Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 апреля 2022 г. № 239/пр “Об утверждении формы проектной декларации”
В соответствии с частью 24 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2016, № 27, ст. 4237) и подпунктом 5.2.10115 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2017, № 1, ст. 185), приказываю:
1. Утвердить форму проектной декларации согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
от 20 декабря 2016 г. № 996/пр «Об утверждении формы проектной декларации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 г., регистрационный № 45091);
от 21 декабря 2017 г. № 1694/пр «О внесении изменений в форму проектной декларации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2018 г., регистрационный № 49692);
от 3 мая 2018 г. № 259/пр «О внесении изменений в форму проектной декларации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2018 г., регистрационный № 51231);
от 31 августа 2018 г. № 552/пр «О внесении изменений в форму проектной декларации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 сентября 2018 г., регистрационный № 52197);
от 8 августа 2019 г. № 453/пр «О внесении изменений в форму проектной декларации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2019 г., регистрационный № 55810);
от 15 октября 2020 г. № 631/пр «О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр «Об утверждении формы проектной декларации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2020 г., регистрационный № 61181);
от 22 марта 2021 г. № 167/пр «О внесении изменений в форму проектной декларации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2021 г., регистрационный № 63905).
Министр | И.Э. Файзуллин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 мая 2022 г.
Регистрационный № 68538
Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 4 апреля 2022 г. № 239/пр
Проектная декларация
(форма)
Часть 1. Информация о застройщике и проекте строительства многоквартирного дома (многоквартирных домов) и (или) иных объектов недвижимости1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Информация о застройщике | |||||||
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты (при наличии), фамилии, имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении, если застройщик планирует использовать такое коммерческое обозначение в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства | |||||||
1.1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика | 1.1.1 | Организационно-правовая форма | |||||
1.1.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы | ||||||
1.1.3 | Краткое наименование без указания организационно-правовой формы (при наличии) | ||||||
1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, указанный в учредительных документах | 1.2.1 | Индекс | |||||
1.2.2 | Субъект Российской Федерации | ||||||
1.2.3 | Район субъекта Российской Федерации | ||||||
1.2.4 | Вид населенного пункта2 | ||||||
1.2.5 | Наименование населенного пункта | ||||||
1.2.6 | Элемент улично-дорожной сети3 | ||||||
1.2.7 | Наименование элемента улично-дорожной сети | ||||||
1.2.8 | Тип здания (сооружения)3 | ||||||
1.2.9 | Тип помещений3 | ||||||
1.2.10 | Уточнение адреса | ||||||
1.3. О режиме работы застройщика | 1.3.1 | Рабочие дни недели | |||||
1.3.2 | Рабочее время | ||||||
1.4. О номере телефона, адресе электронной почты (при наличии) и адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»4 | 1.4.1 | Номер телефона | |||||
1.4.2 | Адрес электронной почты (при наличии) | ||||||
1.4.3 | Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ||||||
1.5. О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика (при наличии)5 | 1.5.1 | Фамилия | |||||
1.5.2 | Имя | ||||||
1.5.3 | Отчество (при наличии) | ||||||
1.5.4 | Наименование должности | ||||||
1.5.5 | Организационно-правовая форма единоличного исполнительного органа (при наличии) | ||||||
1.5.6 | Полное наименование единоличного исполнительного органа без указания организационно-правовой формы | ||||||
1.5.7 | Идентификационный номер налогоплательщика единоличного исполнительного органа | ||||||
1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении (при наличии)6 | 1.6.1 | Коммерческое обозначение застройщика (при наличии) | |||||
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика | |||||||
2.1. О государственной регистрации застройщика | 2.1.1 | Идентификационный номер налогоплательщика | |||||
2.1.2 | Основной государственный регистрационный номер | ||||||
2.1.3 | Дата регистрации | ||||||
Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени и (при наличии) отчества физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, которые в конечном счете прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика | |||||||
3.1. Об учредителе (участнике) - юридическом лице, являющемся резидентом Российской Федерации7 | 3.1.1 | Организационно-правовая форма | |||||
3.1.2 | Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой формы | ||||||
3.1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика | ||||||
3.1.4 | Процент голосов в высшем органе управления | ||||||
3.2. Об учредителе (участнике) - юридическом лице, являющемся нерезидентом Российской Федерации8 | 3.2.1 | Фирменное наименование организации | |||||
3.2.2 | Страна регистрации юридического лица | ||||||
3.2.3 | Дата регистрации | ||||||
3.2.4 | Регистрационный номер | ||||||
3.2.5 | Наименование регистрирующего органа | ||||||
3.2.6 | Адрес (место нахождения) в стране регистрации | ||||||
3.2.7 | Процент голосов в высшем органе управления | ||||||
3.2.8 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | ||||||
3.3. Об учредителе (участнике) - физическом лице9 | 3.3.1 | Фамилия | |||||
3.3.2 | Имя | ||||||
3.3.3 | Отчество (при наличии) | ||||||
3.3.4 | Гражданство | ||||||
3.3.5 | Страна места жительства | ||||||
3.3.6 | Процент голосов в высшем органе управления | ||||||
3.3.7 | Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | ||||||
3.3.8 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | ||||||
3.4. О физических лицах, которые косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал застройщика (далее - бенефициарный владелец) | 3.4.1 | Фамилия | |||||
3.4.2 | Имя | ||||||
3.4.3 | Отчество (при наличии) | ||||||
3.4.4 | Гражданство | ||||||
3.4.5 | Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика | ||||||
3.4.6 | Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | ||||||
3.4.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | ||||||
3.4.8 | Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми указанное лицо является бенефициарным владельцем | ||||||
Раздел 3.1. О физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | |||||||
3.1.1. О физических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.1.1.1 | Фамилия10 | |||||
3.1.1.2 | Имя10 | ||||||
3.1.1.3 | Отчество (при наличии)10 | ||||||
3.1.1.4 | Гражданство10 | ||||||
3.1.1.5 | Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | ||||||
3.1.1.6 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком11 | ||||||
3.1.1.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | ||||||
3.1.2. О юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.1.2.1 | Организационно-правовая форма | |||||
3.1.2.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы | ||||||
3.1.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика | ||||||
3.1.2.4 | Основной государственный регистрационный номер | ||||||
3.1.2.5 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком11 | ||||||
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимали участие застройщик и (или) его основное общество или дочерние общества такого основного общества в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию | |||||||
4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимали участие застройщик и (или) его основное общество или дочерние общества такого основного общества в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию11 | 4.1.1 | Вид объекта капитального строительства13 | |||||
4.1.2 | Субъект Российской Федерации | ||||||
4.1.3 | Район субъекта Российской Федерации | ||||||
4.1.4 | Вид населенного пункта2 | ||||||
4.1.5 | Наименование населенного пункта | ||||||
4.1.6 | Элемент улично-дорожной сети3 | ||||||
4.1.7 | Наименование элемента улично-дорожной сети | ||||||
4.1.8 | Тип здания (сооружения)3 | ||||||
4.1.9 | Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение (при наличии) | ||||||
4.1.10 | Наименование объекта капитального строительства14 | ||||||
4.1.11 | Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | ||||||
4.1.12 | Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | ||||||
4.1.13 | Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | ||||||
Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства | |||||||
5.1. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства15 | 5.1.1 | Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы | |||||
5.1.2 | Идентификационный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик | ||||||
5.1.3 | Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | ||||||
5.1.4 | Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | ||||||
5.2. О членстве застройщика в иных некоммерческих организациях16 | 5.2.1 | Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы | |||||
5.2.2 | Идентификационный номер налогоплательщика некоммерческой организации | ||||||
5.2.3 | Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик | ||||||
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату | |||||||
6.1. О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату17 | 6.1.1 | Последняя отчетная дата | |||||
6.1.2 | Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||
6.1.3 | Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||
6.1.4 | Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||
Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 53, ст. 8404), а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 53 статьи 25 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4767; 2022, № 1, ст. 45)18 | |||||||
7.1. О соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» | 7.1.1 | Соответствие размера уставного (складочного) капитала застройщика требованиям, установленным частью 21 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в редакции от 1 июля 2017 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2016, № 27, ст. 4237), с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 1 июля 2018 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 28, ст. 4139; 2022, № 1, ст. 11)19 | |||||
7.1.2 | Наличие либо отсутствие процедуры ликвидации юридического лица - застройщика20 | ||||||
7.1.3 | Наличие либо отсутствие решения арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - застройщика21 | ||||||
7.1.4 | Наличие либо отсутствие решения арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица - застройщика21 | ||||||
7.1.5 | Наличие либо отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведений о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений22 | ||||||
7.1.6 | Наличие либо отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сведений о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений22 | ||||||
7.1.7 | Наличие либо отсутствие в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведений о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица)22 | ||||||
7.1.8 | Наличие либо отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - застройщика21 | ||||||
7.1.9 | Наличие либо отсутствие поданного заявления об обжаловании указанных в графе 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков23 | ||||||
7.1.10 | Наличие либо отсутствие решения по указанному в графе 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации24 | ||||||
7.1.11 | Наличие либо отсутствие судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика21 | ||||||
7.1.12 | Наличие либо отсутствие ограничения в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и (или) административного наказания в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика25 | ||||||
7.2. О соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 53 статьи 25 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»26 | 7.2.1 | Соответствие размера суммы полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных фондов поручителя или сопоручителей по заключенному договору поручительства с таким застройщиком и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов иных застройщиков, также заключивших с указанными поручителем или сопоручителями другой договор поручительства (далее - юридическое лицо - поручитель)19 | |||||
7.2.2 | Наличие либо отсутствие процедуры ликвидации юридического лица - поручителя20 | ||||||
7.2.3 | Наличие либо отсутствие решения арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - поручителя21 | ||||||
7.2.4 | Наличие либо отсутствие решения арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица - поручителя21 | ||||||
7.2.5 | Наличие либо отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведений о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений22 | ||||||
7.2.6 | Наличие либо отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сведений о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений22 | ||||||
7.2.7 | Наличие либо отсутствие в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведений о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица)22 | ||||||
7.2.8 | Наличие либо отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - поручителя23 | ||||||
7.2.9 | Наличие либо отсутствие поданного заявления об обжаловании указанных в графе 7.2.8 недоимки, задолженности поручителя24 | ||||||
7.2.10 | Наличие либо отсутствие решения по указанному в графе 7.2.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации21 | ||||||
7.2.11 | Наличие либо отсутствие судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя21 | ||||||
7.2.12 | Наличие либо отсутствие ограничения в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и (или) административного наказания в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя21 | ||||||
Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике | |||||||
8.1. Иная информация о застройщике27 | 8.1.1 | ||||||
Информация о проекте строительства28 | |||||||
Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, их местоположении и характеристиках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений | |||||||
9.1. О количестве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых заполняется проектная декларация | 9.1.1 | Количество многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых заполняется проектная декларация | |||||
9.1.2 | Обоснование строительства нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство29 | ||||||
9.2. О видах строящихся в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, их местоположении и характеристиках30 | 9.2.1 | Вид строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости31 | |||||
9.2.2 | Наименование объекта | ||||||
9.2.3 | Субъект Российской Федерации | ||||||
9.2.4 | Район субъекта Российской Федерации | ||||||
9.2.5 | Вид населенного пункта2 | ||||||
9.2.6 | Наименование населенного пункта | ||||||
9.2.7 | Округ в населенном пункте | ||||||
9.2.8 | Район в населенном пункте | ||||||
9.2.9 | Вид обозначения улицы3 | ||||||
9.2.10 | Наименование улицы | ||||||
9.2.11 | Дом | ||||||
9.2.12 | Литера | ||||||
9.2.13 | Корпус | ||||||
9.2.14 | Строение | ||||||
9.2.15 | Владение | ||||||
9.2.16 | Блок-секция | ||||||
9.2.17 | Уточнение адреса | ||||||
9.2.18 | Назначение объекта32 | ||||||
9.2.19 | Минимальное количество этажей в объекте33 | ||||||
9.2.20 | Максимальное количество этажей в объекте | ||||||
9.2.21 | Общая площадь объекта34 | ||||||
9.2.22 | Материал наружных стен и каркаса объекта35 | ||||||
9.2.23 | Материал перекрытий36 | ||||||
9.2.24 | Класс энергетической эффективности37 | ||||||
9.3. О сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений | 9.3.1 | Сумма общей площади всех жилых помещений | |||||
9.3.2 | Сумма общей площади всех нежилых помещений | ||||||
9.3.3 | Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений | ||||||
9.4. О дополнительных характеристиках строящихся в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | 9.4.1 | Общее количество пассажирских лифтов | |||||
9.4.2 | Общее количество грузовых лифтов (грузоподъемностью не менее 1 000 кг) | ||||||
9.4.3 | Общее количество грузопассажирских лифтов | ||||||
9.4.4 | Общее количество инвалидных подъемников | ||||||
Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом, о генеральном подрядчике, выполняющем работы в соответствии с договором строительного подряда | |||||||
10.1. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства, в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности38 | 10.1.1 | Вид договора39 | |||||
10.1.2 | Номер договора | ||||||
10.1.3 | Дата заключения договора | ||||||
10.1.4 | Даты внесения изменений в договор | ||||||
10.2. О лицах, выполнивших инженерные изыскания40 | 10.2.1 | Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания | |||||
10.2.2 | Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-правовой формы | ||||||
10.2.3 | Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания | ||||||
10.2.4 | Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания | ||||||
10.2.5 | Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии) | ||||||
10.2.6 | Идентификационный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания | ||||||
10.3. О лицах, выполнивших архитектурно-строительное проектирование41 | 10.3.1 | Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование | |||||
10.3.2 | Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно-правовой формы | ||||||
10.3.3 | Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование | ||||||
10.3.4 | Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование | ||||||
10.3.5 | Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование (при наличии) | ||||||
10.3.6 | Идентификационный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование | ||||||
10.4. О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий42 | 10.4.1 | Вид заключения экспертизы43 | |||||
10.4.2 | Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий | ||||||
10.4.3 | Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий | ||||||
10.4.4 | Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий | ||||||
10.4.5 | Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой формы | ||||||
10.4.6 | Идентификационный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий | ||||||
10.5. 0 результатах государственной экологической экспертизы44 | 10.5.1 | Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы | |||||
10.5.2 | Номер заключения государственной экологической экспертизы | ||||||
10.5.3 | Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы | ||||||
10.5.4 | Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно-правовой формы | ||||||
10.5.5 | Идентификационный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы | ||||||
10.6. Об индивидуализирующем объект, группу объектов капитального строительства коммерческом обозначении (при наличии)45 | 10.6.1 | Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов (при наличии) | |||||
10.7. О генеральном подрядчике, выполняющем работы в соответствии с договором строительного подряда, заключенного с застройщиком | 10.7.1 | Организационно-правовая форма организации, выполняющей работы в качестве генерального подрядчика | |||||
10.7.2 | Полное наименование организации, выполняющей работы в качестве генерального подрядчика, без указания организационно-правовой формы | ||||||
10.7.3 | Фамилия индивидуального предпринимателя, выполняющего работы в качестве генерального подрядчика | ||||||
10.7.4 | Имя индивидуального предпринимателя, выполняющего работы в качестве генерального подрядчика | ||||||
10.7.5 | Отчество индивидуального предпринимателя, выполняющего работы в качестве генерального подрядчика (при наличии) | ||||||
10.7.6 | Идентификационный номер налогоплательщика, выполняющего работы в качестве генерального подрядчика | ||||||
Раздел 11. О разрешении на строительство | |||||||
11.1.0 разрешении на строительство | 11.1.1 | Номер разрешения на строительство | |||||
11.1.2 | Дата выдачи разрешения на строительство | ||||||
11.1.3 | Срок действия разрешения на строительство | ||||||
11.1.4 | Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство46 | ||||||
11.1.5 | Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство | ||||||
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка | |||||||
12.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок47 | 12.1.1 | Вид права застройщика на земельный участок48 | |||||
12.1.2 | Вид договора или иного документа, являющегося основанием возникновения права застройщика на земельный участок49 | ||||||
12.1.3 | Номер договора или иного документа, являющегося основанием возникновения права застройщика на земельный участок, определяющего права застройщика на земельный участок | ||||||
12.1.4 | Дата подписания договора или иного документа, являющегося основанием возникновения права застройщика на земельный участок, определяющего права застройщика на земельный участок | ||||||
12.1.5 | Дата государственной регистрации договора или иного документа, определяющего права застройщика на земельный участок50 | ||||||
12.1.6 | Дата окончания действия права застройщика на земельный участок51 | ||||||
12.1.7 | Дата государственной регистрации изменений в договор или иной документ52 | ||||||
12.1.8 | Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность | ||||||
12.1.9 | Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность | ||||||
12.1.10 | Дата акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность | ||||||
12.1.11 | Дата государственной регистрации права собственности | ||||||
12.2. О собственнике земельного участка53 | 12.2.1 | Собственник земельного участка54 | |||||
12.2.2 | Организационно-правовая форма собственника земельного участка | ||||||
12.2.3 | Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно-правовой формы | ||||||
12.2.4 | Фамилия собственника земельного участка | ||||||
12.2.5 | Имя собственника земельного участка | ||||||
12.2.6 | Отчество собственника земельного участка (при наличии) | ||||||
12.2.7 | Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка | ||||||
12.2.8 | Форма собственности на земельный участок55 | ||||||
12.2.9 | Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком | ||||||
12.3. О кадастровом номере и площади земельного участка56 | 12.3.1 | Кадастровый номер земельного участка | |||||
12.3.2 | Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения) | ||||||
Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории и предельных параметрах разрешенного строительства | |||||||
13.1. Об элементах благоустройства территории | 13.1.1 | Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров | |||||
13.1.1.1 | Наличие планируемых проездов22 | ||||||
13.1.1.2 | Наличие велосипедных дорожек22 | ||||||
13.1.1.3 | Наличие пешеходных переходов22 | ||||||
13.1.1.4 | Наличие тротуаров22 | ||||||
13.1.2 | Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино-мест) | ||||||
13.1.2.1 | Планируемое количество гостевых машино-мест на объекте строительства | ||||||
13.1.2.2 | Планируемое количество гостевых машино-мест вне объекта строительства | ||||||
13.1.3 | Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов) | ||||||
13.1.3.1.1 | Количество детских площадок | ||||||
13.1.3.1.2 | Расположение и описание игрового оборудования детских площадок | ||||||
13.1.3.2.1 | Количество спортивных площадок | ||||||
13.1.3.2.2 | Расположение и описание спортивного оборудования спортивных площадок | ||||||
13.1.4 | Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение относительно объекта строительства) | ||||||
13.1.4.1 | Количество площадок для расположения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | ||||||
13.1.4.2 | Расположение и расчетное количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов относительно объекта строительства | ||||||
13.1.5 | Описание планируемых мероприятий по озеленению | ||||||
13.1.6 | Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц19 | ||||||
13.1.6.1 | Наличие понижающих площадок (понижение бордюрного камня)22 | ||||||
13.1.6.2 | Наличие пандуса21 | ||||||
13.1.6.3 | Описание иных мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц | ||||||
13.1.7 | Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия) | ||||||
13.1.8 | Описание иных планируемых элементов благоустройства | ||||||
13.2. О предельных параметрах разрешенного строительства | 13.2.1 | Размер минимального отступа от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (м) | |||||
13.2.2 | Минимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | ||||||
13.2.3 | Максимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | ||||||
13.2.4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | ||||||
Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения и сетям связи, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи | |||||||
14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения57 | 14.1.1 | Вид сети инженерно-технического обеспечения58 | |||||
14.1.2 | Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения | ||||||
14.1.3 | Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы | ||||||
14.1.4 | Идентификационный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения | ||||||
14.1.5 | Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения | ||||||
14.1.6 | Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения | ||||||
14.1.7 | Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения | ||||||
14.1.8 | Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения | ||||||
14.2. О планируемом подключении к сетям связи59 | 14.2.1 | Вид сети связи60 | |||||
14.2.2 | Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи | ||||||
14.2.3 | Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы | ||||||
14.2.4 | Идентификационный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи | ||||||
Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых и нежилых помещений, а также об их характеристиках, о наличии и площади частей жилого и нежилого помещения | |||||||
15.1. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых и нежилых помещений | 15.1.1 | Количество жилых помещений | |||||
15.1.2 | Количество нежилых помещений | ||||||
15.1.2.1 | в том числе машино-мест | ||||||
15.1.2.2 | в том числе иных нежилых помещений | ||||||
15.2. О характеристиках жилых помещений61 | |||||||
Условный номер62 | Назначение63 | Этаж расположения | Номер подъезда | Общая площадь, (кв. м)64 | Количество комнат65 | Общая жилая площадь (кв. м)66 | Высота потолков (м)67 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15.3. О характеристиках нежилых помещений61 | |||||||
Условный номер62 | Назначение68 | Этаж расположения | Номер подъезда | Площадь (кв. м) | Площадь частей нежилого помещения | Высота потолков (м)69 | |
Наименование части помещения | Площадь (кв. м) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)70 | |||||||
16.1. О помещениях общего пользования70 | |||||||
№ п/п | Вид помещения | Описание места расположения помещения | Назначение помещения | Площадь (кв. м) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
16.2. Перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме70 | |||||||
№ п/п | Описание места расположения | Вид оборудования | Назначение | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства | |||||||
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства71 | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства | |||||
17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | ||||||
17.2. О сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2016, № 27, ст. 4237) | 17.2.1 | Первоначальная дата передачи застройщиком объекта долевого строительства | |||||
17.2.2 | Планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства72 | ||||||
Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | |||||||
18.1. О планируемой стоимости строительства | 18.1.1 | Планируемая стоимость строительства (руб.) | |||||
Раздел 18.1. О размере подлежащих осуществлению платежей, указанных в пунктах 7 и 8 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2021, № 1, ст. 33) | |||||||
18.1.1. О платеже по заключенному в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности договору о развитии застроенной территории73 | 18.1.1.1 | Размер платежа по договору о развитии застроенной территории (руб.)73 | |||||
18.1.2. О платеже по заключенному в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности договору о комплексном освоении территории74 | 18.1.2.1 | Размер платежа по договору о комплексном освоении территории (руб.)74 | |||||
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу (в случае размещения таких средств на счетах эскроу), об уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд | |||||||
19.1. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве75 | 19.1.1 | Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве76 | |||||
19.1.2 | Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона77 | ||||||
19.2. О банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу78 | 19.2.1 | Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу | |||||
19.2.2 | Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно-правовой формы | ||||||
19.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу | ||||||
19.3. Об уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд | 19.3.1 | Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд | |||||
19.4. Об уполномоченном банке, в котором у застройщика открыт расчетный счет | 19.4.1 | Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное наименование уполномоченного банка (при наличии), в котором у застройщика открыт расчетный счет | |||||
19.4.2 | Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО) | ||||||
19.5. Форма привлечения денежных средств | 19.5.1 | Информация о форме привлечения застройщиком денежных средств граждан - участников строительства (расчетный счет/счет эскроу) | |||||
19.6. О целевом кредите (целевом займе), в том числе об информации, позволяющей идентифицировать кредитора, о сумме кредита (займа) в соответствии с условиями договора кредита (займа), сумме задолженности по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дату и неиспользованном остатке по кредиту (займу) на указанную дату, сроке исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответствии с договором кредита (займа) | |||||||
19.6.1. О целевом кредите (целевом займе) | 19.6.1.1 | Организационно-правовая форма кредитора | |||||
19.6.1.2 | Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы | ||||||
19.6.1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика кредитора | ||||||
19.6.1.4 | Сумма кредита (займа) в соответствии с условиями договора (руб.)79 | ||||||
19.6.1.5 | Сумма задолженности по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дату (руб.) | ||||||
19.6.1.6 | Неиспользованный остаток по кредиту (займу) на указанную дату (руб.) | ||||||
19.6.1.7 | Срок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответствии с договором кредита (займа) | ||||||
19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу | |||||||
19.7.1. О количестве договоров участия в долевом строительстве | |||||||
19.7.1.1. Вид объекта долевого строительства | 19.7.1.1.1. Жилые помещения | 19.7.1.1.1.1 | Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу | ||||
19.7.1.1.1.2 | Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд | ||||||
19.7.1.1.1.3 | Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика | ||||||
19.7.1.1.2. Нежилые помещения | 19.7.1.1.2.1 | Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу | |||||
19.7.1.1.2.2 | Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд | ||||||
19.7.1.1.2.3 | Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика | ||||||
19.7.1.1.3. Машино-места | 19.7.1.1.3.1 | Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу | |||||
19.7.1.1.3.2 | Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд | ||||||
19.7.1.1.3.3 | Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика | ||||||
19.7.2. О площади объектов долевого строительства | |||||||
19.7.2.1. Вид объекта долевого строительства | 19.7.2.1.1. Жилые помещения | 19.7.2.1.1.1 | Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием счетов эскроу | ||||
19.7.2.1.1.2 | Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд | ||||||
19.7.2.1.1.3 | Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика | ||||||
19.7.2.1.2. Нежилые помещения | 19.7.2.1.2.1 | Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием счетов эскроу | |||||
19.7.2.1.2.2 | Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд | ||||||
19.7.2.1.2.3 | Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика | ||||||
19.7.2.1.3. Машино-места | 19.7.2.1.3.1 | Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием счетов эскроу | |||||
19.7.2.1.3.2 | Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд | ||||||
19.7.2.1.3.3 | Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика | ||||||
19.7.3. О цене договоров участия в долевом строительстве | |||||||
19.7.3.1. Вид объекта долевого строительства | 19.7.3.1.1. Жилые помещения | 19.7.3.1.1.1 | Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу | ||||
19.7.3.1.1.2 | Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд | ||||||
19.7.3.1.1.3 | Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика | ||||||
19.7.3.1.2. Нежилые помещения | 19.7.3.1.2.1 | Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу | |||||
19.7.3.1.2.2 | Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд | ||||||
19.7.3.1.2.3 | Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика | ||||||
19.7.3.1.3. Машино-места | 19.7.3.1.3.1 | Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу | |||||
19.7.3.1.3.2 | Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд | ||||||
19.7.3.1.3.3 | Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика | ||||||
Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства | |||||||
20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | 20.1.1 | Вид соглашения или сделки80 | |||||
20.1.2 | Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства | ||||||
20.1.3 | Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно-правовой формы | ||||||
20.1.4 | Идентификационный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства | ||||||
20.1.5 | Сумма привлеченных средств (руб.) | ||||||
20.1.6 | Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств | ||||||
20.1.7 | Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по возврату привлеченных средств81 | ||||||
Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика | |||||||
21.1. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика | 21.1.1 | Размер полностью оплаченного уставного капитала застройщика | |||||
Раздел 22. Информация об объекте социальной инфраструктуры, затраты на строительство, реконструкцию, на уплату процентов и суммы основного долга, по целевым кредитам (целевым займам) на строительство, реконструкцию которого планируется возмещать частично или полностью за счет денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору | |||||||
22.1. О виде, назначении объекта социальной инфраструктуры. Об указанных в частях 3 и 4 статьи 181 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменении в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2021, № 1, ст. 33) договорах и соглашениях, предусматривающих передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность83. О целях затрат застройщика из числа целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2021, № 1, ст. 33), о планируемых размерах таких затрат, в том числе с указанием целей и планируемых размеров таких затрат, подлежащих возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых всеми участниками долевого строительства по договору.84 | 22.1.1 | Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность82 | |||||
22.1.2 | Вид объекта социальной инфраструктуры | ||||||
22.1.3 | Назначение объекта социальной инфраструктуры | ||||||
22.1.4 | Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность | ||||||
22.1.5 | Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность | ||||||
22.1.6 | Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность | ||||||
22.1.7 | Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность | ||||||
22.1.8 | № п/п | Цель (цели) затрат застройщика | Размер планируемых затрат застройщика | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
Раздел 23. Иная не противоречащая законодательству информация о проекте | |||||||
23.1. Иная информация о проекте | 23.1.1 | Иная информация о проекте | |||||
Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию | |||||||
Раздел 24. Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию | |||||||
№ п/п | Дата | Наименование раздела проектной документации | Описание изменений | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Часть 2. Информация о застройщике и проекте строительства малоэтажного жилого комплекса85 | ||||
---|---|---|---|---|
Информация о застройщике | ||||
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты (при наличии), фамилии, имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении, если застройщик планирует использовать такое коммерческое обозначение в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства | ||||
1.1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика | 1.1.1 | Организационно-правовая форма | ||
1.1.2 | Полное наименование без указания организационно-правовой формы | |||
1.1.3 | Краткое наименование без указания организационно-правовой формы | |||
1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, указанный в учредительных документах | 1.2.1 | Индекс | ||
1.2.2 | Субъект Российской Федерации | |||
1.2.3 | Район субъекта Российской Федерации | |||
1.2.4 | Вид населенного пункта2 | |||
1.2.5 | Наименование населенного пункта | |||
1.2.6 | Элемент улично-дорожной сети3 | |||
1.2.7 | Наименование элемента улично-дорожной сети | |||
1.2.8 | Тип здания (сооружения)3 | |||
1.2.9 | Тип помещений3 | |||
1.3. О режиме работы застройщика | 1.3.1 | Рабочие дни недели | ||
1.3.2 | Рабочее время | |||
1.4. О номере телефона, адресе электронной почты (при наличии) и адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»4 | 1.4.1 | Номер телефона | ||
1.4.2 | Адрес электронной почты (при наличии) | |||
1.4.3 | Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | |||
1.5. О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика5 | 1.5.1 | Фамилия | ||
1.5.2 | Имя | |||
1.5.3 | Отчество (при наличии) | |||
1.5.4 | Наименование должности | |||
1.5.5 | Организационно-правовая форма единоличного исполнительного органа (при наличии) | |||
1.5.6 | Полное наименование единоличного исполнительного органа без указания организационно-правой формы | |||
1.5.7 | Идентификационный номер единоличного исполнительного органа | |||
1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении6 | 1.6.1 | Коммерческое обозначение застройщика (при наличии) | ||
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика | ||||
2.1. О государственной регистрации застройщика | 2.1.1 | Идентификационный номер налогоплательщика | ||
2.1.2 | Основной государственный регистрационный номер | |||
2.1.3 | Дата регистрации | |||
Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени и (при наличии) отчества физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, которые в конечном счете прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика | ||||
3.1. Об учредителе (участнике) - юридическом лице, являющемся резидентом Российской Федерации7 | 3.1.1 | Фирменное наименование (полное наименование) | ||
3.1.2 | Идентификационный номер налогоплательщика | |||
3.1.3 | Процент голосов в высшем органе управления | |||
3.2. Об учредителе (участнике) - юридическом лице, являющемся нерезидентом Российской Федерации8 | 3.2.1 | Фирменное наименование организации | ||
3.2.2 | Страна регистрации юридического лица | |||
3.2.3 | Дата регистрации | |||
3.2.4 | Регистрационный номер | |||
3.2.5 | Наименование регистрирующего органа | |||
3.2.6 | Адрес (место нахождения) в стране регистрации | |||
3.2.7 | Процент голосов в высшем органе управления | |||
3.2.8 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |||
3.3. Об учредителе (участнике) - физическом лице9 | 3.3.1 | Фамилия | ||
3.3.2 | Имя | |||
3.3.3 | Отчество (при наличии) | |||
3.3.4 | Гражданство | |||
3.3.5 | Страна места жительства | |||
3.3.6 | Процент голосов в высшем органе управления | |||
3.3.7 | Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | |||
3.3.8 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |||
3.4. О физических лицах, которые косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал застройщика (далее - бенефициарный владелец) | 3.4.1 | Фамилия | ||
3.4.2 | Имя | |||
3.4.3 | Отчество (при наличии) | |||
3.4.4 | Гражданство | |||
3.4.5 | Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика | |||
3.4.6 | Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | |||
3.4.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |||
3.4.8 | Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми указанное лицо является бенефициарным владельцем | |||
Раздел 3.1. О физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | ||||
3.1.1. О физических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.1.1.1 | Фамилия10 | ||
3.1.1.2 | Имя10 | |||
3.1.1.3 | Отчество (при наличии)10 | |||
3.1.1.4 | Гражданство10 | |||
3.1.1.5 | Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | |||
3.1.1.6 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лице застройщиком11 | |||
3.1.1.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |||
3.1.2. О юридических лицах - резидентах Российской Федерации, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.1.2.1 | Полное наименование | ||
3.1.2.2 | Идентификационный номер налогоплательщика | |||
3.1.2.3 | Основной государственный регистрационный номер | |||
3.1.2.4 | Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком11 | |||
3.1.3. О юридических лицах - нерезидентах Российской Федерации, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком | 3.1.3.1 | Фирменное наименование организации | ||
3.1.3.2 | Страна регистрации юридического лица | |||
3.1.3.3 | Дата регистрации | |||
3.1.3.4 | Регистрационный номер | |||
3.1.3.5 | Наименование регистрирующего органа | |||
3.1.3.6 | Адрес (место нахождения) в стране регистрации | |||
3.1.3.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |||
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирного дома (многоквартирных домов) и (или) иных объектов недвижимости, о проектах строительства малоэтажного жилого комплекса, в которых принимали участие застройщик и (или) его основное общество или дочерние общества такого основного общества в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию | ||||
4.1. О проектах строительства многоквартирного дома (многоквартирных домов) и (или) иных объектов недвижимости, о проектах строительства малоэтажного жилого комплекса, в которых принимали участие застройщик и (или) его основное общество или дочерние общества такого основного общества в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию12 | 4.1.1 | Вид объекта капитального строительства13 | ||
4.1.2 | Субъект Российской Федерации | |||
4.1.3 | Район субъекта Российской Федерации | |||
4.1.4 | Вид населенного пункта2 | |||
4.1.5 | Наименование населенного пункта | |||
4.1.6 | Элемент улично-дорожной сети3 | |||
4.1.7 | Наименование элемента улично-дорожной сети | |||
4.1.8 | Тип здания (сооружения)3 | |||
4.1.9 | Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение | |||
4.1.10 | Наименование объекта капитального строительства14 | |||
4.1.11 | Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | |||
4.1.12 | Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | |||
4.1.13 | Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | |||
Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства | ||||
5.1. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства15 | 5.1.1 | Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик | ||
5.1.2 | Идентификационный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик | |||
5.1.3 | Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | |||
5.1.4 | Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | |||
5.2. О членстве застройщика в иных некоммерческих организациях16 | 5.2.1 | Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик | ||
5.2.2 | Идентификационный номер налогоплательщика некоммерческой организации | |||
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату | ||||
6.1. О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату17 | 6.1.1 | Последняя отчетная дата | ||
6.1.2 | Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | |||
6.1.3 | Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | |||
6.1.4 | Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | |||
6.1.5 | Режим налогообложения на отчетную дату | |||
Раздел 7. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике | ||||
7.1. Иная информация о застройщике27 | 7.1.1 | |||
Информация о проекте строительства86 | ||||
Раздел 8. О количестве индивидуальных жилых домов и иных объектов недвижимости в границах территории малоэтажного жилого комплекса, о местоположении и характеристиках малоэтажного жилого комплекса | ||||
8.1. О количестве индивидуальных жилых домов и иных объектов недвижимости в границах территории малоэтажного жилого комплекса, в отношении проекта или отдельного этапа строительства которых заполняется проектная декларация | 8.1.1 | Количество индивидуальных жилых и иных объектов недвижимости в границах территории малоэтажного жилого комплекса, в отношении проекта или отдельного этапа строительства которых заполняется проектная декларация | ||
8.2. О местоположении, характеристиках малоэтажного жилого комплекса | 8.2.1 | Субъект Российской Федерации | ||
8.2.2 | Район субъекта Российской Федерации | |||
8.2.3 | Вид населенного пункта2 | |||
8.2.4 | Наименование населенного пункта | |||
8.2.5 | Округ в населенном пункте | |||
8.2.6 | Район в населенном пункте | |||
8.2.7 | Вид обозначения улицы3 | |||
8.2.8 | Наименование улицы | |||
8.2.9 | Уточнение адреса | |||
Раздел 9. О реквизитах утвержденных проекта планировки территории и проекта межевания территории малоэтажного жилого комплекса | ||||
9.1. О реквизитах утвержденных проекта планировки территории и проекта межевания территории малоэтажного жилого комплекса | 9.1.1 | Вид документации | ||
9.1.2 | Вид распорядительного документа | |||
9.1.3 | Номер документа | |||
9.1.4 | Дата документа | |||
9.1.5 | Орган, утвердивший документ | |||
Раздел 10. О лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом, о коммерческом обозначении, о генеральном подрядчике, выполняющем работы в соответствии с договором строительного подряда | ||||
10.1. О лицах, выполнивших инженерные изыскания40 | 10.1.1 | Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания | ||
10.1.2 | Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания | |||
10.1.3 | Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания | |||
10.1.4 | Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии) | |||
10.1.5 | Идентификационный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания | |||
10.2. О лицах, выполнивших архитектурно-строительное проектирование41 | 10.2.1 | Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование | ||
10.2.2 | Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование | |||
10.2.3 | Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование | |||
10.2.4 | Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование (при наличии) | |||
10.2.5 | Идентификационный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование | |||
10.3. О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий42 | 10.3.1 | Вид заключения экспертизы43 | ||
10.3.2 | Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий | |||
10.3.3 | Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий | |||
10.3.4 | Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий | |||
10.3.5 | Идентификационный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий | |||
10.4. О результатах государственной экологической экспертизы44 | 10.4.1 | Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы | ||
10.4.2 | Номер заключения государственной экологической экспертизы | |||
10.4.3 | Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы | |||
10.4.4 | Идентификационный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы | |||
10.5. Об индивидуализирующем малоэтажный жилой комплекс коммерческом обозначении45 | 10.5.1 | Коммерческое обозначение, индивидуализирующее малоэтажный жилой комплекс | ||
10.6. О генеральном подрядчике, выполняющем работы в соответствии с договором строительного подряда, заключенного с застройщиком | 10.6.1 | Полное наименование организации, выполняющей работы в качестве генерального подрядчика | ||
10.6.2 | Фамилия индивидуального предпринимателя, выполняющего работы в качестве генерального подрядчика | |||
10.6.3 | Имя индивидуального предпринимателя, выполняющего работы в качестве генерального подрядчика | |||
10.6.4 | Отчество индивидуального предпринимателя, выполняющего работы в качестве генерального подрядчика (при наличии) | |||
10.6.5 | Идентификационный номер налогоплательщика, выполняющего работы в качестве генерального подрядчика | |||
Раздел 11. О разрешении на строительство | ||||
11.1. О разрешении на строительство | 11.1.1 | Номер разрешения на строительство | ||
11.1.2 | Дата выдачи разрешения на строительство | |||
11.1.3 | Срок действия разрешения на строительство | |||
11.1.4 | Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство46 | |||
11.1.5 | Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство | |||
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) малоэтажного жилого комплекса, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка | ||||
12.1. О кадастровом номере и площади земельного участка | 12.1.1 | Кадастровый номер земельного участка | ||
12.1.2 | Площадь земельного участка, кв. метров | |||
12.2. О собственнике земельного участка87 | 12.2.1 | Собственник земельного участка88 | ||
12.2.2 | Полное наименование собственника земельного участка | |||
12.2.3 | Фамилия собственника земельного участка | |||
12.2.4 | Имя собственника земельного участка | |||
12.2.5 | Отчество собственника земельного участка (при наличии) | |||
12.2.6 | Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка | |||
12.2.7 | Форма собственности на земельный участок55 | |||
12.2.8 | Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком | |||
12.3. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) малоэтажного жилого комплекса, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок (участки)89 | 12.3.1 | Вид права застройщика на земельный участок48 | ||
12.3.2 | Вид договора или иного документа, являющегося основанием возникновения права застройщика на земельный участок49 | |||
12.3.3 | Номер договора или иного документа, определяющего права застройщика на земельный участок | |||
12.3.4 | Дата подписания договора или иного документа, определяющего права застройщика на земельный участок | |||
12.3.5 | Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок50 | |||
12.3.6 | Дата окончания действия права застройщика на земельный участок51 | |||
12.3.7 | Дата государственной регистрации изменений в договор52 | |||
12.3.8 | Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность | |||
12.3.9 | Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность | |||
12.3.10 | Дата акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность | |||
12.3.11 | Дата государственной регистрации права собственности | |||
Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории и предельных параметрах разрешенного строительства | ||||
13.1. Об элементах благоустройства территории | 13.1.1 | Наличие планируемых проездов, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров | ||
13.1.1.1 | Наличие планируемых проездов22 | |||
13.1.1.2 | Наличие велосипедных дорожек22 | |||
13.1.1.3 | Наличие пешеходных переходов22 | |||
13.1.1.4 | Наличие тротуаров22 | |||
13.1.2 | Наличие парковочного пространства (расположение, планируемое количество машино-мест) | |||
13.1.2.1 | Наличие парковочного пространства на объекте строительства | |||
13.1.2.2 | Количество наземных парковок на объекте строительства | |||
13.1.2.3 | Планируемое количество машино-мест на объекте строительства | |||
13.1.2.4 | Наличие парковочного пространства вне объекта строительства | |||
13.1.2.5 | Количество наземных парковок вне объекта строительства | |||
13.1.2.6 | Планируемое количество машино-мест вне объекта строительства | |||
13.1.3 | Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов) | |||
13.1.3.1 | Наличие детских площадок | |||
13.1.3.2 | Количество детских площадок | |||
13.1.3.3 | Расположение детских площадок | |||
13.1.3.4 | Расчетная вместимость детских площадок | |||
13.1.3.5 | Описание игрового оборудования | |||
13.1.3.6 | Наличие спортивных площадок | |||
13.1.3.7 | Количество спортивных площадок | |||
13.1.3.8 | Расчетная вместимость спортивных площадок | |||
13.1.3.9 | Описание спортивного оборудования | |||
13.1.4 | Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение относительно объекта строительства) | |||
13.1.4.1 | Наличие площадок для расположения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | |||
13.1.4.2 | Количество площадок для расположения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | |||
13.1.4.3 | Расположение относительно объекта строительства | |||
13.1.4.4 | Расчетное количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | |||
13.1.4.5 | Описание площадок для расположения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | |||
13.1.5 | Описание планируемых мероприятий по озеленению | |||
13.1.6 | Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц19 | |||
13.1.6.1 | Наличие понижающих площадок (понижение бордюрного камня)22 | |||
13.1.6.2 | Наличие пандуса21 | |||
13.1.6.3 | Описание иных мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц | |||
13.1.7 | Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения | |||
13.1.7.1 | Наличие наружного освещения дорожных покрытий планируемых проездов, пешеходных тротуаров, детских и спортивных площадок и т.д., архитектурного освещения21 | |||
13.1.7.2 | Описание мероприятий по освещению дорожных покрытий планируемых проездов, пешеходных тротуаров, детских и спортивных площадок и т.д., архитектурного освещения | |||
13.1.8 | Наличие охраняемой территории, в том числе осуществление доступа на территорию по пропускам и патрулирование территории | |||
13.1.8.1 | Наличие доступа на территорию по пропускам | |||
13.1.8.2 | Наличие патрулирования территории | |||
13.1.9 | Описание иных планируемых элементов благоустройства | |||
13.2. О предельных параметрах разрешенного строительства | 13.2.1 | Площадь жилого квартала, на котором осуществляется застройка, кв. метров | ||
13.2.2 | Общая площадь общественно-деловой инфраструктуры в зоне застройки | |||
13.2.3 | Количество полос улично-дорожной сети, примыкающей к участку застройки территории | |||
13.2.4 | Наличие движения общественного транспорта на улично-дорожной сети, примыкающей к зоне застройки | |||
13.2.5 | Радиусы доступности остановок общественного транспорта, м | |||
13.2.6 | Обеспеченность населения озелененными территориями (кв. метров/чел) | |||
Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) малоэтажного жилого комплекса к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи | ||||
14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения57 | 14.1.1 | Вид сети инженерно-технического обеспечения58 | ||
14.1.2 | Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения | |||
14.1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения | |||
14.1.4 | Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения | |||
14.1.5 | Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения | |||
14.1.6 | Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения | |||
14.1.7 | Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения | |||
14.2. О планируемом подключении к сетям связи59 | 14.2.1 | Вид сети связи60 | ||
14.2.2 | Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи | |||
14.2.3 | Идентификационный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи | |||
Раздел 15. О характеристиках индивидуальных жилых домов в границах территории малоэтажного жилого комплекса и о сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2016, № 27, ст. 4237) | ||||
15.1. О технико-экономических характеристиках индивидуального жилого дома | 15.1.1 | Условный номер дома90 | ||
15.1.2 | Класс дома | |||
15.1.3 | Наименование проекта | |||
15.1.4 | Тип внутренней отделки | |||
15.1.5 | Класс энергетической эффективности91 | |||
15.1.6 | Естественная освещенность | |||
15.1.7 | Класс огнестойкости | |||
15.1.8 | Площадь застройки | |||
15.1.9 | Жилая площадь92 | |||
15.1.10 | Нежилая площадь | |||
15.1.11 | Общая площадь дома93 | |||
15.1.12 | Высота дома | |||
15.1.13 | Высота потолков жилых помещений (метров)94 | |||
15.1.14 | Объем надземной части | |||
15.1.15 | Количество надземных этажей | |||
15.2. О конструктивных решениях индивидуального жилого дома | 15.2.1 | Толщина стен | ||
15.2.2 | Материал фундамента | |||
15.2.3 | Материал перекрытий36 | |||
15.2.4 | Материал внутренних перегородок | |||
15.2.5 | Толщина внутренних перегородок | |||
15.2.6 | Основной материал фасадов | |||
15.2.7 | Тип кровли | |||
15.2.8 | Материал кровли | |||
15.3. Об объемно-планировочных решениях индивидуального жилого дома | 15.3.1 | Количество спален | ||
15.3.2 | Количество санузлов | |||
15.3.3 | Наличие балкона/лоджии21 | |||
15.3.4 | Наличие совмещенной кухни-гостинной22 | |||
15.3.5 | Наличие камина21 | |||
15.3.6 | Наличие веранды21 | |||
15.3.7 | Наличие пристроенного гаража/крытой автостоянки21 | |||
15.3.8 | Наличие чердачного помещения21 | |||
15.3.9 | Наличие подвального помещения21 | |||
15.4. О сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» | 15.4.1 | Первоначальная дата передачи застройщиком объекта долевого строительства | ||
15.4.2 | Планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства72 | |||
Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства малоэтажном жилом комплексе (перечень объектов общего пользования с указанием их вида разрешенного использования (назначения) и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания этих объектов)95 | ||||
16.1. Перечень объектов общего имущества в границах территории малоэтажного жилого комплекса с указанием их назначения и площади | ||||
№ п\п | Описание объекта | Вид разрешенного использования (назначение) | Площадь, кв. метров | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
16.2. Перечень технологического и инженерного оборудования в границах малоэтажного жилого комплекса | ||||
№ п\п | Описание места расположения | Вид оборудования | Назначение | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта (этапа) строительства, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию | ||||
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства71 | 17.1.1 | Этап реализации проекта (этапа) строительства | ||
17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | |||
Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) малоэтажного жилого комплекса | ||||
18.1. О планируемой стоимости строительства | 18.1.1 | Планируемая стоимость строительства (руб.) | ||
Раздел 19. О банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, и о банке, в котором у застройщика открыт расчетный счет | ||||
19.1. О банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу | 19.1.1 | Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу | ||
19.1.2 | Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно-правовой формы | |||
19.1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика - кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу | |||
19.2. Об уполномоченном банке, в котором у застройщика открыт расчетный счет | 19.2.1 | Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное наименование уполномоченного банка), в котором у застройщика открыт расчетный счет | ||
19.2.2 | Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО) | |||
19.3. О целевом кредите (целевом займе), в том числе об информации, позволяющей идентифицировать кредитора, о сумме кредита (займа) в соответствии с условиями договора кредита (займа), сумме задолженности по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дату и неиспользованном остатке по кредиту (займу) на указанную дату, сроке исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответствии с договором кредита (займа) | ||||
19.3.1. О целевом кредите (целевом займе) | 19.3.1.1 | Организационно-правовая форма кредитора | ||
19.3.1.2 | Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы | |||
19.3.1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика кредитора | |||
19.3.1.4 | Сумма задолженности по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дату (руб.) | |||
19.3.1.5 | Сумма кредита (займа) в соответствии с условиями договора (руб.) | |||
19.3.1.6 | Неиспользованный остаток по кредитной линии на последнюю отчетную дату (руб.) | |||
19.3.1.7 | Сумма досрочных погашений на последнюю отчетную дату (руб.) | |||
19.3.1.8 | Срок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответствии с договором кредита (займа) | |||
19.3.2. О целевом кредите (целевом займе), привлеченном у кредитора - нерезидента Российской Федерации | 19.3.2.1 | Полное фирменное наименование кредитора | ||
19.3.2.2 | Страна регистрации юридического лица | |||
19.3.2.3 | Дата регистрации | |||
19.3.2.4 | Регистрационный номер | |||
19.3.2.5 | Наименование регистрирующего органа | |||
19.3.2.6 | Адрес (место нахождения) в стране регистрации | |||
19.3.2.7 | Идентификационный номер налогоплательщика кредитора (при наличии) | |||
19.3.2.8 | Сумма задолженности по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дату (руб.) | |||
19.3.2.9 | Сумма кредита (займа) в соответствии с условиями договора (руб.) | |||
19.3.2.10 | Неиспользованный остаток по кредитной линии на последнюю отчетную дату (руб.) | |||
19.3.2.11 | Сумма досрочных погашений на последнюю отчетную дату (руб.) | |||
19.3.2.12 | Срок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответствии с договором кредита (займа) (руб.) | |||
19.4. О количестве заключенных договоров участия в долевом строительстве, общей площади объектов долевого строительства и цене договоров участия в долевом строительстве | ||||
19.4.1. О количестве заключенных договоров, общей площади объектов долевого строительства и цене договоров | 19.4.1.1 | Количество договоров | ||
19.4.1.2 | Количество объектов долевого строительства | |||
19.4.1.3 | Площадь объектов долевого строительства | |||
19.4.1.4 | Суммарная цена договоров | |||
Раздел 20. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика | ||||
20.1. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика | 20.1.1 | Размер полностью оплаченного уставного капитала застройщика | ||
Раздел 21. Информация в отношении объектов в границах территории малоэтажного жилого комплекса, которые безвозмездно передаются застройщиком в государственную или муниципальную собственность, в случае, предусмотренном частью 2 статьи 236 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2022, № 1, ст. 45) | ||||
21.1. О виде, назначении объекта, который безвозмездно передается застройщиком в государственную или муниципальную собственность96 | 21.1.1 | Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта в государственную или муниципальную собственность97 | ||
21.1.2 | Вид объекта, подлежащего безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность | |||
21.1.3 | Назначение объекта, подлежащего безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность | |||
21.1.4 | Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта в государственную или муниципальную собственность | |||
21.1.5 | Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта государственную или муниципальную собственность | |||
21.1.6 | Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта в государственную или муниципальную собственность | |||
21.1.7 | Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу объекта в государственную или муниципальную собственность | |||
21.1.8 | Планируемые размеры затрат застройщика на строительство (создание) объекта, подлежащего безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность | |||
Раздел 22. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте (этапе) строительства | ||||
22.1. Иная информация о проекте (этапе) строительства | 22.1.1 | Иная информация о проекте (этапе) строительства | ||
Раздел 23. Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию | ||||
№ п/п | дата | Наименование раздела (подраздела) проектной документации | Описание изменений | |
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------
1 Часть 1 заполняется в отношении проекта строительства многоквартирного дома (многоквартирных домов) и (или) иного объекта недвижимости, строительство которых осуществляется в пределах одного разрешения на строительство.
2 Возможные значения: город; поселок городского типа; поселок; рабочий поселок; село; сельское поселение; городское поселение; деревня; станица; хутор; аул.
3 Заполняется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 г., регистрационный № 40069), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 16 октября 2018 г. № 207н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 ноября 2018 г., регистрационный № 52649), от 17 июня 2019 г. № 97н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2019 г., регистрационный № 55197), от 10 марта 2020 г. № 38н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2020 г., регистрационный № 58121) и от 23 декабря 2021 г. № 220н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2022 г., регистрационный № 67143), с указанием присвоенных адресов объектов адресации.
4 В графах 1.4.1, 1.4.3 подраздела 1.4 раздела 1 части 1 и графах 1.4.1, 1.4.2 подраздела 1.4 раздела 1 части 2 указываются телефон и адрес электронной почты (при наличии) застройщика, по которым участник долевого строительства может получить информацию об исполнении договора участия в долевом строительстве, в том числе о порядке ознакомления с документами, указанными в части 2 статьи 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2011, № 49, ст. 7015).
5 Если в качестве лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, выступает юридическое лицо - управляющая компания, то в подразделах 1.5 разделов 1 частей 1 и 2 указывается информация в отношении единоличного исполнительного органа управляющей компании и его основных сведений.
6 Подразделы 1.6 разделов 1 частей 1 и 2 заполняются в случае, если застройщик планирует использовать коммерческое обозначение в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Допускается указывать несколько коммерческих обозначений через точку с запятой.
7 Графы подразделов 3.1 разделов 3 частей 1 и 2 заполняются в отношении каждого учредителя (участника) - юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, которое обладает пятью и более процентами голосов в высшем органе управления застройщика.
8 Графы подразделов 3.2 разделов 3 частей 1 и 2 заполняются в отношении каждого учредителя (участника) - юридического лица, являющегося нерезидентом Российской Федерации, которое обладает пятью и более процентами голосов в высшем органе управления застройщика.
9 Графы подразделов 3.3 разделов 3 частей 1 и 2 заполняются в отношении каждого учредителя (участника) - физического лица, которое обладает пятью и более процентами голосов в высшем органе управления застройщика.
10 3аполняется при наличии письменного согласия лица на обработку его персональных данных с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5159).
11 Указывается пункт (пункты) части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, ст. 5629).
12 Графы подразделов 4.1 разделов 4 частей 1 и 2 заполняются в отношении каждого объекта капитального строительства, в строительстве которых принимали участие застройщик и (или) его основное общество или дочерние общества такого основного общества в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации.
13 Возможные значения; «многоквартирный дом»; «дом блокированной застройки»; «нежилое здание»; «блок в составе блокированного жилого дома», «индивидуальный жилой дом (дома) в границах территории малоэтажного жилого комплекса».
14 Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
15 Графы подразделов 5.1 разделов 5 частей 1 и 2 заполняются в случае, если застройщик состоит в членстве в саморегулируемой организации. Заполняются в отношении каждой саморегулируемой организации, членом которой является застройщик.
16 Графы подразделов 5.2 разделов 5 частей 1 и 2 заполняются в случае, если застройщик состоит в членстве в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях). Заполняются в отношении каждой некоммерческой организации, членом которой является застройщик.
17 Сказывается информация по состоянию на дату, на которую застройщиком составлена последняя отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, представленная в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Если застройщик ранее не представлял такую отчетность, то указывается информация по состоянию на дату, на которую застройщиком составлена последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. В графах 6.1.2 - 6.1.4 подразделов 6.1 разделов 6 частей 1 и 2 значения указываются в тысячах рублей с двумя десятичными знаками.
18 Графы раздела 7 части 1 заполняются в случае привлечения застройщиком денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома. Графа 7.1.1 подраздела 7.1 и графы подраздела 7.2 раздела 7 части 1 заполняются в проектных декларациях, направляемых застройщиком в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2019, № 26, ст. 3317), если государственная регистрация первого договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома осуществлена 1 июля 2017 г. и позже. Графы подразделов 7.1 и 7.2 раздела 7 части 1 не заполняются в случае использования счетов, предусмотренных статьей 154 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2022, № 1,ст. 45).
19 Возможные значения: «соответствует»; «не соответствует».
20 Возможные значения: «проводятся»; «не проводятся».
21 Возможные значения: «отсутствует»; «имеется».
22 Возможные значения: «отсутствуют»; «имеются».
23 Возможные значения: «подано»; «не подано». Графы 7.1.9 и 7.2.9 подразделов 7.1 и 7.2 раздела 7 части 1 заполняются, если в графах 7.1.8 и 7.2.8 подразделов 7.1 и 7.2 раздела 7 части 1 соответственно выбрано значение «имеется».
24 Возможные значения: «принято»; «не принято». Графы 7.1.10 и 7.2.10 подразделов 7.1 и 7.2 раздела 7 части 1 заполняются, если в графах 7.1.9 и 7.2.9 подразделов 7.1 и 7.2 раздела 7 части 1 соответственно выбрано значение «подано».
25 Возможные значения: «применялись»; «не применялись».
26 Графы подраздела 7.2 раздела 7 части 1 заполняются в случаях, предусмотренных частями 51 и 60 статьи 25 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4767), если в графе 7.1.1 подраздела 7.1 раздела 7 части 1 выбрано значение «не соответствует». Графы подраздела 7.2 раздела 7 части 1 заполняются в отношении каждого поручителя, со поручителя застройщика.
27 В подразделе 8.1 раздела 8 части 1 и подразделе 7.1 раздела 7 части 2 по желанию застройщика указывается информация о: наградах, дипломах, рейтингах, присвоенных застройщику, иная информация, не противоречащая законодательству Российской Федерации.
28 Информация о проекте строительства заполняется в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в пределах одного разрешения на строительство, либо в отношении нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство. Если проектная декларация заполняется в отношении нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, то первым заполняется раздел 9 части 1, затем заполняются разделы (подразделы), имеющие общие сведения в отношении указанных многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, затем заполняются иные разделы (подразделы) отдельно для каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в последовательности перечисления этих объектов в подразделе 9.2 раздела 9 части 1.
29 Графа 9.1.2 подраздела 9.1 раздела 9 части 1 заполняется, если в графе 9.1.1 подраздела 9.1 раздела 9 части 1 указано значение больше единицы.
30 Графы подраздела 9.2 раздела 9 части 1 заполняются в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по количеству, указанному в графе 9.1.1 подраздела 9.1 раздела 9 части 1. Если многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости состоит из блок-секций, имеющих различный срок ввода их в эксплуатацию, то графы подраздела 9.2 раздела 9 части 1 заполняются отдельно для каждой такой блок-секции.
31 Возможные значения: «многоквартирный дом»; «дом блокированной застройки»; «нежилое здание»; «жилой блок в блокированном жилом доме с приусадебным участком», «индивидуальный жилой дом (дома) в границах территории малоэтажного жилого комплекса».
32 Возможные значения: «жилое»; «нежилое».
33 Указывается количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный.
34 В графе 9.2.21 подраздела 9.2 раздела 9 части 1 площадь указывается в соответствии с разрешением на строительство, если такое разрешение выдано по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный № 36782). Если разрешение на строительство выдано по иной форме, то площадь указывается в соответствии с проектной документацией.
35 Возможные значения: «деревянные, каркасно-щитовые»; «деревянные, брусчатые (бревенчатые)»; «бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и другие)»; «бескаркасные со стенами из крупных каменных блоков и панелей»; «со сборным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и другие)»; «со сборным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и панелей»; «с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и другие)»; «со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и другие)»; «со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и панелей». Также подлежат указанию иные материалы, не предусмотренные возможными значениями.
36 Возможные значения: «деревянные»; «деревянные по металлическим блокам»; «сборные железобетонные по металлическим балкам»; «монолитные железобетонные по металлическим балкам»; «сборно-монолитные железобетонные по металлическим балкам»; «сборные железобетонные»; «монолитные железобетонные»; «сборно-монолитные железобетонные». Также подлежат указанию иные материалы, не предусмотренные возможными значениями, в случае их использования.
37 В графе 9.2.24 подраздела 9.2 раздела 9 части 1 класс энергетической эффективности указывается в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный № 43169).
38 Графы подраздела 10.1 раздела 10 части 1 заполняются в случае заключения договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
39 Возможные значения: «договор о комплексном развитии территории». В случае если права на земельный участок были приобретены до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 1, ст. 33), допускается указание следующих значений: «договор о развитии застроенной территории»; «договор о комплексном освоении территории»; «договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья»; «договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья»; «договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества»; «договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления».
40 Графы подраздела 10.2 раздела 10 части 1 и подраздела 10.1 раздела 10 части 2 заполняются в отношении всех лиц, выполнивших инженерные изыскания. При наличии положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий графы подраздела 10.2 раздела 10 части 1 и подраздела 10.1 раздела 10 части 2 заполняются в отношении лиц, выполнивших инженерные изыскания, указанных в таком заключении.
41 Графы подраздела 10.3 раздела 10 части 1 и подраздела 10.2 раздела 10 части 2 заполняются в отношении всех лиц, выполнивших архитектурно-строительное проектирование. При наличии положительного заключения экспертизы проектной документации графы подраздела 10.3 раздела 10 части 1 и подраздела 10.2 раздела 10 части 2 заполняются в отношении лиц, выполнивших архитектурно-строительное проектирование, указанных в заключении.
42 Графы подраздела 10.4 раздела 10 части 1 и подраздела 10.3 раздела 10 части 2 заполняются, если требование о проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий установлено федеральным законом. Если выданы отдельно заключение экспертизы проектной документации и заключение экспертизы результатов инженерных изысканий, то графы подраздела 10.4 раздела 10 части 1 и подраздела 10.3 раздела 10 части 2 заполняются в отношении каждого вида такого заключения.
43 Возможные значения: «положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; «положительное заключение экспертизы проектной документации»; «положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий».
44 Графы подраздела 10.5 раздела 10 части 1 и подраздела 10.4 раздела 10 части 2 заполняются, если проведение экологической экспертизы необходимо в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4556; 2021, № 27, ст. 5169).
45 Графа подраздела 10.6 раздела 10 части 1 и подраздела 10.5 раздела 10 части 2 заполняется в случае, если застройщик планирует использовать коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект капитального строительства, в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
46 Графы 11.1.4 подразделов 11.1 разделов 11 частей 1 и 2 заполняются в случае продления срока действия разрешения на строительство.
47 Графы 12.1.2 - 12.1.7 подраздела 12.1 раздела 12 части 1 заполняются в случае приобретения застройщиком права на земельный участок на основании договора или иного документа. Графы 12.1.8 - 12.1.11 подраздела 12.1 раздела 12 части 1 заполняются в случае предоставления земельного участка в собственность без договора или иного документа..
48 Возможные значения: «право собственности»; «право аренды»; «право субаренды»; «право безвозмездного пользования».
49 В графе 12.1.2 подраздела 12.1 раздела 12 части 1 и графе 12.3.2 подраздела 12.3 раздела 12 части 2 указывается вид договора или иного документа.
50 Графы 12.1.5, 12.1.7 подраздела 12.1 раздела 12 части 1 и графы 12.3.5, 12.3.7 подраздела 12.3 раздела 12 части 2 заполняются в случае заключения договора или иного документа, подлежащего государственной регистрации.
51 Графа 12.1.6 подраздела 12.1 раздела 12 части 1 и графа 12.3.6 подраздела 12.3 раздела 12 части 2 заполняются в случае заключения срочного договора.
52 В графе 12.1.7 подраздела 12.1 раздела 12 части 1 и графе 12.3.7 подраздела 12.3 раздела 12 части 2 указываются даты государственной регистрации изменений договора или иного документа, которые предусматривают изменение срока действия договора или иного документа и сторон договора (при наличии).
53 Если в графе 12.2.1 подраздела 12.2 раздела 12 части 1 указано значение «застройщик», то графы 12.2.2 - 12.2.7 подраздела 12.2 раздела 12 части 1 не заполняются. Графы 12.2.2 - 12.2.3 подраздела 12.2 раздела 12 части 1 заполняются в случае, если в графе 12.2.1 подраздела 12.2 раздела 12 части 1 указано значение «иное юридическое лицо, кроме застройщика». Графы 12.2.4 - 12.2.6 подраздела 12.2 раздела 12 части 1 заполняются в случае, если в графе 12.2.1 подраздела 12.2 раздела 12 части 1 указано значение «физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем» или «физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем». Графа 12.2.7 подраздела 12.2 раздела 12 части 1 заполняется в случае, если в графе 12.2.1 подраздела 12.2 раздела 12 части 1 указано значение «иное юридическое лицо, кроме застройщика» или «физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем». Графы 12.2.8, 12.2.9 подраздела 12.2 раздела 12 части 1 заполняются в случае, если в графе 12.2.1 подраздела 12.2 раздела 12 части 1 указано значение «публичный собственник». Если земельный участок принадлежит на праве общей собственности двум и более лицам, то соответствующие графы 12.2.2 - 12.2.7 подраздела 12.2 раздела 12 части 1 заполняются в отношении каждого сособственника.
54 Возможные значения: «застройщик»; «иное юридическое лицо, кроме застройщика»; «физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем»; «физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем»; «публичный собственник».
55 Возможные значения: «федеральная собственность»; «собственность субъекта Российской Федерации»; «муниципальная собственность, неразграниченная собственность».
56 Если строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости осуществляется на двух и более земельных участках, то графы подраздела 12.3 раздела 12 части 1 заполняются в отношении каждого земельного участка.
57 Графы подраздела 14.1 раздела 14 части 1 и подраздела 14.2 раздела 14 части 2 заполняются в отношении каждого вида сетей инженерно-технического обеспечения.
58 Возможные значения: «теплоснабжение»; «горячее водоснабжение»; «холодное водоснабжение»; «бытовое или общесплавное водоотведение»; «ливневое водоотведение»; «электроснабжение»; «газоснабжение».
59 Графы подразделов 14.2 разделов 14 частей 1 и 2 заполняются в отношении каждого вида сетей связи.
60 Возможные значения: «проводная телефонная связь»; «проводное телевизионное вещание»; «проводное радиовещание»; «передача данных и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; «диспетчеризация лифтов».
61 Графы подраздела 15.2 раздела 15 части 1 заполняются в отношении каждого жилого помещения, в отношении которого могут быть заключены договоры участия в долевом строительстве. Графы подраздела 15.3 раздела 15 части 1 заполняются в отношении каждого нежилого помещения, в отношении которого могут быть заключены договоры участия в долевом строительстве.
62 Уникальный, неповторяющийся для многоквартирного дома или иного объекта недвижимости номер объекта долевого строительства, входящего в состав указанного многоквартирного дома или иного объекта недвижимости.
63 Возможные значения: «квартира»; «квартира-студия»; «квартира на двух и более этажах».
64 Указывается сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и всех помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров) в соответствии с технико-экономическими показателями, указанными в проектной документации.
65 Указывается количество предназначенных для проживания жилых комнат в соответствии с проектной документацией.
66 Указывается суммарная жилая площадь всех комнат в квартире либо в индивидуальном жилом доме.
67 Указывается проектная высота потолков квартиры в целом (предназначенных для проживания жилых комнат). Показатель указывается в соответствии с проектной документацией. Сведения о переменной этажности и иные дополнительные характеристики жилых помещений с переменной высотой указываются в соответствии с проектной документацией в разделе 23 части 1.
68 Возможные значения: «нежилое помещение»; «машино-место»; «машино-место, предусмотренное для пользования инвалидами и иными маломобильными группами населения», «нежилое помещение для коммерческого использования», «кладовая».
69 Заполняется в случае, если в графе «Назначение» указано значение «нежилое помещение» или «нежилое помещение для коммерческого использования». Указывается проектная высота потолков нежилого помещения. Показатель указывается в соответствии с проектной документацией. Сведения о переменной этажности и иные дополнительные характеристики жилых помещений с переменной высотой указываются в соответствии с проектной документацией в разделе 23 части 1.
70 Графы подраздела 16.1 раздела 16 части 1 заполняются в отношении каждого нежилого помещения, предназначенного для обслуживания более одного помещения в данном многоквартирном доме. Графы подраздела 16.2 раздела 16 части 1 заполняются в отношении каждого вида технологического и инженерного оборудования.
71 Графы подразделов 17.1 разделов 17 частей 1 и 2 заполняются в отношении каждого из этапов строительства: 20 процентов готовности; 40 процентов готовности; 60 процентов готовности; 80 процентов готовности; получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.
72 Указывается предполагаемая дата передачи объекта долевого строительства с учетом даты последнего продления срока действия разрешения на строительство.
73 Заполняется в случае, если строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией осуществляется на земельных участках, предоставленных застройщику до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» на основании договора о развитии застроенной территории и находящихся в границах такой территории, в том числе с учетом требований статьи 181 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2016, № 27, ст. 4237; 2018, № 53, ст. 8404).
74 Заполняется в случае, если строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией осуществляется на земельных участках, предоставленных застройщику до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» на основании договора о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, если строительство (создание) указанных объектов осуществляется в соответствии с этими договорами, в том числе с учетом требований статьи 181 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
75 Графы подраздела 19.1 раздела 19 части 1 не заполняются, если застройщик выбрал способ привлечения денежных средств граждан - счета эскроу.
76 Возможные значения: «страхование»; «поручительство»; «счета эскроу»; «залог земельного участка»; «не применяется застройщиком».
77 В графе 19.1.2 подраздела 19.1 раздела 19 части 1 указываются кадастровые номера каждого из земельных участков, указанных в подразделе 12.3 раздела 12 части 1, находящихся в залоге у участников долевого строительства.
78 Графы подраздела 19.2 раздела 19 части 1 заполняются, если застройщик выбрал способ привлечения денежных средств граждан - счета эскроу.
79 В графе 19.6.1.4 подраздела 19.6.1 раздела 19.6 части 1 указывается значение, равное сумме значений граф 19.6.1.5 и 19.6.1.6 подраздела 19.6.1 раздела 19.6 части 1, в случае если по кредиту (займу) внесены дополнительные платежи, сумма кредита (займа) в графе 19.6.1.4 подраздела 19.6.1 раздела 19.6 части 1 указывается за вычетом досрочных погашений.
80 В графе 20.1.1 подраздела 20.1 раздела 20 части 1 указывается договор, заключенный с банком или иной кредитной организацией, либо с другим юридическим лицом, предоставившим кредит или целевой заем для строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости.
81 В графе 20.1.7 подраздела 20.1 раздела 20 части 1 указываются кадастровые номера каждого из земельных участков, указанных в подразделе 12.3 раздела 12 части 1, находящихся в залоге у юридического лица, предоставившего кредит или целевой заем для строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости.
82 Возможные значения: «да»; «нет».
83 Графы 22.1.4 - 22.1.7 подраздела 22.1 раздела 22 части 1 заполняются в случае, если в графе 22.1.1 подраздела 22.1 раздела 22 части 1 указано значение «да».
84 Графа 22.1.8 подраздела 22.1 раздела 22 части 1 заполняется в отношении каждой цели затрат застройщика, планируемой к возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, перечисленной в пунктах 8 - 10 и 12 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2021, № 1, ст. 33).
85 Часть 2 заполняется в отношении проекта строительства малоэтажного жилого комплекса.
86 Информация о проекте строительства заполняется в отношении каждого проекта строительства малоэтажного жилого комплекса или отдельного этапа строительства малоэтажного жилого комплекса в пределах одного разрешения на строительство.
87 Если в графе 12.2.1 подраздела 12.2 раздела 12 части 2 указано значение «застройщик», то графы 12.2.2 - 12.2.7 подраздела 12.2 раздела 12 части 2 не заполняются. Графы 12.2.2 - 12.2.3 подраздела 12.2 раздела 12 части 2 заполняются в случае, если в графе 12.2.1 подраздела 12.2 раздела 12 части 2 указано значение «иное юридическое лицо, кроме застройщика». Графы 12.2.4 - 12.2.6 подраздела 12.2 раздела 12 части 2 заполняются в случае, если в графе 12.2.1 подраздела 12.2 раздела 12 части 2 указано значение «физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем» или «физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем». Графа 12.2.7 подраздела 12.2 раздела 12 части 2 заполняется в случае, если в графе 12.2.1 подраздела 12.2 раздела 12 части 2 указано значение «иное юридическое лицо, кроме застройщика» или «физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем». Графа 12.2.8 подраздела 12.2 раздела 12 части 2 заполняется в случае, если в графе 12.2.1 подраздела 12.2 раздела 12 части 2 указано значение «публичный собственник». Если земельный участок принадлежит на праве общей собственности двум и более лицам, то соответствующие графы 12.2.2 - 12.2.7 подраздела 12.2 раздела 12 части 2 заполняются в отношении каждого сособственника. 88Возможные значения: «застройщик»; «иное юридическое лицо, кроме застройщика»; «физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем»; «физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем»; «публичный собственник».
89 Графы 12.3.2 - 12.3.7 подраздела 12.3 раздела 12 части 2 заполняются в случае приобретения застройщиком права на земельный участок на основании договора или иного документа. Графы 12.3.8 - 12.3.11 подраздела 12.3 раздела 12 части 2 заполняются в случае предоставления земельного участка в собственность без договора или иного документа.
90 Уникальный, неповторяющийся для индивидуального жилого дома номер объекта долевого строительства, входящего в состав малоэтажного жилого комплекса.
91 В графе 15.1.5 подраздела 15.1 раздела 15 части 2 класс энергетической эффективности указывается в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2018 г., регистрационный № 50492).
92 Указывается сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и всех помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров) без понижающего коэффициента.
93 Указывается суммарная жилая площадь всех комнат в индивидуальном жилом доме.
94 Указывается проектная высота потолков предназначенных для проживания жилых комнат в индивидуальном жилом доме.
95 Графы подраздела 16.1 раздела 16 части 2 заполняются в отношении каждого объекта, относящегося к общему имуществу малоэтажного жилого комплекса. Графы подраздела 16.2 раздела 16 части 2 заполняются в отношении каждого вида технологического и инженерного оборудования в границах территории малоэтажного жилого комплекса.
97 Подраздел 21.1 раздела 21 части 2 заполняется в случае, если в графе 21.1.1 подраздела 21.1 раздела 21 части 2 указано значение «да», в отношении каждого объекта, который не будет относиться к общему имуществу малоэтажного жилого комплекса и будет подлежать безвозмездной передаче застройщиком в государственную или муниципальную собственность.
98 Возможные значения: «да»; «нет».
Обзор документа
В законодательстве были закреплены нормы о привлечении средств граждан и организаций для строительства объектов в границах территории малоэтажного жилого комплекса (МЖК). Привлекающий такие средства застройщик обязан раскрывать определенную информацию путем ее размещения в ЕИС жилищного строительства. К этой информации относится в т. ч. проектная декларация в отношении строительства МЖК в целом либо его этапов, предельные параметры разрешенного строительства, планы объекта строительства и земельного участка, акты или иные документы о передаче объектов ИЖС участникам долевого строительства.
С целью размещения приведенной информации в указанной системе Минстрой утвердил новую форму проектной декларации.