Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; 2021, N 2, ст. 402; N 39, ст. 6713; 2022, N 1, ст. 126).
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 октября 2022 г. N 1873
1. В позиции паспорта, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109552,34" и "90189,82" заменить соответственно цифрами "113658,52" и "94296,0".
2. В абзаце третьем раздела III цифры "124" и "25" заменить соответственно цифрами "89" и "17".
3. В разделе IV:
а) в абзаце третьем цифры "109552,34" заменить цифрами "113658,52";
б) в абзаце четвертом цифры "90189,82" заменить цифрами "94296".
4. Позицию 12 приложения N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
“
| 12. | Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров): | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в судах общей юрисдикции | 145 | 145,5 | 146 | 147 | 148 | 149,5 | 151 | 153 | 160 | 165 | 166,9 | 169 | 172 | |
| в арбитражных судах | 111,5 | 112,5 | 115,4 | 115,4 | 120,3 | 123,4 | 123,4 | 126,8 | 131,3 | 134 | 137,2 | 139,7 | 142 |
“.
5. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 20 октября 2022 г. N 1873)
| Наименование объекта, регион строительства | Срок ввода в действие | Мощность (кв. метров) | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 - 2024 годы - всего | в том числе | |||||||||||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
| Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск | ||||||||||||||||
| 1. | Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего | 288731,31 | 60827,2 | 3002 | 89700 | 155917 | 68878,93 | 2810,64 | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2018 год | 4604,66 | 288731,3 | 60827,2 | 3002 | 89700 | 155917 | 68878,93 | 2810,64 | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж | ||||||||||||||||
| 2. | Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего | 238245,2 | 88155 | 704002 | 127420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2015 год | 3730 | 237845,2 | 88155 | 700002 | 127420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Строительство здания Лискинского районного суда - всего | 80872,1 | 2740 | 38770 | 39362,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 2740 | 2740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2015 год | 2482,4 | 78132,1 | - | 38770 | 39362,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный | ||||||||||||||||
| 4. | Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего | 7081061 | - | 20000 | 6000 | - | 20000 | 400000 | 200000 | 62106 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 26000 | - | 20000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 7224,2 | 682106 | - | - | - | - | 20000 | 400000 | 200000 | 62106 | - | - | - | - | |
| Пермский краевой суд, г. Пермь | ||||||||||||||||
| 5. | Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего | 728664,91 | - | 15000 | 50005 | - | 502399,76 | 480857,34 | 311784,97,8 | 47691,99 | 199810,810 | 190010,811 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 15946 | - | 15000 | 50005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2023 год | 8253,5 | 712718,9 | - | - | - | - | 502399,76 | 480857,34 | 311784,97,8 | 47691,99 | 199810,810 | 190010,811 | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток | ||||||||||||||||
| 6. | Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего | 15000 | -1 | - | - | - | 5000 | 350006 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | - | - | - | 5000 | 350006 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград | ||||||||||||||||
| 7. | Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего | 14166,8 | 209301 | - | 29000 | 8800 | 880012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 20930 | - | 29000 | 8800 | 880012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Иркутский областной суд, г. Иркутск | ||||||||||||||||
| 8. | Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего | 1582711,21 | - | 34000 | 6517 | - | 419158,5 | 932201,54 | 687974,67 | 554996,49 | 165596,110,13 | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 31695 | - | 34000 | 6517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 17082,2 | 1551016,2 | - | - | - | - | 419158,5 | 932201,54 | 687974,67 | 554996,49 | 165596,110,13 | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово | ||||||||||||||||
| 9. | Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего | 1708534,21 | - | 23359,2 | 14875,25 | 720608,112 | 1046872,33 | 857173,54,14 | 681,37,15 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 23359,2 | - | 23359,2 | 2275,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2019 год | 22837 | 1685175 | - | - | 12600 | 720608,112 | 1046872,33 | 857173,54,14 | 681,37,15 | - | - | - | - | - | |
| 10. | Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего | 3300 | 13331 | 3000 | 1670,22 | 1333,25 | 869,8 | 5869,83,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1333 | 3000 | 1670,22 | 1333,25 | 869,8 | 5869,83,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск | ||||||||||||||||
| 11. | Строительство здания Курского областного суда - всего | 7000 | 15000 | - | 12000 | 3000 | 500,712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 15000 | - | 12000 | 3000 | 500,712 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12. | Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего | 640 | 2343 | - | - | - | 2343 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 2343 | - | - | - | 2343 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13. | Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего | 960 | 1196,8 | - | - | 900 | 296,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1196,8 | - | - | 900 | 296,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Московский областной суд, г. Красногорск | ||||||||||||||||
| 14. | Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего | 8000 | 34700 | - | 14700 | 20000 | 2000012 | 9763,53 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 34700 | - | 14700 | 20000 | 2000012 | 9763,53 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск | ||||||||||||||||
| 15. | Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего | 887188,71 | - | 10500 | 6000 | - | 70000 6 | 409953,74 | 397792,67 | 304820,69 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 16500 | - | 10500 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2020 год | 8769,1 | 870688,7 | - | - | - | - | 700006 | 409953,74 | 397792,67 | 304820,69 | - | - | - | - | |
| 16. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего | 226198 | 63350 | 30100 | 110000 | 22748 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2013 год | 3344,1 | 55000 | 55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 8450 | 8350 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2016 год | 3344,1 | 162748 | - | 30000 | 110000 | 22748 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск | 2014 год | 278,6 | 10250 | - | 10250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 18. | Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего | 3296661,31 | 30000 | 120761,1 | 702961,7 | 1228471,212 | 1270429 | 27516,74 | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 150761,1 | 30000 | 120761,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2018 год | 33664,23 | 3145900,2 | - | - | 702961,7 | 1228471,212 | 1270429 | 27516,74 | - | - | - | - | - | - | |
| Омский областной суд, г. Омск | ||||||||||||||||
| 19. | Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего | 1077800,21 | - | 8411,7 | 2588,3 | - | 329400,96 | 300000 | 637677,27,8 | 743522,69 | 349759,210,13 | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 11000 | - | 8411,7 | 2588,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 15130,5 | 1066800,2 | - | - | - | - | 329400,96 | 300000 | 637677,27,8 | 743522,69 | 349759,210,13 | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел | ||||||||||||||||
| 20. | Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего | 80853,21 | - | 7000 | 1500 | 605,512 | 100006 | 20000 | 62013,57,8 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 2399,2 | - | 7000 | 1500 | 605,512 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 2110,5 | 78454 | - | - | - | - | 100006 | 20000 | 62013,57,8 | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза | ||||||||||||||||
| 21. | Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего | 1359260,21 | - | - | 13369 | 15557,2 | - | 500000 | 697599,37 | 285751,29,16 | 103636,910,13 | 4000 | 258000 | 308508 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2023 год | 40926,2 | - | - | 13369 | 15557,2 | - | - | - | - | - | 4000 | 8000 | - | ||
| строительство | 2024 год | 10996,63 | 1318334 | - | - | - | - | - | 500000 | 697599,37 | 285751,29,16 | 103636,910,13 | - | 250000 | 308508 | |
| 22. | Реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего | 2649021 | - | - | - | 2500 | 65006 | 126203 | 254975,77 | 45351,59 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 9000 | - | - | - | 2500 | 65006 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2020 год | 4485,2 | 255902 | - | - | - | - | - | 126203 | 254975,77 | 45351,59 | - | - | - | - | |
| Рязанский областной суд, г. Рязань | ||||||||||||||||
| 23. | Строительство Рязанского областного суда - всего | 6333491 | - | - | 4200 | 2864 | - | 300000 | 499146,37,8 | 263806,99 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 7064 | - | - | 4200 | 2864 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 11892,46 | 626285 | - | - | - | - | - | 300000 | 499146,37,8 | 263806,99 | - | - | - | - | |
| Томский областной суд, г. Томск | ||||||||||||||||
| 24. | Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего | 3243301 | - | - | - | - | - | 13566 | 1312017 | 231462,69,16 | 214152,410,13 | 84702,511 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 13566 | - | - | - | - | - | 13566 | 135667 | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2023 год | 3530,03 | 310764 | - | - | - | - | - | - | 117635 | 231462,69,16 | 214152,410,13 | 84702,511 | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула | ||||||||||||||||
| 25. | Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего | 13029,61 | 5400 | 4220 | 3177,2 | 232,4 | 1342,66 | 14428,6 | 514428,67,8 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 13029,6 | 5400 | 4220 | 3177,2 | 232,4 | 1342,66 | 14428,6 | 14428,67,8 | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 14934,6 | -8,17 | - | - | - | - | - | - | 5000008 | -17 | - | - | - | - | ||
| Ульяновский областной суд, г. Ульяновск | ||||||||||||||||
| 26. | Строительство здания Ульяновского областного суда - всего | 655905,71 | 4000 | 4169 | 9780 | 116716 | 1800003 | 437026 | 131369,47,8 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 22149 | 4000 | 4169 | 9780 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2019 год | 7345 | 633756,7 | - | - | - | 112516 | 1800003 | 437026 | 131369,47,8 | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль | ||||||||||||||||
| 27. | Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего | 11560 | 270001 | - | - | 2000 | 12316 | 7000 | 126844,14 | 56847,8 | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 27000 | - | - | 2000 | 12316 | 7000 | 126844,14 | 56847,8 | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| 28. | Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 125245 | 125245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 10489,9 | 125245 | 125245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 88589,9 | 88589,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 11338,5 | 88589,9 | 88589,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 117940,8 | 117940,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 12404 | 117940,8 | 117940,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 376786,4 | - | 92666,4 | 235208 | 59539,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 3722 | 376786,4 | - | 92666,4 | 235208 | 59539,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 1329648,91 | - | 508249,3 | 255799,2 | 440208,9 | 367864,93 | 368306,4 | 280845,37,8 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | 13693,88 | - | - | - | - | - | |||
| строительство | 14832,2 | 1329648,9 | - | 508249,3 | 255799,2 | 440208,9 | 367864,93 | 368306,4 | 267151,57,8 | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар | ||||||||||||||||
| 33. | Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего | 2017 год | 619601 | - | 238499 | 273641,85 | 320584,612 | 35522,63,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2017 год | 9268,5 | 619601 | - | 238499 | 273641,85 | 320584,612 | 35522,63,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск | ||||||||||||||||
| 34. | Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего | 209704 | 144371 | 65333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| реконструкция | 2014 год | 3631,4 | 209704 | 144371 | 65333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа | ||||||||||||||||
| 35. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего | 2283828,81 | - | 916268,8 | 345989,75 | 159097,518 | - | - | 722976 | 581830,1 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 900 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| публичный технологический и ценовой аудит | 2019 год | 122,5 | - | - | - | - | - | - | 122,5 | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 31528,8 | 2282806,3 | - | 915368,8 | 345989,75 | 159097,518 | - | - | 722853,5 | 581830,1 | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский | ||||||||||||||||
| 36. | Строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего | 492319,11 | - | 3000 | 3267,1 | 7767,112 | 559403,6 | 1362554 | 242796,17,8 | 177397 | 211103,510,13 | 15266311 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 6267,1 | - | 3000 | 3267,1 | 1767,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2023 год | 7682,1 | 486052 | - | - | - | 6000 | 559403,6 | 1362554 | 242796,17,8 | 177397 | 211103,510,13 | 15266311 | - | - | |
| Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала | ||||||||||||||||
| 37. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего | 10080 | 27000 | - | 23000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 27000 | - | 23000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград | ||||||||||||||||
| 38. | Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего | 249710 | 37280 | 134220 | 78210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| реконструкция | 2015 год | 3669 | 249710 | 37280 | 134220 | 78210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга | ||||||||||||||||
| 39. | Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего | 2298 | 5420,51 | 4300 | 1870 | 933,35 | 56112 | 550,93,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 5420,5 | 4300 | 1870 | 933,35 | 56112 | 550,93,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| 40. | Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего | 264837,71 | 2869 | 54291 | 216 | 76290 | 70433,73 | 60771 | 40522,97,8 | - | 400010 | 6571,2 | 80000 | 78652 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2022 год | 9656,2 | 2869 | - | 216 | - | - | - | - | - | 400010 | 6571,2 | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 3102 | 255181,5 | - | 54291 | - | 76290 | 70433,73 | 60771 | 40522,97,8 | - | - | - | 80000 | 78652 | |
| 41. | Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего | 483131,41 | - | 5906,4 | 988 | 150 | - | 13844414 | 161197,77,8 | 132264,59,16 | 2700010,13 | 461511 | 200000 | 118020 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2022 год | 16559,4 | - | 5906,4 | 988 | 150 | - | - | - | - | 700010 | 461511 | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 4471,3 | 466572 | - | - | - | - | - | 13844414 | 161197,77,8 | 132264,59,16 | 2000013 | - | 200000 | 118020 | |
| Управление Судебного департамента в Новосибирской области, г. Новосибирск | ||||||||||||||||
| 42. | Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего | 668979,7 | - | 232000 | 303232,75 | 233698,812 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 6858 | 668979,7 | - | 232000 | 303232,75 | 233698,812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего | 148214 | 7100 | 79655,7 | 29677,6 | 105789,712 | 99512,73,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 7100 | 7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2017 год | 3665,8 | 141114 | - | 79655,7 | 29677,6 | 105789,712 | 99512,73,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 44. | Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего | 1810251 | 18670 | 27840 | 20000 | 87260 | 1419273,6 | 16690,54 | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2018 год | 3243,3 | 181025 | 18670 | 27840 | 20000 | 87260 | 1419273,6 | 16690,54 | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск | ||||||||||||||||
| 45. | Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего | 31823 | 22506 | 9317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| реконструкция | 2014 год | 708,26 | 31823 | 22506 | 9317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону | ||||||||||||||||
| 46. | Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего | 52366 | 600 | 28836 | 27351 | 24415 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2016 год | 1008,6 | 51766 | - | 28836 | 27351 | 24415 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск | ||||||||||||||||
| 47. | Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего | 10855691 | - | 424437,2 | 192408,9 | 151726,8 | 136190,93,6 | 274918,7 | 295062,97,8 | 37275,39,16 | -10 | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 1835,4 | - | - | - | - | - | 1835,4 | 1835,47,8 | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 7780 | 1083733,6 | - | 424437,2 | 192408,9 | 151726,8 | 136190,93,6 | 273083,3 | 293227,57 | 37275,39,16 | -10 | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск | ||||||||||||||||
| 48. | Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего | 17800 | 16900 | - | 900 | 48312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 900 | - | - | 900 | 48312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2013 год | 4229,4 | 16900 | 16900 | ||||||||||||
| Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск | ||||||||||||||||
| 49. | Строительство здания Миасского городского суда - всего | 183641 | 53210 | 67040 | 63391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2015 год | 4125 | 183641 | 53210 | 67040 | 63391 | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала | ||||||||||||||||
| 50. | Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего | 30804 | 30804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 772,2 | 30804 | 30804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего | 39239 | 39239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 815 | 39239 | 39239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52. | Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент | 2014 год | 483,2 | 7500 | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. | Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан | 2014 год | 709,6 | 25000 | - | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик | ||||||||||||||||
| 54. | Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего | 36431,3 | 36431,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 863 | 36431,3 | 36431,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас | ||||||||||||||||
| 55. | Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего | 126546,61 | - | - | - | 5978 | 29893 | 65616 | 595828 | 13062,49 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 5978 | - | - | - | 5978 | 29893 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1918 | 120568,6 | - | - | - | - | - | 65616 | 595828 | 13062,49 | - | - | - | - | |
| 56. | Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего | 555321 | - | - | - | 2600 | 7803 | - | 250008 | 34901,69 | 1593,713 | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 2600 | - | - | - | 2600 | 7803 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 798,5 | 52932 | - | - | - | - | - | - | 250008 | 34901,69 | 1593,713 | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск | ||||||||||||||||
| 57. | Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего | 39701 | - | - | - | 3970 | 31763 | 4783014 | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 3970 | - | - | - | 3970 | 31763 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2017 год | 1057,92 | - | - | - | - | - | - | 4783014 | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ | ||||||||||||||||
| 58. | Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего | 693291 | - | - | - | 3273 | 16503 | 35000 | 676797 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1650 | - | - | - | 3273 | 16503 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1491,8 | 67679 | 35000 | 676797 | - | - | - | - | - | ||||||
| Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл | ||||||||||||||||
| 59. | Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего | 3261441 | - | - | - | 16500 | - | 96292 | 171414,27 | 209979,59 | 40132,510,13 | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 16500 | - | - | - | 16500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 3358,7 | 309644 | - | - | - | - | - | 96292 | 171414,27 | 209979,59 | 40132,510,13 | - | - | - | |
| 60. | Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва | 2014 год | 816,9 | 10000 | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный | ||||||||||||||||
| 61. | Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего | 95077,61 | - | - | 3000 | 981 | - | - | 500008 | 416199,16 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 3981 | - | - | 3000 | 981 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1416 | 91096,6 | - | - | - | - | - | - | 500008 | 416199,16 | - | - | - | - | |
| 62. | Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего | 80931,61 | - | - | 2000 | 1458 | - | - | 500008 | 279789,16 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 3458 | - | - | 2000 | 1458 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1242 | 77473,6 | - | - | - | - | - | - | 500008 | 279789,16 | - | - | - | - | |
| 63. | Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего | 86750,51 | - | - | - | 2500 | 1480,56 | 660,64 | 500008 | 32770 | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 3980,5 | - | - | - | 2500 | 1480,56 | 660,64 | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1240 | 82770 | - | - | - | - | - | - | 500008 | 32770 | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань | ||||||||||||||||
| 64. | Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего | 2708701 | - | - | 9044 | 45500 | 216826 | 1457764,14 | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 9044 | - | - | 9044 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2018 год | 3923,18 | 261826 | - | - | - | 45000 | 216826 | 1457764,14 | - | - | - | - | - | - | |
| 65. | Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего | 316877,31 | - | - | 11366,3 | 21963,7 | 285511 | 1981174 | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 11366,3 | - | - | 11366,3 | 1963,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2018 год | 5301,1 | 305511 | - | - | - | 20000 | 285511 | 1981174 | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего | 780981 | - | - | - | 374418 | - | 7555414 | 56603,77 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 374418 | - | - | - | 374418 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2019 год | 1280 | 75554 | - | - | - | - | - | 7555414 | 56603,77 | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар | ||||||||||||||||
| 67. | Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего | 2000 | 1908,21 | - | - | - | 1273,8 | 3733,73,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1908,2 | - | - | - | 1273,8 | 3733,73,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток | ||||||||||||||||
| 68. | Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего | 123285,51 | - | - | - | 3925 | 1483,33,6 | 7000014 | 50183 | 29247,39,16 | 78484,410,13 | 81764,811 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 3852,1 | - | - | - | 3925 | 1483,33,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2023 год | 2040,1 | 119433,4 | - | - | - | - | - | 7000014 | 50183 | 29247,39,16 | 78484,410,13 | 81764,811 | - | - | |
| 69. | Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск | 2013 год | 4586,3 | 75292,4 | 75292,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь | ||||||||||||||||
| 70. | Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего | 107551,51 | - | - | - | 1806,3 | 1806,23 | 5250014 | 107142,37,8 | 6137,99 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1806,3 | - | - | - | 1806,3 | 1806,23 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2020 год | 3300 | 105745,2 | - | - | - | - | - | 5250014 | 107142,37,8 | 6137,99 | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск | ||||||||||||||||
| 71. | Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего | 627581 | - | - | - | 1945 | 1268,13 | 22333 | 44111,17,8 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1945 | - | - | - | 1945 | 1268,13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2020 год | 1482,7 | 60813 | - | - | - | - | - | 22333 | 44111,17,8 | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань | ||||||||||||||||
| 72. | Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего | 1800 | 1739,51 | - | - | - | 3670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1739,5 | - | - | - | 3670 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 73. | Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего | 33115,21 | - | - | - | 1450 | - | 278,8 | 15000 | 26988,19 | 14,910,13 | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 1632,2 | - | - | - | 1450 | - | 278,8 | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 514 | 31483 | - | - | - | - | - | - | 15000 | 26988,19 | 14,910,13 | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск | ||||||||||||||||
| 74. | Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего | 2081281 | 1783 | 2967 | -5 | 2967 | 372006 | 136903,14 | 105123,67 | 23435,59,16 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 4750 | 1783 | 2967 | -5 | 2967 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 2826,51 | 203378 | - | - | - | - | 372006 | 136903,14 | 105123,67 | 23435,59,16 | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир | ||||||||||||||||
| 75. | Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего | 673131 | - | - | - | 2495 | 24953 | 19964 | 300008 | 63553,69 | 33225,713 | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 2495 | - | - | - | 2495 | 24953 | 19964 | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 1782,3 | 64818 | - | - | - | - | - | - | 300008 | 63553,69 | 33225,713 | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново | ||||||||||||||||
| 76. | Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего | 53343,9 | 31500 | 21843,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2014 год | 1870 | 53343,9 | 31500 | 21843,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77. | Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск19, - всего | 362551 | - | - | - | 1556 | - | 17292 | 346997 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1556 | - | - | - | 1556 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 841,7 | 34699 | - | - | - | - | - | 17292 | 346997 | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск | ||||||||||||||||
| 78. | Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего | 4810 | 13823,61 | - | - | - | 15365,9 | 1773,63,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 13823,6 | - | - | - | 15365,9 | 1773,63,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров | ||||||||||||||||
| 79. | Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего | 3576,61 | - | - | - | 3576,7 | 3576,63 | 10000014 | 99727 | 300009,16 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 3576,6 | - | - | - | 3576,7 | 3576,63 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 4300 | 30000 | - | - | - | - | - | 10000014 | 99727 | 300009,16 | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк | ||||||||||||||||
| 80. | Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего | 1800 | 3757,11 | - | - | - | 1298 | 32346 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 3757,1 | - | - | - | 1298 | 32346 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 81. | Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка | 2016 год | 11060,7 | 300000 | - | - | - | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан | ||||||||||||||||
| 82. | Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда | 2013 год | 182,1 | 7000 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва | ||||||||||||||||
| 83. | Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда | 2013 год | 3310,5 | 235089 | 235089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск | ||||||||||||||||
| 84. | Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск | 2014 год | 2657,2 | 294400 | - | 294400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома | ||||||||||||||||
| 85. | Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль | 2015 год | 461,6 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск | ||||||||||||||||
| 86. | Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут | 2014 год | 4273 | 200002 | - | 200002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург | ||||||||||||||||
| 87. | Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего | 1041789 | - | - | - | 5600 | 56003,6 | 52480 | 83050,67,8 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 5600 | - | - | - | 5600 | 56003,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 2391,29 | 98578 | - | - | - | - | - | 52480 | 83050,67,8 | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков | ||||||||||||||||
| 88. | Строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего | 379568,81 | - | - | - | 10355,8 | 10355,73,6 | - | 1000008 | 194746,39,16 | 116368,310,13 | 2000 | 104000 | 82205 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2023 год | 6000 | - | - | - | 10355,8 | 10355,73,6 | - | - | - | - | 2000 | 4000 | - | ||
| строительство | 2024 год | 4709,65 | 373568,8 | - | - | - | - | - | - | 1000008 | 194746,39,16 | 116368,310,13 | - | 100000 | 82205 | |
| 89. | Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего | 151462,31 | - | - | 912,2 | 1949,7 | 821,53,6 | - | 500008 | 891199,16 | 37673,610,13 | 1000 | 50000 | 44819 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2023 год | 4750,4 | - | - | 912,2 | 1949,7 | 821,53,6 | - | - | - | - | 1000 | 2000 | - | ||
| строительство | 2024 год | 1199,3 | 146711,9 | - | - | - | - | - | - | 500008 | 891199,16 | 37673,610,13 | - | 48000 | 44819 | |
| Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань | ||||||||||||||||
| 90. | Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего | 44635,61 | - | - | - | 1400,6 | - | - | 20000 | 37113,79 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1400,6 | - | - | - | 1400,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1081,4 | 43235 | - | - | - | - | - | - | 20000 | 37113,79 | - | - | - | - | |
| 91. | Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего | 65640,51 | - | - | - | 1490 | - | 30726 | 58246,37,8 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1490 | - | - | - | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1312,65 | 64150,5 | - | - | - | - | - | 30726 | 58246,37,8 | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара | ||||||||||||||||
| 92. | Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего | 3729021 | - | 13210 | 3850 | 7000 | 198552 | 254412,14 | 106227 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 17060 | - | 13210 | 3850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2019 год | 9486,66 | 355842 | - | - | - | 7000 | 198552 | 254412,14 | 106227 | - | - | - | - | - | |
| 93. | Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего | 3794751 | - | - | 6618 | 6183 | 1400 | 200000 | 171457 | 237100,39 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 8018 | - | - | 6618 | 6183 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 7282 | 371457 | - | - | - | - | - | 200000 | 171457 | 237100,39 | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов | ||||||||||||||||
| 94. | Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего | 1023671 | - | - | - | 5015 | 49903 | 5981014 | 43214,77,8 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 4990 | - | - | - | 5015 | 49903 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1756,5 | 97377 | - | - | - | - | - | 5981014 | 43214,77,8 | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург | ||||||||||||||||
| 95. | Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области | 2013 год | 1431 | 116000 | 116000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск | ||||||||||||||||
| 96. | Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего | 800 | -1 | - | - | - | 2612,7 | 26003,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | - | - | - | 2612,7 | 26003,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 97. | Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего | 4625,91 | - | - | - | 5208 | 13803,6 | - | 150008 | -17 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 4625,2 | - | - | - | 5208 | 13803,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | - | - | - | - | - | - | - | 150008 | -17 | - | - | - | - | |||
| Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск | ||||||||||||||||
| 98. | Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего | 1830 | 380 | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 380 | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов | ||||||||||||||||
| 99. | Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего | 5800 | -1 | - | - | - | 6950 | 69503,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | - | - | - | 6950 | 69503,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень | ||||||||||||||||
| 100. | Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего | 3900 | 501 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 50 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Новосибирский областной суд, г. Новосибирск | ||||||||||||||||
| 101. | Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего | 1705842,31 | 385927,9 | - | 1500 | 12183 | - | 2656814 | 817933,47,8 | -17 | 40000010 | 48130011 | 400000 | 50481 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2013 год | 11200 | 385927,9 | 385927,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 19433,4 | - | - | 1500 | 12183 | - | 2656814 | 17933,47 | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2024 год | 15200 | 1300481 | - | - | - | - | - | - | 8000008 | -17 | 40000010 | 48130011 | 400000 | 50481 | |
| Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва | ||||||||||||||||
| 102. | Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего | 73412,3 | 73412,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 1862 | 73412,3 | 73412,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103. | Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего | 12364,81 | 6064,2 | 6100 | 6100 | 5000 | - | 500014 | 49907,8 | -9,16,17 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 200,6 | - | - | - | 5000 | - | 500014 | 49907,8 | -9,16,17 | - | - | - | - | |||
| строительство | 5323 | 12164,2 | 6064,2 | 6100 | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь | ||||||||||||||||
| 104. | Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры | 2013 год | 1575,5 | 30000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105. | Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово | 2013 год | 522 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106. | Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск | 2013 год | 526 | 7200 | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107. | Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль | 2013 год | 627,7 | 14542,2 | 14542,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 108. | Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего | 464526,51 | 8220 | - | 157246,5 | 20673012 | 295652,83,6 | 779104 | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 15736,5 | 8220 | - | 7516,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2018 год | 7201 | 448790 | - | - | 149730 | 20673012 | 295652,83,6 | 779104 | - | - | - | - | - | - | |
| Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь | ||||||||||||||||
| 109. | Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь | 2013 год | 3825,3 | 198126 | 198126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк | ||||||||||||||||
| 110. | Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе | 2013 год | 6658 | 341386,5 | 341386,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов | ||||||||||||||||
| 111. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего | 3100001 | 310000 | - | - | 1500 | 35006 | 500014 | 50008 | -17 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2013 год | 5842,4 | 310000 | 310000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | - | - | 1500 | 35006 | 500014 | 50008 | - | - | - | - | - | |||
| Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь | ||||||||||||||||
| 112. | Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего | 8000 | -1 | - | - | - | - | - | - | 172008 | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | - | - | - | - | - | - | 172008 | - | - | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль | ||||||||||||||||
| 113. | Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего | 8000 | 27980,2 | - | - | - | - | - | - | 15500 | 25738,59,16 | 15419,813 | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 27980,2 | - | - | - | - | - | - | 15500 | 25738,59,16 | 15419,813 | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск | ||||||||||||||||
| 114. | Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего | 1484722 | - | - | 2000 | 8000 | 80003,6 | 10000 | 100007,8 | 946711 | 921066,410,13 | 537320 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 691 | - | - | 2000 | 8000 | 80003,6 | 10000 | 100007,8 | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2023 год | 8944 | 1484031 | - | - | - | - | - | - | 5000008 | 946711 | 921066,410,13 | 537320 | - | - | |
| Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| 115. | Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего | 5901230,21 | 1246725,1 | 1481762,1 | 1550000 | 1522350,712 | 801640,13,6 | 46111214 | 459659,57 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2019 год | 32516,2 | 5901230,2 | 1246725,1 | 1481762,1 | 1550000 | 1522350,712 | 801640,13,6 | 46111214 | 459659,57 | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград | ||||||||||||||||
| 116. | Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего | 2811686,2 | - | - | - | - | - | - | 17805,58,20 | 26951 | 21037710,13 | 997755,611 | 700000 | 873663 | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 44756,5 | - | - | - | - | - | - | 17805,58,20 | 26951 | 1037713 | - | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 16514,5 | 2766929,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000010 | 997755,611 | 700000 | 873663 | |
| Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа | ||||||||||||||||
| 117. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего | 1009597,21 | - | 22000 | 107805 | - | - | - | 263228,2 | 860607,59 | 601853,913 | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 22000 | - | 22000 | 107805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 12400,3 | 987597,2 | - | - | - | - | - | - | 263228,2 | 860607,59 | 601853,913 | - | - | - | |
| Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир | ||||||||||||||||
| 118. | Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего | 686994,51 | - | - | - | 4000 | 150006 | 198087,34,14 | 518008,27,8 | 343764,99 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 16900 | - | - | - | 4000 | 150006 | 129004 | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 6864 | 670287,4 | - | - | - | - | - | 185187,314 | 518008,27,8 | 343764,99 | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань | ||||||||||||||||
| 119. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего | 1537801,4 | 793188,4 | - | 525090 | 468287,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 14412,8 | 1537801,4 | 793188,4 | - | 525090 | 468287,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск | ||||||||||||||||
| 120. | Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего | 22700 | - | - | - | - | - | - | 99008 | 12800 | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | 22700 | - | - | - | - | - | - | 99008 | 12800 | - | - | - | - | ||
| Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске | ||||||||||||||||
| 121. | Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего | 4420611 | - | - | - | 2000 | 8141,63,6 | 200000 | 318128,47 | 226049,29,16 | 35069,313 | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 10000 | - | - | - | 2000 | 8141,63,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 4510,4 | 432061 | - | - | - | - | - | 200000 | 318128,47 | 226049,29,16 | 35069,313 | - | - | - | |
| Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск | ||||||||||||||||
| 122. | Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего | 2445996,71 | - | 24000 | - | - | - | 260622,1 | 845244,17 | 976457,29,16 | 798517,910,13 | 942992,411 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 24000 | - | 24000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2023 год | 12489,59 | 2421996,7 | - | - | - | - | - | 260622,1 | 845244,17 | 976457,29,16 | 798517,910,13 | 942992,411 | - | - | |
| Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита | ||||||||||||||||
| 123. | Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего | 1009567,51 | - | - | - | 2000 | 80006 | 250000 | 349850,47 | 361062,59 | 502076,110,13 | 285622,211 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 10000 | - | - | - | 2000 | 80006 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 4573,8 | 999567,5 | - | - | - | - | - | 250000 | 349850,47 | 361062,59 | 502076,110,13, | 285622,211 | - | - | |
| Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск | ||||||||||||||||
| 124. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего | -1 | - | - | - | - | - | 10700 | 145007,8 | -9,16 | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | - | - | - | - | - | 10700 | 145007,8 | -9,16 | - | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск | ||||||||||||||||
| 125. | Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск | 1743377,1 | - | - | - | - | - | - | 13683,38 | 19561,8 | 1850013 | 500000 | 600000 | 610132 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 33245,1 | - | - | - | - | - | - | 13683,38 | 19561,8 | 1850013 | - | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 11075,59 | 1710132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 600000 | 610132 | |
| Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан | ||||||||||||||||
| 126. | Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего | 2080 | 4369 | - | - | - | - | - | - | 3600 | 43699,16 | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | 4369 | - | - | - | - | - | - | 3600 | 43699,16 | - | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный | ||||||||||||||||
| 127. | Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего | 11900 | - | - | - | - | - | - | 4900 | 7000 | 700013 | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 2600 | 11900 | - | - | - | - | - | - | 4900 | 7000 | 700013 | - | - | - | |
| Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар | ||||||||||||||||
| 128. | Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего | 1323771,3 | 550000 | 216317,3 | 380200 | 187496,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 19316,7 | 1323771,3 | 550000 | 216317,3 | 380200 | 187496,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома | ||||||||||||||||
| 129. | Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома | 2015 год | 308,2 | 13260 | - | - | 13260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Чувашской Республике, г. Чебоксары | ||||||||||||||||
| 130. | Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего | 3680 | 21451 | - | - | 2145 | 793 | 792,93,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 2145 | - | - | 2145 | 793 | 792,93,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита | ||||||||||||||||
| 131. | Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край | 2014 год | 776,7 | 44400 | - | 44400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132. | Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края | 2015 год | 790,2 | 75056 | - | - | 75056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард | ||||||||||||||||
| 133. | Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего | 1598901 | - | - | 2198 | 68021,112 | 156057,53,6 | 86420,44,14 | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 2892 | - | - | 2198 | 1764,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2018 год | 1995,6 | 156998 | - | - | - | 66257 | 156057,53,6 | 86420,44,14 | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда | ||||||||||||||||
| 134. | Строительство здания Нюксенского районного суда - всего | 32819 | - | - | 2307 | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 2307 | - | - | 2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2016 год | 484,06 | 30512 | - | - | - | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 135. | Строительство здания Кадуйского районного суда - всего | 31994 | - | - | 2307 | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 2307 | - | - | 2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2016 год | 484,06 | 29687 | - | - | - | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 136. | Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего | 333607,81 | - | - | - | 7251,3 | 7251,33 | 200000 | 304419,87,8 | 131233,39,16 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 7251,3 | - | - | - | 7251,3 | 7251,33 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 5719,2 | 326356,5 | - | - | - | - | - | 200000 | 304419,87,8 | 131233,39,16 | - | - | - | - | |
| 137. | Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего | 68090 | 68090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 3440 | 3440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2013 год | 1120 | 64650 | 64650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 138. | Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего | 67980 | 67980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 4760 | 4760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| строительство | 2013 год | 1000 | 63220 | 63220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул | ||||||||||||||||
| 139. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего | 386247,51 | - | 184440 | 5884 | 2176,7 | 77209 | 10871214 | 46851,77,8 | - | 5430310 | 54303 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2014 год | 4943,7 | 184440 | - | 184440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 8060,7 | - | - | 5884 | 2176,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2023 год | 5793,36 | 193746,8 | - | - | - | - | 77209 | 10871214 | 46851,77,8 | - | 5430310 | 54303 | - | - | |
| Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону21 | ||||||||||||||||
| 140. | Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего | 1404887,41 | - | - | - | 3167 | 372236 | 550796 | 819366,97,8 | 811297,79 | 1864413 | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 37500 | - | - | - | 3167 | 372236 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 14845 | 1367387,4 | - | - | - | - | - | 550796 | 819366,97,8 | 811297,79 | 1864413 | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь | ||||||||||||||||
| 141. | Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего | 375645,11 | - | - | - | 9308 | 147646 | 19678614 | 315797,67,8 | 144583,59,16 | 151186,510,13 | 260393,311 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 24072 | - | - | - | 9308 | 147646 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2023 год | 2177 | 351573,1 | - | - | - | - | - | 19678614 | 315797,67,8 | 144583,59,16 | 151186,510,13 | 260393,311 | - | - | |
| Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань | ||||||||||||||||
| 142. | Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа | 2017 год | 14260,9 | 1562000 | - | - | - | - | 1562000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск | ||||||||||||||||
| 143. | Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего | 11023 | - | - | - | - | - | - | 110238 | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 11023 | - | - | - | - | - | - | 110238 | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 144. | Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего | 1214829,2 | - | - | - | - | - | - | - | 95000 | 72574,510,13 | 703463,211 | 200000 | 216366 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 95000 | - | - | - | - | - | - | - | 95000 | 72574,510,13 | - | - | - | ||
| реконструкция с элементами реставрации | 2024 год | 6354,7 | 1119829,2 | - | - | - | - | - | - | - | -17 | - | 703463,211 | 200000 | 216366 | |
| Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь | ||||||||||||||||
| 145. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего | 2906656 | 4355610 | 964029 | 1048781 | 850290 | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 43556 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4355610 | - | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 20176 | 2863100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 964029 | 1048781 | 850290 | |
| Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск | ||||||||||||||||
| 146. | Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - всего | 1781767 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39055,610 | 537161,411 | 600000 | 641767 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские | 2022 год | 37161,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39055,610 | 37161,411 | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 14768 | 1741767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 600000 | 641767 | |
| Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г. Кемерово | ||||||||||||||||
| 147. | Приобретение здания для размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, г. Кемерово | 2021 год | 28669 | 3409880,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3409880,3 | - | - | - |
| 148. | Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов22 | 12724354,2 | - | - | - | -- | - | - | - | - | 93950024 | 3288338,224 | 4065319 | 4431197 | ||
| Итого | 83491648,8 | 5581920 | 5732498,62 | 57839445 | 706008212 | 8686640,33 | 9942496,94 | 13693717,87 | 9559215,99,17 | 9821132,3 | 10087965,6 | 8306100 | 8306100 | |||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 1554660,723 | 90326,8 | 404282,6 | 173554,3 | 271065,8 | 231460,8 | 122618,7 | 201559,87 | 191420,3 | 217482,9 | 55347,6 | 14000 | - | |||
| публичный технологический и ценовой аудит | 122,5 | - | - | - | - | - | - | 122,5 | - | - | - | - | - | |||
| строительство, реконструкция, приобретение | 69212511,4 | 5491593,2 | 5328216 | 5610389,7 | 6789016,2 | 8455179,5 | 9819878,2 | 13492035,57 | 9367795,6 | 8664149,4 | 6744279,8 | 4226781 | 3874903 | |||
------------------------------
1 С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
2 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
3 Срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в размере 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г., в том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 2495 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Московского областного суда - 9763,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 3176 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 35522,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 7251,3 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 70433,7 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 801640,1 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 367864,9 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 2989 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 780 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 1650 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1273,7 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1806,2 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 3576,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 66832 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 53592,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - 618 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 4990 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 95785,3 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 65316,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 141,6 тыс. рублей;
строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 58443,6 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1773,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 406273,8 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 77663,7 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 1483,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1268,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 136190,9 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
4 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 1996 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 79,8 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 145776 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - 198117 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 371605,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 27516,7 тыс. рублей;
реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 104122,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 660,6 тыс. рублей;
строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 2810,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 514449,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 12900 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 31984,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 16690,5 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 77910 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 36903,1 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 46255 тыс. рублей.
5 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 267888,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 2275,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 60000 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 1670,1 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1384,1 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 48112,7 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей.
6 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в объеме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 470415,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Приморского краевого суда - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
7 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
8 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 128,7 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46477,2 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.
9 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе на:
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 26764,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 28735,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 191549,9 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 187521,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи - 13878,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 13258,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 115950,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 161137,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 44085,6 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 75031,2 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 48971,6 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 13062,4 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 6969,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 6137,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 10505,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 310832,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 209178,5 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 249886,4 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 45351,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 65643,3 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 96271,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 134753,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 168384,4 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 548008,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 314399,6 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 111563,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;
реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 37333,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 41857,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 3600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 103040,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 32050,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 336105,5 тыс. рублей.
10 Не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 1270734,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 10290,6 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 4000 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 27160,6 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 35415,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 4488,9 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 23102,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 76332,3 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва -181 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 54303 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 26,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 294688,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 731,4 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 84901,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 54667,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 39055,6 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142733 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 126759,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,8 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 121059 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 2202 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей.
11 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 894948 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 857,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 33950 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 218523,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,8 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142644,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 125861,7 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 120969,9 тыс. рублей;
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.
12 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в объеме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
реконструкция здания Волгоградского областного суда - 8800 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 14,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 49751 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 605,5 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 10 тыс. рублей;
строительство здания Курского областного суда - 500,7 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 1767,1 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 149730 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 51839,1 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 16202,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 153124,6 тыс. рублей;
строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 10627,4 тыс. рублей;
строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - 483 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Московского областного суда - 20000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 1070 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - 10242,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 360719,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - 248764,4 тыс. рублей.
13 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 33225,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 15419,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 10377 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 20000 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 116368,3 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 37673,6 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 1593,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 921066,4 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 72574,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 18500 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 18644 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 0,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 528913,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 53342,7 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 40132,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 30748,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 165596,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 298517,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 205210,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 140922,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 19999,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 197,8 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 17577,1 тыс. рублей.
14 Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
15 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и подлежащие оплате в 2018 году, в объеме 162,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.
16 Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 20788,2 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей.
17 Бюджетные ассигнования в объеме 3254630,4 тыс. рублей перераспределены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.
18 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в объеме 160297,3 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
19 В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
20 Лимиты бюджетных обязательств в объеме 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в объеме 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу - в объеме 6316,7 тыс. рублей.
21 В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
22 Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.
23 В соответствии с параметрами федерального бюджета.
24 По реализуемым в составе укрупненного мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов объектам:
не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 47804,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 15724,3 тыс. рублей:
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 9996,7 тыс. рублей и 2600 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 15000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 3000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 45 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 815 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);
Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов:
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 7960 тыс. рублей. ".
------------------------------
6. В приложении N 5 к указанной Программе:
а) в позиции 4 цифры "8423,94" заменить цифрами "8423,93,4";
б) в позиции 5:
в субпозиции, касающейся строительства, слова "2021 год9" заменить словами "2022 год";
в субпозиции "Всего" и субпозиции, касающейся строительства, цифры "61528,84" заменить цифрами "61528,83,4", в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,34";
в) в позиции "Итого":
в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3";
в субпозиции, касающейся строительства, реконструкции, приобретения, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3";
г) дополнить сноску 3 абзацами следующего содержания:
"за 2021 год в размере 30361,3 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, в размере 3043 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, в размере 27318,3 тыс. рублей.";
д) сноску 4 после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"в 2021 году в размере 26462,3 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск.".
7. В приложении N 6 к указанной Программе:
а) в позиции "Всего по Программе":
цифры "109552,341", "10040,051,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,521", "10025,981,5" и "10114,421,6";
в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетных инвестиций), цифры "90189,821", "10037,381,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "942961", "10023,311,5" и "10114,421,6";
б) в разделе II:
в позиции "Всего" цифры "91921,151", "10037,381,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "96027,331", "10023,311,5" и "10114,421,6";
в позиции "Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)":
цифры "86548,811", "10037,381,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "90654,991", "10023,311,5" и "10114,421,6";
в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "79932,21", "9835,21,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "84038,381", "9821,131,5" и "10087,961,6";
в субпозиции, касающейся зданий Федеральной службы судебных приставов, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,461";
в) сноску 1 изложить в следующей редакции:
"1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
г) сноску 5 изложить в следующей редакции:
"5 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 6 следующего содержания:
"6 С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по следующим объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.".
8. В приложении N 7 к указанной Программе:
а) в позиции "Всего по Программе":
цифры "109552,341", "10040,051,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,521", "10025,981,4" и "10114,421,5";
в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "96534,771", "9837,871,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "100640,951", "9823,81,4" и "10087,961,5";
в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,461";
б) в позиции "Государственные капитальные вложения - всего":
цифры "90189,821", "10037,381" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "942961", "10023,311" и "10114,421,5";
в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "83173,43", "9835,21,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "87315,78", "9821,131,4" и "10087,961,5";
в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,461";
в) сноску 1 изложить в следующей редакции:
"1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
г) сноску 4 изложить в следующей редакции:
"4 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 5 следующего содержания:
"5 С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.".
Скорректирована ФЦП по развитию судебной системы России до 2024 г. Общий объем капвложений увеличен более чем на 4 млрд руб. В 2024 г. размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью, должен составить: в судах общей юрисдикции - 172 кв. м, в арбитражных судах - 142 кв. м (изначально предполагалось 170 и 139 кв. м соответственно). Обновлен перечень строек.
