780 4200 - - - - - - - -
    строительство 2019 год 7345 633756,7 - - - 112516 180000 <4> 437026 131369,4 <11><14> - - - - -
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль                
27. Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего     11560 27000 <9> - - 2000 12316 7000 12684 <5> <12> 5684 <11><14> - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2019 год     27000 - - 2000 12316 7000 12684 <12> <5> 5684 <11><14> - - - - -
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург                
28. Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего         125245 125245 - - - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2013 год 10489,9 125245 125245 - - - - - - - - - - -
29. Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего         88589,9 88589,9 - - - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2013 год 11338,5 88589,9 88589,9 - - - - - - - - - - -
30. Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего         117940,8 117940,8 - - - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2013 год 12404 117940,8 117940,8 - - - - - - - - - - -
31. Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего         376786,4 - 92666,4 235208 59539,4 <3> - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2016 год 3722 376786,4 - 92666,4 235208 59539,4 <3> - - - - - - - -
32. Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего         1329648,9 <9> - 508249,3 255799,2 440208,9 367864,9 <4> 368306,4 280845,3 <11> <14> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2020 год     - - - - - - - 13693,8 <14> - - - - -
    строительство 2022 год 14832,2 1329648,9 - 508249,3 255799,2 440208,9 367864,9 <4> 368306,4 267151,5 <11> <14> - - - - -
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар                
33. Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего 2017 год     619601 - 238499 273641,8 <2> 320584,6 <3> 35522,6 <4> <6> - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2017 год 9268,5 619601 - 238499 273641,8 <2> 320584,6 <3> 35522,6 <4> <6> - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск                
34. Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего         209704 144371 65333 - - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    реконструкция 2014 год 3631,4 209704 144371 65333 - - - - - - - - - -
        Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа                
35. Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего         2283828,8 <9> - 916268,8 345989,7 <2> 159097,5 <7> - - 722976 581830,1 - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     900 - 900 - - - - - - - - - -
    публичный технологический и ценовой аудит 2019 год     122,5 - - - - - - 122,5 - - - - -
    строительство 2020 год 31528,8 2282806,3 - 915368,8 345989,7 <2> 159097,5 <7> - - 722853,5 581830,1 - - - -
                   
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский                
36. Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего         492319,1 <9> - 3000 3267,1 7767,1 <3> 55940 <4> <6> 136255 <5> 242796,1 <11><14> 177397 211103,5 <21> 31693,1 - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     6267,1 - 3000 3267,1 1767,1 <3> - - - - - - - -
    строительство 2022 год 7682,1 486052 - - - 6000 55940 <4> <6> 136255 <5> 242796,1 <11><14> 177397 211103,5 <21> 31693,1 - -
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала                
37. Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего     10080 27000 - 23000 4000 - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2015 год     27000 - 23000 4000 - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград                
38. Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего         249710 37280 134220 78210 - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    реконструкция 2015 год 3669 249710 37280 134220 78210 - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга                
39. Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего     2298 5420,5 <9> 4300 1870 933,3 <2> 561 <3> 550,9 <4> <6> - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     5420,5 <9> 4300 1870 933,3 <2> 561 <3> 550,9 <4> <6> - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург                
40. Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего         264837,7 <9> 2869 54291 <2> 216 76290 70433,7 <4> 60771 40522,9 <11> <14> - 4000 2571,2 80000 78652
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2022 год     9656,2 2869 - 216 - - - - - 4000 2571,2 - -
    строительство 2024 год 3102 255181,5 - 54291 <2> - 76290 70433,7 <4> 60771 40522,9 <11> <14> - - - 80000 78652
41. Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего         483131,4 <9> - 5906,4 988 150 - 138444 <12> 161197,7 <11> <14> 132264,5 <13><20> 27000 <21> 2515 200000 118020
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2022 год     16559,4 - 5906,4 988 150 - - - - 7000 2515 - -
    строительство 2024 год 4471,3 466572 - - - - - 138444 <12> 161197,7 <11> <14> 132264,5 <13><20> 20000 <21> - 200000 118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск                
42. Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего         668979,7 - 232000 303232,7 <2> 233698,8 <3> - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2016 год 6858 668979,7 - 232000 303232,7 <2> 233698,8 <3> - - - - - - - -
43. Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего         148214 7100 79655,7 <2> 29677,6 105789,7 <3> 99512,7 <4> <6> - - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2013 год     7100 7100 - - - - - - - - - - -
    реконструкция 2017 год 3665,8 141114 - 79655,7 <2> 29677,6 105789,7 <3> 99512,7 <4> <6> - - - - - - -
        Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород                
44. Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего         181025 <9> 18670 27840 <2> 20000 87260 141927 <4> <6> 16690,5 <5> - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2018 год 3243,3 181025 18670 27840 <2> 20000 87260 141927 <4> <6> 16690,5 <5> - - - - - -
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск                
45. Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего         31823 22506 9317 - - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    реконструкция 2014 год 708,26 31823 22506 9317 - - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону                
46. Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего         52366 600 28836 <2> 27351 24415 - - - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2013 год     600 600 - - - - - - - - - - -
    строительство 2016 год 1008,6 51766 - 28836 <2> 27351 24415 - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск                
47. Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего         1085569 <9> - 424437,2 192408,9 151726,8 136190,9 <4> <6> 274918,7 295062,9 <11><14> 37275,3 <13><20> - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2019 год     1835,4 - - - - - 1835,4 1835,4 <11><14> - - - - -
    строительство 2020 год 7780 1083733,6 - 424437,2 192408,9 151726,8 136190,9 <4> <6> 273083,3 293227,5 <11> 37275,3 <13><20> - - - -
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск                
48. Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего         17800 16900 - 900 483 <3> - - - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     900 - - 900 483 <3> - - - - - - - -
    строительство 2013 год 4229,4 16900 16900                                            
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск                
49. Строительство здания Миасского городского суда - всего         183641 53210 67040 63391 - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2015 год 4125 183641 53210 67040 63391 - - - - - - - -- -
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала                
50. Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего         30804 30804 - - - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2013 год 772,2 30804 30804 - - - - - - - - - - -
51. Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего         39239 39239 - - - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2013 год 815 39239 39239 - - - - - - - - - - -
52. Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент 2014 год 483,2 7500 - 7500 - - - - - - - - - -
53. Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан 2014 год 709,6 25000 - 25000 - - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик                
54. Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего         36431,3 36431,3 - - - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2013 год 863 36431,3 36431,3 - - - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас                
55. Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего         126546,6 <9> - - - 5978 2989 <4> 65616 59582 <14> 13062,4 <13> - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     5978 - - - 5978 2989 <4> - - - - - - -
    строительство 2020 год 1918 120568,6 - - - - - 65616 59582 <14> 13062,4 <13> - - - -
56. Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего         55532 <9> - - - 2600 780 <4> - 25000 <14> 34901,6 <13> 1593,7 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     2600 - - - 2600 780 <4> - - - - - - -
    строительство 2021 год 798,5 52932 - - - - - - 25000 <14> 34901,6 <13> 1593,7 <21> - - -
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск                
57. Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего         3970 <9> - - - 3970 3176 <4> 47830 <12> - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     3970 - - - 3970 3176 <4> - - - - - - -
    строительство 2017 год 1057,92 - - - - - - 47830 <12> - - - - - -
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ                
58. Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего         69329 <9> - - - 3273 1650 <4> 35000 67679 <11> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     1650 - - - 3273 1650 <4> - - - - - - -
    строительство 2020 год 1491,8 67679                     35000 67679 <11> - - - - -
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл                
59. Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего         326144 <9> - - - 16500 - 96292 171414,2 <11> 209979,5 <13> 40132,5 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     16500 - - - 16500 - - - - - - - -
    строительство 2021 год 3358,77 309644 - - - - - 96292 171414,2 <11> 209979,5 <13> 40132,5 <21> - - -
                                                                   
60. Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва 2014 год 816,9 10000 - 10000 - - - - - - - - - -
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный                
61. Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего         95077,6 <9> - - 3000 981 - - 50000 <14> 41619,0 <13><20> - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     3981 - - 3000 981 - - - - - - - -
    строительство 2020 год 1416 91096,6 - - - - - - 50000 <14> 41619,0 <13><20> - - - -
62. Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего         80931,6 <9> - - 2000 1458 - - 50000 <14> 27978,0 <13><20> - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     3458 - - 2000 1458 - - - - - - - -
    строительство 2020 год 1242 77473,6 - - - - - - 50000 <14> 27978,0 <13><20> - - - -
63. Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего         86750,5 <9> - - - 2500 1480,5 <6> 660,6 <5> 50000 <14> 32770 - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2018 год     3980,5 - - - 2500 1480,5 <6> 660,6 <5> - - - - - -
    строительство 2020 год 1240 82770 - - - - - - 50000 <14> 32770 - - - -
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64. Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего         270870 <9> - - 9044 45500 216826 145776 <5> <12> - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     9044 - - 9044 500 - - - - - - - -
    строительство 2018 год 3923,18 261826 - - - 45000 216826 145776 <5> <12> - - - - - -
65. Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего         316877,3 <9> - - 11366,3 21963,7 285511 198117 <5> - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     11366,3 - - 11366,3 1963,7 - - - - - - - -
    строительство 2018 год 5301,1 305511 - - - 20000 285511 198117 <5> - - - - - -
66. Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего         78098 <9> - - - 3744 <7> - 75554 <12> 56603,7 <11> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     3744 <7> - - - 3744 <7> - - - - - - - -
    строительство 2019 год 1280 75554 - - - - - 75554 <12> 56603,7 <11> - - - - -
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар                
67. Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего     2000 1908,2 <9> - - - 1273,8 3733,7 <4> <6> - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     1908,2 <9> - - - 1273,8 3733,7 <4> <6> - - - - - - -
68. Реконструкция здания с пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, г. Краснодар, - всего         1687438 - - - - - - - - - 50000 850000 787438
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2022 год     50000 - - - - - - - -     50000 - -
    реконструкция 2024 год 15188 1637438 - - - - - - - - - - 850000 787438
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток                
69. Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего         123285,5 <9> - - - 3925 1483,3 70000 <12> 50183 29247,3 <13><20> 78484,4 <21> 28085,8 - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     3852,1 - - - 3925 1483,3 - - - - - - -
    реконструкция 2022 год 2040,1 119433,4 - - - - - 70000 <12> 50183 29247,3 <13><20> 78484,4 <21> 28085,8 - -
70. Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск 2013 год 4586,3 75292,4 75292,4 - - - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь                
71. Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего         107551,5 <9> - - - 1806,3 1806,2 <4> 52500 <12> 107142,3 <11><14> 6137,9 <13> - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     1806,3 - - - 1806,3 1806,2 <4> - - - - - - -
    реконструкция 2020 год 3300 105745,2 - - - - - 52500 <12> 107142,3 <11><14> 6137,9 <13> - - - -
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск                
72. Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего         62758 <9> - - - 1945 1268,1 <4> 22333 44111,1 <11><14> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     1945 - - - 1945 1268,1 <4> - - - - - - -
    реконструкция 2020 год 1482,7 60813 - - - - - 22333 44111,1 <11><14> - - - - -
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань                
73. Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего     1800 1739,5 <9> - - - 3670 - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     1739,5 <9> - - - 3670 - - - - - - - -
74. Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего         33115,2 <9> - - - 1450 - 278,8 15000 26988,1 <13> 14,9 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2018 год     1632,2 - - - 1450 - 278,8 - - - - - -
    строительство 2021 год 514 31483 - - - - - - 15000 26988,1 <13> 14,9 <21> - - -
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск                
75. Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего         208128 <9> 1783 2967 - 2967 37200 <6> 136903,1 <5> 105123,6 <11> 23435,5 <13><20> - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     4750 1783 2967 - 2967 - - - - - - - -
    строительство 2020 год 2826,51 203378 - - - - 37200 <6> 136903,1 <5> 105123,6 <11> 23435,5 <13><20> - - - -
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир                
76. Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего         67313 <9> - - - 2495 2495 <4> 1996 <5> 30000 <14> 63553,6 <13> 33225,7 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2018 год     2495 - - - 2495 2495 <4> 1996 <5> - - - - - -
    строительство 2021 год 1782,3 64818 - - - - - - 30000 <14> 63553,6 <13> 33225,7 <21> - - -
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново                
77. Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего         53343,9 31500 21843,9 - - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2014 год 1870 53343,9 31500 21843,9 - - - - - - - - - -
78. Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск <8>, - всего         36255 <9> - - - 1556 - 17292 34699 <11> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     1556 - - - 1556 - - - - - - - -
    строительство 2020 год 841,7 34699 - - - - - 17292 34699 <11> - - - - -
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск                
79. Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего     4810 13823,6 <9> - - - 15365,9 1773,6 <4> <6> - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     13823,6 <9> - - - 15365,9 1773,6 <4> <6> - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров                
80. Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего         3576,6 <9> - - - 3576,7 3576,6 <4> 100000 99727 30000 <13><20> - - - -
    в том числе:                                 <12>                        
    проектные и изыскательские работы 2017 год     3576,6 - - - 3576,7 3576,6 <4> - - - - - - -
    строительство     4300 30000 <20> - - - - - 100000 <12> 99727 30000 <13><20> - - - -
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк                
81. Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего     1800 3757,1 <9> - - - 1298 3234 <6> - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     3757,1 <9> - - - 1298 3234 <6> - - - - - - -
82. Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка 2016 год 110 300000 - - - 300000 - - - - - - - -
60,7                                                    
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан                
83. Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда 2013 год 182,1 7000 7000 - - - - - - - - - - -
                   
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва                
84. Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда 2013 год 3310,5 235089 235089 - - - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск                
85. Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск 2014 год 2657,2 294400 - 294400 - - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома                
86. Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль 2015 год 461,6 4000 - - 4000 - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск                
87. Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут 2014 год 4273 200002 - 200002 - - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург                
88. Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего         104178 <9> - - - 5600 5600 <4> <6> 52480 83050,6 <11> <14> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     5600 - - - 5600 5600 <4> <6> - - - - - - -
    строительство 2020 год 2391,29 98578 - - - - - 52480 83050,6 <11> <14> - - - - -
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков                
                   
89. Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего         229568,5 <9> - - - 10355,8 10355,7 <4> <6> - 100000 <14> 194746,3 <13><20> 116368,3 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     10355,8 - - - 10355,8 10355,7 <4> <6> - - - - - - -
    строительство 2022 год 4709,65 219212,7     - - - - - - 100000 <14> 194746,3 <13><20> 116368,3 <21> - - -
                   
90. Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего         91461,0 <9> - - 912,2 1949,7 821,5 <4> <6> - 50000 <14> 89119,0 <13><20> 37673,6 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     1750,4 - - 912,2 1949,7 821,5 <4> <6> - - - - - - -
    строительство 2022 год 1199,3 89810,6 - - - - - - 50000 <14> 89119,0 <13><20> 37673,6 <21> - - -
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань                
91. Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего         44635,6 <9> - - - 1400,6 - - 20000 37113,7 <13> - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     1400,6 - - - 1400,6 - - - - - - - -
    строительство 2021 год 1030 43235 - - - - - - 20000 37113,7 <13> - - - -
92. Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего         65640,5 <9> - - - 1490 - 30726 58246,3 <11> <14> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     1490 - - - 1490 - - - - - - - -
    строительство 2020 год 1312,65 64150,5 - - - - - 30726 58246,3 <11> <14> - - - - -
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара                
93. Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего         372902 <9> - 13210 3850 7000 198552 254412,1 <5> 10622 <11> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2015 год     17060 - 13210 3850 - - - - - - - - -
    реконструкция 2019 год 9486,66 355842 - - - 7000 198552 254412,1 <5> 10622 <11> - - - - -
94. Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего         379475 <9> - - 6618 618 <4> 1400 200000 171457 237100,3 <13> - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2018 год     8018 - - 6618 618 <4> 1400 - - - - - - -
    строительство 2021 год 7282 371457 - - - - - 200000 171457 237100,3 <13> - - - -
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов                
95. Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего         102367 <9> - - - 5015 4990 <4> 59810 <12> 43214,7 <11> <14> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     4990 - - - 5015 4990 <4> - - - - - - -
    строительство 2020 год 1756,5 97377 - - - - - 59810 <12> 43214,7 <11> <14> - - - - -
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург                
96. Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области 2013 год 1431 116000 116000 - - - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск                
97. Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего     800 0 <9> - - - 2612,7 2600 <4> <6> - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     0 <9> - - - 2612,7 2600 <4> <6> - - - - - - -
98. Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего         4625,9 <9> - - - 5208 <5> 1380 <4> - 15000<14> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     4625,2 - - - 5208 <5> 1380 <4> - - - - - - -
    строительство         0<17> - - - - - - 15000<14> - <17> - - - -
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск                
99. Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего     1830 380 - - - 380 - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     380 - - - 380 - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов                
100. Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего     5800 0 <9> - - - 6950 6950 <4> <6> - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     0 <9> - - - 6950 6950 <4> <6> - - - - - - -
    Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень                
101. Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего     3900 50 <9> - - - 500 - - - -- - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     50 <9> - - - 500 - - - - - - - --
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
102. Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего         1705842,3 <9> 385927,9 - 1500 12183 - 26568 <12> 817933,4 <11><14> - 400000 450000 400000 50481
    в том числе:                                                            
    приобретение 2013 год 11200 385927,9 385927,9 - - - - - - - - - - -
    проектные и изыскательские работы 2019 год     19433,4 - - 1500 12183 - 26568 <12> 17933,4 <11> - - - - -
    реконструкция 2024 год 15200 1300481 - - - - - - 800000 <14> -<17> 400000 450000 400000 50481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва                
103. Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего         73412,3 73412,3 - - - - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2013 год 1862 73412,3 73412,3 - - - - - - - - - - -
104 Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего         12364,8 <9> 6064,2 6100 6100 5000 - 5000 <12> 4990 <11> <14> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2020 год     200,6 - - - 5000 - 5000 <12> 4990 <11> <14> - - - - -
    строительство     5323 12164,2 6064,2 6100 6100 - - - - - - - - -
    Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь                
                   
105. Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры 2013 год 1575,5 30000 30000 - - - - - - - - - - -
106. Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово 2013 год 522 4000 4000 - - - - - - - - - - --
107. Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск 2013 год 526 7200 7200 - - - - - - - - - - -
108. Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль 2013 год 627,7 14542,2 14542,2 - - - - - - - - - - -
        Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород                
109. Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего         464526,5 <9> 8220 - 157246,5 206730 <3> 295652,8 <4> <6> 77910 <5> - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2015 год     15736,5 8220 - 7516,5 - - - - - - - - -
    реконструкция 2018 год 7201 448790 - - 149730 206730 <3> 295652,8 <4> <6> 77910 <5> - - - - - -
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь                
110. Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь 2013 год 3825,3 198126 198126 - - - - - - - - - - -
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк                
111. Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе 2013 год 6658 341386,5 341386,5 - - - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов                
112. Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего         310000 <9> 310000 - - 1500 3500 <6> 5000 <12> 5000 <14> -<17> - - - -
    в том числе:                                                            
    приобретение 2013 год 5842,4 310000 310000 - - - - - - - -- - - -
    проектные и изыскательские работы 2019 год     - <14> - - - 1500 3500 <6> 5000 <12> 5000 <14> - - - - -
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь                
113. Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего     8000 0 - - - - - - 17200 <14> - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2020 год     0 - - - - - - 17200 <14> - - - - -
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль                
114. Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего     8000 27980,2 - - - - - - 15500 25738,5 <13><20> 15419,8 <21> - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2021 год     27980,2 - - - - - - 15500 25738,5 <13><20> 15419,8 <21> - - -
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск                
115. Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего         1484722 - - 2000 8000 8000 <4> <6> 10000 10000 <11> <14> 946711 921066,4 <21> 537320 - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2019 год     691- - - 2000 8000 8000 <4> <6> 10000 10000 <11> <14> - - - - -
    строительство 2022 год 8944 1484031 - - - - - - 500000 <14> 946711 921066,4 <21> 537320 - -
                   
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург                
116. Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего         5901230,2 <9> 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7 <3> 801640,1 <4> <6> 461112 <12> 459659,5 <11> - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2019 год 32516,2 5901230,2 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7 <3> 801640,1 <4> <6> 461112 <12> 459659,5 <11> - - - - -
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград                
117. Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего         2518419,5 - - - - - - 17805,5 <14><18> 26951 210377 <21> 700000 700000 873663
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2021 год     44756,5 - - - - - - 17805,5 <14><18> 26951 10377 <21> - - -
    строительство 2024 год 16514,5 2473663 - - - - - - - - 200000 700000 700000 873663
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа                
118. Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего         1009597,2 <9> - 22000 10780 <2> - - - 263228,2 860607,5 <13> 601853,9 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2015 год     22000 - 22000 10780 <2> - - - - - - -- - -
    строительство 2021 год 12716,8 987597,2 - - - - - - 263228,2 860607,5 <13> 601853,9 <21> - - -
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир                
119. Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего         686994,5 <9> - - - 4000 15000 <6> 198087,3 <5> 518008,2 <11> <14> 343764,9 <13> - - - -
    проектные и изыскательские работы 2018 год     16900 - - - 4000 15000 <6> 12900 <5> - - - - - -
    строительство 2020 год 6864 670287,4 - - - - - 185187,3 518008,2 <11> <14> 343764,9 <13> - - - -
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань                
120. Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего         1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4 <3> - - - - - - - -
    в том числе                                                            
    строительство 2016 год 14412,8 1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4 <3> - - - - - - - -
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск                
121. Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего         22700 - - - - - - 9900 <14> 12800 - - - -
    проектные и изыскательские работы 2020 год     22700 - - - - - - 9900 <14> 12800 - - - -
                   
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске                
122. Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего         442061 <9> - - - 2000 8141,6 <4> <6> 200000 318128,4 <11> 226049,2 <13><20> 35069,3 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     10000 - - - 2000 8141,6 <4> <6> - - - - - - -
    строительство 2021 год 3960,7 432061 - - - - - 200000 318128,4 <11> 226049,2 <13><20> 35069,3 <21> - - -
                   
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск                
123. Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего         2253880,6 <9> - 24000 - - - 260622,1 845244,1 <11> 976457,2 <13><20> 798517,9 <21> 456187,6 - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2014 год     24000 - 24000 - - - - - - - - - -
    строительство 2022 год 12489,59 2229880,6 - - - - - 260622,1 845244,1 <11> 976457,2 <13><20> 798517,9 <21> 456187,6 - -
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
124. Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего         869456 <9> - - - 2000 8000 <6> 250000 349850,4 <11> 361062,5 <13> 502076,1 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     10000 - - - 2000 8000 <6> - - - - - - -
    строительство 2022 год 4573,8 859456 - - - - - 250000 349850,4 <11> 361062,5 <13> 502076,1 <21> - - -
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск                
125. Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего         - - - - - - 10700 14500 <11><14> - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2020 год     - - - - - - 10700 14500 <11><14> - - - - -
                   
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск                
126. Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск         1781769,1 - - - - - - 13683,3 <14><17> 19561,8 <21> 18500 <21> 500000 600000 648524
    проектные и изыскательские работы 2021 год     33245,1 - - - - - - 13683,3<14><17> 19561,8 <20> 18500 <21> - - -
    строительство 2024 год 10400 1748524 - - - - - - - - - 500000 600000 648524
                   
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан                
127. Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего     2080 4369 - - - - - - 3600<14> 4369 <13> <20> - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2020 год     4369 - - - - - - 3600<14> 4369 <13><20> - - - --
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный                
128. Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего         11900 - - - - - - 4900 7000 7000 <21> - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2021 год 2600 11900 - - - - - - 4900 7000 7000 <21> - - -
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар                
129. Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего         1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1 <3> - - - - - - - -
    в том числе:                                                            
    строительство 2016 год 19316,7 1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1 <3> - - - - - - - -
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома                
130. Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома 2015 год 308,2 13260 - - 13260 - - - - - -- - - -
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары                
131. Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего     3680 2145 <9> - - 2145 793 792,9 <4> <6> - - - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     2145 <9> - - 2145 793 792,9 <4> <6> - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита                
132. Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край 2014 год 776,7 44400 - 44400 - - - - - - - - - -
133. Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края 2015 год 790,2 75056 - - 75056 - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
134. Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего         159890 <9> - - 2198 68021,1 <3> 156057,5 <4> <6> 86420,4 <5> <12> - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год     2892 - - 2198 1764,1 <3> - - - - - - - -
    строительство 2018 год 1995,6 156998 - - - 66257 156057,5 <4> <6> 86420,4 <5> <12> - - - - - -
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда                
135. Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего         32819 - - 2307 30512 - -     - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2015 год     2307 - - 2307 - - - - - - - - -
    строительство 2016 год 484,06 30512 - - - 30512 - - - - - - - -
136. Строительство здания Кадуйского районного суда - всего         31994 - - 2307 30512 - - - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2015 год     2307 - - 2307 - - - - - - - - -
    строительство 2016 год 484,06 29687 - - - 30512 - - - - - - - -
137. Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего         333607,8 <9> - - - 7251,3 7251,3 <4> 200000 304419,8 <11> <14> 131233,3 <13><20> - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     7251,3 - - - 7251,3 7251,3 <4> - - - - - - -
    строительство 2020 год 5719,2 326356,5 - - - - - 200000 304419,8 <11> <14> 131233,3 <13><20> - - -- -
138. Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего         68090 68090 - - - - - - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2013 год     3440 3440 - - - - - - - - - - -
    реконструкция 2013 год 1120 64650 64650 - - - - - - - - - - -
139. Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего         67980 67980 - - - - - - - - - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2013 год     4760 4760 - - -     - - - - - - -
    строительство 2013 год 1000 63220 63220 - - - - - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул                
140. Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего         386247,5 <9> - 184440 5884 2176,7 77209 108712 <12> 46851,7 <11><14> - 54303 - - -
    в том числе:                                                            
    приобретение 2014 год 4943,7 184440 - 184440 - - - - - - - - - -
    проектные и изыскательские работы 2016 год     8060,7 - - 5884 2176,7 - - - - - - - -
    реконструкция 2022 год 5793,36 193746,8 - - - - 77209 108712 <12> 46851,7 <11><14> - 54303 - - -
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону <15>                
141. Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего         1404887,4 <9> - - - 3167 37223 <6> 550796 819366,9 <11><14> 811297,7 <13> 18644 <21> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     37500 - - - 3167 37223 <6> - - - - - - -
    строительство 2021год 14453 1367387,4 - - - - - 550796 819366,9 <11> <14> 811297,7 <13> 18644 <21> - - -
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь                
                   
142. Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего         375645,1 <9> - - - 9308 14764 <6> 196786 <12> 315797,6 <11><14> 144583,5 <13><20> 151186,5 <21> 117748,7 - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год     24072 - - - 9308 14764 <6> - - - - - - -
    строительство 2022 год 2177 351573,1 - - - - - 196786 <12> 315797,6 <11><14> 144583,5 <13><20> 151186,5 <21> 117748,7 - -
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань                
                   
143. Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа 2017 год 14260,9 1562000 - - - - 1562000 - - - - - - -
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск                
                   
144. Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего         11023 - - - - - - 11023 <14> - - - - -
    в том числе                                                            
    проектные и изыскательские работы 2019 год     11023 - - - - - - 11023 <14> - - - - -
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород                
                   
145. Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего         1642727 - - - - - - - 95000 72574,5 <21> 450000 500000 597727
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2021 год     95000 - - - - - - - 95000 72574,5 <21> - - -
    реконструкция с элементами реставрации 2024 год 5757,7 1547727 - - - - - - - - <17> - 450000 500000 597727
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь    
146. Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего         2906656                                 43556 964029 1048781 850290
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2021     43556 - - - - - - - - 43556 - - -
    строительство 2024 20176 2863100 - - - - - - - - - 964029 1048781 850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
147. Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, -         1781767 - - - - - - - - 40000 500000 600000 641767
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские 2021 год     40000 - - - - - - - - 40000 - - -
    строительство 2024 год 14768 1741767 - - - - - - - - - 500000 600000 641767
148. Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов <19>         14330432,2 - - - -- - - - - 3891774,7 3451800,5 3327319 3659538
                                                                   
    Итого         82702759,8<10> 5581920 5732498,6 <1> 5783944 <2> 7060082 <3> 8686640,3 <4> 9942496,9 <5> 13693717,8 <11> 9559215,9 <13><17> 9364471,1 8306100 8306100 8306100
                   
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы         1597660,7 <10> 90326,8 404282,6 <1> 173554,3 <2> 271065,8 <3> 231460,8 <4> 122618,7 <5> 201559,8 <11> 191420,3 218427,3 55086,2 - -
                   
    публичный технологический и ценовой аудит         122,5 - - - - - - 122,5 - - - - -
    строительство, реконструкция, приобретение         66774544,4 <10> 5491593,2 5328216 <1> 5610389,7 <2> 6789016,2 <3> 8455179,5 <4> 9819878,2 <5> 13492035,5 <11> 9367795,6 5254269,1 4799213,3 4978781 4646562
    Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов         14330432,2 - - - - - - - - 3891774,7 3451800,5 3327319 3659538
                   

--------------------------------

<1> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

<2> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.

<3> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;

на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;

на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;

на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;

на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.

<4> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;

на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;

на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;

на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;

на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;

на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;

на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - в объеме 618 тыс. рублей;

на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;

на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;

на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.

<5> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;

на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;

на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.

<6> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;

Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

<7> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

<8> В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

<9> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

<10> В соответствии с параметрами федерального бюджета.

<11> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 201 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.

<12> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей.

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.

<13> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3 859 259,6 тыс. рублей, в том числе:

26 764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск";

28 735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";

191 549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир";

3 742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская";

187 521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда";

13 878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи";

13 258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";

115 950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области";

161 137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";

44 085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда";

75 031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";

48 971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";

13 062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия";

6 969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";

91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда";

77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда";

6 137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда";

10 505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";

310 832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда";

209 178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";

99 727,0 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова";

249 886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда;

45 351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217";

65 643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1";

96 271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";

134 753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";

168 384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";

548 008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";

314 399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";

111 563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";

3 800,0 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск";

37 333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";

41 857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда";

3 600,0 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан";

103 040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";

32 050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда";

336 105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145".

<14> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3 161 452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94,0 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров - 1247,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский - 1 937,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150 000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов - 5 000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь - 17 200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514 428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей.

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 509 309 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1 675,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60,0 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40 522,9 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров - 436,8 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург - 256 608,7 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4 629,5 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427,0 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1 397,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград - 825, 5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24 713,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск - 2 272,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2 798,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46 477,2 тыс. рублей;

реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800 000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147 416,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск - 10 700,0 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск - 5183,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка - 1 183,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71 795,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156 756,0 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124 180,9 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства) - 242 796,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.

<15> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.

<16> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.

<17> Бюджетные ассигнования в размере 3 254 630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55 658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253 577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598 071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600 182,0 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская - 56 524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787 318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903 300 тыс. рублей.

<18> Лимиты бюджетных обязательств в размере 8 511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2 194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровская края по исполнительному листу в размере 6 316,7 тыс. рублей.

<19> Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с Методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы", приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.

<20> Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329 025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20 788,2 тыс. рублей, из них:

Строительство здания для размещения Пензенского областного суда, - 50 294,2 тыс.;

Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, - 73 229,9 тыс.;

Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, - 48 873, 2 тыс.;

Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, - 4 582,6 тыс.;

Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс.;

Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, - 77,4 тыс.;

Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, - 28 085, 8 тыс.;

Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3 329,0 тыс.;

Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 99 727,0 тыс.;

Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.;

Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс.;

Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3 742,5 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5 719,8 тыс.;

Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4 320,5 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3 800,0 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2 130,0 тыс.;

Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, - 4,9 тыс.;

Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, - 439,1 тыс.

<21> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 (1) постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 2 773 617,3 тыс. рублей, в том числе:

33 225,7 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";

15 419,8 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";

10 377,0 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград";

20 000,0 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";

116 368,3 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";

37 673,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";

1 593,7 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";

7 000,0 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный";

921 066,4 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132";

14,9 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";

72 574,5 тыс. рублей - "Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород;

18 500,0 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск";

18 644,0 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда;

0,5 тыс. рублей - "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства)";

528 913,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";

53 342,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";

40 132,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";

30 748,8 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";

165 596,1 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";

298 517,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";

205 210,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";

140 922,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";

19 999,4 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";

197,8 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";

17 577,1 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145.".

6. В Приложении N 4 к указанной Программе:

а) в столбце "2013-2020 - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

б) раздел "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" изложить в следующей редакции:

    "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации                
9. Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего     1812 154884,72 - - - 102070,12 4000 51997,7 <9> - 49014,6 <12> 46320,0 <13> - - -
    в том числе:                                                            
    приобретение 2016 год 1661,5 102070,12 - - - 102070,12 - - - - - - - -
    проектные и изыскательские работы 2018 год - 3800 - - - - 4000 3800 <9> - - - - - -
    реконструкция 2021 год 1812 49014 - - - - - 48197,7 <10> - 49014,6 <12> 46320,0 <13> - - -

";

в) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

    "Итого         1492388,80 38070,5 13956,8 <2> 338513,1 <1> 512587,5 <3> 367534,4 <5> 374014,1 <9> 57648 <11> 88265,6 <12> 46320,0 <13> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы         58471,7 38070,5 13956,8 <2> 1159,3 <1> - 4000 8144,4 <9> - - - - - -
    строительство, реконструкция, приобретение         1433917,10 - - 337353,8 <1> 512587,5 <3> 363534,4 <5> 365869,7 <8> 57648 <11> 88265,6 <12> 46320,0 <13> - - -

";

г) дополнить сносками двенадцатой и тринадцатой следующего содержания:

"<12> Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск в размере 46 320,0 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.

<13> Бюджетные ассигнования в размере 46 320,0 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.".

7. В Приложении N 5 к указанной Программе:

а) в столбце "2013-2020 - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

б) разделы "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)"-"Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:

"Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
4. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего     - 234019,1 - - 6500 96688 82720,6 79006,5 41021,5 34505,1 8423,9 <4> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2016 год - 4700 - - 6500 <3> 4700 <4> - - - - - - - -
    строительство 2022 год 4100 229319,1 <8> - - - 91988 82720,6 <3><4> 79006,5 <3><4> 41021,5 <3><4> 34505,1 <4> 8423,9 <4> - - -
                   
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
                   
5. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего         201305,2             3150 3150 90429 155842,1 109869,5 61528,8 <4> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2017 год - 3150 - - - 3150 <3> 3150 - - - - - - -
    строительство 2021 год <9> 3700 198155,2 <6> - - - - - 90429 <3> 155842,1 <3> <4> 109869,5 <4> 61528,8 <4>            
                   
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
                   
6. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего     - 74020,7 <5> - - - - - - 5510,4 74020,7 55322,5 <4> - - -
    в том числе:                                                            
    проектные и изыскательские работы 2020 год - 4556,5 <9> - - - - - - 5510,4<3> 4556,5 <3><4> - - - -
    строительство 2022 год 2569,2 69464,2 <8> - - - - - - - 69464,2 55322,5 <4> - - -

";

в) раздел "Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике" изложить в следующей редакции:

"11. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего         207181,4 - - - - 6000 65900 100475,9 107249,2 30585,7 <4>- - - -
в том числе:                                                            
проектные и изыскательские работы 2017 год - 5900 - - - - 6000 <3> 5900 <4> - - - - - -
строительство 2021 год <9> 4414,5 201281,4 <6> - - - - - 60000 <3> 100475,9 <3><4> 107249,2<4> 30585,7 <4>- - - -

";

г) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"Итого:         1928859,9 294380 253726 232811,7 353697,2 <4> 274316,3 395215,7 380730,3 325644,5 <4> 155860,9 - - -
в том числе:                                                            
проектные и изыскательские работы         33516,1 - 11255,9 7918 11062,9 <4> 9150 5900 5510,4 4556,5 <4> - - - -
строительство, реконструкция, приобретение         189343,8 294380 242470,1 224893,7 342634,3 <3> 265166,3 389315,7 375219,9 321088 <4> 155860,9 - - -

";

г) сноску третью и четвертую изложить в следующей редакции:

"<3> Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:

за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;

за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;

за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;

за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;

за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;

на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;

за 2020 год в размере 156 647,5 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8 423,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61 912,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55 725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496);

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30 585,7 тыс. рублей.

<4> Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:

в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей;

в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;

в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;

в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;

в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей.

в 2020 году в размере 155 860,9 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8 423,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61 528,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55 322,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30 585,7 тыс. рублей;

Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В связи с чем, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.";

д) сноску девятую изложить в следующей редакции:

"<9> - фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.".

8. В Приложении N 6 к указанной Программе:

а) в столбце "2013-2020 - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

б) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:

Всего по Программе 109081,61 <1> 10000 9454,8 9354,28 <1> 11725,25 <1> 12999,2 <1> 12342,68 <1> 15773,28 <1> 11701,66 <1>, <4> 9569,32 <1> 8306,1 8306,1 8306,1
в том числе:                                                    
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 89719,09 <1> 6544,68 6610,93 6955,23 <1> 8563,78 <1> 9916,58 <1> 11006,92 <1> 14414 <1> 9973,13 <1>, <4> 9566,65 <1> 8306,1 8306,1 8306,1
прочие нужды 19362,52 <1> 3455,32 2843,87 2399,05 3161,48 3082,58 1335,76 1359,28 <1> 1728,53 2,67 - - -

";

в) в разделе II:

позицию "Всего" изложить в следующей редакции:

Всего 91450,42 <1> 6971,99 6393,92 7097,51 <1> 8558,69 <1> 10074,93 <1> 11308,39 <1> 14766,83 <1> 10545,04 <1>, <4> 9566,65 <1> 8306,1 8306,1 8306,1
Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения) 86078,08 <1> 5914,37 6000,18 6355,26 <1> 7926,37 <1> 9328,49 <1> 10711,73 <1> 14132,1 <1> 9973,13 <1>, <4> 9566,65 <1> 8306,1 8306,1 8306,1

";

субпозицию, касающуюся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 79461,47 <1> 2340,62 5732,5 <1> 5783,94 <2> 7060,08 <1> 8686,64 9942,5 <1> 13693,72 <1>, <3> 9559,22 <1>, <4> 9364,47 <1> 8306,1 8306,1 8306,1

субпозицию, касающуюся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации 1492,39 <1> 38,07 13,96 338,51 <1> 512,59 <1> 367,53 <1> 374,01 <1> 57,65 88,27 46,32 - - -

";

субпозицию, касающуюся зданий Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:

"здания Федеральной службы судебных приставов 1928,86 294,38 253,73 232,81 353,7 <1> 274,32 395,22 <1> 380,73 325,64 <1> 155,86 - - -

";

позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), изложить в следующей редакции:

"обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды) 3076,46 <1> 362,63 364,03 523,68 <1> 523,77 <1> 523,58 259,6 262,95 <1>, <3> 259,6 2,67 <1> - - -

";

субпозицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды) Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 2817,59 <1> 104,03 363,81 523,68 523,77 523,58 <1> 259,6 262,95 <1>, <3> 259,6 2,67 <1> - - -

";

б) дополнить сноской пятой следующего содержания:

"<5> Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".

9. Приложение N 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

    2013 - 2024 годы - всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Всего по Программе 109081,61 <1> 10000 9454,79 <1> 9354,28 <1> 11725,25 <1> 12999,19 <1> 12342,68 <1> 15773,28<1> 11701,66 <1><3> 9569,32 8306,1 8306,1 8306,1
                   
из них:                                                    
Конституционный Суд Российской Федерации 37,07 37,07 - - - - - - - - - - -
Верховный Суд Российской Федерации 757,76 34,85 64,4 67,86 111,07 116,35 116,35 100,46 146,42                
                   
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 4324,4 4324,4 - - - - - - - - - - -
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 96064,04 <1> 4267,01 8779,96 8208,37 <1> 10323,14 <1> 11753,2 10922 <1> 14662,17 <1> <2> 10491,92 <1><3> 9367,14 8306,1 8306,1 8306,1
                   
Минэкономразвития России 1,38 1,38 - - - - - - - - - - -
Минюст России 4650,47 870,76 195,07 693,73 <1> 751,5 <1> 710,53 <1> 773,07 <1> 491,43 <1> 462,58 <1> 46,32            
ФССП России 3292,43 464,53 415,37 384,32 539,55 <1> 419,11 <1> 531,26 <1> 519,22 <1> 600,74 <1> 155,86 - - -
Государственные капитальные вложения - всего 89719.09 <1> 6544,68 6610,93 <1> 6955,23 <1> 8563,78 <1> 9916,58 <1> 11006,92 <1> 14414 <1> 9973,13 9566,65 <1> 8306,1 8306,1 8306,1
                   
из них:                                                    
Верховный Суд Российской Федерации 84,31 13,01 11,84 12,27 15,41 15,89 15,89 - - - - - -
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 3520,6 3520,6 - - - - - - - - - - -
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 82702,7 2678,62 6331,4 6371,64 <1> 7682,08 <1> 9258,84 <1> 10221,8 <1> 13975,62 <1> <2> 9559,22 <1><3> 9364,47 8 306,1 8 306,1 8 306,1
                   
Минюст России 1492,39 38,07 13,96 338,51 <1> 512,59 <1> 367,53 <1> 374,01 <1> 57,65 <1> 88,27 46,32 - - -
ФССП России 1928,86 294,38 253,73 232,81 353,7 <1> 274,32 <1> 395,22 <1> 380,73 <1> 325,64 <1> 155,86 - - -
Прочие нужды - всего 19362,52 <1> 3455,32 2843,87 2399,05 3161,48 <1> 3082,61 1335,76 1359,28 <1> 1728,53 2,67            
                   
из них:                                                    
Конституционный Суд Российской Федерации 37,07 37,07 - - - - - - - - - - -
Верховный Суд Российской Федерации 1259,13 21,84 52,56 55,59 95,66 100,46 100,46 100,46 146,42                
                   
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 803,8 803,8 - - - - - - - - - - -
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 13325,17 1588,39 2448,56 1836,73 2641,06 <1> 2494,36 700,2 686,55 <1> <2> 932,7 2,67            
Минэкономразвития России 1,38 1,38 - - - - - - - - - - -
Минюст России 4202,01 832,69 181,11 355,22 238,91 343 399,06 433,78 374,31                
ФССП России 1363,57 170,15 161,64 151,51 185,85 144,79 136,04 138,49 275,1 - - - -

--------------------------------

<1> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.

<2> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.

<3> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементам и реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.

<4> Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области -2 6 0 0 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".

Обзор документа


Правительство РФ уточнит объемы финансирования ФЦП "Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы", а также перечень строек и объектов, финансируемых в рамках программы.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: