Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федерального агентства по рыболовству от 3 июня 2011 г. № 582 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 3 июня 2011 г. № 582 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края" (с изменениями и дополнениями)

11 июля 2011

Справка

С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края за счет средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края, согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом аукционе в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края, согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах" на 2011-2014 годы.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.А. Крайний

Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 3 июня 2011 г. № 582

Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края
(с изменениями от 21 июня 2011 г.)

1. Форма торгов - Открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион).

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет http://www.sberbank-ast.ru

3. Почтовый адрес и местонахождения заказчика - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес заказчика:

107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, стр. 1, 2. Контактный телефон: (495) 625-63-23

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru); Рудак Артем Олегович (rudak@fishcom.ru).

4. Предмет контракта - выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края.

Техническое задание приведено в приложении № 1 к аукционной документации, являющееся неотъемлемой частью аукционной документации.

5. Место оказания услуг - пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края.

6. Начальная (максимальная) цена контракта - 279 911 900 (Двести семьдесят девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС.

При этом в 2011 году должны быть выполнены работы по Контракту на сумму не менее 70 157 100 (Семьдесят миллионов сто пятьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек (включая НДС).

В 2012 году должны быть выполнены работы по Контракту на сумму не менее 48 935 000 (Сорок восемь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС).

В 2013 году должны быть выполнены работы по Контракту на сумму не менее 54 318 000 (Пятьдесят четыре миллиона триста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС).

В 2014 году должны быть выполнены работы по Контракту на сумму не более 106 501 800 (Сто шесть миллионов пятьсот одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек (включая НДС).

Приказом Росрыболовства от 21 июня 2011 г. N 618 в пункт 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

8 июля 2011 года в 10 ч. 00 мин.

Приказом Росрыболовства от 21 июня 2011 г. N 618 пункт 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе:

14 июля 2011 года.

Приказом Росрыболовства от 21 июня 2011 г. N 618 в пункт 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

9. Дата проведения аукциона: 19 июля 2011 года.

Приложение № 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 3 июня 2011 г. № 582

Документация об открытом аукционе в электронной форме
на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края
(с изменениями от 9, 21 июня 2011 г.)

Приказом Росрыболовства от 21 июня 2011 г. N 618 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Общие сведения

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Заказчик.

Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор организации на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить в 2011-2014 годах работы по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона.

В цену контракта включаются все расходы, необходимые для выполнения в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края. Цена контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, кроме случаев, установленных законом.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование контракта, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за выполнение работ, определяется в проекте контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (или 2% (два) процента - для малого и среднего предпринимательства).

Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе установлено в Информационной карте аукциона.

1.7. Требования к Участникам размещения заказа.

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.3. В Информационной карте аукциона могут быть установлены дополнительные требования к участнику размещения заказа, если такие требования предусмотрены Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

1.7.4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, направляемые Государственным заказчиком, либо размещаемые ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа, Государственного заказчика.

1.8. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе.

Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции.

В случае если заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.

2. Содержание документации об аукционе

2.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведение аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. к настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе, при этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru (далее - электронная площадка), при условии, что указанный запрос поступил заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на электронной площадке заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона.

3. Подготовка заявки на участие в аукционе

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения, содержатся в Информационной карте аукциона:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 раздела 3.2.2. настоящей документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара.

3.2.2.1. Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения, содержатся в Информационной карте аукциона:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

6) копии документов, о выполнении участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем 20 (Двадцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4. Форма аукционного предложения по цене контракта.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии на право заключения контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. настоящей документации.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем.

Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной картой аукциона.

4. Подача заявки на участие в аукционе

4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1) к настоящей документации.

Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 к настоящей документации признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2. настоящей документации Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящей документации.

5.2. Процедура проведения аукциона.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на право заключения контракта на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. к настоящей документации.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене" контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. к настоящей документации.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящей документации аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона".

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения аукциона, в соответствии с пунктом 5.2.5. к настоящей документации участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. к настоящей документации.

5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений настоящей документации о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей:

5.2.17.1. аукцион в соответствии пунктом 5.2.17. настоящей документации проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

5.2.17.2. в случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.17. участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа;

5.2.17.3 в случае проведения аукциона на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены контракта, достигнутой на аукционе, проводимом в соответствии с настоящим пунктом 5.2.17.

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. к настоящей документации аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. к настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем.

6. Определение победителя аукциона

6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящей документации до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. к настоящей документации.

6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. к настоящей документации не выявлены пять заявок на участие "в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. к настоящей документации для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

- непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

- несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (п. 1.7.2 и 1.7.3. документации).

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 к настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. к настоящей документации победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. к настоящей документации и 6.1.10. к настоящей документации протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе м.# перечисляет эти денежные средства заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. к настоящей документации протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3-8, 11, 12, 17-19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта.

7. Заключение контракта по итогам аукциона

7.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного 6.1.7 настоящей документации протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 7.4.1 настоящей документации.

7.4.1 Участник аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке на участие в аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

7.4.2 В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона, с которым заключается контракт, заказчик, рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт.

7.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", участник аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 4.1 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

7.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик, рассматривают данные разногласия в порядке, установленном пунктом 4.2 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник аукциона, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола.

7.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.4 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

7.6. Заказчик, в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.8. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. к настоящей документации.

7.9. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае, если заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.

7.12. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

Приказом Росрыболовства от 21 июня 2011 г. N 618 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Информационная карта аукциона

	Пункт 1	Государственный заказчик
	Федеральное агентство по рыболовству. Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. Контактный телефон: (495) 625-63-23. Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru), Рудак Артем Олегович (rudak@fishcom.ru).
	Пункт 2	Предмет аукциона
	Выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края.
	Пункт 3	Место и сроки выполнения работ
	Место выполнение работ: пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края. Сроки выполнения работ с момента заключения контракта. Окончание работ: 19 декабря 2014 года.
	Пункт 4	Начальная (максимальная) цена контракта.
	Начальная (максимальная) цена контракта составляет - 279 911 900 (Двести семьдесят девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. С возможностью увеличения в каждом финансовом году объемов финансирования. В указанную цену включены все расходы, отраженные в пункте 12 информационной карты аукциона.
	Пункт 5	Шаг аукциона
	"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта, на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
	Пункт 6	Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
	6.1. Источник финансирования: Федеральный бюджет. 6.2. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в размере 20% лимита бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на 2011 календарный год для оплаты работ по настоящему Контракту. Авансирование работ в 2012, 2013 и 2014 календарных годах осуществляется Государственным заказчиком в течение 25 рабочих дней с момента доведения Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на соответствующий календарный год. Авансирование осуществляется в размере 20% лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику для оплаты работ по настоящему Контракту в соответствующем календарном году. Выплата аванса осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в предыдущем авансируемому календарному году. 6.3. Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика выставленного в адрес Государственного заказчика. 6.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика, выставляемого за выполненные работы по контракту, согласно Календарному плану (Приложение № 3 контракта). 6.5. Оплата выполненных работ по контракту производится Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану (Приложение № 3 к контракту), подписанных Государственным заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ и форм отчетности КС-2 и КС-3. 6.6. Оплата производится за фактически выполненные работы по контракту. 6.7. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления (выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. контракта. 6.8. Датой оплаты работ по контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика 6.9. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью работ, предусмотренной контрактом, действует стоимость работ, предусмотренная контрактом. 6.10. Оплата по контракту производиться Государственным заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 6.11. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2011-2014 годах и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по контракту.
	Пункт 7	Требования к содержанию и составу первой и второй части заявки
	Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.
	Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: 1) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. 2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Участнику размещения заказа необходимо в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме представить свидетельство о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего аукциона, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе: 1. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 1.1. Промышленное строительство. 1.2. Жилищно-гражданское строительство. 1.3. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно. 1.4. Объекты теплоснабжения. 1.5. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики). 3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 4) Копии документов (копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства) о выполнении участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к группе "Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, автомобильных дорог общего пользования, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек", подгруппе "Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту иных объектов капитального строительства (включая отнесенные к уникальным объектам), не относящиеся к особо опасным и технически сложным (в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 1 декабря 2010 г. № 601), стоимость которых составляет не менее чем 20 (Двадцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
	Пункт 8	Требования к качеству, объему работ.
	Все работы, являющиеся предметом аукциона, оказываются в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации.
	Требования к качеству, объему работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к аукционной документации).
	Пункт 9	Дата и время окончания срока подачи заявок
	8 июля 2011 года в 10 ч. 00 мин.
	Пункт 10	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе:
	14 июля 2011 года.
	Пункт 11	Дата проведения аукциона
	19 июля 2011 года.
	Пункт 12	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта включается компенсация всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением контракта, и вознаграждение Подрядчика. В цену контракта, в частности, входит: - оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением реконструкции Объекта; - оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники (включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, " конструкций и оборудования; - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ по контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей, конструкций и оборудования; - проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией Объекта; - работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям; - работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям при сдаче Объекта в эксплуатацию; - охрана Объекта. В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая расходы на проведение строительного контроля.
	Пункт 13	Сведения о валюте
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.
	Пункт 14	Срок подписания контракта
	Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.
	Пункт 15	Адрес электронной площадки
	http://www.sberbank-ast.ru
	Пункт 16	Обеспечение заявки
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 13 995 595 (Тринадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.
	Пункт 17	Обеспечение контракта
	Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 30% (Тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 83 973 570 (Восемьдесят три миллиона девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. Победитель аукциона до заключения контракта по своему усмотрению предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения обязательств контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.
	Пункт 18	Дополнительные требования к участникам размещения заказа
	Участник размещения заказа не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков.

Приложение № 1
к аукционной документации

Техническое задание
на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края

1. Основание для производства работ по реконструкции

1.1. Основанием для производства работ по реконструкции является федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах".

1.2. Документы предоставляемые Заказчиком (Застройщиком):

- разрешение на строительство № RU25517301 от 31 декабря 2009 года;

- проектная документация № 1-2/850 от 26 июня 2008 года;

- рабочая документация ГКП-255-2009;

- положительное заключение Государственной экспертизы № 377/08, регистрационный № 25-1-5-0051-09 от 27 мая 2009 года.

1.3. Границы реконструкции: земельный участок площадью *, свидетельство о государственной регистрации права от 28 декабря 2010 года № 25-АБ 4 41614; земельный участок площадью *, свидетельство о государственной регистрации права от 28 декабря 2010 года № 25-АБ 441615; земельный участок площадью *, свидетельство о государственной регистрации права от 28 декабря 2010 года № 25-АБ 441616.

1.4. Источник финансирования - федеральный бюджет.

1.5. Проектная мощность - обеспечение оптимальной мощности и усовершенствование технологии выращивания молоди кеты - 20 млн. штук молоди кеты в год.

1.6. Адрес объекта реконструкции: Барабашевский лососевый рыбоводный завод, Приморский край, Хасанский район, пос. Барабаш.

2. Описание объекта реконструкции

2.1. Технико-экономические показатели объекта:

- общая площадь участка - *

- площадь застройки - *

- общая площадь здания - *

2.2. Географическое размещение реконструируемого Барабашевского лососевого рыбоводного завода обусловлено расположением существующего завода в соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием.

Площадка существующего рыбоводного завода расположена в междуречье реки Барабашевки и ее притока - ручья Остросопочного на левом берегу ручья.

Климатические характеристики:

- климатический район - 2;

- расчетная температура наружного воздуха - минус 24°С;

- среднегодовая температура - 3,8°С;

- расчетная температура холодной пятидневки - минус 25,2°С;

- средняя температура отопительного периода - минус 6,1°С;

- влажность в течение всего года высокая (85%);

- среднегодовая сумма осадков - 8 64 мм;

- ветровой район - 4 (тип местности А);

- снеговой район - 4;

- расчетная глубина промерзания грунтов - 1,14 м;

- расчетная сейсмичность площадки - 6 баллов.

В геологическом строении принимают участие аллювиальные отложения долины ручья Остросопочный и реки Барабашевка. С поверхности на участке прослеживается почвенно-растителыный слой мощностью 0,2-0,4 м. Аллювиальные отложения представлены " галечниковыми грунтами с включением валунов до 10% с песчаным и супесчаным заполнителем; реже - с суглинистым - до 30%, иногда - с прослоями суглинка мощностью 0,5 м. В отдельных скважинах под почвенно-растительным слоем вскрыты пески мелкие и средней крупности мощностью 0,6-1,6 метра, иногда с растительными и древесными остатками и прослоями суглинков.

2.3. Объекты, входящие в состав объекта строительства (реконструкции):

Здание (сооружение), входящее в состав объекта	ТЭП
Основной производственный комплекс со встроенным административно-бытовым блоком	Производственный корпус - *
	Административно-бытовой блок - *
	Инкубационное отделение - *
	Отделение водоподготовки - *
	Стеновые конструкции - сэндвич-панели с базальтоволокнистым наполнением толщиной 100 мм; - покрытие кровли - сэндвич-панели с базальтоволокнистым наполнением толщиной 150 мм; - перегородки - сэндвич-панели с базальтоволокнистым наполнением толщиной 50 и 100 мм. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием.
Электрооборудование и электроосвещение	Электроснабжение
Электрооборудование и электроосвещение	Электроснабжение и освещение объектов завода предусмотрено от существующей трансформаторной подстанции, резервное - от проектируемой дизель - электрической станции (ДЭС). Питающая сеть - 380/220В с глухозаземляющей нейтралью. Категория по надежности электроснабжения - 11. Основные потребители электроэнергии - модульная котельная, насосная станция грунтовых вод, насосная станция подрусловых вод. Расчетная мощность потребления составляет 195 кВт. Предусмотрены защитные меры от поражения электрическим током. Установка автоматизированной контейнерной электростанции мощностью 300 кВт, укомплектована автоматической системой вентиляции, системой пожаротушения и необходимыми инженерными системами. Комплектно с ДЭС поставляется щит управления. Предусмотрено рабочее, резервное и ремонтное напряжение. Проектом предусматривается общее защитное заземление производственного корпуса, насосных станций и резервной ДЭС. Молниезащита ДЭС и котельной разработана в соответствии с РД.34.21.122-87. Монтаж электроустановок, электропроводок, зануления и заземления выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50571.15-97, ГОСТ Р 50571.11-96, технической документации на оборудование.
ВК	Все сети выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Хозяйственно-питьевой водопровод
	Сеть хозяйственно-питьевого водопровода монтируется от ввода в здание трубопровода холодной воды. Для учета воды устанавливается водомерный узел. Холодная вода подается к санитарно-техническим приборам. Сеть выполняется из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3252-75* d 25-15 мм. Трубы изолируются b изол. = 9 мм. На сети устанавливается необходимая запорная арматура. Все сети выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Горячее водоснабжение
	Сети горячего водоснабжения запроектированы от ввода холодной воды, для нагрева воды устанавливается проточный нагреватель мощностью не менее 27 кВт. Сеть выполняется из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* d 25 - 15 мм. Трубы изолируются b изол. = 9 мм. На сети устанавливается необходимая запорная арматура. Все сети выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Бытовая канализация
Вентиляция	Канализование стоков осуществляется по трубопроводам d 50 и d 110 мм. Внутренняя сеть самотечной канализации монтируется из полипропиленовых труб ТУ 4 926-010-429434-96. Бытовая канализация сбрасывается в наружную сеть канализации. Границей является смотровой колодец, находящийся в 3,2 м от административно-бытового блока.
	Все сети выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой. Тип оборудования и материалы, используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Вентиляция.
	В административно-бытовом блоке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Теплоносителем для системы приточной вентиляции является горячая вода с параметрами 95-70 С.
	Приточная установка левая, производительностью *, давление 300 Па, горизонтальный выхлоп, в комплекте.
	Вытяжная установка, канального исполнения производительностью *, давление 260 Па, в комплекте.
	Вытяжная установка, канального исполнения производительностью *, давление 300 Па, в комплекте - 2 шт.
	Вытяжная установка, канального исполнения производительностью *, давление 220 Па, в комплекте
	Вытяжная установка, канального исполнения производительностью *, давление 250 Па, в комплекте.
	Вытяжная установка, канального исполнения Производительностью *, давление 180 Па, в комплекте.
	Вытяжная установка, канального исполнения производительностью *, давление 250 Па, в комплекте - 2 шт.
	Дефлектор d 250 - 1 шт.
	Для управления воздухонагревателем приточной системы предусмотрен узел управления с насосом.
Отопление	Вентиляция производственного комплекса
	В помещениях водоподготовки, доращивания молоди и инкубационном отделении предусмотрена естественная вытяжная вентиляция дефлекторами, оборудованными утепленными воздушными заслонками с электроприводами.
	Естественная вытяжная вентиляция с помощью дефлекторов: - d 400 мм - 2 шт., d 500 мм - 5 шт. Приток естественный через открываемые оконные фрамуги.
	Предусмотреть автоматическое отключение всех систем вентиляции, воздушного отопления и закрытие огнезадерживающих клапанов при возникновении пожара. Отключение приточной установки производится с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. Все сети выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией.
	Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Отопление административно-бытового блока
	Для отопления административно-бытовых помещений принята двухтрубная система с нижней разводкой. Нагревательные приборы - стальные панельные радиаторы в комплекте с термостатическими вентилями, воздухоспускными клапанами, запорной арматурой, стойками для крепления к полу. Воздухоотводчики в системе автоматические. Трубопровод из стальных водо-газопроводных труб в комплекте с фасонными частями d 21,3x2,5 (15), d 26,8x2,5 (20). Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекта с необходимой арматурой. Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Отопление производственного комплекса
	Отопление производится отопительными воздушными нагревателями типа Volcon VR1 (или эквивалент) - 25 шт. Магистральные трубопроводы проложены от распределительного коллектора теплового узла, приняты стальные водогазопроводные (d 25-284 мм, d 32-530 мм, d 40-200 м.) и электросварные трубы (d 80-10 мм, d 65-133 мм). Предусмотреть автоматическое отключение всех систем воздушного отопления при возникновении пожара. Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией Тип оборудования и материалов используемых при монтаже, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Теплоснабжение
	Теплоснабжение завода осуществляется от проектируемой блочно-модульной котельной, система теплоснабжения закрытая. Тепловая сеть запроектирована подземная в непроходных каналах. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой. Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Противопожарная сигнализация.
	Противопожарной сигнализацией оснащаются: котельная, дизельная электростанция, административно-бытовые помещения. Применить прибор типа "Гранит-16" (или эквивалент), дымовые и тепловые пожарные извещатели.
	Телефонизация.
	Телефонная связь предусмотрена в кабинете директора от мини АТС существующего здания АБК.
	Радиофикация.
	В здании производственного комплекса предусмотрена установка радиорозеток в кабинете директора, помещении для рыбоводов, комнатах отдыха. Для обеспечения приема радиосигнала на кровле устанавливается телевизионная мачта с антенной, в щитовой установить блок УКВ СГС-22-М с радиостанцией "Луч-2000" (или эквивалент).
Инкубационное отделение	Инкубационное отделение - *
	Инкубатор, тип "Atkins" (или эквивалент), расширенный 4 камерная система, материал ПХВ ударопрочный, наружные размеры 3500 x 354 x 302 мм в комплекте с разделительными ситами, съемными разделительными стенками, прозрачными покрытиями оранжевого цвета - 96 шт. Инкубатор, тип "Бокс" (или эквивалент). Материал ПХВ ударопрочный, объем 375-380 л." (500 тыс. шт. икры лососевых) - 12 шт. Вертикальные инкубационные шкафы, материал - ПХВ ударопрочный, 16 вставок, с трубочным субстратом, решетками для икры - 8 шт. Стол для промывки икры, передвижной с промывочной ванной, промывочными корзинами, водоспускным краном и промывочной арматурой, в комплекте с 4-мя промывочными корзинами - 1 шт. Ультрафиолетовая установка для безнапорных рыбоводных систем. Расход воды 100 л/сек, пропускной способностью * - 1 шт.
	Танк (емкость) для ультрафиолетовой установки - 1 шт. Водосборный резервуар 2600x2200x3000(h) - 1 шт. Барабанный фильтр - 1 шт. Лоток водоподающий из искусственного материала - 30 м.п. с компенсатором 1000 x 1000 x 2000, в комплекте с арматурой и стойками для крепления на полу. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Производственный корпус	Производственный корпус - *
	Рыбоводные бассейны с плоским дном, щелевым сливом с отводом воды, с консолями для сетчатых балок и шандорных балок, включая резиновые уплотнения и соединения из нержавеющей стали. Внутренние размеры: 10000 x 2000 x 800 мм, цвет серый или зеленый - 100 шт. Шандорные блоки - 50 x 30 x 2005 мм из алюминия со специальным резиновым уплотнением - 200 шт. Шандорные блоки - 100 x 30 x 2005 мм из алюминия со специальным резиновым уплотнением - 200 шт. Шандорные блоки - 100 x 30 x 2005 мм из алюминия со специальным резиновым уплотнением - 200 шт. Шандорные блоки - 150 x 30 x 2005 мм из алюминия со специальным резиновым уплотнением - 200 шт.
	Шандорные блоки - 300 x 30 x 2005 мм из алюминия со специальным резиновым уплотнением - 200 шт. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой. Поддоны (рамы) для выклева икры - 1950 x 500 x 45 мм, отверстия 20 x 20 мм, из искусственного материала - 2000 шт. Пластинчатый субстрат (стабилизаторы потока) - 1950 x 500 x 50 мм, из искусственного материала - 2000 шт. Трубчатый субстрат - 1950 x 100 мм, из искусственного материала диаметр трубок 30 мм) - 1000 шт. Автоматические кормушки - 300 шт. Система управления кормушками - 20 шт. В комплекте с блоком питания 12В, реле с часовым механизмом 12 В, трансформатором с часовым реле 115/230-12 В. Лоток водоподающий из искусственного материала 600x800 - 130 м.п. с двумя компенсаторами 1000 x 1000 x 2000, в комплекте с арматурой и стойками для крепления на полу. Тельфер ручной с длиной монорельса 100 м.п. - 2 шт. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Отделение водоподготовки	Отделение водоподготовки - *
	Ультрафиолетовая установка для безнапорных рыбоводных систем. Расход воды 200 л/сек, пропускной способностью * - 1 шт.
	Танк (емкость) для ультрафиолетовой установки - 1 шт. Барабанный фильтр - 1 шт. Дегазационная колонна - 1 шт. Генератор кислорода к установке подготовки воды - 1 шт. Подающие безнапорные энергосберегающие насосы для непрерывной эксплуатации, производительностью 50 л/с. Высота подачи (напор) - 4 м, Р1-6,3 кВт - 3 шт. Подающие безнапорные энергосберегающие насосы для непрерывной эксплуатации, производительностью 100 л/с Высота подачи (напор) - 6 м, Р1-6,3 кВт - 3 шт. Подающие безнапорные энергосберегающие насосы для непрерывной эксплуатации, производительностью 100 л/с. Высота подачи (напор) - 8 - 12 м, мощность - до Р 10 кВт - 3 шт. Озонаторная установка производительностью озона
	* - 1 шт.
	Резервуар (нержавейка) 4900x2900x3000(h) - 1 шт. Резервуар (нержавейка) 5000x4000x3000(h) - 1 шт. Резервуар (нержавейка) 5700x6500x4000(h) - 1 шт. Резервуар (нержавейка) 5700x7400x4000(h) - 1 шт. Станция контроля содержания озона - 1 шт. Станция дозации РН - 1 шт. Насос реагентной емкости 1 шт. Все соединительные трубопроводы, запорная и соединительная арматура, изготавливается из ударопрочного ПХВ или нержавеющей стали. Установка контроля расхода, температуры технолог, воды - 1 шт. Система подогрева воды до 6 С° - 1 шт. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
НВК	Противопожарный водопровод:
	Колодцы ж/б d 1500 мм - 9 шт. Труба стальная электросварная d 219x9 - 21,2 мм. Труба стальная электросварная d 57x3,5 - 1,5 мм. Труба ПЭ 63 SDR 17,6-160x9,1 техническая - 461,0 м. Пожарный гидрант ГОСТ 8220-85 - 7 шт. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования, материалы используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Хозяйственно-питьевой водопровод:
	Колодцы ж/б диаметр d 1500 мм - 2 шт. Труба ПЭ 80 SDR 21-63x3 питьевая - 232,0 м.п. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования, и материалы используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Бытовая канализация
	Колодцы ж/б d 1000 мм - 8 шт. Труба ПЭ 80 SDR 26-100 техническая - 228,5 м.п. Блок биологической очистки производительностью *. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Производственная канализация.
	Колодцы ж/б d 1500 мм - 1 шт. Труба ПЭ 80 SDR 26-160x6,2 техническая - 16,0 м.п. Трубы чугунные канализационные d 100 мм - 17,0 м Септик Т.П.902-3-73.1.87. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Канализация условно чистых вод.
	Колодцы ж/б d 1500 мм - 1 шт. Труба ПЭ 63 SDR 26-630x42,1 техническая - 79 м канал 600*1000 Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Дождевая канализация.
	Трубы бетонные d 300 - 140,0 м. Лотки ж/б водопропускные (непроходные каналы) - . Колодцы дождеприемные ж/б - . Очистные сооружения дождевых стоков типа "Свирь-5У" (или эквивалент). Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием.
Водозабор и насосная станция на реке Варабашевка	Трубчатый теплообменник - 30 м.п. Труба стальная электросварная d 325x6 -35,0 м.п. Гравий для основания и отсыпки 30 - 40 мм - *. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Водозабор и насосная станция подрусловых вод в нижнем створе ручья Остросопочный	Водозабор в нижнем створе ручья Остросопочный Фильтрующий водоприемник из стальных труб. Труба стальная электросварная обрезная на 1/4 d 530x9 - 30,0 м.п. (подфильтровая камера выполняется в виде лотка с поддерживающей решеткой). Труба стальная электросварная d 530x9 - 25,0 м.п. Габионы 2,0x1x0,5 (п) м - 1 шт. Габионы 4,0x1x0,5 (h) м - 7 шт. Гравий для фильтра 10 - 20 мм - . Гравий для основания и отсыпки 30-40 мм - . (Габионы - фильтрующие элементы проектируются съемными, сетчатый каркас, заполненный фильтрующим материалом с гравийно-галечниковым заполнителем с крупностью частиц 10-20 мм) Насосная станция подрусловых вод в нижнем створе ручья Остросопочный Водоприемный колодец (насосная станция) - . Вода подается по трубопроводу диаметром 500 мм и самотеком поступает в водоприемную камеру размерами 2700 x 4300 x 4900, выполненную из монолитного бетона. В помещении насосной станции размещены погружные насосы производительностью (58,3 л/с), напор - 12 м, мощность - до 15,0 кВт для подачи воды из колодца в главный корпус - в сборный и расходный резервуары отделения водоподготовки - (1 рабочий, 1 резервный - на складе).
	При минимальном уровне воды в приемном колодце предусмотрено автоматическое отключение насоса.
	В насосной станции разместить также противопожарные насосы производительностью *, напором 34 м, мощностью 37 кВт (1 рабочий, 1 резервный). При минимальном уровне воды в приемном колодце предусмотреть автоматическое отключение насоса.
	Для измерения расхода воды установить узел учета со счетчиком.
	Наземный павильон принять по тип. пр. 901-2-187.91. - *
	Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием.
	Трубчатый теплообменник - 30 м.п.
	Труба стальная электросварная d 325x6-35,0 м.п. Гравий для подсыпки 30 - 40 мм - *. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Водоподпорное сооружение на руч. Остросопочный	Щебеночная подготовка площадки - *
	Монолитный ж/б устоев и флютбета - * Стойки и рельсовый путь из двутавра - 590 кг. Таль ручная - 1 шт. Валка захватная - 1 шт. Металлоконструкции пешеходного мостика и перил - 620 кг. Матрасы Рено (габионы) (или эквивалент) 2000x4000x300 (h) - 12 шт. Матрасы Рено (габионы) (или эквивалент) 2000x5000x300 (h) - 4 шт.
	Камень для заполнения габионов - *
	Геотекстиль "Дорнит" (или эквивалент) - *
	Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Рыбозаградительное сооружение на руч. Остросопочный	Щебеночная подготовка площадки - *
	Монолитный ж/б устоев и флютбета - *
	Рыбозаграждение из труб d 25 мм - 731 кг. Стойки и рельсовый путь из двутавра - 590 кг. Таль ручная - 1 шт. Балка захватная - 1 шт.
	Металлоконструкции пешеходного мостика и перил - 620 кг. Матрасы Рено (габионы) (или эквивалент) 2000x4000x300 (h) - 6 шт. Матрасы Рено (габионы) (или эквивалент) 2000x5000x300 (h) - 16 шт.
	Камень для заполнения габионов - *.
	Геотекстиль "Дорнит" (или эквивалент) - *.
	Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Напорный водовод от водозабора в нижнем створе р. Остросопочный:	Трубы стальные d 2L9x9 ГОСТ 10704-91. - 23 м.п. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Резервная дизельная электростанция	Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Рыбовыпускной канал	Ж/бетонный - *.
Транспортабельная блочная котельная на жидком топливе	Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков	Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции а также фирмы-производители применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Очистные сооружения поверхностного стока	Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции а также фирмы-производители применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Мероприятия по охране окружающей среды	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 рассматриваемый объект относится к предприятиям IV класса опасности санитарно-защитной зоной 100 м. Границы зоны устанавливаются от ограждения завода. Расчет рассеивания загрязняющих веществ показал, что в расчетных точках (на границе жилой застройки) концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные ФГУ "ЦЛАТИ по ДВФО" величины. Необходимости в разработке плана мероприятий по достижению ПДВ нет. В качестве дополнительных мероприятий по организации СЗЗ проектом предусматривается озеленение участка, что позволит снизить распространение загрязняющих веществ. Технологические процессы по воспроизводству лососевых рыб запроектированы таким образом, что не оказывают вредного воздействия на окружающую природную среду. В принятой технологии процессы выращивания молоди, инкубации и выдерживания личинок являются экологически чистыми. Технологическая вода, являясь средой обитания разводимых рыб, проходит через аппараты и бассейны и, после очень короткого контакта с икрой и личинками, не загрязняясь, отводится через рыбоход в отводящий канал. Производственные стоки в период кормления и подращивания молоди кеты в биологическом отношении безвредны и не являются источником бактериального загрязнения, вода считается нормативно чистой и без предварительной очистки сбрасывается в ручей Остросопочный. Помимо хозяйственного значения объект реконструкции имеет и природоохранное значение. Таким образом, социально-экономические последствия строительства объекта следует считать положительными.

3. Нормативно-технические требования

3.1. Выполнение работ и завершенные строительством Объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам Российской Федерации.

4. Основные конструкции проектируемых зданий и сооружений

4.1. Здание производственного корпуса.

4.1.1. Здание производственного корпуса: каркасное, основной несущий элемент - металлическая рама пролетом 24 м.

4.1.2. Фундаменты: монолитный ж/б ростверк по буронабивным сваям d 600 мм.

4.1.3. Колонны: фахверковые - швеллер 20У по ГОСТ 8240-97.

4.1.4. Ограждающие стены: сэндвич-панели типа "Агема" или эквивалент, покрытие поливинилхлорид (PVF2), негорючие.

4.1.5. Кровля: сэндвич-панели типа "Агема" или эквивалент, негорючие.

4.1.6. Окна и наружные двери - металлопластиковые из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

4.1.8. Перегородки: сэндвич-панели типа "Агема" или эквивалент, покрытие поливинилхлорид (PVF2), негорючие.

4.1.9. Входные, служебные и внутренние двери - согласно рабочей документации.

4.1.10. Полы: в офисах - линолеум; с/узлах, складах, лабораториях - керамическая плитка; в производственных помещениях - бетонные.

4.2. Водосборный колодец горизонтального водозабора грунтовых вод в нижнем створе Р. Остросопочный и насосная станция грунтовых вод (резервная) с насосами для пожаротушения.

Конструкция водозаборного устройства аналогична устройству в верхнем створе р. Остросопочный. Водоприемный колодец одновременно является и насосной станцией. Над колодцем запроектирован наземный павильон. В насосной станции размещены погружные насосы для подачи воды из колодца в главный корпус и противопожарные насосы. Приемный колодец выполнен из монолитного бетона и имеет размеры в плане 3,4 x 2,7 x 4,9 м. Наземный павильон принят по Т.П. 901-2-187.91.

4.3. Рыбовыпускной канал.

Рыбовыпускной канал запроектирован из ж/бетона размером 600 x 1000 мм - 80 м.п.

4.4. Рыбозаградительное сооружение на р. Остросопочный.

Рыбозаграждение выполнить сплошное из металлических труб d 25 мм длиной 320 см в количестве 343 штук. Со стороны верхнего и нижнего бьефов у флютбета русло реки крепится матрасами Рено толщиной 30 см или эквивалент, укладываемыми на геотекстиль "Дорнит" ТС-200 или эквивалент.

4.5. Водоподпорное сооружение на р. Остросопочный.

Флютбет и береговые устои сооружения, выполняются из монолитного ж/б. Шандорное заграждение выполняется из деревянных щитов-шандор размерами 215 x 50 x 15 см, изготавливаемых из бруса или эквивалента.

4.6. Резервная дизельная электростанция. В соответствии с рабочей документацией.

4.7. Транспортабельная блочная котельная на жидком топливе. В соответствии с рабочей документацией.

4.8. Септик-выгреб пункта сбора икры - т.п. 902-3-73.1.87 или эквивалент.

4.9. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков типа "БИОКС-3" или эквивалент.

4.10. Очистные сооружения поверхностного стока типа "Свирь-5у" или эквивалент.

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5.1. Ведомость отделки помещений.

Наименование помещений	Конструкции	Отделка
1.1. Производственные помещения	Стены	Наружные стены-сэндвич панели типа "Агема" с базальтоволокнистым наполнением или эквивалент, покрытие - Поливинилдифлорид (PVF2) или эквивалент.
	Полы	Полимербетонные, шлифованный бетон.
	Кровля	Сэндвич-панели с базальтоволокнистым наполнителем толщ. 150 мм или эквивалент.
	Окна и двери	Металлопластиковые из ПВХ-профиля или эквивалент.
1.2. Комната отдыха	Полы	Линолеум.
	Стены	Сэндвич-панели с базальтоволокнистым наполнителем или эквивалент.
	потолок	Сэндвич-панели или эквивалент, в соответствии с проектом.
1.3. Сан. узел, умывальник	Полы	Керамическая плитка, гидроизоляция.
	Стены	Керамическая плитка.
	Потолок	Сэндвич-панели или эквивалент, в соответствии с проектом.
1.4. Офисные помещения	Полы	Линолеум
	Потолок	Сэндвич-панели или эквивалент, в соответствии с проектом.
	Стены	Сэндвич-панели или эквивалент, в соответствии с проектом.
1.5. Технические помещения (склад, лаборатория)	Полы	Керамическая плитка
1.5. Технические помещения (склад, лаборатория)	Потолок	Сэндвич-панели или эквивалент, в соответствии с проектом.

Все отделочные материалы должны иметь гигиенические сертификаты, а также пожарные сертификаты с указанием дымообразующей способности, токсичности продуктов сгорания и другие технические данные.

6. Благоустройство и озеленение

6.1. Выполнить благоустройство и озеленение в границах землеотвода.

6.2. Озеленение выполняется в соответствии с рабочей документацией.

6.3. В состав проекта по благоустройству входит:

- вертикальная планировка площадок;

- устройство проездов и парковок, включая разметку машиномест и установку колесоотбойников (при необходимости);

- мощение дорожек и тротуаров;

- отмостка вокруг здания;

- ограждения газонов и площадок;

- выполняется водоотвод с площадки, включая лотки и дождеприемные решетки до колодцев ливневой канализации.

7. Инженерные системы зданий

7.1. Выполнить в Административно-бытовом блоке и производственном комплексе в соответствии с проектной и рабочей документацией:

7.1.1 Водоснабжение и канализация:

- хозяйственно-производственный водопровод;

- противопожарный водопровод;

- горячее водоснабжение от подогревателя;

- бытовая канализация;

- производственная канализация.

7.1.2 Теплоснабжение.

Теплоснабжение здания выполнить согласно проекту от теплового узла.

Теплоноситель - горячая вода с параметрами 95/70°С от автономной котельной.

7.1.3. Отопление.

Для административно-бытовых помещений принята однотрубная система отопления с нижней разводкой - согласно проекта.

Отопление инкубационного отделения, отделения водоподготовки и отделения доращивания молоди производится отопительными воздушными агрегатами с системами автоматики, поддерживающими необходимую тепловую мощность. Трубопроводы - из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

7.1.4. Электроснабжение и освещение.

Силовое электроснабжение потребителей выполнить сетью 380/220 В с заземляющей нейтралью. Защитными мерами от поражения электрическим током предусматриваются:

- автоматическое отключение питания;

- система уравнивания потенциалов;

- для розеточных сетей - устройства УЗО.

Виды освещения: рабочее, резервное - на напряжение 220 В, ремонтное - на напряжение 12 В.

Сеть внутреннего освещения выполняется кабелем ВВГ, проложенным в лотках. Управление освещением осуществляется выключателями, установленными у входов в помещения.

7.1.5. Пожарная сигнализация

Пожарной сигнализацией оснащаются: котельная, дизельная электростанция, административно-бытовые помещения. Для приема сигналов тревоги используется прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-16" или эквивалент, в качестве сигнализаторов - дымовые, тепловые пожарные извещатели.

Электропитание приборов пожарной сигнализации предусмотрено от сети 220 В, 50 Гц и резервного питания. При отключении основного источника питания приборы автоматически переходят на питание от резервных источников.

Телефонизация комплекса выполняется от мини АТС.

Распределительная телефонная сеть выполнена кабелем ТПП 10x0,5 подвеской на опорах.

7.1.6. Вентиляция и кондиционирование.

В помещениях водоподготовки, доращивания молоди и инкубационном отделении предусматривается естественная вытяжная вентиляция дефлекторами, приток естественный через открываемые оконные фрамуги.

В административно-бытовом блоке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.

Воздухообмен в помещениях принят согласно СНиП 2.09.04-87, СНиП 31-05-2003.

Воздуховоды систем вентиляции приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* и гибкие.

При возникновении пожара для предотвращения распространения дыма предусматривается автоматическое отключение всех систем вентиляции, воздушного отопления и закрытие огнезадерживающих клапанов. Отключение приточной установки производится с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания.

8. Наружные инженерные системы

8.1. Электроснабжение выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией.

Электроснабжение завода обеспечивается по 2-й категории надежности. Основным источником питания является существующая трансформаторная подстанция (ТП) 2x250 кВА, резервным - вновь проектируемая дизель-электрическая станция (ДЭС). Мощность объектов, подключаемых к ТП составляет 240 кВА.

На вводе в каждое помещение предусматривается устройство взаимоисключающее одновременную подачу электроэнергии от обоих источников.

Установка автоматизированной контейнерной электростанции (ДЭС) мощностью 300 квт укомплектована автоматической системой вентиляции, системой пожаротушения и необходимыми инженерными системами. Комплектно с ДЭС поставляется щит управления, запуск осуществляется в автоматическом режиме.

Наружное освещение территории завода выполняется светильниками РКУ-08 с лампами мощностью 250 вт, установленными на опорах. Для зануления применяется проводник сечением равным фазному.

В соответствии с РД.31.21.122-87 проектом предусмотрена молниезащита ДЭС и котельной по 2-й категории.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту вместо "РД.31.21.122-87" имеется в виду "РД.34.21.122-87"

Проектом предусматривается общее защитное заземление производственного корпуса, насосных станций и резервной ДЭС.

8.2. Противопожарное водоснабжение.

Запроектирована кольцевая сеть противопожарного водопровода с установкой пожарных гидрантов на сети согласно проекту и рабочей документации.

Источником воды для пожаротушения служит насосная станция грунтовых вод (резервная). В насосной станции размещены противопожарные насосы производительностью 90 *, напором 68 м., мощностью 37 квт. (1 рабочий, 1 резервный). Общий расход воды на пожаротушение составляет 35 л/с, трубы пластмассовые ПВД по ГОСТ 18599-83.

Взамен ГОСТ 18599-83 постановлением Госстандарта РФ от 23 марта 2002 г. N 112-ст c 1 января 2003 г. введен в действие ГОСТ 18599-2001

8.3. Технологическое водоснабжение.

Технологическое водоснабжение завода осуществляется грунтовыми водами водоносного горизонта и подрусловыми водами р. Барабашевка.

Грунтовые воды подаются на завод по самотечному водоводу В9 Ф560 мм от водосборного колодца проектируемого горизонтального водозабора грунтовых вод в верхнем створе р. Остросопочный. В нижнем створе р. Остросопочный, в непосредственной близости от главного корпуса завода, проектируется сборный колодец грунтовых вод монолитный, размером в плане 2700 x 4300 x 4900 мм, эксплуатирующий водоносный горизонт аллювиальных отложений через перфорированные стенки. Для увеличения водопритока к шахтному колодцу предусмотрена горизонтальная дрена длиной 30 м диаметром 530 x 9 мм и трубопровод диам. 530 x 9 мм. Вода на технологические нужды подается от насосной станции водозабора на р. Барабашевке (В7).

8.4. Хоз-питьевое водоснабжение.

Хоз-питьевое водоснабжение предусмотрено из скважины через существующую водонапорную башню.

8.5. Водоотведение.

Хоз-бытовые стоки от административно-бытового блока отводятся на очистные сооружения биологической очистки типа "БИОКС" или эквивалент производительностью *. Очищенные стоки сбрасываются в р. Барабашевка через ручей Остросопочный.

8.6. Производственная канализация.

Производственная канализация запроектирована от пункта сбора икры и личиночного цеха.

Стоки от мойки, оборудования и мойки пола цеха отводятся в запроектированный септик с последующим вывозом в места отведенные СЭС. Сеть канализации запроектирована из пластмассовых труб по ГОСТ 18599-83.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

8.6. Дождевая канализация.

Дождевые сточные воды с территории предприятия по системе дождевой канализации отводятся на очистные сооружения типа "Свирь-5у" или эквивалент.

8.7. Теплоснабжение.

Теплоснабжение производственного комплекса и административно-бытового блока предусмотрено от автономной котельной. Теплосеть от котельной до комплекса запроектирована в непроходном канале. Выполнить в соответствии с рабочей документацией.

9. Оборудование и материалы

9.1. Оборудование и материалы, используемые при монтаже, а также фирмы-производители могут быть, по согласованию с Заказчиком, заменены на аналогичные того же класса (ценовой категории).

10. Требования к организации и производству работ

10.1. Начало работ.

10.1.1. Перед началом работ разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ (ППР).

10.1.2. На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты.

10.1.3. До начала работ разработать и согласовать в установленном порядке календарный план выполнения работ.

10.1.4. Контроль качества возведения зданий и сооружений должен осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительных, генподрядных и субподрядных организациях и оснащенных техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Контроль качества должен выполняться на основе четко налаженной системы управления качеством строительства посредством входного контроля строительных конструкций, изделий и материалов, послеоперационного контроля отдельных строительных процессов и приемочного контроля качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.

10.2. Производство работ.

10.2.1. В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.

10.2.2. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами).

10.2.3. В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или Временные объекты, которые больше не требуются.

10.2.4. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

10.2.5. Выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам Российской Федерации.

10.2.6. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала и рабочей силы.

10.2.7. С началом производства работ обеспечить наличие на строительной площадке всех предусмотренных законодательством Российской Федерации необходимых журналов производства работ.

10.2.8. При разработке ППР и календарного графика плана производства работ предусмотреть производство работ по технологическому водоснабжению в период с мая по сентябрь месяц.

10.3. Приемка-сдача работ.

10.3.1. Приемку-сдачу работ производить в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".

10.3.2. Обеспечить подготовку комплекта "Исполнительной документации", 1 экз. - заказчику, 1 экз. - эксплуатирующей организации.

10.3.3. Обеспечить подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов.

Ведомость потребности машин и механизмов

Наименование	Количество (шт.)
Кран автомобильный	1
Кран автомобильный	1
Бульдозер	2
Экскаватор емкостью ковша * (ковш-драглайн, грейфер)	2
Экскаватор емкостью ковша *	1
Автомобиль самосвал г.п. 10 т	4
Автомобиль бортовой	4
Компрессор передвижной	2
Сварочный трансформатор	1
Вибратор глубинный	1
Пневмотрамбовка	1
Каток	1
Бурильно-крановая машина	1
Виброрейка	1
Бетоносмеситель	3

В процессе производства возможна замена рекомендуемых в проектной документации материалов и оборудования на эквивалентные только при условии сохранения технических характеристик и параметров, требуемых проектной документацией, по согласованию с Государственным заказчиком.

Для определения участника размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке www.sberbank-ast.ru следующую документацию:

- проектная документация № 1-2/850 от 26 июня 2008 года (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию);

- рабочая документация ГКП-255-2009 года (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию);

- положительное заключение Государственной экспертизы № 377/08, регистрационный № 25-1-5-0051-09 от 27 мая 2009 года (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;

- Подготовительные работы;

- Земляные работы;

- Устройство скважин;

- Свайные работы. Закрепление грунтов;

- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;

- Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;

- Работы по устройству каменных конструкций;

- Монтаж металлических конструкций;

- Монтаж деревянных конструкций;

- Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов);

- Устройство кровель;

- Фасадные работы;

- Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;

- Устройство наружных сетей водопровода;

- Устройство наружных сетей канализации;

- Устройство наружных сетей теплоснабжения;

- Устройство наружных электрических сетей и линий связи;

- Монтажные работы;

- Пусконаладочные работы;

- Устройство автомобильных дорог и аэродромов;

- Гидротехнические работы, водолазные работы;

- Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

11. Гарантии

11.1. Гарантийные обязательства на выполненные работы, материалы и изделия должны быть установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на момент сдачи объекта.

Приложение № 2
к аукционной документации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по реконструкции

г. Москва "___" ____________ 2011 г.

Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем

"Заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича,

действующего на основании Положения, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 N 444, с одной стороны

________________________________________________________________________

признанное победителем открытого аукциона в электронной форме на

выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского

лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения

"Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных

биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края на

основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной

форме от "___" _______ 2011 г. N ___, именуемое в дальнейшем "Подрядчик",

с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий

государственный контракт (далее - Контракт) о ниже следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный

настоящим Контрактом срок осуществить реконструкцию Барабашевского

лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения

"Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных

биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края

(далее - Объект), реконструкция Объекта должна осуществляться в

соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему

Контракту), проектной (включая смету) и рабочей документациями,

передаваемыми Государственным заказчиком Подрядчику согласно

прилагаемому Графику (Приложение N 2 к настоящему Контракту) и

Календарным планом (Приложение N 3 к настоящему Контракту), включая

поставку оборудования и материалов, работы по техническому и гарантийному

обслуживанию Объекта и оборудования, а также выполнение монтажных,

пусконаладочных и иных неразрывно связанных с реконструкцией Объекта

работ, а Государственный заказчик обязуется предоставить на время

выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчику земельный участок

(общей площадью 7,3052 га расположенный по адресу: Приморский край,

Хасанский район, пос. Барабаш) для выполнения работ по Контракту,

проектную и рабочую документации, принять и оплатить выполненные в

рамках настоящего Контракта работы по реконструкции Объекта.

Реконструкция Объекта осуществляется в рамках реализации федеральной

целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие

ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах", по

объекту "Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода

федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое

управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"

пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края".

1.2. Стороны письменно определяют своих уполномоченных

представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения

настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в

регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по

Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

13. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального

бюджета.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________________

(___________________________________________________) рублей - 00 копеек

(включая НДС) с возможным увеличением в каждом финансовом году объемов

финансирования.

При этом в 2011 году должны быть выполнены работы по Контракту на

сумму не менее 70 157 100 (Семьдесят миллионов сто пятьдесят семь тысяч

сто) рублей 00 копеек (включая НДС)*.

В 2012 году должны быть выполнены работы по Контракту на сумму не

менее 48 935 000 (Сорок восемь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч)

рублей 00 копеек (включая НДС)*.

В 2013 году должны быть выполнены работы по Контракту на сумму не

менее 54 318 000 (Пятьдесят четыре миллиона триста восемнадцать тысяч)

рублей 00 копеек (включая НДС)*.

В 2014 году должны быть выполнены работы по Контракту на сумму не

более 106 501 800 (Сто шесть миллионов пятьсот одна тысяча восемьсот)

рублей 00 копеек (включая НДС)*.

В каждом финансовом году возможно изменение (в зависимости от

стоимости выполненных работ) объемов финансирования. Цена Контракта при

этом остается неизменной.

2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек

Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Контракта, и

вознаграждение Подрядчика. В цену настоящего Контракта, в частности,

входит:

- оплата всех работ связанных непосредственно с осуществлением

реконструкции Объекта;

- оплата аренды необходимых для реконструкции машин и техники

(включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и

оборудования;

- оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ

по настоящему Контракту (реконструкцией Объекта), в том числе деталей,

конструкций и оборудования;

- проведение всех необходимых испытаний, связанных с реконструкцией

Объекта;

- работы по временному подключению Объекта ко всем необходимым

коммуникациям;

- работы по подключению Объекта ко всем необходимым коммуникациям

при сдаче Объекта в эксплуатацию;

- охрана Объекта.

В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на

страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей,

включая расходы на проведение строительного контроля.

2.3. Государственный заказчик в течение 25 (двадцати пяти) рабочих

дней с момента заключения настоящего Контракта производит авансирование

работ в размере 20% лимита бюджетных обязательств, доведенных

Государственному заказчику на 2011 календарный год для оплаты работ по

настоящему Контракту.

Авансирование работ в 2012, 2013 и 2014 календарных годах

осуществляется Государственным заказчиком в течение 25 рабочих дней с

момента доведения Государственному заказчику лимитов бюджетных

обязательств на соответствующий календарный год. Авансирование

осуществляется в размере 20% лимитов бюджетных обязательств, доведенных

Государственному заказчику для оплаты работ по настоящему Контракту в

соответствующем календарном году. Выплата аванса осуществляется при

условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по

настоящему Контракту в предыдущем авансируемому календарному году.

Оплата аванса производится на основании счета Подрядчика

выставленного в адрес Государственного заказчика.

2.4. Погашение суммы аванса будет осуществляться путем уменьшения на

процент авансового платежа суммы каждого очередного счета Подрядчика,

выставляемого за выполненные работы по настоящему Контракту, согласно

Календарному плану (Приложение N 3 к настоящему Контракту).

2.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится

Государственным заказчиком Подрядчику согласно Календарному плану

(Приложение N 3 к настоящему Контракту), подписанных Государственным

заказчиком и Подрядчиком актов приемки-передачи выполненных работ и форм

отчетности КС-2 и КС-3.

Оплата производится за фактически выполненные работы по Контракту.

2.6. Оплата выполненных работ производится Государственным

заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления

(выставления) Подрядчиком счета при соблюдении условий п. 2.5. Контракта.

2.7. Датой оплаты работ по настоящему Контракту считается дата

списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.8. При расхождении фактической стоимости работ со стоимостью

работ, предусмотренной Контрактом, действует стоимость работ,

предусмотренная настоящим Контрактом.

2.9. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.10. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в

2011-2014 годах и, в связи с этим, невозможностью выполнения обязательств

по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме,

Государственный заказчик освобождается от ответственности перед

Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в

установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования

работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны

согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо,

и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с

момента принятия уполномоченным государственным органом решения об

уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по

Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта,

Стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

2.11. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям,

предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Подрядчик

обязуется возвратить выплаченные Государственным заказчиком денежные

средства в части, превышающей фактически выполненные по Контракту

работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, с которой в соответствии

с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий

Контракт будет считаться расторгнутым.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: С момента заключения настоящего Контракта

Окончание работ: 19 декабря 2014 года.

Этапы работ должны выполняться Подрядчиком в сроки, установленные

Календарным планом (Приложение N 3 к настоящему Контракту).

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ

в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3 к настоящему

Контракту) является исходной для определения имущественных санкций в

случаях нарушения сроков реконструкции.

3.3. Сроки завершения отдельных работ определяются Календарным

планом (Приложение N 3 к настоящему Контракту).

3.4. Государственный заказчик передает Подрядчику проектную

документацию (Приложение N 1 к Техническому заданию); рабочую

документацию (Приложение N 2 к Техническому заданию); положительное

заключение Государственной экспертизы (Приложение N 3 к Техническому

заданию) на реконструкцию Объекта в течение 25 дней с момента заключения

настоящего Контракта.

3.5. Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику документы,

указанные в п. 3.4. Контракта в течение 15 дней с момента подписания

Сторонами акта сдачи Объекта в эксплуатацию.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на

себя обязательства:

4.1.1 Выполнить все работы по реконструкции в объеме и в сроки,

предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать

Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок.

4.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей

документациями, Календарным планом (Приложение N 3 к настоящему

Контракту) и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной

документацией, рабочей документацией и действующими нормами и

техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при

приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку

Объекта по отношению к реперным точкам, линиям и уровням, правильность

положения уровней, размеров.

4.1.4. Возвести собственными силами за счет цены Контракта все

временные сооружения.

4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения

коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и

подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в

соответствии с проектной и рабочей документацией.

Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими

организациями Государственный заказчик.

4.1.6. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение на строительной

площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному

использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и

земли, а также установить временное освещение.

4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок

ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной

площадке.

4.1.8. При готовности Объекта известить об этом Государственного

заказчика в 5-дневный срок.

4.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного

оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в

присутствии представителя Государственного заказчика.

4.1.10. Немедленно известить Государственного заказчика и до

получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика

последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих

годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих

невозможность ее завершения в срок.

4.1.11. Подрядчик обязан самостоятельно закупить строительные

материалы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также

предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику) для

выполнения работ по настоящему Контракту. Подрядчик не должен

использовать материалы и оборудование, если это может привести к

нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды

и безопасности строительных работ.

4.1.12. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.13. Передать по окончании реконструкции Государственному

заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических

знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период

реконструкции и сохраняемых до его окончания, и исполнительную

документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.1.14. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием

подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию и обеспечить ее

надзор за выполнением указанных работ.

4.1.15. Заключить Договоры:

- с пусконаладочными организациями и произвести пусконаладочные

работы в сроки, в объеме и в порядке, которые установлены в Приложении

N 1 к настоящему Контракту;

- на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его

производства.

4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,

предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Обязательства Государственного заказчика.

Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик

принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Подрядчику в 25-дневный срок со дня заключения

настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Государственным

заказчиком, на период реконструкции Объекта и до его завершения

строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.2.2. Передать Подрядчику документацию, в объеме, в составе и в

срок, указанные в Приложении N 2 к настоящему Контракту.

Передаваемая документация должна составляться в соответствии с

требованиями строительных норм и правил, проходить государственную

экспертизу и утверждаться в установленном порядке.

4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в

порядке, предусмотренном в разделах 2, 5, и в соответствии с Календарным

планом Приложение N 3 к настоящему Контракту.

4.2.4. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь

для этого специализированную организацию за свой счет.

4.2.5. Осуществлять технический надзор за реконструкцией Объекта.

4.2.6. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего

периода ведения работ (реконструкции).

4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,

предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Государственный заказчик назначает своего представителя на

реконструкцию, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет

надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

5.2. Приемка результата выполненных работ (реконструкция Объекта)

осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств,

предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным

порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Приемка этапов работ, выполненных Подрядчиком, согласно

Календарного плана (Приложение N 3 к настоящему Контракту),

осуществляется в порядке, установленном п. 5.4. настоящего Контракта.

Акты приема-передачи выполненных работ, а также справки о стоимости

выполненных работ по формам отчетности КС-2 и КС-3 в обязательном порядке

подписываются Сторонами Контракта. Не подписание указанных документов

обоими Сторонами Контракта является подтверждением не приемки работ

Государственным заказчиком.

5.4. Приемка Объекта осуществляется комиссией, создаваемой

Государственным заказчиком в составе своего представителя, представителя

проектной организации, Подрядчика, органов Госнадзора,

архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной

комиссии и полномочия представителей органов местной власти

осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов

Федерации или органов местного самоуправления.

Приемка работ происходит на основании предоставленных Подрядчиком

Государственному заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала

производства работ КС-6, а так же предоставляет комплект исполнительной

документации.

Завершение Подрядчиком реконструкции Объекта подтверждается

подписанным Сторонами Контракта актом сдачи Объекта в эксплуатацию.

5.5. Подрядчик передает Государственному заказчику за 10 дней до

начала приемки законченной реконструкции Объекта 4 экземпляра

исполнительной документации согласно перечню, переданному Государственным

заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Государственного

заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением

соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.6. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным

заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется

Государственным заказчиком при необходимости за свой счет.

5.7. При сдаче работы Государственному заказчику Подрядчик обязан

сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного

и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для

самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения

соответствующих требований.

5.8. Срок приемки работ Государственным заказчиком составляет 30

дней с момента представления Подрядчиком уведомления о выполненных

работах (этапе работ) по настоящему Контракту.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные

элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в

него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается

60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки готового к

эксплуатации Объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся

дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить

за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. Для

участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и

сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не

позднее 2-х дней с момента получения письменного извещения

Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается

соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи

преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Государственного заказчика

и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации

Государственным заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта

обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний

акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой

счет с последующим отнесением затрат на Подрядчика.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить

реконструкцию упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами,

изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в

соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к настоящему

Контракту) и в соответствии с Календарным планом (Приложение N 3 к

настоящему Контракту).

7.2. Все поставляемые для реконструкции материалы и оборудование

должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие

документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п.

должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 дней до начала

производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и

оборудования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех

поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Контракта

материалов и оборудования до приемки-передачи Государственному заказчику

введенного в эксплуатацию Объекта.

7.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых

материалов и оборудования, поставляемых для реконструкции Объекта по

настоящему Контракту, проектным спецификациям, государственным стандартам

и техническим условиям.

8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

8.1. Государственный заказчик передает Подрядчику копию договора

безвозмездного (срочного) пользования земельного участка для

реконструкции Объекта, разрешение об отводе мест для складирования

резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации

земель, излишнего грунта и строительного мусора.

8.2. Создание геодезической разбивочной основы для реконструкции и

геодезические измерения деформаций оснований, в процессе реконструкции

являются обязанностью Подрядчика.

Подрядчик готовит техническую документацию на геодезическую

разбивочную основу и на закрепленные на территории знаки этой основы с

освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы

должны соответствовать требованиям нормативных документов по

строительству (реконструкции).

8.3. Производство геодезических работ в процессе реконструкции,

геодезический контроль точности геометрических параметров зданий

(сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

8.4. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик

обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более

твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или

искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия,

не предусмотренные проектом), то Подрядчик немедленно в письменной форме

уведомляет об этом представителя Государственного заказчика.

8.5. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку

строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.6. Подрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания

акта о приемке завершенного реконструируемого Объекта за пределы

строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины,

оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные

сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в

места, указанные Государственным заказчиком.

9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет

журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена в

типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной постановлением

Госкомстата России от 30 октября 1997 года N 71а. Каждая запись в журнале

подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика.

9.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством

работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан

изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с

указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение

указанного срока исполняет указания представителя Государственного

заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства

работ.

10. ОХРАНА ОБЪЕКТА

10.1. Охрану реконструируемого Объекта до полного завершения работ

(до сдачи реконструированного Объекта Государственному заказчику)

(включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять

выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения,

а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки

строительную технику и оборудование) осуществляет Подрядчик.

10.2. Охране подлежит реконструируемый Объект, а также

предназначенные для реконструкции материалы, изделия, конструкции,

оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на

строительной площадке и прилегающей к ней территории.

10.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за

счет средств, предусмотренных настоящим Контрактом.

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

11.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор

за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения

(графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и

надзора за реконструкцией вправе заключать договор об оказании услуг по

контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с

соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим

свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой

организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта

в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 1 декабря 2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых

организациях" и Федеральным законом от 22 июля 2008 N 148-ФЗ "О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации" на данный вид деятельности.

Государственный заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении в

качестве своего представителя инженерной организации. В уведомлении

указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика

будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если

договор заключен с инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению

Государственного заказчика осуществляет технический надзор и контроль за

соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также

производит проверку соответствия используемых им материалов и

оборудования условиям Договора и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко

всем видам работ в любое время в течение всего периода реконструкции.

11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с

требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь

ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства,

связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях

Государственного заказчика и Подрядчика.

Государственный заказчик регулярно проверяет и своей подписью

подтверждает записи в журнале.

11.5. При осуществлении контроля ведения работ по настоящему

Контракту, Государственный заказчик, а также нанятая инженерная

организация не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность

Подрядчика.

12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем

Государственного заказчика и/или комиссией созданной Государственным

заказчиком.

Подрядчик имеет право приступить к выполнению последующих работ

только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и

составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном

виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика

о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ,

подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических

испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 календарных

дней до начала проведения этой приемки. Если представитель

Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения

промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию,

ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний

акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество

выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае

по требованию Государственного заказчика производится за его счет.

12.2. В случае если представителем Государственного заказчика

внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам,

подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без

письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев

неявки представителя Государственного заказчика для приемки (см. п. 12.1

настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения

представителя Государственного заказчика (представитель Государственного

заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то

Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не

прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его

указанию, а затем восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых

работ и систем подтверждается подписанием представителем

Государственный заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования

конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая

испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в

отдельности.

13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

13.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать в период

реконструкции реконструируемый Объект или отдельную часть его, а также

проектную документацию на его реконструкцию или реконструкцию отдельной

его части никакой третьей стороне.

13.2. Стороны договорились, что все результаты выполненных

Подрядчиком по настоящему Контракту работ, включая поставленное

оборудование, переходит в собственность Российской Федерации с момента

сдачи работ Подрядчиком Государственному заказчику по актам КС-2 и КС-3 и

находятся на ответственном хранении у Подрядчика до передачи

Государственному заказчику по акту приема-передачи введенного Объекта в

эксплуатацию в установленном порядке с сохранением на Подрядчике до

указанного момента риска случайной гибели или повреждения таких

результатов выполненных работ.

14. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ

14.1. Подрядчик в счет цены настоящего Контракта обязуется заключить

договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и

ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при

проведении строительных и монтажных работ на Объекте.

14.2. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику

доказательства заключения им договора комплексного страхования

строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении

строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием

данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость

строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему

Контракту.

15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе

потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после

дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной

трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены

Контракта.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

15.2. Подрядчик при нарушении обязательств, установленных настоящим

Контрактом уплачивает Государственному заказчику:

- за окончание реконструкции Объекта, а также при нарушении сроков

выполнения этапов работ, установленных Календарным планом (Приложение N 3

к настоящему Контракту) после установленного срока по вине Подрядчика -

пеня в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки. При

задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеня в размере

2% от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения

обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от

принадлежащего ему имущества - пеня в размере 1% от цены Контракта за

каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика

работ) - пеня в размере 2% от стоимости данного вида работ за каждый день

просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против

сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика

- односторонним актом, - пеню в размере 2% от стоимости работ и

конструкций за каждый день просрочки.

15.3. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе

Подрядчика, а также в случае отказа Подрядчика от выполнения работ, а

равно и ненадлежащего выполнения работ по Контракту, он обязан выплатить

Государственному заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта, а также

выплатить в полном объеме денежные средства, выплаченные Государственным

заказчиком по настоящему Контракту.

15.4. В случае поломок Объекта, включая выход из рабочего состояния

оборудования, конструкторские разрушения и прочие поломки Подрядчик в

течение 5 лет с момента подписания акта передачи Объекта в эксплуатацию

обязан за свой счет устранить все поломки, или выплатить Государственному

заказчику штраф в размере 50% от цены Контракта.

15.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему

Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные

неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками

убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей Стороны.

15.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает

Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15.7. Результаты выполненных работ, включая промежуточные, после их

приемки Государственным заказчиком переходят в собственность Российской

Федерации в лице Государственного заказчика и находятся у Подрядчика на

ответственном хранении до сдачи Объекта реконструкции в эксплуатацию

комиссией, создаваемой Государственным заказчиком в установленном

порядке. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения

Объекта лежит на Подрядчике.

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

16.1 Условием заключения настоящего Контракта является

предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его

действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено

Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии,

договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог

денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере

обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 83 973 570

(Восемьдесят три миллиона девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот

семьдесят) рублей 00 копеек.

В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту

Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить

соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства

или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства

в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада

(депозита).

16.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным

образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по

государственному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти)

банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения

обязательств по Контракту перестало действовать предоставить

Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта

на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье

Государственного контракта.

16.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы

ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по

настоящему Государственному контракту.

16.4. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным

заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему

Контракту.

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно

явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных

факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия

этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на

исполнение настоящего Контракта.

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы

реконструкции был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб,

то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после

чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения

реконструкции и принять дополнительное соглашение с обязательным

указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с

момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего

Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

17.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в

порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия

обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по

настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого

действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего

Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие

договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным

соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его

подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18.2. При возникновении между Государственным заказчиком и

Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин

и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию

любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения

экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта

или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными

недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным

заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по

соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности

разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п. 18.1 и

18.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы

в установленном порядке.

18.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней

с момента получения претензии.

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

19.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным

образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

19.2. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются

его неотъемлемыми частями.

19.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по

Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

19.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях

реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

19.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу.

19.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует

до 19 декабря 2014 года, а в части исполнения гарантийных обязательств -

до истечения срока таковых.

19.7. Стороны обязуются в течение 30 дней с момента заключения

настоящего Контракта подписать соглашение о замене стороны Контракта -

"Государственного заказчика", с Росрыболовства на ФГУ "Приморрыбвод",

(г. Владивосток, ИНН 253609733), и внести в Контракт связанные с этим

изменения.

19.8. Вся корреспонденция по настоящему Контракту направляется

Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в

настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею

корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу.

Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес,

указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

19.9. Разрешается привлечение только тех субподрядчиков, которые

имеют соответствующие допуски для исполнения своих обязательств по

Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и ответственность

за выполнение ими своих обязательств возлагается на Подрядчика.

19.10. Персонал Подрядчика.

19.10.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных

контрактом, Подрядчик использует на строительной площадке

высококвалифицированную рабочую силу, необходимую для качественного и

своевременного выполнения работ.

19.10.2. Подрядчик гарантирует освобождение Государственного

заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям,

требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом

Подрядчика работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала

Подрядчика, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным

исходом.

19.10.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика,

независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный

заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической

ответственности.

19.10.4. В случае возникновения обоснованных претензий к персоналу

Подрядчика, связанных с нарушением режима, Государственный заказчик имеет

право дать указание "Подрядчику" на отзыв с Объекта лиц допустивших такие

нарушения.

19.11. Подрядчик выполняет иные обязанности, предусмотренные

настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

1. Техническое задание - Приложение N 1;

2. График передачи государственным заказчиком Подрядчику проектной

документации, рабочей документации и разрешительной документации -

Приложение N 2;

3. Календарный план - Приложение N 3.

21. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Государственный заказчик: Подрядчик:

______________________________

* При подписании Контракта сумма подлежит корректировке пропорционально уменьшению начальной (максимальной) цены Контракта по итогам открытого аукциона.

Приложение № 1
к Государственному контракту
от "__" _______ 2011 г. № ___

Техническое задание
на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края

1. Основание для производства работ по реконструкции

1.2. Документы предоставляемые Заказчиком (Застройщиком):

- разрешение на строительство № RU25517301 от 31 декабря 2009 года;

- проектная документация № 1-2/850 от 26 июня 2008 года;

- рабочая документация ГКП-255-2009;

- положительное заключение Государственной экспертизы № 377/08, регистрационный № 25-1-5-0051-09 от 27 мая 2009 года.

1.4. Источник финансирования - федеральный бюджет.

1.6 Адрес объекта реконструкции: Барабашевский лососевый рыбоводный завод, Приморский край, Хасанский район, пос. Барабаш.

2. Описание объекта реконструкции

2.1. Технико-экономические показатели объекта:

- общая площадь участка - *

- площадь застройки - *

- общая площадь здания - *

Климатические характеристики:

- климатический район - 2;

- расчетная температура наружного воздуха - минус 24°С;

- среднегодовая температура - 3,8°С;

- расчетная температура холодной пятидневки - минус 25,2°С;

- средняя температура отопительного периода - минус 6,1°С;

- влажность в течение всего года высокая (85%);

- среднегодовая сумма осадков - 864 мм;

- ветровой район - 4 (тип местности А);

- снеговой район - 4;

- расчетная глубина промерзания грунтов - 1,14 м;

- расчетная сейсмичность площадки - 6 баллов.

В геологическом строении принимают участие аллювиальные отложения долины ручья Остросопочный и реки Барабашевка. С поверхности на участке прослеживается почвенно-растительный слой мощностью 0,2-0,4 м. Аллювиальные отложения представлены галечниковыми грунтами с включением валунов до 10% с песчаным и супесчаным заполнителем; реже - с суглинистым - до 30%, иногда - с прослоями суглинка мощностью 0,5 м. В отдельных скважинах под почвенно-растительным слоем вскрыты пески мелкие и средней крупности мощностью 0,6-1,6 метра, иногда с растительными и древесными остатками и прослоями суглинков.

2.3. Объекты, входящие в состав объекта строительства (реконструкции):

Здание (сооружение), входящее в состав объекта	ТЭП
Основной производственный комплекс со встроенным административно-бытовым блоком	Производственный корпус - *
	Административно-бытовой блок - *
	Инкубационное отделение - *
	Отделение водоподготовки - *
	Стеновые конструкции - сэндвич-панели с базальтоволокнистым наполнением толщиной 100 мм; - покрытие кровли - сэндвич-панели с базальтоволокнистым наполнением толщиной 150 мм; - перегородки - сэндвич-панели с базальтоволокнистым наполнением толщиной 50 и 100 мм. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием.
Электрооборудование и электроосвещение	Электроснабжение
	Электроснабжение и освещение объектов завода предусмотрено от существующей трансформаторной подстанции, резервное - от проектируемой дизель-электрической станции (ДЭС). Питающая сеть - 380/220В с глухозаземляющей нейтралью. Категория по надежности электроснабжения - 11.
	Основные потребители электроэнергии - модульная котельная, насосная станция грунтовых вод, насосная станция подрусловых вод. Расчетная мощность потребления составляет 195 кВт.
	Предусмотрены защитные меры от поражения электрическим током.
	Установка автоматизированной контейнерной электростанции мощностью 300 кВт, укомплектована автоматической системой вентиляции, системой пожаротушения и необходимыми инженерными системами. Комплектно с ДЭС поставляется щит управления.
	Предусмотрено рабочее, резервное и ремонтное напряжение. Проектом предусматривается общее защитное заземление производственного корпуса, насосных станций и резервной ДЭС. Молниезащита ДЭС и котельной разработана в соответствии с РД.34.21.122-87. Монтаж электроустановок, электропроводок, зануления и заземления выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50571.15-97, ГОСТ Р 50571.11-96, технической документации на оборудование.
ВК	Все сети выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Хозяйственно-питьевой водопровод
	Сеть хозяйственно-питьевого водопровода монтируется от ввода в здание трубопровода холодной воды. Для учета воды устанавливается водомерный узел. Холодная вода подается к санитарно-техническим приборам. Сеть выполняется из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3252-75* d 25-15 мм. Трубы изолируются b изол. = 9 мм.
	На сети устанавливается необходимая запорная арматура. Все сети выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Горячее водоснабжение
	Сети горячего водоснабжения запроектированы от ввода холодной воды, для нагрева воды устанавливается проточный нагреватель мощностью не менее 27 кВт. Сеть выполняется из стальных водо- газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* d 25-15 мм. Трубы изолируются b изол. = 9 мм. На сети устанавливается необходимая запорная арматура. Все сети выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Бытовая канализация
Вентиляция	Канализование стоков осуществляется по трубопроводам d 50 и d 110 мм. Внутренняя сеть самотечной канализации монтируется из полипропиленовых труб ТУ 4 926-010-429434-96. Бытовая канализация сбрасывается в наружную сеть канализации. Границей является смотровой колодец, находящийся в 3,2 м от административно-бытового блока. Все сети выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой. Тип оборудования и материалы, используемые при монтаже и строительстве, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Вентиляция.
	В административно-бытовом блоке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.
	Теплоносителем для системы приточной вентиляции является горячая вода с параметрами 95-70 С.
	Приточная установка левая, производительностью *, давление 300 Па, горизонтальный выхлоп, в комплекте.
	Вытяжная установка, канального исполнения производительностью *, давление 260 Па, в комплекте.
	Вытяжная установка, канального исполнения производительностью *, давление 300 Па, в комплекте - 2 шт.
	Вытяжная установка, канального исполнения производительностью *, давление 220 Па, в комплекте
	Вытяжная установка, канального исполнения производительностью *, давление 250 Па, в комплекте.
	Вытяжная установка, канального исполнения производительностью *, давление 180 Па, в комплекте.
	Вытяжная установка, канального исполнения производительностью *, давление 250 Па, в комплекте - 2 шт.
	Дефлектор d 250 - 1 шт.
	Для управления воздухонагревателем приточной системы предусмотрен узел управления с насосом.
Отопление	Вентиляция производственного комплекса
	В помещениях водоподготовки, доращивания молоди и инкубационном отделении предусмотрена естественная вытяжная вентиляция дефлекторами, оборудованными утепленными воздушными заслонками с электроприводами. Естественная вытяжная вентиляция с помощью дефлекторов: - d 400 мм - 2 шт., d 500 мм - 5 шт. Приток естественный через открываемые оконные фрамуги.
	Предусмотреть автоматическое отключение всех систем вентиляции, воздушного отопления и закрытие огнезадерживающих клапанов при возникновении пожара. Отключение приточной установки производится с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания.
	Все сети выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией. Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Отопление административно-бытового блока
	Для отопления административно-бытовых помещений принята двухтрубная система с нижней разводкой. Нагревательные приборы - стальные панельные радиаторы в комплекте с термостатическими вентилями, воздухоспускными клапанами, запорной арматурой, стойками для крепления к полу.
	Воздухоотводчики в системе автоматические. Трубопровод из стальных водо-газопроводных труб в комплекте с фасонными частями d 21,3x2,5 (15), d 26,8x2,5 (20). Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой. Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Отопление производственного комплекса
	Отопление. производится отопительными воздушными нагревателями типа Volcon VR1 (или эквивалент) - 25 шт. Магистральные трубопроводы проложены от распределительного коллектора теплового узла, приняты стальные водогазопроводные (d 25-284 мм, d 32-530 мм, d 40-200 м.) и электросварные трубы (d 80-10 мм, d 65-133 мм). Предусмотреть автоматическое отключение всех систем воздушного отопления при возникновении пожара. Выполнить в соответствии с проектом, и рабочей документацией Тип оборудования и материалов используемых при, монтаже, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Теплоснабжение
	Теплоснабжение завода осуществляется от проектируемой блочно-модульной котельной, система теплоснабжения закрытая. Тепловая сеть запроектирована подземная в непроходных каналах. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой. Тип оборудования и материалов, используемых при монтаже, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Противопожарная сигнализация.
	Противопожарной сигнализацией оснащаются: котельная, дизельная электростанция, административно-бытовые помещения. Применить прибор типа "Гранит-16" (или эквивалент), дымовые и тепловые пожарные извещатели.
	Телефонизация.
	Телефонная связь предусмотрена в кабинете директора от мини АТС существующего здания АБК.
	Радиофикация.
	В здании производственного комплекса предусмотрена установка радиорозеток в кабинете директора, помещении для рыбоводов, комнатах отдыха. Для обеспечения приема радиосигнала на кровле устанавливается телевизионная мачта с антенной, в щитовой установить блок УКВ СГС-22-М с радиостанцией "Луч-2000" (или эквивалент).
Инкубационное отделение	Инкубационное отделение - *
Инкубационное отделение	Инкубатор, тип "Atkins" (или эквивалент), расширенный 4 камерная система, материал ПХВ ударопрочный, наружные размеры 3500x354x302 мм в комплекте с разделительными ситами, съемными разделительными стенками, прозрачными покрытиями оранжевого цвета - 96 шт. Инкубатор, тип "Бокс" (или эквивалент). Материал ПХВ ударопрочный, объем 375-380 л. (500 тыс. шт. икры лососевых) - 12 шт. Вертикальные инкубационные шкафы, материал - ПХВ ударопрочный, 16 вставок, с трубочным субстратом, решетками для икры - 8 шт. Стол для промывки икры, передвижной с промывочной ванной,- промывочными корзинами, водоспускным краном и промывочной арматурой, в комплекте с 4-мя промывочными корзинами - 1 шт. Ультрафиолетовая установка для безнапорных рыбоводных систем. Расход воды 100 л/сек, пропускной способностью * - 1 шт. Танк (емкость) для ультрафиолетовой установки - 1 шт. Водосборный резервуар 2600x2200x3000(h) - 1 шт. Барабанный фильтр - 1 шт. Лоток водоподающий из искусственного материала - 30 м.п. с компенсатором 1000x1000x2000, в комплекте с арматурой и стойками для крепления на полу. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Производственный корпус	Производственный корпус - *
	Рыбоводные бассейны с плоским дном, щелевым сливом с отводом воды, с консолями для сетчатых балок и шандорных балок, включая резиновые уплотнения и соединения из нержавеющей стали. Внутренние размеры: 10000 x 2000 x 800 мм, цвет серый или зеленый - 100 шт. Шандорные блоки - 50 x 30 x 2005 мм из алюминия со специальным резиновым уплотнением - 200 шт. Шандорные блоки - 100 x 30 x 2005 мм из алюминия со специальным резиновым уплотнением - 200 шт. Шандорные блоки - 100 x 30 x 2005 мм из алюминия со специальным резиновым уплотнением - 200 шт. Шандорные блоки - 150 x 30 x 2005 мм из алюминия со специальным резиновым уплотнением - 200 шт. Шандорные блоки - 300 x 30 x 2005 мм из алюминия со специальным резиновым уплотнением - 200 шт. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием в комплекте с необходимой арматурой. Поддоны (рамы) для выклева икры - 1950 x 500 x 45 мм, отверстия 20 x 20 мм, из искусственного материала - 2000 шт. Пластинчатый субстрат (стабилизаторы потока) - 1950 x 500 x 50 мм, из искусственного материала - 2000 шт. Трубчатый субстрат - 1950 x 100 мм, из искусственного материала диаметр трубок 30 мм) - 1000 шт.
	Автоматические кормушки - 300 шт.
	Система управления кормушками - 20 шт. В комплекте с блоком питания 12 В, реле с часовым механизмом 12 В, трансформатором с часовым реле 115/230-12 В. Лоток водоподающий из искусственного материала 600x800 - 130 м.п. с двумя компенсаторами 1000 x 1000 x 2000, в комплекте с арматурой и стойками для крепления на полу. Тельфер ручной с длиной монорельса 100 м.п. - 2 шт.
	Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Отделение водоподготовки	Отделение водоподготовки - *
	Ультрафиолетовая установка для безнапорных рыбоводных систем. Расход воды 200 л/сек, пропускной способностью * - 1 шт.
	Танк (емкость) для ультрафиолетовой установки -1 шт.
	Барабанный фильтр - 1 шт. Дегазационная колонна - 1 шт. Генератор кислорода к установке подготовки воды - 1 шт. Подающие безнапорные энергосберегающие насосы для непрерывной эксплуатации, производительностью 50 л/с. Высота подачи (напор) - 4 м, Р1-6,3 кВт - 3 шт. Подающие безнапорные энергосберегающие насосы для непрерывной эксплуатации, производительностью 100 л/с Высота подачи (напор) - 6 м, Р1-6,3 кВт - 3 шт. Подающие безнапорные энергосберегающие насосы для непрерывной эксплуатации, производительностью 100 л/с. Высота подачи (напор) - 8 - 12 м, мощность-до Р 10 кВт - 3 шт. Озонаторная установка производительностью озона * - 1 шт.
	Резервуар (нержавейка) 4900x2900x3000(h) - 1 шт. Резервуар (нержавейка) 5000x4000x3000(h) - 1 шт. Резервуар (нержавейка) 5700x6500x4000(h) - 1 шт. Резервуар (нержавейка) 5700x7400x4000(h) - 1 шт. Станция контроля содержания озона - 1 шт. Станция дозации РН - 1 шт. Насос реагентной емкости 1 шт. Все соединительные трубопроводы, запорная и соединительная арматура, изготавливается из ударопрочного ПХВ или нержавеющей стали. Установка контроля расхода, температуры технолог, воды - 1 шт. Система подогрева воды до 6°С - 1 шт. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
НВК	Противопожарный водопровод:
	Колодцы ж/б d 1500 мм - 9 шт. Труба стальная электросварная d 219x9 - 21,2 мм. Труба стальная электросварная d 57x3,5 - 1,5 мм. Труба ПЭ 63 SDR 17,6-160x9,1 техническая - 461,0 м.
	Пожарный гидрант ГОСТ 8220-85 - 7 шт. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования, материалы используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Хозяйственно-питьевой водопровод:
	Колодцы ж/б диаметр d 1500 мм - 2 шт. Труба ПЭ 80 SDR 21-63x3 питьевая - 232,0 м.п. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования, и материалы используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Бытовая канализация
	Колодцы ж/б d 1000 мм - 8 шт. Труба ПЭ 80 SDR 26-100 техническая - 228,5 м.п. Блок биологической очистки производительностью *. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Производственная канализация.
	Колодцы ж/б d 1500 мм - 1 шт. Труба ПЭ 80 SDR 26-160x6,2 техническая - 16,0 м.п. Трубы чугунные канализационные d 100 мм - 17,0 м Септик Т.П.902-3-73.1.87. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Канализация условно чистых вод.
	Колодцы ж/б d 1500 мм - 1 шт. Труба ПЭ 63 SDR 26-630x42,1 техническая - 79 м канал 600*1000 Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
	Дождевая канализация.
	Трубы бетонные d 300 - 140,0 м. Лотки ж/б водопропускные (непроходные каналы) - . Колодцы дождеприемные ж/б - . Очистные сооружения дождевых стоков типа "Свирь-5У" (или эквивалент). Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием.
Водозабор и насосная станция на реке Барабашевка	Трубчатый теплообменник - 30 м.п.
	Труба стальная электросварная d 325x6 - 35,0 м.п.
	Гравий для основания и отсыпки 30-40 мм - *.
	Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Водозабор и насосная станция подрусловых вод в нижнем створе ручья Остросопочный	Водозабор в нижнем створе ручья Остросопочный Фильтрующий водоприемник из стальных труб. Труба стальная электросварная обрезная на 1/4 d 530x9 - 30,0 м.п. (подфильтровая камера выполняется в виде лотка с поддерживающей решеткой). Труба стальная электросварная d 530x9 - 25,0 м.п. Габионы 2,0x1x0,5 (h) м - 1 шт. Габионы 4,0x1x0,5 (h) м - 7 шт.
	Гравий для фильтра 10-20 мм - *.
	Гравий для основания и отсыпки 30-40 мм - *.
	(Габионы - фильтрующие элементы проектируются съемными, сетчатый каркас, заполненный фильтрующим материалом с гравийно-галечниковым заполнителем с крупностью частиц 10-20 мм)
	Насосная станция подрусловых вод в нижнем створе ручья Остросопочный
	Водоприемный колодец (насосная станция) - *.
	Вода подается по трубопроводу диаметром 500 мм и самотеком поступает в водоприемную камеру размерами 2700 x 4300 x 4900, выполненную из монолитного бетона. В помещении насосной станции размещены погружные насосы производительностью * (58,3 л/с), напор - 12 м, мощность - до 15,0 кВт для подачи воды из колодца в главный корпус - в сборный и расходный резервуары отделения водоподготовки (1 рабочий, 1 резервный - на складе).
	При минимальном уровне воды в приемном колодце предусмотрено автоматическое отключение насоса.
	В насосной станции разместить также противопожарные насосы производительностью *, напором 34 м, мощностью 37 кВт (1 рабочий, 1 резервный). При минимальном уровне воды в приемном колодце предусмотреть автоматическое отключение насоса.
	Для измерения расхода воды установить узел учета со счетчиком.
	Наземный павильон принять по тип. пр. 901-2-187.91. - *
	Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием.
	Трубчатый теплообменник - 30 м.п.
	Труба стальная электросварная d 325x6 - 35,0 м.п.
	Гравий для подсыпки 30-40 мм - *.
	Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией.
	Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Водоподпорное сооружение на руч. Остросопочный	Щебеночная подготовка площадки - * Монолитный ж/б устоев и флютбета - * Стойки и рельсовый путь из двутавра - 590 кг. Таль ручная - 1 шт. Валка захватная - 1 шт. Металлоконструкции пешеходного мостика и перил - 620 кг. Матрасы Рено (габионы) (или эквивалент) 2000x4000x300 (h) - 12 шт. Матрасы Рено (габионы) (или эквивалент) 2000x5000x300 (h) - 4 шт.
	Камень для заполнения габионов - *
	Геотекстиль "Дорнит" (или эквивалент) - *
	Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Рыбозаградительное сооружение на руч. Остросопочный	Щебеночная подготовка площадки - *
	Монолитный ж/б устоев и флютбета - * Рыбозаграждение из труб d 25 мм - 731 кг. Стойки и рельсовый путь из двутавра - 590 кг. Таль ручная - 1 шт. Балка захватная - 1 шт. Металлоконструкции пешеходного мостика и перил - 620 кг. Матрасы Рено (габионы) (или эквивалент) 2000x4000x300 (h) - 6 шт. Матрасы Рено (габионы) (или эквивалент) 2000x5000x300 (п) - 16 шт.
	Камень для заполнения габионов - *.
	Геотекстиль "Дорнит" (или эквивалент) - *.
	Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией и техническим заданием.
	Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Напорный водовод от водозабора в нижнем створе р. Остросопочный:	Трубы стальные d 219x9 ГОСТ 10704-91. - 23 м.п. Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители, применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Резервная дизельная электростанция	Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Рыбовыпускной канал	Ж/бетонный - *.
Транспортабельная блочная котельная на жидком топливе	Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции, а также фирмы-производители применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков	Выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции а также фирмы-производители применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Очистные сооружения поверхностного стока	Выполнить в соответствии с проектом, рабочей документацией и техническим заданием. Тип оборудования и материалы, используемые при реконструкции а также фирмы-производители применяются по согласованию с Заказчиком, застройщиком.
Мероприятия по охране окружающей среды	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 рассматриваемый объект относится к предприятиям IV класса опасности санитарно-защитной зоной 100 м.
	Границы зоны устанавливаются от ограждения завода. Расчет рассеивания загрязняющих веществ показал, что в расчетных точках (на границе жилой застройки) концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные ФГУ "ЦЛАТИ по ДВФО" величины. Необходимости в разработке плана мероприятий по достижению ПДВ нет. В качестве дополнительных мероприятий по организации СЗЗ проектом предусматривается озеленение участка, что позволит снизить распространение загрязняющих веществ. Технологические процессы по воспроизводству лососевых рыб запроектированы таким образом, что не оказывают вредного воздействия на окружающую природную среду. В принятой технологии процессы выращивания молоди, инкубации и выдерживания личинок являются экологически чистыми. Технологическая вода, являясь средой обитания разводимых рыб, проходит через аппараты и бассейны и, после очень короткого контакта с икрой и личинками, не загрязняясь, отводится через рыбоход в отводящий канал. Производственные стоки в период кормления и подращивания молоди кеты в биологическом отношении безвредны и не являются источником бактериального загрязнения, вода считается нормативно чистой и без предварительной очистки сбрасывается в ручей Остросопочный. Помимо хозяйственного значения объект реконструкции имеет и природоохранное значение. Таким образом, социально-экономические последствия строительства объекта следует считать положительными.

3. Нормативно-технические требования

4. Основные конструкции проектируемых зданий и сооружений

4.1. Здание производственного корпуса.

4.1.1. Здание производственного корпуса: каркасное, основной несущий элемент - металлическая рама пролетом 24 м.

4.1.2. Фундаменты: монолитный ж/б ростверк по буронабивным сваям d 600 мм.

4.1.3. Колонны: фахверковые - швеллер 20У по ГОСТ 8240-97.

4.1.4. Ограждающие стены: сэндвич-панели типа "Агема" или эквивалент, покрытие поливинилхлорид (PVF2), негорючие.

4.1.5. Кровля: сэндвич-панели типа "Агема" или эквивалент, негорючие.

4.1.6. Окна и наружные двери - металлопластиковые из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

4.1.8. Перегородки: сэндвич-панели типа "Агема" или эквивалент, покрытие поливинилхлорид (PVF2), негорючие.

4.1.9. Входные, служебные и внутренние двери - согласно рабочей документации.

4.1.10. Полы: в офисах - линолеум; с/узлах, складах, лабораториях - керамическая плитка;

в производственных помещениях - бетонные.

4.3. Рыбовыпускной канал.

Рыбовыпускной канал запроектирован из ж/бетона размером 600 x 1000 мм - 80 м.п.

4.4. Рыбозаградительное сооружение на р. Остросопочный.

4.5. Водоподпорное сооружение на р. Остросопочный.

Флютбет и береговые устои сооружения выполняются из монолитного ж/б. Шандорное заграждение выполняется из деревянных щитов-шандор размерами 215 x 50 x 15 см, изготавливаемых из бруса или эквивалента.

4.6. Резервная дизельная электростанция.

В соответствии с рабочей документацией.

4.7. Транспортабельная блочная котельная на жидком топливе.

В соответствии с рабочей документацией.

4.8. Септик-выгреб пункта сбора икры - т.п. 902-3-73.1.87 или эквивалент.

4.9. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков типа "БИОКС-3" или эквивалент.

4.10. Очистные сооружения поверхностного стока типа "Свирь-5у" или эквивалент.

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5.1. Ведомость отделки помещений.

Наименование помещений	Конструкции	Отделка
1.1. Производственные помещения	Стены	Наружные стены-сэндвич панели типа "Агема" с базальтоволокнистым наполнением или эквивалент, покрытие - Поливинилдифлорид (PVF2) или эквивалент.
	Полы	Полимербетонные, шлифованный бетон.
	Кровля	Сэндвич-панели с базальтоволокнистым наполнителем толщ. 150 мм или эквивалент.
	Окна и двери	Металлопластиковые из ПВХ-профиля или эквивалент.
1.2. Комната отдыха	Полы	Линолеум.
	Стены	Сэндвич-панели с базальтоволокнистым наполнителем или эквивалент.
	потолок	Сэндвич-панели или эквивалент, в соответствии с проектом.
1.3. Сан. узел, умывальник	Полы	Керамическая плитка, гидроизоляция.
	Стены	Керамическая плитка.
	Потолок	Сэндвич-панели или эквивалент, в соответствии с проектом.
1.4. Офисные помещения	Полы	Линолеум
	Потолок	Сэндвич-панели или эквивалент, в соответствии с проектом.
	Стены	Сэндвич-панели или эквивалент, в соответствии с проектом.
1.5. Технические помещения (склад, лаборатория)	Полы	Керамическая плитка
1.5. Технические помещения (склад, лаборатория)	Потолок	Сэндвич-панели или эквивалент, в соответствии с проектом.

6. Благоустройство и озеленение

6.1. Выполнить благоустройство и озеленение в границах землеотвода.

6.2. Озеленение выполняется в соответствии с рабочей документацией.

6.3. В состав проекта по благоустройству входит:

- вертикальная планировка площадок;

- мощение дорожек и тротуаров;

- отмостка вокруг здания;

- ограждения газонов и площадок;

- выполняется водоотвод с площадки, включая лотки и дождеприемные решетки до колодцев ливневой канализации.

7. Инженерные системы зданий

7.1.1 Водоснабжение и канализация:

- хозяйственно-производственный водопровод;

- противопожарный водопровод;

- горячее водоснабжение от подогревателя;

- бытовая канализация;

- производственная канализация.

7.1.2 Теплоснабжение.

Теплоснабжение здания выполнить согласно проекту от теплового узла.

Теплоноситель - горячая вода с параметрами 95/70°С от автономной котельной.

7.1.3. Отопление.

Отопление инкубационного отделения, отделение водоподготовки и отделение доращивания молоди производится отопительными воздушными агрегатами с системами автоматики, поддерживающими необходимую тепловую мощность. Трубопроводы - из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

7.1.4. Электроснабжение и освещение.

- автоматическое отключение питания;

- система уравнивания потенциалов;

- для розеточных сетей - устройства УЗО.

Виды освещения: рабочее, резервное - на напряжение 220 В, ремонтное - на напряжение 12 В.

7.1.5. Пожарная сигнализация

Телефонизация комплекса выполняется от мини АТС.

Распределительная телефонная сеть выполнена кабелем ТПП 10x0,5 подвеской на опорах.

7.1.6. Вентиляция и кондиционирование.

В административно-бытовом блоке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.

Воздухообмен в помещениях принят согласно СНиП 2.09.04-87, СНиП 31-05-2003.

Воздуховоды систем вентиляции приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* и гибкие.

8. Наружные инженерные системы

8.1. Электроснабжение выполнить в соответствии с проектом и рабочей документацией.

В соответствии с РД.31.21.122-87 проектом предусмотрена молниезащита ДЭС и котельной по 2-й категории.

8.2. Противопожарное водоснабжение.

Источником воды для пожаротушения служит насосная станция грунтовых вод (резервная). В насосной станции размещены противопожарные насосы производительностью *, напором 68 м, мощностью 37 квт. (1 рабочий, 1 резервный). Общий расход воды на пожаротушение составляет 35 л/с, трубы пластмассовые ПВД по ГОСТ 18599-83.

8.3. Технологическое водоснабжение.

Грунтовые воды подаются на завод по самотечному водоводу В9 Ф560 мм от водосборного колодца проектируемого горизонтального водозабора грунтовых вод в верхнем створе р. Остросопочный. В нижнем створе р. Остросопочный, в непосредственной близости от главного корпуса завода, проектируется сборный колодец грунтовых вод монолитный, размером в плане 2700 x 4300 x 4 900 мм, эксплуатирующий водоносный горизонт аллювиальных отложений через перфорированные стенки. Для увеличения водопритока к шахтному колодцу предусмотрена горизонтальная дрена длиной 30 м диаметром 530 x 9 мм и трубопровод диам. 530 x 9 мм. Вода на технологические нужды подается от насосной станции водозабора на р. Барабашевке (В7).

8.4. Хоз-питьевое водоснабжение.

Хоз-питьевое водоснабжение предусмотрено из скважины через существующую водонапорную башню.

8.5. Водоотведение.

8.6. Производственная канализация.

Производственная канализация запроектирована от пункта сбора икры и личиночного цеха.

Стоки от мойки, оборудования и мойки пола цеха отводятся в запроектированный септик с последующим вывозом в места отведенные СЭС, Сеть канализации запроектирована из пластмассовых труб по ГОСТ 18599-83.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

8.6. Дождевая канализация.

8.7. Теплоснабжение.

9. Оборудование и материалы

10. Требования к организации и производству работ

10.1. Начало работ.

10.1.1. Перед началом работ разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ (ПНР).

10.1.3. До начала работ разработать и согласовать в установленном порядке календарный план выполнения работ.

10.2. Производство работ.

10.2.4. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.

10.3. Приемка-сдача работ.

10.3.2. Обеспечить подготовку комплекта "Исполнительной документации", 1 экз - заказчику, 1 экз - эксплуатирующей организации.

Ведомость потребности машин и механизмов

Наименование	Количество (шт.)
Кран автомобильный	1
Кран автомобильный	1
Бульдозер	2
Экскаватор емкостью ковша * (ковш-драглайн, грейфер)	2
Экскаватор емкостью ковша *	1
Автомобиль самосвал г.п. 10 т	4
Автомобиль бортовой	4
Компрессор передвижной	2
Сварочный трансформатор	1
Вибратор глубинный	1
Пневмотрамбовка	1
Каток	1
Бурильно-крановая машина	1
Виброрейка	1
Бетоносмеситель	3

- проектная документация № 1-2/850 от 26 июня 2008 года (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию);

- рабочая документация ГКП-255-2009 года (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию);

- Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;

- Подготовительные работы;

- Земляные работы;

- Устройство скважин;

- Свайные работы. Закрепление грунтов;

- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;

- Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;

- Работы по устройству каменных конструкций;

- Монтаж металлических конструкций;

- Монтаж деревянных конструкций

- Устройство кровель;

- Фасадные работы;

- Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;

- Устройство наружных сетей водопровода;

- Устройство наружных сетей канализации;

- Устройство наружных сетей теплоснабжения;

- Устройство наружных электрических сетей и линий связи;

- Монтажные работы;

- Пусконаладочные работы;

- Устройство автомобильных дорог и аэродромов;

- Гидротехнические работы, водолазные работы;

11. Гарантии

Приложение № 2
к Государственному контракту
от "___" ____________ 2011 г. № ___

График
передачи Государственным заказчиком проектно-сметной документации на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края

№	Объект передачи	Срок передачи	Примечания
1

2

Государственный заказчик: Подрядчик:

Руководитель Федерального Генеральный директор

агентства по рыболовству ""

____________ А.А. Крайний _____________

"___" ___________ 2011 г. "___" ___________ 2011 г.

М.п. М.п.

Приложение № 3
к Государственному контракту
от "___" _______ 2011 г. № ___

Календарный план
на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края

Наименование работ и затрат	Начало работ с даты заключения контракта и до 25.12.2011	Начало работ с 14.01.2012 по 25.12.2012	Начало работ с 15.01.2013 по 25.12.2013	Начало работ с 14.01.2014 по 19.12.2014
Наименование работ и затрат	Стоимость работ по утв. ПСД (тыс. рублей)	Стоимость работ по утв. ПСД (тыс. рублей)	Стоимость работ по утв. ПСД (тыс. рублей)	Стоимость работ по утв. ПСД (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
Подготовка территории реконструкции
Снос строений	3774,24
Вертикальная планировка	153,13
Основные объекты реконструкции
Главный производственный корпус
Общестроительные работы	46107,51
Монтаж технологического оборудования	9502,67
Электрооборудование	3524,14
Отопление и вентиляция	4658,46
Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Заградительные сооружения
Рыбозаградительное сооружение на р. Остросопочный
Объекты энергетического хозяйства
ДЭС, Энергоснабжение
ДЭС
электроснабжение
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
Теплоснабжение
Котельная
сети теплоснабжения
Технологическое водоснабжение
Подрусловый водозабор в нижней части р. Остросопочный	2436,95
Инженерные сооружения
сети водоснабжения
сети канализации
Благоустройство и озеленение территории
Благоустройство

Всего:	Не менее	Не менее	Не менее	Не более
с учетом затрат при производстве СМР в зимнее время, резерва средств на непредвиденные работы и затраты, НДС (18%)	70157,1	48935,0	54318,0	106501

Государственный заказчик: Подрядчик:

Руководитель Федерального Генеральный директор

агентства по рыболовству

_____________ А.А. Крайний _____________

"___" ___________ 2011 г. "___" ___________ 2011 г.

М.п.

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 3 июня 2011 г. N 582 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011-2014 годах работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода федерального государственного учреждения "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" пос. Барабаш, Хасанский район Приморского края"

Текст приказа официально опубликован не был

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Приказ Росрыболовства от 21 июня 2011 г. N 618

Приказ Росрыболовства от 9 июня 2011 г. N 594

Приказ Росрыболовства от 9 июня 2011 г. N 587

Обзор документа

Установлено, что заказ на право заключения госконтракта на выполнение в 2011-2014 гг. работ по реконструкции Барабашевского лососевого рыбоводного завода ФГУ "Приморское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" размещается путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Утверждены извещение и аукционная документация.

Заявку на участие можно подать до 10.00 (мск) 8 июля 2011 г.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка