Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Доработанный текст проекта Приказа Министерства культуры РФ "Об утверждении типовых контрактов в сфере культуры" (подготовлен Минкультуры России 29.05.2019)

Доработанный текст проекта Приказа Министерства культуры РФ "Об утверждении типовых контрактов в сфере культуры" (подготовлен Минкультуры России 29.05.2019)

19 августа 2019

Досье на проект

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, ст. 51, ст. 72; N 10, ст. 1393, ст. 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3979, ст. 4001; N 29, ст. 4342, ст. 4346, ст. 4352, ст. 4353, ст. 4375; 2016, N 1, ст. 10, ст. 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, ст. 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, ст. 3890; N 27, ст. 4199, ст. 4247, ст. 4253, ст. 4254, ст. 4298; 2017, N 1, ст. 15, ст. 30, ст. 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, ст. 3477; N 31, ст. 4747, ст. 4760, ст. 4780, ст. 4816; 2018, N1, ст. 59, ст. 87, ст. 88, ст. 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5104; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, ст. 8438, ст. 8444) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 N 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4053; 2015, N 1, ст. 279; N 48, ст. 6834; 2016, N 48, ст. 6779; 2017, N 23, ст. 3359) приказываю:

Утвердить:

типовой контракт на оказание услуг по организации и проведению форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, конгрессов, конкурсов/мастер-классов, творческих школ, концертов, фестивалей, культурно-просветительских акций/программ, дней российской культуры в зарубежных странах, по обеспечению визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, по обеспечению участия российских деятелей культуры и искусства в зарубежных мероприятиях, по созданию экспозиций (Приложение N 1);

информационную карту типового контракта на оказание услуг по организации и проведению форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, конгрессов, конкурсов/мастер-классов, творческих школ, концертов, фестивалей, культурно-просветительских акций/программ, дней российской культуры в зарубежных странах, по обеспечению визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, по обеспечению участия российских деятелей культуры и искусства в зарубежных мероприятиях, по созданию экспозиций (Приложение N 2);

типовой контракт на оказание услуг по проведению научного/аналитического исследования, мониторинга и разработки в области общественных и гуманитарных наук (Приложение N 3);

информационную карту типового контракта на оказание услуг по проведению научного/аналитического исследования, мониторинга и разработки в области общественных и гуманитарных наук (Приложение N 4);

типовой контракт на выполнение работ по реставрации музейных предметов (Приложение N 5);

информационную карту типового контракта на выполнение работ по реставрации музейных предметов (Приложение N 6);

типовой контракт на оказание услуг по поддержке исполнительских искусств (Приложение N 7);

информационную карту типового контракта на оказание услуг по поддержке исполнительских искусств (Приложение N 8).

типовой контракт на оказание услуг по кинотеатральному прокату национального фильма (Приложение N 9);

информационную карту типового контракта на оказание услуг по кинотеатральному прокату национального фильма (Приложение N 10);

типовой контракт о государственной финансовой поддержке производства национального игрового фильма (Приложение N 11);

информационную карту типового контракта о государственной финансовой поддержке производства национального игрового фильма (Приложение N 12);

типовой контракт о государственной финансовой поддержке производства национального неигрового фильма (Приложение N 13);

информационную карту типового контракта о государственной финансовой поддержке производства национального неигрового фильма (Приложение N 14);

типовой контракт на оказание прочих услуг для нужд кинематографии (Приложение N 15);

информационную карту типового контракта на оказание прочих услуг для нужд кинематографии (Приложение N 16).

Министр

В.Р. Мединский

Приложение N 1
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" ________ 20__ г. N _____

Типовой контракт на оказание услуг по организации и проведению форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, конгрессов, конкурсов/мастер-классов, творческих школ, концертов, фестивалей, культурно-просветительских акций/программ, дней российской культуры в зарубежных странах, по обеспечению визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, по обеспечению участия российских деятелей культуры и искусства в зарубежных мероприятиях, по созданию экспозиций

Курсивом выделена переменная часть, предусматривающая возможность выбора одного или нескольких вариантов условий (данных) из предлагаемого исчерпывающего перечня таких вариантов условий (данных), а также возможность внесения информации об условиях (данных) конкретной закупки, содержании таких условий (данных) и порядке определения такого содержания

Государственный контракт (Муниципальный контракт/Договор) N __________

на оказание услуг по организации и проведению

форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, конгрессов,

конкурсов/мастер-классов, творческих школ, концертов, фестивалей,

культурно-просветительских акций/программ, дней российской культуры в зарубежных странах, по обеспечению визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, по обеспечению участия российских деятелей культуры и искусства в зарубежных мероприятиях, по созданию экспозиций

г. ______ "____" _________ 20__ г.

_____________(указывается полное наименование Заказчика), именуем__ в дальнейшей "Заказчик", в лице ____________(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Заказчика), действующего на основании ___________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Контракта со стороны Заказчика), с одной стороны, и ______________ (указывается полное наименование Исполнителя (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (при наличии)(для физического лица)), именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________ (указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Исполнителя) с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке _______ (указываются пункты, части, статьи Федерального закона о контрактной системе, в соответствии с которыми заключается Контракт) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.04.2013, N 14, ст. 1652, Официальный интернет - портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.05.2019) (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам _______(указывается способ закупки), объявленного Извещением от "___"______ г. N_____ (указываются реквизиты (дата, номер) извещения, которым была объявлена процедура определения Исполнителя, либо данные положения исключаются в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона о контрактной системе), заключили настоящий _____________ (при осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственный контракт", при осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "Муниципальный контракт", при осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Договор") (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по организации и проведению форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, конгрессов, конкурсов/мастер-классов, творческих школ, концертов, фестивалей, культурно-просветительских акций/программ, дней российской культуры в зарубежных странах, по обеспечению визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, по обеспечению участия российских деятелей культуры и искусства в зарубежных мероприятиях, по созданию экспозиций (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные надлежащим образом.

1.2. Услуги по настоящему Контракту оказываются в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 1).

1.3. Этапы и сроки оказания услуг определяются в соответствии с графиком оказания услуг, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 2).

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет сумма цифрами (сумма прописью) рублей __ копеек, в т.ч. НДС сумма цифрами (сумма прописью) рублей ___ копеек. (или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п._____ ст._____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N_____).

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Исполнитель несет ответственность за правильность расчета НДС.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема услуг, предусмотренных с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение N 1), и иных условий исполнения Контракта.

2.3.1. Заказчик в срок не позднее тридцати дней с даты заключения Контракта перечисляет Исполнителю аванс в размере_____ % от общей цены услуг, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта, в т.ч. НДС _____ (сумма прописью) рублей ____ копеек.

2.3.2. Сумма выплаченного аванса учитывается Заказчиком и Исполнителем при расчетах за выполненные и принятые объемы услуг путем вычета суммы аванса из суммы платежа, причитающегося Исполнителю (при условии выплаты аванса).

2.3.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения обязательств) по Контракту Исполнитель обязан вернуть Заказчику выплаченный аванс в срок не позднее 10 дней с момента обращения Государственного заказчика к Исполнителю с обоснованием причин такого возврата.

2.4. Оплата по Контракту производится Заказчиком по факту оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания промежуточного акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком на основании подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг, отчета об оказании услуг, счета, счета-фактуры в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3. Права и обязанности сторон*(1)

3.1 Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказать услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, в строгом соответствии с техническим заданием.

3.1.2. В случае изменения любых из следующих сведений: адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей - в трехдневный срок сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, а также средствами факсимильной связи.

3.1.3. По окончании оказания услуг по настоящему Контракту, либо по окончании оказания услуг, предусмотренных отдельным этапом оказания услуг по Контракту, представить комплект отчетных документов (далее - "отчетные документы"), включающий в себя: промежуточный акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет, счет-фактуру*(2)(в случае сдачи-приемки оказанных услуг по отдельному этапу), акт сдачи-приемки оказанных услуг, отчет об оказании услуг, счет и счет-фактуру, в сроки определенные Календарным планом (Приложение 2).

3.1.4. Привлекать к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители) в объеме _________ процентов от цены Контракта.

3.1.5. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем.

3.1.6. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 3.1.5. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

3.1.7. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств исполнителем соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между исполнителем и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем).

3.1.8. Оплачивать поставленные соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

3.1.9. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.5 - 3.1.7. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Оплачивать своевременно услуги, оказанные надлежащим образом в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

3.2.2. Принимать оказанные услуги, проверяя на соответствие их состав и качество требованиям технического задания.

3.2.3. Подписывать оформленные надлежащим образом акты сдачи-приемки оказанных услуг, либо направлять Исполнителю мотивированный отказ от подписания вышеназванных актов.

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц. В случае привлечения третьих лиц, Исполнитель несет полную ответственность за их действия перед Заказчиком.

3.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять соответствие качества оказываемых Исполнителем услуг, установленных настоящим Контрактом и другими обязательными для Исполнителя требованиями без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

4.1. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг.

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг, производит проверку соответствия состава и качества оказанных Исполнителем услуг требованиям технического задания и в случае отсутствия претензий к оказанным услугам подписывает акт сдачи-приёмки оказанных услуг.

4.3. В случае наличия претензий к содержанию и качеству оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. В случае, когда предоставление услуг осуществлено с отступлением от условий технического задания, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. Исполнитель обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах суммы настоящего Контракта и в сроки, предварительно согласованные с Заказчиком, такой срок не может превышать 10 (десяти) календарных дней.

После предоставления доработанных отчетных документов, приемка услуг осуществляется в соответствии с п.4.2 и п.4.3 Контракта.

4.5. В случае необходимости проверки качества оказанных услуг Заказчик имеет право направить специалистов-экспертов, а Исполнитель обязан обеспечить необходимые условия для их работы.

4.6. В случае если оказание услуг не связано с исполнением обязательств в определенные сроки, Исполнитель вправе исполнить свои обязательства досрочно, в этом случае Заказчик обязуется оперативно рассмотреть представленный Исполнителем акт сдачи - приемки оказанных услуг в порядке, установленном настоящим разделом.

Оплата услуг производится в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.7. После оказания услуг, предусмотренных отдельным этапом оказания услуг (в соответствии с пунктами _________ графиком оказания услуг, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 2) Исполнитель представляет Заказчику промежуточный акт сдачи-приёмки оказанных услуг. Сдача и приемка оказанных услуг, предусмотренных отдельным этапом оказания услуг, подписание промежуточных актов сдачи-приемки оказанных услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.1. - 4.6. Контракта.

5. Обеспечение исполнения обязательств*(3)

5.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

В случае, если Исполнителем представлено обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, то денежные средства вносятся на счет: ___________________________________.

5.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет _____________ (сумма цифрами и прописью), что составляет _____% от начальной (максимальной) цены Контракта.

В случае, если предложенная цена Исполнителя снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту, подлежит выплате Заказчику при возникновении денежных обязательств Исполнителя по отношению к Заказчику (обязательства по возмещению ущерба, причиненного действиями (бездействием) Исполнителя или привлеченных им третьих лиц для оказания услуг по Контракту, а также обязательства по возврату аванса, в случае, если аванс предусмотрен Контрактом), в том числе охранительных обязательств (уплата неустойки, процентов за несвоевременный возврат аванса по правилам статьи 395 ГК РФ).

5.4. Все расходы, связанные с представлением Заказчику указанного обеспечения исполнения Контракта и его применением несет Исполнитель.

5.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем во внесудебном порядке обратить взыскание на денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, и удовлетворить из этих денежных средств требование о взыскании с Исполнителя неустойки (штрафа, пени) и убытков в размере начисленных в соответствии с установленными Контрактом правилами на дату обращения взыскания неустойки (штрафа, пени) и убытков.

5.6. Если Исполнителем применялась такая форма обеспечения исполнения Контракта как зачисление денежных средств на счет, указанный Заказчиком, то такие денежные средства, при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту, возвращаются Исполнителю в течение 20 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании.

5.7. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств, а также при существенном нарушении Исполнителем Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе бесспорно списать денежные средства со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.9. В случае, если причиненный Исполнителем ущерб и (или) неустойка (штраф, пени) не могут быть возмещены за счет предоставленного обеспечения исполнения Контракта, и Исполнителем в установленный срок не уплачены указанные в требовании Заказчика сумма возмещения ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени), Заказчик осуществляет зачет указанной задолженности при оплате Контракта.*(4)

5.10. В случае, если причиненный Исполнителем ущерб и (или) неустойка (штраф, пени) не могут быть возмещены за счет предоставленного обеспечения исполнения контракта, и Исполнителем в установленный срок не уплачены указанные в требовании Заказчика сумма возмещения ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени), Заказчик из суммы оплаты по Контракту перечисляет от лица Исполнителя в соответствующий бюджет начисленную сумму возмещения ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени).*(5)

5.11. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.*(6)

Либо:*(7)

5.11. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 5.13. и 5.14. настоящего раздела Контракта.

5.12. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 5.13. и 5.14. настоящего раздела Контракта.

5.13. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

5.14. Предусмотренное пунктами 5.11. и 5.12. настоящего раздела Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. Исполнитель по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки, допущенные Исполнителем и выявленные в результате сдачи-приемки оказанных услуг.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 6.3 - 6.6. Контракта, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.4.,6.5. Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа), в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

что составляет __________________.

6.3.1 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно),

что составляет ____________________.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контракта, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контракта, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно),

что составляет ___________________________.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ, услуг, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10-ти (десяти) дней с момента их поступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Контракта, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

8. Конфиденциальность

8.1. Право раскрывать содержание Контракта, публиковать в открытой печати, а также предоставлять информацию о ходе его исполнения, полученных результатах другим лицам принадлежит Заказчику.

9. Срок действия Контракта, изменение условий контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "____" ____________ 20____ года.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий вышеуказанного Контракта, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

9.3.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;

9.3.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

9.3.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных Контрактом.

9.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.

10. Расторжение Контракта,
односторонний отказ от исполнения контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- нарушения Исполнителем конечных сроков оказания услуг;

- невыполнения Исполнителем требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги по предмету Контракта;

- несоответствия результата оказанных услуг требованиям законодательства Российской Федерации;

- несоответствия результата оказанных услуг требованиям, предусмотренным техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение N 1).

Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

10.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае, если:

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты услуг;

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке оказанных услуг.

Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.6. Расторжение настоящего Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8-16, 19-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11. Казначейское сопровождение контрактов

11.1. В случае казначейского сопровождения настоящего Контракта устанавливаются следующие запреты на перечисление целевых средств:

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении, целевых средств, получаемых юридическими лицами в результате финансово-хозяйственной деятельности, в том числе за счет целевых средств;

на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;

оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством.

11.2. Исполнитель обязан открыть лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами, а также представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

12. Прочие условия

12.1. В случае необходимости Исполнитель самостоятельно регулирует все вопросы, связанные с соблюдением авторских и смежных прав третьих лиц и выплатой авторского вознаграждения, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. В случае возникновения претензий к Заказчику со Стороны авторов, правообладателей и иных третьих лиц по поводу нарушения использования авторских прав, Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии.

12.2. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Исполнителю, три - хранятся у Заказчика.

12.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

12.5. Приложения, указанные в настоящем Контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1 - Техническое задание;

Приложение 2 - График оказания услуг

13. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

Исполнитель:

(полное наименование организации)

Реквизиты

Код дохода (для бюджетных учреждений указывается обязательно)

14. Подписи сторон:

Заказчик: Должность ______________________ФИО М.П.	Исполнитель: Должность _____________________ ФИО М.П.

Приложение N 1
к Контракту N ________________
от "____" _____________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации и проведению форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, конгрессов, конкурсов/мастер-классов, творческих школ, концертов, фестивалей, культурно-просветительских акций/программ, дней российской культуры в зарубежных странах, по обеспечению визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, по обеспечению участия российских деятелей культуры и искусства в зарубежных мероприятиях, по созданию экспозиций

1. Исполнитель: _________________________________________________

(полное наименование Исполнителя)

Заказчик: _________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

2. Объем оказываемой услуги по настоящему Контракту: (заполняется в соответствии с требованиями технического задания документации открытого конкурса)

3. Сроки оказываемой услуги: (заполняется в соответствии с требованиями технического задания документации открытого конкурса)

4. Место оказываемой услуги: (заполняется в соответствии с требованиями технического задания документации открытого конкурса)

5. Цели и задачи результатов оказываемой услуги: (заполняется в соответствии с требованиями технического задания документации открытого конкурса)

6. Требования к качеству оказываемой услуги: (заполняется в соответствии с требованиями технического задания документации открытого конкурса и предложением участника закупки)

7. Порядок согласования с Заказчиком.

8. Требования к отчету об оказании услуги.

От Заказчика: должность ____________________ФИО	От Исполнителя: должность _____________________ ФИО

М.П. М.П.

Приложение N 2
к Контракту N ________________
от "____" _____________ 20___ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по организации и проведению форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, конгрессов, конкурсов/мастер-классов, творческих школ, концертов, фестивалей,
культурно-просветительских акций/программ, дней российской культуры в зарубежных странах, по обеспечению визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, по обеспечению участия российских деятелей культуры и искусства в зарубежных мероприятиях, по созданию экспозиций

N п/п	Наименование видов услуг и основные этапы их оказания	Срок оказания (начало-окончание)	Стоимость услуг в % от цены заключенного контракта
1.	Оказание услуг по организации и проведению форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, конгрессов, конкурсов/мастер-классов, творческих школ, концертов, фестивалей, культурно-просветительских акций/программ, дней российской культуры в зарубежных странах, по обеспечению визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, по обеспечению участия российских деятелей культуры и искусства в зарубежных мероприятиях, по созданию экспозиций	с момента заключения Контракта до _______20___ года	100 %
1.1.	Наименование видов услуг и этапа услуги	с ______ 20___ года до ______ 20__ года.	___%
1.n.	Наименование видов услуг и этапа услуги	с ______ 20___ года до ______ 20__ года.	___%
2.	Подготовка отчетных документов	до ______ 20___ года
3.	Сдача отчетных документов Заказчику	до ______ 20___ года

От Заказчика: должность ____________________ФИО	От Исполнителя: должность _____________________ ФИО

М.П. М.П.

Приложение N 2
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" _______ 20__ г. N ____

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
типового контракта на оказание услуг по организации и проведению форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, конгрессов, конкурсов/мастер-классов, творческих школ, концертов, фестивалей, культурно-просветительских акций/программ, дней российской культуры в зарубежных странах, обеспечению визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, по обеспечению участия российских деятелей культуры и искусства в зарубежных мероприятиях, по созданию экспозиций

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Министерство культуры Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	оказание услуг по организации и проведению форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, конгрессов, конкурсов/мастер-классов, творческих школ, концертов, фестивалей, культурно-просветительских акций/программ, дней российской культуры в зарубежных странах, обеспечению визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, по обеспечению участия российских деятелей культуры и искусства в зарубежных мероприятиях, по созданию экспозиций
б)	код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);	код (коды) предмета контракта ОКПД2: 82.30.11 84.12.14 90.02 91.02.10 93.29.19.000 93.29.29
б)	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);	ОКВЭД 2: 82.30, 90.01, 90.02, 91.02, 93.29
	по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта)	от 100 000,00 руб.
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.	отсутствуют

Приложение N 3
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" ________ 20__ г. N ____

Типовой контракт на оказание услуг по проведению научного/аналитического исследования, мониторинга и разработки в области общественных и гуманитарных наук

Государственный контракт (Муниципальный контракт/Договор) N __________
на оказание услуг по проведению научного/аналитического исследования, мониторинга и разработки в области общественных и гуманитарных наук

г. ______ "____" ____________ 20____ г.

__________(указывается полное наименование Заказчика), именуем__ в дальнейшей "Заказчик", в лице ________(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Заказчика), действующего на основании _____ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Контракта со стороны Заказчика), с одной стороны и ______ (указывается полное наименование Исполнителя (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (при наличии)(для физического лица)), именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________ (указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Исполнителя) с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке _______ (указываются пункты, части, статьи Федерального закона о контрактной системе, в соответствии с которыми заключается Контракт) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.04.2013, N 14, ст. 1652, Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.05.2019) (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам _______(указывается способ закупки), объявленного Извещением от "___"______ г. N_____ (указываются реквизиты (дата, номер) извещения, которым была объявлена процедура определения Исполнителя, либо данные положения исключаются в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона о контрактной системе), заключили настоящий _____________ (при осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственный контракт", при осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "Муниципальный контракт", при осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Договор") (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по проведению научного/аналитического исследования, мониторинга и разработки в области общественных и гуманитарных наук (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные надлежащим образом.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.2. Исполнитель несет ответственность за правильность расчета НДС.

2.3.2. Сумма выплаченного аванса учитывается Заказчиком и Исполнителем при расчетах за оказанные и принятые объемы услуг путем вычета суммы аванса из суммы платежа, причитающегося Исполнителю (при условии выплаты аванса).

2.3.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения обязательств) по Государственному контракту Исполнитель обязан вернуть Заказчику выплаченный аванс в срок не позднее 10 дней с момента обращения Государственного заказчика к Исполнителю с обоснованием причин такого возврата.

3. Права и обязанности сторон*(8)

3.1 Исполнитель обязуется:

3.1.3. По окончании оказания услуг по настоящему Контракту, либо по окончании оказании услуг, предусмотренных отдельным этапом оказания услуг по Контракту, представить комплект отчетных документов (далее - "отчетные документы"), включающий в себя: промежуточный акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет, счет-фактуру*(9) (в случае сдачи-приемки оказанных услуг по отдельному этапу), акт сдачи-приемки оказанных услуг, отчет об оказании услуг, счет, счет-фактуру, в сроки определенные Календарным планом (Приложение 2).

3.1.4. Привлекать к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители) в объеме ______ процентов от цены Контракта.

3.1.5. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем.

3.1.6. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 3.1.5. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

3.1.7. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между исполнителем и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем).

б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

3.2. Заказчик обязуется:

3.3. Исполнитель вправе:

3.4. Заказчик вправе:

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

4.1. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг.

Оплата услуг производится в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5. Обеспечение исполнения обязательств*(10)

5.8. Срок действия, представленного Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Либо:*(14)

5. Ответственность сторон

а) 10 процентов цены Контракта (этапа), в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

что составляет __________________.

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ____________________.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

что составляет ___________________________.

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

7. Конфиденциальность

8. Срок действия Контракта, изменение условий контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "____" ____________ 20____ года.

10. Расторжение Контракта,
односторонний отказ от исполнения контракта

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- нарушения Исполнителем конечных сроков оказания услуг;

- несоответствия результата оказанных услуг требованиям законодательства Российской Федерации;

10.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае, если:

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты услуг;

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке оказанных услуг.

11. Казначейское сопровождение контрактов

на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

12. Прочие условия

12.5. Приложения, указанные в настоящем Контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1 - Техническое задание;

Приложение 2 - График оказания услуг.

13. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

Исполнитель:

(полное наименование организации)

Реквизиты

Код дохода (для бюджетных учреждений указывается обязательно)

14. Подписи сторон:

Заказчик: Должность ______________________ФИО М.П.	Исполнитель: Должность _____________________ ФИО М.П.

Приложение N 1
к Контракту N ________________
от "____" _____________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению научного/аналитического исследования, мониторинга и разработки в области общественных и гуманитарных наук

1. Исполнитель: _________________________________________________

(полное наименование Исполнителя)

Заказчик: _________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

7. Требования к отчету об оказании услуги.

От Заказчика: должность ____________________ФИО	От Исполнителя: должность _____________________ ФИО

М.П. М.П.

Приложение N 2
к Контракту N _____________
от "____" ___________ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по проведению научного/аналитического исследования, мониторинга и разработки в области общественных и гуманитарных наук

N п/п	Наименование видов услуг и основные этапы их оказания	Срок оказания (начало-окончание)	Стоимость услуг в % от цены заключенного контракта
1.	Оказание услуг по проведению научного/аналитического исследования, мониторинга и разработки в области общественных и гуманитарных наук	с момента заключения Контракта до _________ 20___ года	100 %
1.1.	Наименование видов услуг и этапа услуги	с _________ 20___ года до _________ 20___ года.	___%
1.n.	Наименование видов услуг и этапа услуги	с _________ 20___ года до _________ 20___ года.	___%
2.	Подготовка отчетных документов	до _________ 20___ года
3.	Сдача отчетных документов Заказчику	до _________ 20___ года

От Заказчика: должность ____________________ФИО	От Исполнителя: должность _____________________ ФИО

М.П. М.П.

Приложение N 4
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" _______ 20__ г. N _____

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
типового контракта на оказание услуг по проведению научного/аналитического исследования, мониторинга и разработки в области общественных
и гуманитарных наук

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Министерство культуры Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	оказание услуг по проведению научного/аналитического исследования, мониторинга и разработки в области общественных и гуманитарных наук
б)	код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);	код (коды) предмета контракта ОКПД2: 73.2, 79.90.1, 84.12
б)	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);	ОКВЭД2: 73.20.1 79.90.12 84.12.14
	по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта)	от 100 000,00 руб.
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.	отсутствуют

Приложение N 5
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" ________ 20__ г. N ___

Типовой контракт на выполнение работ
по реставрации музейных предметов

Идентификационный код закупки - ________________________________

г. __________ "__" ________ 20__ г.

которым была объявлена процедура определения Подрядчика, либо данные положения исключаются в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона о контрактной системе), заключили настоящий _____________ (при осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственный контракт", при осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "Муниципальный контракт", при осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Договор") (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по реставрации музейных предметов (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные надлежащим образом.

1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 1 к Контракту).

1.3. Этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 2 к Контракту).

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена Контракта составляет ________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в т.ч. НДС _____ (сумма прописью) рублей ____ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п._____ ст._____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N_____).

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Сумма контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

2.2. Подрядчик несет ответственность за правильность расчета НДС.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту) и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Платежи производятся Заказчиком по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами промежуточного акта сдачи-приемки выполненных работ.

Окончательный расчет по контракту производится Заказчиком на основании подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Либо:

Заказчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Контракта, перечисляет Подрядчику аванс в размере сумма цифрами (сумма прописью) рублей __ копеек, в т.ч. НДС сумма цифрами (сумма прописью) рублей ___ копеек. (или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п._____ ст._____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N_____).

Сумма выплаченного аванса учитывается Заказчиком и Подрядчиком при расчетах за оказанные и принятые объемы работ путем вычета суммы аванса из суммы платежа, причитающегося Подрядчику.

Дальнейшие платежи осуществляются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по факту выполненных работ на основании промежуточного акта сдачи-приемки выполненных работ.

Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

При расторжении настоящего Контракта либо в случае одностороннего отказа какой-либо из Сторон от исполнения Контракта, Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса, предусмотренного настоящим Контрактом, в течение 30 (Тридцати) дней после прекращения действия настоящего Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон*(15)

3.1 Подрядчик обязуется:

3.1.1. выполнять работы, указанные в пункте 1.1. настоящего государственного контракта, в строгом соответствии с техническим заданием.

3.1.2. Указывать о поддержке Министерством культуры Российской Федерации проводимого мероприятия при освещении его в рекламных материалах (плакатах, буклетах, афишах, растяжках, программах и т.д.), в средствах массовой информации (газетах, журналах, специальных выпусках печатной продукции, в рекламе на телеканалах, титрах телепередач, в интервью, на пресс-конференциях и т.д.).*(16)

3.1.3. В случае изменения любых из следующих сведений: своего адреса местонахождения, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей - в трехдневный срок сообщать о соответствующих изменениях Государственному заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, а также средствами факсимильной связи.

3.1.4. По окончании выполнения работ по настоящему государственному контракту представить комплект отчетных документов включающих в себя: акт сдачи-приемки оказанных услуг, в сроки определенные Графиком выполнения работ.

3.1.5. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ____ % (_______процентов) от цены Контракта. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, которое предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с разделом 6. Контракта.

3.1.6. Подрядчик обязан в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

3.1.7. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, указанные в пункте 3.1.6. Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

3.1.8. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком Подрядчик обязан представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком).

3.1.9. Оплачивать поставленные соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

3.1.10. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.6, 3.1.8 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в Контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Оплачивать своевременно работы, выполненные надлежащим образом в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

3.2.2. Принимать выполненные работы, проверяя на соответствие их состав и качество требованиям Технического задания (Приложение 1 к Контракту).

3.2.3. Подписывать оформленные надлежащим образом акты сдачи-приемки выполненных работ, либо направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания вышеназванных актов.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц. В случае привлечения третьих лиц, Подрядчик несет полную ответственность за их действия перед Заказчиком.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять соответствие качества выполняемых Подрядчиком работ, установленных настоящим Контрактом и другими обязательными для Подрядчика требованиями без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.

3.5. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Минкультуры России по телефону горячей линии 8(495)629-00-94 или через официальный сайт Минкультуры России и другими возможными способами в соответствии с законодательством РФ.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. После выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты получения акта сдачи-приемки выполненных работ, производит проверку соответствия состава и качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического задания (Приложение 1 к Контракту) и в случае отсутствия претензий к выполненным работам подписывает акт сдачи-приёмки выполненных работ (промежуточный акт сдачи-приёмки выполненных работ).

4.3. В случае наличия претензий к содержанию и качеству результата выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (промежуточного акта сдачи-приемки выполненных работ).

4.4. В случае, когда выполнение работ осуществлено с отступлением от условий Технического задания (Приложение 1 к Контракту), Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Контракта и в сроки, предварительно согласованные с Заказчиком, такой срок не может превышать 10 (десяти) календарных дней.

После предоставления доработанных отчетных документов, приемка работ осуществляется в соответствии с п.4.2 и п.4.3 Контракта.

4.5. В случае необходимости проверки качества выполненных работ Заказчик имеет право направить специалистов-экспертов, а Исполнитель обязан обеспечить необходимые условия для их работы.

4.6. В случае если выполнение работ не связано с исполнением обязательств в определенные сроки, Подрядчик вправе исполнить свои обязательства досрочно, в этом случае Заказчик обязуется оперативно рассмотреть представленный Подрядчиком акт сдачи - приемки оказанных услуг в порядке, установленном настоящим разделом.

Оплата услуг производится в соответствии с разделом 2 настоящего государственного контракта.

4.7. После выполнения работ, предусмотренных отдельным этапом выполнения работ (в соответствии с Приложением N 2 к Контракту) Подрядчик представляет Заказчику промежуточный акт сдачи-приёмки выполненных работ. Сдача и приемка выполненных работ, предусмотренным отдельным этапом выполнения работ, подписание промежуточных актов сдачи-приемки выполненных работ осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.2.- 4.6. Контракта.

5. Обеспечение исполнения обязательств*(17)

5.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

В случае, если Подрядчиком представлено обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, то денежные средства вносятся на счет: ___________________________________.*(18)

В случае, если предложенная цена Подярядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту, подлежит выплате Заказчику при возникновении денежных обязательств Подрядчика по отношению к Заказчику (обязательства по возмещению ущерба, причиненного действиями (бездействием) Подрядчика или привлеченных им третьих лиц для оказания услуг по Контракту, а также обязательства по возврату аванса, в случае, если аванс предусмотрен Контрактом), в том числе охранительных обязательств (уплата неустойки, процентов за несвоевременный возврат аванса по правилам статьи 395 ГК РФ).

5.4. Все расходы, связанные с представлением Заказчику указанного обеспечения исполнения Контракта и его применением несет Подрядчик.

5.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком во внесудебном порядке обратить взыскание на денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, и удовлетворить из этих денежных средств требование о взыскании с Подрядчика неустойки (штрафа, пени) и убытков в размере начисленных в соответствии с установленными Контрактом правилами на дату обращения взыскания неустойки (штрафа, пени) и убытков.

5.6. Если Подрядчиком применялась такая форма обеспечения исполнения Контракта как зачисление денежных средств на счет, указанный Заказчиком, то такие денежные средства, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту, возвращаются Подрядчику в течение 20 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

5.7. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств, а также при существенном нарушении Подрядчиком Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.

5.8. Срок действия представленного Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

5.9. В случае, если причиненный Подрядчиком ущерб и (или) неустойка (штраф, пени) не могут быть возмещены за счет предоставленного обеспечения исполнения Контракта, и Подрядчиком в установленный срок не уплачены указанные в требовании Заказчика сумма возмещения ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени), Заказчик осуществляет зачет указанной задолженности при оплате Контракта.*(19)

5.10. В случае, если причиненный Подрядчиком ущерб и (или) неустойка (штраф, пени) не могут быть возмещены за счет предоставленного обеспечения исполнения контракта, и Подрядчиком в установленный срок не уплачены указанные в требовании Заказчика сумма возмещения ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени), Заказчик из суммы оплаты по Контракту перечисляет от лица Подрядчика в соответствующий бюджет начисленную сумму возмещения ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени).*(20)

5.11. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.*(21)

Либо:*(22)

5.11. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 5.13. и 5.14. настоящего раздела Контракта.

5.13. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

5.14. Предусмотренное пунктами 5.11. и 5.12. настоящего раздела Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки, допущенные Подрядчиком и выявленные в результате сдачи-приемки оказанных услуг.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 6.3. - 6.6., 6.12 Контракта, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.3., 6.4., 6.5., 6.12 Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа), в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

что составляет __________________.

6.3.1 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ____________________.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

что составляет ___________________________.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Подрядчик потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ, услуг, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.

8. Конфиденциальность

9. Срок действия Контракта, изменение условий Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__" ________ 20__ года.

9.3.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

9.3.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

10. Расторжение Контракта,
односторонний отказ от исполнения Контракта

10.2. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Контракта по соглашению Сторон.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- нарушения Подрядчиком конечных сроков выполнения работ;

- невыполнения Подрядчиком требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы по предмету Контракта;

- несоответствия результата выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации;

- несоответствия результата выполненных работ требованиям, предусмотренным в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту).

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается с соблюдением требований, установленных положениями статьи 95 Федерального закона N44-ФЗ.

11. Прочие условия

11.1. В случае необходимости Подрядчик самостоятельно регулирует все вопросы, связанные с соблюдением авторских и смежных прав третьих лиц и выплатой авторского вознаграждения, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. В случае возникновения претензий к Заказчику со Стороны авторов, правообладателей и иных третьих лиц по поводу нарушения использования авторских прав, Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии.

11.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

11.4. Приложения, указанные в настоящем Контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1 - Техническое задание;

Приложение 2 - Календарный план.

12. Казначейское сопровождение Контракта

12.1. В случае казначейского сопровождения настоящего Контракта устанавливаются следующие запреты на перечисление целевых средств:

на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

12.2. Подрядчик обязан открыть лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами, а также представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

13. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

(полное наименование организации)

Реквизиты

Подрядчик:

(полное наименование организации)

Реквизиты

Код дохода (для бюджетных учреждений указывается обязательно)

14. Подписи сторон:

Заказчик: Должность ______________________ФИО	Подрядчик: Должность _____________________ ФИО

Приложение N 1
к Контракту N ____________________
от "______" ______20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по __________________

От Заказчика: должность ____________________ФИО	От Подрядчика: должность _____________________ ФИО

М.П. М.П.

Приложение N 2
к Контракту N ____________________
от "______" ______20 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
на выполнение работ по _______________

N п/п	Наименование видов работ и этапы их выполнения	Срок выполнения (начало-окончание)	Стоимость этапа выполнения работ в % от цены Контракта
1.
2.
3.
_
От Заказчика: должность ____________________ФИО		От Подрядчика: должность _____________________ ФИО

М.П. М.П.

Приложение N 6
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" ________ 20__ г. N _____

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
типового контракта на выполнение работ по реставрации музейных предметов

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Министерство культуры Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	выполнение работ по реставрации музейных предметов
б)	код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);	код (коды) предмета контракта ОКПД2: 90.03.11
	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);	ОКВЭД2: 90.03
	по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта)	от 100 000,00 руб.
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.	отсутствуют

Приложение N 7
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" ________ 20__ г. N _____

Типовой контракт на оказание услуг по поддержке исполнительских искусств

Контракт(23) N __________(24)

Идентификационный код закупки - ___________________________*(25)

______________ "____" ____________ 20____ г.

______________*(26), именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________*(27), действующего на основании ______________*(28), с одной стороны, и ______________*(29), именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________*(30), действующего на основании ______________*(31), с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке ______________*(32) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам ______________*(33) объявленного Извещением от "___" _______ _____ г. N ______*(34), заключили настоящий _____________1 (далее также - "Контракт 1") о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по ______________*(35) (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные надлежащим образом.

2. Цена услуг и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ______________ (сумма прописью) рублей ___ копеек*(36).

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом о контрактной системе и иным действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Исполнитель несет ответственность за правильность расчета НДС.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема услуг, предусмотренных техническим заданием (Приложение N 1) и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Заказчик в течение _____ (количество прописью) календарных дней после даты подписания настоящего Контракта, перечисляет Исполнителю аванс в размере ____% от участия Заказчика, указанного в п. 2.1. настоящего Контракта, что составляет ______________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ______________ (сумма прописью) рублей ___ копеек14.

Дальнейшие платежи осуществляются в течение _____*(37) (количество прописью) дней с даты подписания Сторонами промежуточного акта сдачи-приемки оказанных услуг по факту оказанных услуг.

Либо:

Платежи производятся Заказчиком по факту оказанных услуг в течение ______15 (количество прописью) дней с даты подписания Сторонами промежуточного акта сдачи-приемки оказанных услуг15.

Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение ____15 (количество прописью) дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3. Права и обязанности сторон*(38)

3.1 Исполнитель обязуется:

3.1.2. В случае изменения любых из следующих сведений: адреса местонахождения, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей - в трехдневный срок сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, а также средствами факсимильной связи.

3.1.3. По окончании оказания услуг по настоящему Контракту, либо по этапу оказания услуг Контракту, представить комплект отчетных документов, включающий в себя: промежуточный акт сдачи-приемки оказанных услуг (в случае сдачи-приемки оказанных услуг по отдельному этапу)*(39), акт сдачи-приемки оказанных услуг и письменный отчет об оказанных услугах, в сроки определенные графиком оказания услуг.

3.1.5. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить заказчику:

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем.

б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

3.2. Заказчик обязуется:

3.3. Исполнитель вправе:

3.4. Заказчик вправе:

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

4.1. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг.

4.2. Заказчик в течение ____ (количество прописью) календарных дней, с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг, производит проверку соответствия состава и качества оказанных Исполнителем услуг требованиям технического задания и в случае отсутствия претензий к оказанным услугам подписывает акт сдачи-приёмки оказанных услуг.

После предоставления доработанных отчетных материалов, приемка услуг осуществляется в соответствии с п.4.2 и п.4.3 Контракта.

Оплата услуг производится в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.7. После оказания услуг, предусмотренных отдельным этапом оказания услуг (в соответствии с пунктами _________ Приложения N 2 к Контракту) Исполнитель представляет Заказчику промежуточный акт сдачи-приёмки оказанных услуг и письменный отчет об оказанных услугах по отдельному этапу. Сдача и приемка оказанных услуг, предусмотренных отдельным этапом оказания услуг, подписание промежуточных актов сдачи-приемки оказанных услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.1. - 4.6. Контракта15.

5. Обеспечение исполнения обязательств*(40)

5.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет _____________ (сумма прописью), что составляет _____% от начальной (максимальной) цены Контракта.

5.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту, подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту.

5.8. Срок действия представленного Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. В случае если по независящим от Исполнителя причинам действие банковской гарантии прекратится до установленного Контрактом срока, Исполнитель должен представить иное (новое) обеспечение исполнения Контракта в течение 5 (пяти) дней со дня, когда Исполнитель узнал или должен был узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращено.

5.9. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.*(41)

Либо:*(42)

5.9. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 5.11. и 5.12. настоящего раздела Контракта.

5.10. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 5.11. и 5.12. настоящего раздела Контракта.

5.11. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

5.12. Предусмотренное пунктами 5.9. и 5.10. настоящего раздела Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 6.3 - 6.7. Контракта, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

что составляет ______________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

Либо:

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ______________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

что составляет ______________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ, услуг, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Конфиденциальность

9. Срок действия Контракта, изменение условий контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "____" ____________ 20____ года.

10. Расторжение Контракта, односторонний отказ от исполнения контракта

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- нарушения Исполнителем конечных сроков оказания услуг;

- несоответствия результата оказанных услуг требованиям законодательства Российской Федерации;

- несоответствия результата оказанных услуг требованиям, предусмотренным в Приложении N1 к настоящему Контракту (Техническое задание).

10.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае, если:

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты услуг;

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке оказанных услуг.

10.6. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

11. Казначейское сопровождение контрактов

на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

12. Прочие условия

12.2. Настоящий Контракт составлен в _______ экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Исполнителю, ______ - хранятся у Заказчика.

12.5. Приложения, указанные в настоящем Контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1 - Техническое задание;

Приложение 2 - График оказания услуг

13. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

Наименование, место нахождения, банковские реквизиты

Исполнитель:

Наименование, место нахождения, банковские реквизиты

От Заказчика: Должность ______________________ФИО М.П.	От Исполнителя: Должность _____________________ ФИО М.П.

14. Подписи сторон:

Приложение N 1
к Контракту N ______________________
от "____" _____________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по оказанию услуг по поддержке исполнительских искусств

1. Объем оказываемой услуги по настоящему Контракту: (заполняется в соответствии с требованиями технического задания документации о закупке)

2. Сроки оказываемой услуги: (заполняется в соответствии с требованиями технического задания документации о закупке)

3. Место оказываемой услуги: (заполняется в соответствии с требованиями технического задания документации о закупке)

4. Цели и задачи результатов оказываемой услуги: (заполняется в соответствии с требованиями технического задания документации о закупке)

5. Требования к качеству оказываемой услуги: (заполняется в соответствии с требованиями технического задания документации о закупке и предложением участника закупки)

6. Требования к отчету об оказании услуги: (заполняется в соответствии с требованиями технического задания документации о закупке)

От Заказчика: должность ____________________ФИО М.П.	От Исполнителя: должность _____________________ ФИО М.П.

Приложение N 2
к Контракту N __________________
от "____" _____________ 20___ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по оказанию услуг по поддержке исполнительских искусств

N п/п	Наименование видов услуг и основные этапы их оказания	Срок оказания (начало-окончание)	Стоимость услуг в % от цены заключенного контракта
1.	Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных программ (произведений исполнительского искусства)	с момента заключения Контракта до _________ 20___ года	100 %
1.1.	Наименование видов услуг и этапа услуги	с _________ 20___ года до _________ 20___ года.	___%
1.n.	Наименование видов услуг и этапа услуги	с _________ 20___ года до _________ 20___ года.	___%
2.	Подготовка и сдача отчетных документов Заказчику	с момента окончания оказания услуг до _________ 20___ года

От Заказчика: должность ____________________ФИО М.П.	От Исполнителя: должность _____________________ ФИО М.П.

Приложение N 8
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" ________ 20__ г. N _____

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
типового контракта на оказание услуг по поддержке исполнительских искусств

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Министерство культуры Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	оказание услуг по поддержке исполнительских искусств
б)	код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД);	код (коды) предмета контракта ОКПД: 90.02.11.000; 90.02.12.000.
б)	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД); по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);	ОКВЭД: 90.02
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта)	от 100 000,00 руб.
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.	отсутствуют

Приложение N 9
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" ________ 20__ г. N ____

Типовой контракт на оказание услуг
по кинотеатральному прокату национального фильма

Государственный контракт (Муниципальный контракт/Договор) N _____
на оказание услуг по кинотеатральному прокату национального фильма

Идентификационный код закупки - ___________________________

г. ______________	"_____ " ________________ 20__ г.

__________(указывается полное наименование Заказчика), именуем__ в дальнейшей "Заказчик", в лице ________(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Заказчика), действующего на основании _____ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Контракта со стороны Заказчика), с одной стороны и ______ (указывается полное наименование Исполнителя (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (при наличии)(для физического лица)), именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________ (указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Исполнителя) с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке _______ (указываются пункты, части, статьи Федерального закона о контрактной системе, в соответствии с которыми заключается Контракт) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3979, 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 3890; N 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4760, 4780, 4816; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам ____________(указывается способ закупки), объявленного Извещением от "___"______ г. N_____ (указываются реквизиты (дата, номер) извещения, которым была объявлена процедура определения Исполнителя, либо данные положения исключаются в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона о контрактной системе), на основании _____ от "__" _______ ___ г. N ___ (указываются название о реквизиты протокола, решения и (или) иного документа, в соответствии с которым принято решение о заключении Контракта, либо данные положения исключаются в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона о контрактной системе), заключили настоящий _____________ (при осуществлении закупки государственными заказчиками указывается "государственный контракт", при осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "Муниципальный контракт", при осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Договор") (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по кинотеатральному прокату (далее - "Прокат") национального фильма _________ (название фильма) (автор(-ы) сценария, режиссер; производство: __________, год создания ____, количество частей - ___, метраж - _____ м), именуемого в дальнейшем "фильм".

1.2. Исполнитель осуществляет прокат фильма на основании удостоверения национального фильма от___________________20__г. N_________ и прокатного удостоверения от _______________20__ г. N _________.

1.3. Услуги по настоящему Контракту оказываются в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение N 1 к Контракту).

1.4. Этапы и сроки оказания услуг определяются в соответствии с Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение N 2 к Контракту).

1.5. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 196; N 42, ст. 6164).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ____ сумма цифрами (сумма прописью) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 21 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; 2018, N 42, ст. 6373).

В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 22.08.1996 г. N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4136; 2007, N 31, ст. 4015; 2009, N 1, ст. 16; 2013, N 52, ст. 6961; 2017, N 14, ст. 1993; 2018, N 30, ст. 4546) государственное финансирование проката национального фильма не может превышать 70 процентов сметной стоимости его проката.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом о контрактной системе и иным действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема и качества услуг, предусмотренных Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту) и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Заказчик в срок не позднее двадцати дней с даты заключения Контракта, перечисляет Исполнителю аванс в размере __% от участия Заказчика, что составляет ____ (сумма цифрами и сумма прописью) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 21 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком по факту оказания услуг Исполнителем на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг в срок

не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе;

или

не более чем в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, в случае определения Исполнителей в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе.

3. Права и обязанности сторон*(43)

3.1 Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказать услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту).

3.1.2. Упоминать о поддержке Министерством культуры Российской Федерации во всех рекламных акциях, направленных на реализацию проекта, в печатной продукции, выступлениях и интервью должностных лиц и работников Получателя, посвященных реализации проекта, на радио и телевидении, иными доступными средствами информации и рекламы.

3.1.3. Соблюдать требования к оформлению макета информационно-рекламных материалов:

- макет должен содержать логотип "Министерство культуры Российской Федерации" в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля, опубликованному на официальном сайте Минкультуры России www.mkrf.ru в разделе "ПРЕСС-СЛУЖБА" / "Официальная символика", который располагается в левом верхнем углу макета (общий размер логотипа должен быть не менее 5% общей площади информационного макета);

- макет может содержать информацию об организаторах/инициаторах, спонсорах, которая располагается в нижней его части в одну полосу (общий размер информации об организаторах/инициаторах, спонсорах, информационных партнерах должен быть не более 10% от общей площади макета).*(44)

3.1.4. В случае изменения любых из следующих сведений: своего места местонахождения, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей - в трехдневный срок сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, а также средствами факсимильной связи.

3.1.5. По окончании оказания услуг по настоящему Контракту представить комплект отчетных документов, включающий в себя: акт сдачи-приемки оказанных услуг, отчет об оказанных услугах, в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту), и в сроки, определенные Календарным планом (Приложение N 2 к Контракту).

3.1.6. Самостоятельно разработать концепцию рекламной кампании и проката фильма.

3.1.7. Обеспечить:

- изготовление тиража копий (фильмокопий или копий фильмов в цифровом формате).

3.1.8. Привлекать к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители) в объеме _________ процентов от цены Контракта.

3.1.9. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить заказчику:

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем.

3.1.10. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 3.1.9. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

3.1.11. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

3.1.12. Оплачивать поставленные соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

3.1.13. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.9 - 3.1.11. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.2. Принимать оказанные услуги, проверяя на соответствие их состав и качество требованиям Технического задания (Приложение N 1 к Контракту).

3.3. Исполнитель вправе:

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять соответствие качество оказываемых Исполнителем услуг, установленных настоящим Контрактом и другими обязательными для Исполнителя требованиями без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.

3.4.2. Осуществлять некоммерческий показ фильма в рамках мероприятий, проводимых Заказчиком.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

4.1. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с п.3.1.5 настоящего Контракта.

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг, производит проверку соответствия состава, объема и качества оказанных Исполнителем услуг требованиям Технического задания (Приложение N 1 к Контракту), включая проведение экспертизы результатов оказанных услуг (своими силами или с привлечением экспертов или экспертных организаций).

4.3. В случае отсутствия претензий к оказанным услугам, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней оформляет приемку оказанных услуг путем подписания предоставленного Исполнителем акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

4.4. В случае наличия претензий к составу, объему и качеству оказанных услуг Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.5. Исполнитель обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Контракта и в срок, указанный в мотивированном отказе Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, при этом такой срок не может быть менее 3 (трех) рабочих дней.

После устранения Исполнителем выявленных недостатков оказанные услуги принимаются Заказчиком повторно в порядке, установленном настоящей статьей.

4.6. В случае необходимости дополнительной проверки качества оказанных услуг Заказчик имеет право направить специалистов-экспертов, а Исполнитель обязан обеспечить необходимые условия для их работы.

5. Обеспечение исполнения обязательств*(45)

5.4. Все расходы, связанные с представлением Заказчику указанного обеспечения исполнения Контракта и его применением, несет Исполнитель.

5.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем во внесудебном порядке обратить взыскание на денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, и удовлетворить из этих денежных средств требование о взыскании с Исполнителя неустойки (штрафа, пени), процентов за несвоевременный возврат аванса по правилам статьи 395 ГК РФ, а также требование о возмещении ущерба, причиненного действиями (бездействием) Исполнителя или привлеченных им третьих лиц для оказания услуг по Контракту, а также обязательства по возврату аванса, в случае, если аванс предусмотрен Контрактом).

5.6. Если Исполнителем применялась такая форма обеспечения исполнения Контракта как внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, то такие денежные средства, при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту, возвращаются Исполнителю в течение 20 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании.

Либо:*(50)

6. Ответственность сторон

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

что составляет ______________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

Либо:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ______________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

что составляет ______________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. В случае, если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. К извещению должны быть приложены подтверждающие документы компетентных государственных органов.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства, как основание для освобождения от ответственности.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _____ (указать дату: число, месяц, год).

8.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий вышеуказанного контракта, допущенных в период срока его действия.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

9.1.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;

9.1.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

9.1.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2013, N 52, ст. 983; 2018, N 32, ст. 5121, N 42, ст. 6369) при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных Контрактом.

9.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.

9.3. При исполнении настоящего контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество которых является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в настоящем Контракте.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом; неоднократно (от двух и более раз) нарушает сроки оказания услуг, предусмотренные Контрактом; либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;

- нарушения Исполнителем конечных сроков оказания услуг;

- невыполнения Исполнителем требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающих услуги по предмету Контракта;

- оказания услуг ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;

- несоответствия результата оказанных услуг требованиям законодательства Российской Федерации;

9.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

9.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае, если:

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты услуг;

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке оказанных услуг.

9.9. Расторжение настоящего Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8-16, 19-23 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами из настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

Заинтересованная сторона обязана направить другой стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в п. 13 настоящего Контракта.

10.2. Срок рассмотрения и ответа на претензию - 30 дней с даты ее получения Исполнителем, которая определяется в любом случае не позднее 15 дней с даты ее отправки заказным письмом по адресу, указанному в п. 13 настоящего Контракта.

10.3. Не получение ответа на претензию в установленный настоящим Контрактом срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

10.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо не получения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Заказчика.

11. Казначейское сопровождение контрактов

на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

12. Прочие условия

12.5. Приложения, указанные в настоящем Контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение N 1 - Техническое задание;

Приложение N 2 - Календарный план;

Приложение N 3 - Форма акта сдачи-приемки.

Приложение N 4 - Форма отчета.

13. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

(полное наименование организации)

Исполнитель:

(полное наименование организации, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - фамилия, имя, отчество)

Реквизиты

Код дохода (для бюджетных учреждений указывается обязательно)

14. Подписи сторон:

Заказчик: Должность ______________________Ф.И.О	Исполнитель: Должность ____________________ Ф.И.О

М.П. М.П.

Приложение N 1
к Контракту N__________________
от "____" __________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по кинотеатральному прокату
национального фильма "_________________"
в 20_ году

1. Основные виды услуг по Контракту:

1.1. Тиражирование (кол-во) копий фильма (фильмокопий или копий фильма в цифровом формате) и (кол-во) рекламных роликов.

1.2. Подготовительные мероприятия по осуществлению кинотеатрального показа фильма:

- заключение договоров с кинотеатрами;

- заключение договоров с кинопрокатными организациями;

- работа со средствами массовой информации.

2. Показатели предполагаемых результатов:

N п/п	Наименование показателей	Количество
1.	Количество субъектов, в которых будет проходить прокат фильма
2.	Количество городов, в которых будет проходить прокат фильма
3.	Количество кинотеатров, в которых будет демонстрироваться фильм
4.	Количество публичных показов фильма
5.	Периодические печатные издания, в которых будет размещен рекламный анонс
6.	Тематические сайты в сети Интернет, на которых будет размещен рекламный анонс

Заказчик: Должность ______________________ ФИО	Исполнитель: Должность ____________________ФИО

М.П. М.П.

Приложение N 2
к Контракту N__________________
от "____" __________20___ г.

Календарный план
оказания услуг по кинотеатральному прокату
национального фильма "____________________"
в 20 году

N п/п	Наименование услуг и основные этапы их оказания	Срок оказания (начало-окончание)
1		с момента заключения Контракта до __________ 20_ г.
2	Подготовка отчетных документов	до __________ 20_ г.
3	Сдача отчетных документов Заказчику	до __________ 20_ г.

Заказчик: Должность ______________________ ФИО	Исполнитель: Должность ___________________ФИО

М.П. М.П.

Приложение N 3
к Контракту N__________________
от "____" __________20__ г.

Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг

Акт сдачи-приемки оказанных услуг
по Контракту
от __________ 20_ г. N ___________________

г. Москва	"_____ " ________________ 20__ г.

________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________(должность, ФИО), действующего на основании ________________________, с одной стороны и _________________________(полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - фамилия, имя, отчество), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании _________ (указать документ), с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил обязательства по __________ (в соответствии с предметом Контракта) на основании и в соответствии с Контрактом и техническим заданием к нему.

2. По Контракту от _________ N ____________ фактическая стоимость оказанных услуг составила _____________ (сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 21 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации; за счет прочих источников _________(сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС ___ сумма цифрами (сумма прописью) рублей ___ копеек (или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п._____ ст._____ Налогового кодекса Российской Федерации).

Наимено-вание услуг	Объем фактически оказанных услуг по Государствен-ному контракту	Наименование организаций-контрагентов по исполнению Контракта	Предмет договора, его номер и дата	Номера и даты счетов, актов, авансовых отчетов, расчетных ведомостей
1	2	3	4	5

3. Заказчик перечислил Исполнителю ____________ (сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 21 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Подлежит к выплате Исполнителю за оказанные услуги на основании данного акта ________ (сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 21 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Стороны претензий друг к другу не имеют. Или: Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем условий настоящего Контракта / пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту составляет _____ (сумма цифрами и прописью) рублей.

6. Акт составлен в 3-х экземплярах, идентичных по своему содержанию, один экземпляр у "Исполнителя", два - у "Заказчика". Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика: Должность _____________________ ФИО	От Исполнителя: Должность _____________________ ФИО

М.П. М.П.

Приложение N 4
к Контракту N__________________
от "____" __________20___ г.

Форма отчета

ОТЧЕТ
об оказании услуг по кинотеатральному прокату национального фильма "____________________"
в 20 году

Настоящий отчет предоставляется в письменной форме и должен содержать подробное описание услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с Техническим заданием к настоящему Контракту. Необходимо представить подробное описание порядка оказанных услуг, по каждому виду услуг, предусмотренному Техническим заданием, с обязательным указанием сроков оказания услуг, количественных и иных показателей оказанных услуг.

В качестве приложений к данному отчету должны быть представлены материалы (документы), подтверждающие факт оказания услуг.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика: Должность _____________________ ФИО	От Исполнителя: Должность _____________________ ФИО

М.П. М.П.

Приложение N 10
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" _______ 20__ г. N ____

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
типового контракта на оказание услуг
по кинотеатральному прокату национального фильма

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Министерство культуры Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	оказание услуг по кинотеатральному прокату национального фильма
б)	код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);	код (коды) предмета контракта ОКПД2: 59.14.10
	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);	ОКВЭД2: 59.14
	по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);	-
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта)	от 1000,00 руб.
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.	отсутствуют

Приложение N 11
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" _______ 20__ г. N _____

Типовой контракт о государственной финансовой поддержке производства национального игрового фильма

Государственный контракт (Муниципальный контракт/Договор) N
о государственной финансовой поддержке производства национального игрового фильма
""

Идентификационный код закупки - ___________________________

г. _____________	"_____ " ________________ 20__ г.

__________(указывается полное наименование Заказчика), именуем__ в дальнейшей "Заказчик", в лице ________(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Заказчика), действующего на основании _____ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Контракта со стороны Заказчика), с одной стороны и ______ (указывается полное наименование Исполнителя (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (при наличии)(для физического лица)), именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________ (указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Исполнителя) с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке _______ (указываются пункты, части, статьи Федерального закона о контрактной системе, в соответствии с которыми заключается Контракт) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3979, 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 3890; N 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4760, 4780, 4816; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам _______(указывается способ закупки), объявленного Извещением от "___"______ г. N_____ (указываются реквизиты (дата, номер) извещения, которым была объявлена процедура определения Исполнителя, либо данные положения исключаются в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона о контрактной системе), на основании _____ от "__" _______ ___ г. N ___ (указываются название о реквизиты протокола, решения и (или) иного документа, в соответствии с которым принято решение о заключении Контракта, либо данные положения исключаются в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона о контрактной системе), заключили настоящий _____________ (при осуществлении закупки заказчиками указывается "Контракт", при осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "Муниципальный контракт", при осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Договор") (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет и цена контракта

1.1. Заказчик в соответствии со ст. 7 и ст. 8 Федерального закона от 22.08.1996 г. N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4136; 2007, N 31, ст. 4015; 2009, N 1, ст. 16; 2013, N 52, ст. 6961; 2017, N 14, ст. 1993; 2018, N 30, ст. 4546) (далее - Федеральный закон о государственной поддержке кинематографии) осуществляет государственную финансовую поддержку производства национального игрового Фильма, именуемого в дальнейшем "Фильм":

название
жанр
количество серий
метраж
носитель
формат кадра
звук
цвет
автор сценария
режиссер
композитор

удостоверение национального Фильма N_____ от ___20__ года, а Исполнитель обязуется осуществить производство Фильма в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Цена Контракта составляет ____ сумма цифрами (сумма прописью) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 21 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; 2018, N 42, ст. 6373).

В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 22.08.1996 г. N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4136; 2007, N 31, ст. 4015; 2009, N 1, ст. 16; 2013, N 52, ст. 6961; 2017, N 14, ст. 1993; 2018, N 30, ст. 4546) государственное финансирование производства национального фильма не может превышать 70 процентов сметной стоимости его производства.

Цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

1.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема и качества выполненных работ, предусмотренных лимитом затрат (Приложение N 1 к Контракту) и иных условий исполнения Контракта.

1.4. Заказчик в срок не позднее двадцати дней с даты заключения Контракта, перечисляет Исполнителю аванс в размере __% от участия Заказчика, что составляет ____ (сумма цифрами и сумма прописью) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 21 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком по факту выполненных работ Исполнителем на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в срок

не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе;

или

не более чем в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, в случае определения Исполнителей в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе.

1.5. Финансирование производства Фильма осуществляется в соответствии со ст. 7 и ст. 8 Федерального закона о государственной поддержке кинематографии и в соответствии с Положением о национальном Фильме, утвержденном приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.09.2004 года N 60 (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12.11.2004 N 6116, в редакции приказов Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.02.2007 N 183, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 07.05.2007 N 9404, от 28.03.2008 N 48, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22.04.2008 N 11575, от 31.03.2009 N 144, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15.04.2009 N 13758).

Исполнитель обязуется составить генеральную смету после окончания производства Фильма и представить ее Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки выполненных работ.

1.6. Заказчик не несет каких-либо иных обязательств по финансированию производства Фильма, кроме предусмотренных настоящим Контрактом.

1.7. Исполнитель обязуется начать производство Фильма не позднее ___20__ года.

1.8. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику акт о приемке исходных материалов Фильма на постоянное хранение в Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации (далее - ГФФ) не позднее ___ 20__ года.

1.9. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по производству фильма (приложение N 7) не позднее ____20___года.

1.10. Календарно-постановочный план производства Фильма (приложение N 2) и иные приложения к настоящему контракту, являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

Обязательства Сторон, указанные в приложениях к настоящему Контракту должны быть исполнены надлежащим образом, в установленные сроки.

1.11. Исполнитель гарантирует, что обладает исключительным правом или исключительной лицензией на сценарий Фильма, а также на результат творческой деятельности режиссера и обязуется на день подписания настоящего Контракта представить Заказчику заверенные в установленном порядке копии договоров с авторами Фильма, за исключением договора с композитором, копия которого представляется в течение 5 (пяти) дней со дня его заключения.

1.12. Исполнитель обязуется при заключении договоров с третьими лицами, соблюдать условия настоящего Контракта.

1.13. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 196; N 42, ст. 6164).

2. Порядок оплаты

2.1. Заказчик осуществляет в пределах, утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета на очередной финансовый год, государственную финансовую поддержку производства Фильма в размере, предусмотренном п. 1.1. настоящего Контракта в том числе

в 20___ году в сумме ________ (_____________________________________) рублей.

в 20__ году в сумме ________ (_____________________________________) рублей.

(сумма равная нулю не указывается, год стирается)

2.2. Предоставление государственной финансовой поддержки производству Фильма осуществляется Заказчиком в текущем финансовом году в соответствии с календарно-постановочным планом (приложение N2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта в следующем порядке:

_______(______________) тыс.рублей в течение подготовительного периода;

_______(______________) тыс.рублей в течение съемочного периода;

_______(______________) тыс.рублей в течение монтажно-тонировочного периода;

на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта об окончании соответствующего периода (приложения N 3, 4, 5). путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Окончательный расчет по Контракту в сумме __ (сумма цифрами и прописью) рублей производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Исполнителя с даты сдачи комплекта исходных материалов Фильма в Госфильмофонд России и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение N 7) в срок

или

2.4. Заказчик осуществляет финансирование производства Фильма в соответствии с календарно-постановочным планом, актом об окончании соответствующего периода (приложения N 3, 4, 5,) и приказом Исполнителя о запуске Фильма в следующий период в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами указанного акта

2.5. Заказчик в течение 3 (дней) рабочих дней с даты получения отчетных документов, предусмотренных п. 2.4. настоящего Контракта, производит проверку соответствия сценарию (приложение N 8), состава, объема и качества выполненных работ Исполнителем включая проведение экспертизы.

2.6. В случае отсутствия претензий к выполненным работам, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет финансирование производства Фильма в соответствии с календарно-постановочным планом

2.7. Суммы в сметных и расчетных документах по настоящему Контракту должны указываться в российских рублях. Расчеты по настоящему Контракту должны осуществляться в российских рублях.

2.8. Денежные средства, выделенные в порядке государственного финансирования производства Фильма, Исполнитель обязан использовать исключительно для целей производства Фильма.

3. Обязанности сторон*(51)

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Издать приказ о запуске Фильма в режиссерскую разработку и/или в подготовительный период не позднее срока, указанного в п. 1.7 настоящего Контракта.

3.1.2. Сформировать съемочную и административно-техническую группы для производства Фильма, заключить договоры с лицами, входящими в состав этих групп, а также осуществлять расчеты с ними в пределах денежных средств, предусмотренных генеральной сметой (до ее составления - лимитом затрат) на эти цели.

3.1.3. Заключить договоры с авторами Фильма - сценаристом, режиссером, и/или композитором.

3.1.4. Осуществить производство Фильма в полном объеме в соответствии с настоящим Контрактом, а также обеспечить соответствие Фильма на любом этапе его производства параметрам национального Фильма, перечисленным в ст. 4 Федерального закона о государственной поддержке кинематографии (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4136; 2009, N 52, ст. 6451; 2014, N 19, ст. 2306; 2018, N 30, ст. 4546) и в Положении о национальном Фильме, утвержденном приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.09.2004 года N 60.

3.1.5. Осуществлять учет затрат на производство Фильма и вести контроль за целевым использованием денежных средств, выделяемых по настоящему Контракту на производство Фильма.

3.1.6. Вмонтировать перед начальными титрами фильма утвержденный логотип "Министерство культуры Российской Федерации".

Упоминать о Министерстве культуры Российской Федерации во всех рекламных акциях, направленных на продвижение Фильма, в печатной продукции, изготавливаемой в рамках продвижения Фильма, на обложках аудио- и видеоносителей, содержащих Фильм, выступлениях и интервью должностных лиц и работников Исполнителя, посвященных Фильму, на радио и телевидении, на кинофестивалях и иными доступными средствами информации и рекламы данного Фильма. Макет информационно-рекламного материала должен содержать утвержденный логотип "Министерство культуры Российской Федерации" в соответствии с брендбуком, опубликованным на официальном сайте Минкультуры России, который располагается в левом верхнем углу макета (общий размер логотипа должен быть не менее 5% от общей площади информационного макета. Макет может содержать информацию об организаторах/инициаторах и иных юридических и физических лицах, которая располагается в нижней части макета в одну полосу при общем размере такой информации не более 10% от общей площади макета.

3.1.7. Письменно информировать Заказчика о чрезвычайных обстоятельствах, происшедших во время производства Фильма (несчастные случаи, обстоятельства непреодолимой силы и т.п.) и повлиявших на ход производства Фильма, в течение 3 (трех) дней со дня наступления соответствующего события.

3.1.8. Представлять Заказчику по его требованию для просмотра отснятые материалы Фильма, а также готовый Фильм до сдачи исходных материалов.

3.1.9. В течение 2 (двух) дней со дня завершения монтажно-тонировочного периода Фильма сдать в Госфильмофонд России готовую копию Фильма и предоставить Заказчику копию соответствующего документа, подписанную уполномоченным лицом Госфильмофонда России.

3.1.10. В рамках расходов, предусмотренных генеральной сметой, изготовить соответствующий требованиям действующей нормативно-технической документации (Р 19-240-2003 "Кинематография. Оригинальные исходные материалы 35-мм фильмов. Технические условия") комплект исходных фильмовых материалов Фильма, состав которого определяется технологией производства Фильма и указывается в приложении N 4 к настоящему Контракту, а также обеспечить сохранность комплекта исходных фильмовых материалов Фильма до сдачи в Госфильмофонд России.

3.1.11. Ежеквартально представлять Заказчику отчет по форме - N 1-ФП.

3.1.12. Сообщать Заказчику о представлении Фильма на российские и международные кинофестивали, а также выдвижение на соискание премий и наград.

3.1.13. Договоры, заключаемые Исполнителем с третьими лицами в процессе производства, проката и показа Фильма, не должны противоречить условиям настоящего Контракта.

3.1.14. Исполнитель обязуется в случае изменения сведений: своего адреса, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей и т.д. - в 3 (трех) дневный срок сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, а также средствами факсимильной связи.

Исполнитель, своевременно не уведомив Заказчика об указанных изменениях, несет все последствия и риски такого неуведомления, включая полное возмещение убытков, вызванных таким неуведомлением.

3.1.15. Привлекать к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители) в объеме _________ процентов от цены Контракта.

3.1.16. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить заказчику:

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем.

3.1.17. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 3.1.16. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

3.1.18. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

3.1.19. Оплачивать поставленные соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

3.1.20. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.16 - 3.1.18. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Осуществлять государственную финансовую поддержку производства Фильма в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4. Окончание производства Фильма

4.1. После выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с п.2.4. настоящего Контракта.

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.2. В течение 45 (сорока пяти) дней с даты завершения монтажно-тонировочного периода Фильма исполнитель обязуется сдать на хранение в Госфильмофонд России комплект исходных материалов Фильма.

4.3. В течение 30 (тридцати) дней с даты сдачи исходных материалов Фильма на хранение в Госфильмофонд России Исполнитель обязуется представить Заказчику соответствующий акт, подписанный уполномоченным лицом Госфильмофонда России.

4.4. Исполнение обязательств по настоящему Контракту оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ по контракту, подписываемым Сторонами настоящего Контракта (Приложение N 7 к настоящему Контракту) по окончании производства Фильма и предоставлении Исполнителем Заказчику следующих документов:

- подтверждающего акта Госфильмофонда России о сдаче исходных материалов Фильма на хранение, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст. 1; 2016, N 27, ст. 4211);

- отчетов по форме государственной статистической отчетности N 1-ФП.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. При завершении работы (этапа работы) Исполнитель предоставляет Заказчику акт об окончании соответствующего периода (приложения N 3, 4, 5,) и приказ Исполнителя о запуске Фильма в следующий период.

5.2. После окончания производства Фильма Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с п.4.3. настоящего Контракта.

5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения отчетных документов, предусмотренных п. 4.3. и п.5.1. настоящего Контракта, производит проверку соответствия сценарию (приложение N 8) состава, объема и качества выполненных работ Исполнителем, включая проведение экспертизы.

5.4. В случае отсутствия претензий Заказчика (или приемочной комиссии Заказчика) или экспертов или экспертных организаций к выполненным работам, Заказчик (или приемочная комиссия Заказчика) или эксперты или экспертные организации подписывают положительное заключение по результатам экспертизы выполненных работ и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляет приемку выполненных работ путем подписания предоставленного Исполнителем акта сдачи-приёмки выполненных работ.

5.5. В случае наличия претензий Заказчика (или приемочной комиссии Заказчика) или экспертов или экспертных организаций к составу, объему и качеству выполненных работ Заказчик (или приемочная комиссия Заказчика) или эксперты или экспертные организации подписывают отрицательное заключение по результатам экспертизы выполненных работ и Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

5.6. Исполнитель обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Контракта и в срок, указанный в мотивированном отказе Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при этом такой срок не может быть менее 3 (трех) рабочих дней.

5.7. В случае необходимости дополнительной проверки качества выполненных работ Заказчик имеет право направить специалистов-экспертов, а Исполнитель обязан обеспечить необходимые условия для их работы.

6. Права на Фильм, выдача прокатного удостоверения

6.1. Выдача прокатного удостоверения осуществляется в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

6.2. Если иное не установлено настоящим Контрактом или законодательством Российской Федерации, исключительные имущественные права на использование Фильма, его составных частей и элементов принадлежат Исполнителю.

6.3. Исполнитель имеет право свободного и безвозмездного доступа к переданным им на хранение в Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации оригиналам материалов Фильма.

6.4. Исполнитель (а в случае передачи прав на Фильм - его правопреемник) обязуется в течение всего срока действия авторского права на Фильм по требованию Заказчика предоставить указанному Заказчиком лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование Фильма для государственных нужд, в том числе:

- в информационных, научных, учебных или культурных целях;

- в рамках проведения недель российского кино, дней российской культуры и подобных мероприятий за рубежом;

- для участия в российских и международных кинофестивалях;

- в рамках организации творческих вечеров, памятных дат и иных подобных мероприятий с бесплатным для зрителей входом.

7. Обеспечение исполнения обязательств*(52)

7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет _____________ (сумма цифрами и прописью), что составляет _____% от начальной (максимальной) цены Контракта.

7.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту, подлежит выплате Заказчику при возникновении денежных обязательств Исполнителя по отношению к Заказчику (обязательства по возмещению ущерба, причиненного действиями (бездействием) Исполнителя или привлеченных им третьих лиц для выполнения работ по Контракту, а также обязательства по возврату аванса, в случае, если аванс предусмотрен Контрактом), в том числе охранительных обязательств (уплата неустойки, процентов за несвоевременный возврат аванса по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2015, N 10, ст. 1412; 2016, N 27, ст. 4248; 2018, N 32, ст. 5132).

7.4. Все расходы, связанные с представлением Заказчику указанного обеспечения исполнения Контракта и его применением, несет Исполнитель.

7.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем во внесудебном порядке обратить взыскание на денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, и удовлетворить из этих денежных средств требование о взыскании с Исполнителя неустойки (штрафа, пени), процентов за несвоевременный возврат аванса по правилам статьи 395 ГК РФ, а также требование о возмещении ущерба, причиненного действиями (бездействием) Исполнителя или привлеченных им третьих лиц для выполнения работ по Контракту, а также обязательства по возврату аванса, в случае, если аванс предусмотрен Контрактом).

7.6. Если Исполнителем применялась такая форма обеспечения исполнения Контракта как внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, то такие денежные средства, при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту, возвращаются Исполнителю в течение 20 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании.

7.7. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств, а также при существенном нарушении Исполнителем Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.

7.8. Срок действия представленного Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

7.9. В случае, если причиненный Исполнителем ущерб и (или) неустойка (штраф, пени) не могут быть возмещены за счет предоставленного обеспечения исполнения Контракта, и Исполнителем в установленный срок не уплачены указанные в требовании Заказчика сумма возмещения ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени), Заказчик осуществляет зачет указанной задолженности при оплате Контракта*(54).

7.10. В случае, если причиненный Исполнителем ущерб и (или) неустойка (штраф, пени) не могут быть возмещены за счет предоставленного обеспечения исполнения контракта, и Исполнителем в установленный срок не уплачены указанные в требовании Заказчика сумма возмещения ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени), Заказчик из суммы оплаты по Контракту перечисляет от лица Исполнителя в соответствующий бюджет начисленную сумму возмещения ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени)*(55).

7.11. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.*(56)

Либо:*(57)

7.11. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.13. и 7.14. настоящего раздела Контракта.

7.12. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.13. и 7.14. настоящего раздела Контракта.

7.13. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.14. Предусмотренное пунктами 7.11. и 7.12 настоящего раздела Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

8. Ответственность сторон

8.1. Исполнитель по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки, допущенные Исполнителем и выявленные в результате сдачи-приемки выполненных работ.

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 8.3 - 8.7. Контракта, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.4., 8.5., 8.6 Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

что составляет ______________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

Либо:

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ______________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

что составляет ______________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.13. Если в процессе производства Фильм перестанет отвечать условиям настоящего Контракта, параметрам национального Фильма, определенным ст. 4 Федерального закона о государственной поддержке кинематографии, Исполнитель обязуется в срок, указанный в претензии, привести обязательства в соответствие с условиями, определенными п. 1.1 настоящего Контракта и Положения о национальном Фильме, утвержденном приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.09.2004 года N 60.

8.14. Исполнитель при производстве Фильма несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- за демонстрацию курения табака, если такое действие не является необходимой неотъемлемой частью художественного замысла;

- за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- за пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду;

- за пропаганду экстремистской деятельности и использованию экстремистских материалов;

- за использование ненормативной лексики.

8.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем пунктов 3.1.7, 3.1.9, а также в случае отказа представить на ознакомление производственную и другую документацию, имеющую отношение к производству Фильма, Заказчик вправе приостановить дальнейшее финансирование производства Фильма до предоставления Исполнителем всей необходимой документации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении и о прекращении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10-ти (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. К извещению должны быть приложены подтверждающие документы компетентных государственных органов.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства, как основание для освобождения от ответственности.

9.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Контракта, Стороны письменно согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

10. Конфиденциальность

10.1. Право раскрывать содержание Контракта, публиковать в открытой печати, а также предоставлять информацию о ходе его исполнения, полученных результатах другим лицам принадлежит Заказчику.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "_____"___________20___ года.

11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий вышеуказанного Контракта, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

12. Изменение и расторжение Контракта

12.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

12.2. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема выполненных работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта;

12.3. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем выполненных работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполненных работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему выполненных работ, исходя из установленной в Контракте цены выполненных работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполненных работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены выполненных работ.

12.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2013, N 52, ст. 983; 2018, N 32, ст. 5121, N 42, ст. 6369) при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема выполненных работ, предусмотренных Контрактом.

12.5. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.

12.6. При исполнении настоящего контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, качество которых является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в настоящем Контракте.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.9. Заказчик вправе аннулировать выданное Исполнителю удостоверение национального Фильма. В случае аннулирования удостоверения национального Фильма, а также, если Исполнитель для получения государственной финансовой поддержки представляет Заказчику ложную и/или недостоверную информацию, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в установленном законом порядке.

12.10. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.11. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.

12.12. Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства, перечисленные Исполнителю на день расторжения настоящего Контракта.

12.13. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

- Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом; неоднократно (от двух и более раз) нарушает сроки выполнения работ, предусмотренные Контрактом; либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;

- нарушения Исполнителем конечных сроков выполнения работ;

- невыполнения Исполнителем требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющих работы по предмету Контракта;

- выполненных работ ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;

- несоответствия результата выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации;

- несоответствия результата выполненных работ к требованиям, предусмотренным в Приложении N1 (лимит затрат) к настоящему Контракту.

12.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

12.15. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае, если:

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты выполненных работ;

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке выполненных работ.

12.16. Расторжение настоящего Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8-16, 19-23 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами из настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

13.2. Срок рассмотрения и ответа на претензию - 30 дней с даты ее получения Исполнителем, которая определяется в любом случае не позднее 15 дней с даты ее отправки заказным письмом по адресу, указанному в п. 16 настоящего Контракта.".

13.3. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Контрактом срок, рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

13.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение Арбитражным судом города Москвы.

14. Казначейское сопровождение контрактов

14.1. В случае казначейского сопровождения настоящего Контракта устанавливаются следующие запреты на перечисление целевых средств:

на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

14.2. Исполнитель обязан открыть лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами, а также представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

15. Прочие условия

15.1. В случае необходимости Исполнитель самостоятельно регулирует все вопросы, связанные с соблюдением авторских и смежных прав третьих лиц и выплатой авторского вознаграждения, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту. В случае возникновения претензий к Заказчику со Стороны авторов, правообладателей и иных третьих лиц по поводу нарушения использования авторских прав, Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии.

15.2. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Исполнителю, три - хранятся у Заказчика.

15.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

15.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

15.5. Приложения, указанные в настоящем Контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение N 1 - форма лимита затрат на производство Фильма;

Приложение N 2 - форма календарно-постановочного плана;

Приложение N 3 - форма акта выполненных работ по подготовительному периоду;

Приложение N 4 - форма акта выполненных работ по съемочному периоду;

Приложение N5 -форма акта выполненных работ по монтажно-тонировочному периоду;

Приложение N 6 - форма перечня комплекта исходных материалов Фильма;

Приложение N 7 - форма акта сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение N 8 - сценарий Фильма.

16. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

(полное наименование организации)

Исполнитель:

Реквизиты

Код дохода (для бюджетных учреждений указывается обязательно)

17. Подписи сторон:

Заказчик: Должность ______________________Ф.И.О	Исполнитель: Должность ____________________ Ф.И.О

М.П. М.П.

Приложение N1
к Контракту N_________________________
от__________20__ г

УТВЕРЖДАЮ Должность Исполнитель ________________ М.п.	СОГЛАСОВАНО Должность Заказчик ______________ Доверенность N___ от______20__г. М.п.

ЛИМИТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
ИГРОВОГО ФИЛЬМА***

__________________________________________

(название Фильма)

Данное приложение заполняется на основании сведений о стоимости создания Фильма, представленных победителем конкурса в своей заявке на участие в конкурсе.

Бухгалтер ______

Приложение N2
к Контракту N_________________
от_____________20__ г

УТВЕРЖДАЮ Исполнитель Должность ________________ М.п.	СОГЛАСОВАНО Заказчик Должность ______________ М.п. Доверенность N___ от 20__г.

КАЛЕНДАРНО-ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПЛАН
ПРОИЗВОДСТВА ИГРОВОГО ФИЛЬМА

__________________________________________
(название Фильма)

N п/п	Наименование работ	Дата, месяц и год начала и окончания соответствующего периода
1.	Подготовительный период/режиссерская разработка
2.	Съемочный период
3.	Монтажно-тонировочный период
4.	Сдача в Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации первой копии Фильма	* дата проставляется исходя из следующей информации: +2 дня от даты завершения МТП
5.	Срок сдачи комплекта исходных Фильмовых материалов на постоянное хранение в Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации	* дата проставляется исходя из следующей информации: в течении 45 дней от даты окончания мтп
6.	Срок предоставления Заказчику акта о приемке исходных Фильмовых материалов Фильма на постоянное хранение в Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации	* дата проставляется исходя из следующей информации: в течение 30 дней от даты сдачи исходников в Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации
7.	Срок подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ по контракту	* дата проставляется исходя из следующей информации: + 15 дней от даты предоставления Заказчику акта о приемке исходных материалов в Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации

Приложение N 3
к Контракту N_____________________
от_____________20__ г

УТВЕРЖДАЮ Должность Исполнитель ______________ _____.. М.п.	СОГЛАСОВАНО Должность Заказчик ___________________ ____ М.п. Доверенность N ___ от__ 20__ г.

АКТ N__от20_ г.
выполненных работ по окончании подготовительного периода по национальному игровому фильму "______"

1. Подготовительный период проведен на основании приказа директора студии от "__" __________ 20___г. N_____.

2. Подготовительные работы завершены и съемочная группа к съемкам готова. (Приказ о запуске в съемочный период прилагается)

3. Срок проведения подготовительных работ составил:

а) по плану с_____________________по_______________________

б) по факту с_____________________по_______________________

4. Съемочная группа укомплектована, постановку фильма поручить:

Автору сценария - ____________

Режиссеру - _________________

Оператору - _________________

Монтажеру - ________________

Директору картины - _______

5. В соответствии с Контрактом по подготовительному периоду Заказчиком предусмотрена сумма цифрами (сумма прописью) рублей.

6. Заказчик с момента подписания Контракта на финансирование производства Фильма перечислил сумма цифрами (сумма прописью) рублей.

7. По подготовительному периоду стоимость выполненных работ составила сумма цифрами (сумма прописью) рублей, в том числе:

а) за счет средств федерального бюджета в размере сумма цифрами (сумма прописью) рублей;

б) внебюджетные источники - сумма цифрами (сумма прописью) рублей;

в) субъекты Федерации - сумма цифрами (сумма прописью) рублей

8. Настоящий акт составлен в трех экземплярах. Два экз. - Заказчику, один - Исполнителю.

Бухгалтер _____.

Приложение N 4
к Контракту N_____________________
от_____________20___ г

УТВЕРЖДАЮ Должность Исполнитель ______________ _____.. М.п.	СОГЛАСОВАНО Должность Заказчик ___________________ ____ М.п. Доверенность N _____ от__ 20__ г.

АКТ N__ от _ 20_ г.
выполненных работ по окончании съемочного периода
по национальному игровому фильму "______"

1. Съемочный период проведен на основании приказа директора студии от ___ 20___г. N_____.

2. Съемочные работы завершены. Основные производственные показатели проведения съемочного периода составили:

а) отснято - __________ минут/метров/

б) полезный объем - ________минут/метров/

3. Срок проведения съемочных работ составил:

а) по плану с_____________________по_______________________

б) по факту с_____________________по_______________________

4. Состав съемочной группы

Автор сценария - ____________

Режиссер - _________________

Оператор - _________________

Монтажер - ________________

Директор картины - _______

5. Приступить к монтажно-тонировочному периоду с __________ 20___г. Приказ о запуске прилагается.

6. В соответствии с Контрактом/дополнительным соглашением/ по съемочному периоду Заказчиком предусмотрена сумма цифрами (сумма прописью) рублей.

7 Заказчик с момента подписания Контракта на финансирование производства Фильма перечислил сумма цифрами (сумма прописью) рублей.

8. По съемочному периоду стоимость выполненных работ составила сумма цифрами (сумма прописью) рублей, в том числе:

а) за счет средств федерального бюджета в размере сумма цифрами (сумма прописью) рублей;

б) внебюджетные источники - сумма цифрами (сумма прописью) рублей;

в) субъекты Федерации - сумма цифрами (сумма прописью) рублей

9. Настоящий акт составлен в трех экземплярах. Два экз. - Заказчику, один - Исполнителю.

Бухгалтер _____.

Приложение N 5
к Контракту N_____________________
от_____________20___ г

УТВЕРЖДАЮ Должность Исполнитель ______________ _____.. М.п.	СОГЛАСОВАНО Должность Заказчик ___________________ __. М.п. Доверенность N _____ от___ 20__ г.

АКТ N ____ от _ 20_ г.
выполненных работ по окончании монтажно-тонировочного периода
по национальному игровому фильму "______"

1. Монтажно-тонировочный период проведен на основании приказа директора студии от ________ 20___г. N_____.

2. Монтажно-тонировочные работы завершены. Проведены следующие работы по периоду:

а)_______________________

б)_______________________

в)_______________________

3. Срок проведения монтажно-тонировочных работ составил:

а) по плану с_____________________по_______________________

б) по факту с_____________________по_______________________

4. Приступить к изготовлению и подготовке сдачи исходных материалов фильма с _______ 20___г. Приказ прилагается.

5. В соответствии с Контрактом/дополнительным соглашением/ по монтажно-тонировочному периоду Заказчиком предусмотрена сумма цифрами (сумма прописью) рублей.

7. По монтажно-тонировочному периоду стоимость выполненных работ составила сумма цифрами (сумма прописью) рублей, в том числе:

а) за счет средств федерального бюджета в размере сумма цифрами (сумма прописью) рублей;

б) внебюджетные источники - сумма цифрами (сумма прописью) рублей;

в) субъекты Федерации - сумма цифрами (сумма прописью) рублей

8. Настоящий акт составлен в трех экземплярах. Два экз. - Заказчику, один - Исполнителю.

Бухгалтер _____.

Приложение N 6
к Контракту N_________________
от "____"________20__ г.


	"УТВЕРЖДАЮ" Должность Заказчик ___________________ ФИО Доверенность N ________ от ______20___ г.

Комплект исходных материалов полнометражного 35-мм кинофильма для сдачи на хранение в Госфильмофонд России:

________________________________

(название фильма)

- Негатив изображения/ Digital Intermediate;

- Эталонная копия;

- Негатив фонограммы перезаписи фильма, скомпенсированный для печати эталонной копии;

- Световой (экспозиционный) паспорт с записями к каждой части;

- Кадровый паспорт с записями к каждой части;

- Негатив/контратип фона надписей с эталонным позитивом , установочным роликом и световым паспортом с записями к нему, если надписи выполнены не на нейтральном фоне.

Комплект исходных фонограмм стереофонического фильма:

- Оригинал перезаписи цифрового и матричного кодирования;

- Стереофонический оригинал (мастер) перезаписи ( на отдельном носителе);

- Страховочная копия оригинала (мастера) перезаписи (на отдельном носителе)

- на магнитооптическом диске в формате DD8 Plus или на DTRS кассете;

- Исходные (сведенные) фонограммы шумов, музыки и спецкомпонентов** в формате оригинала перезаписи (на отдельном носителе);

- Страховочная копия исходных (сведенных) фонограммы шумов, музыки и спецкомпонентов ** (на отдельном носителе)

- на магнитооптическом диске в формате DD8 Plus или

на DTRS кассете.

Комплект промежуточных исходных материалов:

- Промежуточный позитив изображения

- Контратип изображения;

- Контрольная копия;

- Негатив фонограммы, скомпенсированный для печати с контратипа.

- Специальная эталонная копия для видеозаписи или видеофонограмма (мастер)

в формате Betacam Digital.

Документация:

- Паспорт технических характеристик - 1 экз;

- Акт сдачи-приемки фильмовых материалов -3 экз;

- Монтажные листы - 1 экз;

- Краткая аннотация фильма - 1 экз.

Внимание:

Если не Digital Intermediate, а оригинальный негатив изо, добавляются установочные ролики.

Должность руководителя Исполнителя ФИО

м.п.

Приложение N 7
к Контракту N__________________
от "____" __________20__г.

Акт сдачи-приемки выполненных работ
по производству национального игрового фильма

N_______________ "___" ______ 20__ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице (должность, ФИО) действующего на основании _______________ и Доверенности от _______20___г. N ____ с одной стороны и (полное наименование организации по Уставу), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________(должность, ФИО), действующего на основании ________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель полностью выполнил обязательства по производству национального игрового фильма

название
жанр
количество серий
время демонстрирования
носитель
формат видеомастера
звук
цвет
автор сценария
режиссер
композитор

2. Фактическая стоимость выполненных работ за счет средств федерального бюджета составила (сумма цифрами и прописью) рублей; за счет внебюджетных источников (сумма цифрами и прописью) рублей, что составляет __% общей стоимости работ.

3. Заказчиком с момента подписания Контракта на финансирование производства Фильма перечислено (сумма цифрами и прописью) рублей.

3. Подлежит к выплате Исполнителю за выполненные работы на основании данного акта (сумма цифрами и прописью) рублей.

4. Исполнитель гарантирует наличие финансовых документов, подтверждающих использование средств Заказчика и внебюджетных источников на выполнение перечисленных работ.

Наименование работ	Наименование организаций-контрагентов по исполнению Контракта	Предмет договора, его номер и дата	Номера и даты счетов, актов, авансовых отчетов, расчетных ведомостей	Сумма
1	2	3	4	5

5. Заказчик и Исполнитель претензий друг к другу не имеют.

6. Акт составлен в 4-х экземплярах. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. Один экземпляр для Исполнителя, три - для Заказчика.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Должность _____________________ ФИО	Исполнитель Должность ____________________ ФИО

М.П. М.П.

Приложение N 8
к Контракту N__________________
от "____" __________20__г.

тема /лот: "__________"

СЦЕНАРИЙ
национального игрового фильма "____________"

Автор сценария

Приложение N 12
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" ________ 20__ г. N _____

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
типового контракта о государственной финансовой поддержке производства национального игрового кинофильма

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Министерство культуры Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	государственная финансовая поддержка производства национального игрового кинофильма
б)	код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);	код (коды) предмета контракта ОКПД2: 59.11.11.000
	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);	ОКВЭД2: 59.11
	по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);	-
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта)	от 5 000 000,00 руб.
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.	отсутствуют

Приложение N 13
к приказу Министерства культуры Российской Федерации
от "__" ________ 20__ г. N ____

Типовой контракт о государственной финансовой поддержке
производства национального неигрового фильма

Государственный контракт (Муниципальный контракт/Договор) N
о государственной финансовой поддержке производства национального неигрового фильма
""

Идентификационный код закупки - ___________________________

г. _____________	"_____ " ________________ 20__ г.

__________(указывается полное наименование Заказчика), именуем__ в дальнейшей "Заказчик", в лице ________(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Заказчика), действующего на основании _____ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Контракта со стороны Заказчика), с одной стороны и ______ (указывается полное наименование Исполнителя (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (при наличии)(для физического лица)), именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________ (указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Исполнителя) с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке _______ (указываются пункты, части, статьи Федерального закона о контрактной системе, в соответствии с которыми заключается Контракт) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3979, 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 3890; N 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4760, 4780, 4816; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам _______(указывается способ закупки), объявленного Извещением от "___"______ г. N_____ (указываются реквизиты (дата, номер) извещения, которым была объявлена процедура определения Исполнителя, либо данные положения исключаются в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона о контрактной системе), на основании _____ от "__" _______ ___ г. N ___ (указываются название о реквизиты протокола, решения и (или) иного документа, в соответствии с которым принято решение о заключении Контракта, либо данные положения исключаются в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона о контрактной системе), заключили настоящий _____________ (при осуществлении закупки заказчиками указывается "контракт", при осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "Муниципальный контракт", при осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Договор") (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет и цена контракта

1.1. Заказчик в соответствии со ст. 7 и ст. 8 Федерального закона от 22.08.1996 г. N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4136; 2007, N 31, ст. 4015; 2009, N 1, ст. 16; 2013, N 52, ст. 6961; 2017, N 14, ст. 1993; 2018, N 30, ст. 4546) (далее - Федеральный закон о государственной поддержке кинематографии) осуществляет государственную финансовую поддержку производства национального неигрового Фильма, именуемого в дальнейшем "Фильм":

название
жанр
количество серий
время демонстрирования
носитель	видео
звук
цвет
автор сценария
режиссер
композитор

В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 22.08.1996 г. N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4136; 2007, N 31, ст. 4015; 2009, N 1, ст. 16; 2013, N 52, ст. 6961; 2017, N 14, ст. 1993; 2018, N 30, ст. 4546) государственное финансирование производства национального фильма не может превышать 70 процентов сметной стоимости его производства.

или

1.7. Исполнитель обязуется начать производство Фильма не позднее ___20__ года.

1.8. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику акт о приемке исходных материалов Фильма на постоянное хранение в Российский государственный архив кинофотодокументов (далее - РГАКФД) не позднее ___ 20__ года.

2. Порядок оплаты

в 20___ году в сумме ________ (_____________________________________) рублей.

(сумма равная нулю не указывается, год стирается)

_______(______________) тыс.рублей в течение подготовительного периода;

_______(______________) тыс.рублей в течение съемочного периода;

_______(______________) тыс.рублей в течение монтажно-тонировочного периода;

2.3. Окончательный расчет по Контракту в сумме __ (сумма цифрами и прописью) рублей производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Исполнителя с даты сдачи комплекта исходных материалов Фильма в РГАКФД и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение N 7) в срок

или

2.5. Заказчик в течение 3 (дней) рабочих дней с даты получения отчетных документов, предусмотренных п. 2.4. настоящего Контракта, производит проверку соответствия синопсису (приложение N 8), состава, объема и качества выполненных работ Исполнителем включая проведение экспертизы.

3. Обязанности сторон*(58)

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Издать приказ о запуске Фильма в подготовительный период не позднее срока, указанного в п. 1.7 настоящего Контракта.

3.1.3. Заключить договоры с авторами Фильма - сценаристом, режиссером, и/или композитором.

3.1.9. В течение 2 (двух) дней со дня завершения монтажно-тонировочного периода Фильма сдать Заказчику рабочую копию Фильма в формате DVD.

3.1.10. Ежеквартально представлять Заказчику отчет по форме - N 1-ФП.

3.1.11. Сообщать Заказчику о представлении Фильма на российские и международные кинофестивали, а также выдвижение на соискание премий и наград.

3.1.12. Договоры, заключаемые Исполнителем с третьими лицами в процессе производства, проката и показа Фильма, не должны противоречить условиям настоящего Контракта.

3.1.13. Исполнитель обязуется в случае изменения сведений: своего адреса, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей и т.д. - в 3 (трех) дневный срок сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, а также средствами факсимильной связи.

3.1.14. Привлекать к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители) в объеме _________ процентов от цены Контракта.

3.1.15. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить заказчику:

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем.

3.1.16. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 3.1.15. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

3.1.17. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

3.1.18. Оплачивать поставленные соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

3.1.19. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.15 - 3.1.17. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

3.2. Заказчик обязуется:

4. Окончание производства Фильма

4.2. В течение 30 (тридцати) дней с даты завершения монтажно-тонировочного периода Фильма исполнитель обязуется сдать на хранение в РГАКФД комплект исходных материалов Фильма.

4.3. В течение 7 (семи) дней с даты сдачи исходных материалов Фильма на хранение в РГАКФД, Исполнитель обязуется представить Заказчику соответствующий акт, подписанный уполномоченным лицом РГАКФД.

- подтверждающего акта РГАКФД о сдаче исходных материалов Фильма на хранение, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст. 1; 2016, N 27, ст. 4211);

- отчетов по форме государственной статистической отчетности N 1-ФП.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения отчетных документов, предусмотренных п. 4.3. и п.5.1. настоящего Контракта, производит проверку соответствия синопсису (приложение N 8) состава, объема и качества выполненных работ Исполнителем, включая проведение экспертизы.

6. Права на Фильм, выдача прокатного удостоверения

6.3. Исполнитель имеет право свободного и безвозмездного доступа к переданным им на хранение в Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) оригиналам материалов Фильма.

- в информационных, научных, учебных или культурных целях;

- в рамках проведения недель российского кино, дней российской культуры и подобных мероприятий за рубежом;

- для участия в российских и международных кинофестивалях;

7. Обеспечение исполнения обязательств*(59)

7.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту, подлежит выплате Заказчику при возникновении денежных обязательств Исполнителя по отношению к Заказчику (обязательства по возмещению ущерба, причиненного действиями (бездействием) Исполнителя или привлеченных им третьих лиц для оказания выполнения работ по Контракту, а также обязательства по возврату аванса, в случае, если аванс предусмотрен Контрактом), в том числе охранительных обязательств (уплата неустойки, процентов за несвоевременный возврат аванса по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2015, N 10, ст. 1412; 2016, N 27, ст. 4248; 2018, N 32, ст. 5132).

Либо:*(64)

8. Ответственность сторон

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

что составляет ______________ (сумма прописью) рублей __ копеек.

Либо:

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: