(1).jpg)
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 21 сентября 2009 г. № 829 “О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству”
В соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и с целью эффективного использования средств федерального бюджета, предусмотренных Федеральной целевой программой "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2013 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 606 по направлению "Строительство флота для государственных нужд", приказываю:
1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.
2. Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для Федерального агентства по рыболовству согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить Конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке.
5. Управлению флота, портов и мониторинга (В.В. Авдошин) совместно с Управлением целевых программ и инвестиций (А.Е. Лукиенко) и Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.
6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату по государственному контракту в соответствии с утвержденным к нему календарным планом.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
| Руководитель | А.А. Крайний |
Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 21 сентября 2009 г. № 829
Извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству
1. Название торгов - право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству.
2. Форма торгов - открытый конкурс.
3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству
Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
Адрес электронной почты: Avdeev@fishcom.ru
Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич).
4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству.
5. Место выполнения работ - Российская Федерация.
6. Объем выполняемых работ - в соответствии с исходными техническими требованиями на выполнение работ, указанным в Приложении 4, являющимся неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству.
Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта:
| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Начальная (максимальная) цена государственного контракта, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Выполнение в 2009 работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству | С момента заключения государственного контракта по 15 декабря 2009 г. | 46 000 000 |
7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.
Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству в печатной форме или в форме электронного документа может быть получен по адресу государственного заказчика на основании заявления заинтересованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству не взимается
8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 26 октября 2009 г. 14 ч. 00 мин. (время московское).
Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 2 ноября 2009 г.
Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 9 ноября 2009 г.
9. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.
Приложение № 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 21 сентября 2009 г. № 829
Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству
1. Общие положения
1.1. Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - Конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Предмет государственного контракта: выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству.
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению
2.1. Участник размещения заказа подает заявку, оформленную в соответствии с приложением 1 Конкурсной документации, на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.
Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.
К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:
1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;
4) описание работ в соответствии с приложением 5 Конкурсной документации;
5) копии учредительных документов участника размещения заказа;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой.
Если заключение государственного контракта в соответствии с Конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:
- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для обществ с ограниченной ответственностью);
- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);
- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий).
2.2. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.
2.3. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
2.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.
2.5. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.
2.6. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 Конкурсной документации, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.
2.7. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.
2.8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
2.9. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
2.10. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
2.11. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.12. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).
2.13. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
2.14. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.
3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ
3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 5 документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной (максимальной) ценой государственного контракта, изложенных в Исходных технических требованиях согласно приложению 4 Конкурсной документации.
3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа
4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта, место, условия и сроки выполнения работ
4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет: по лоту № 1 - 46 000 000 (Сорок шесть миллионов ) рублей 00 коп.
4.2. Сроки выполнения работ указаны в приложении 4 Конкурсной документации.
4.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.
4.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета.
4.5. Место выполнения работ - Российская Федерация.
5. Порядок формирования цены государственного контракта
(цены лота)
5.1. Цена государственного контракта (цена лота) включает в себя расходы на разработку проектной документации (техническое задание, технический проект), расходы на рассмотрение и одобрение Российского морского Регистра судоходства, изготовление электронной копии проектной документации, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5.2. Цена государственного контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).
5.3. Цена государственного контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.
5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число прописанное словами.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителями
6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.
6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.
7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем работ
7.1 Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
7.2. Государственный заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ государственный заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ государственный заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.
8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.
8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации.
8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.
8.5. Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи, уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).
8.6. Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.
8.7. При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.
8.8. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации.
8.9. Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.
8.10. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:
направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;
представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству;
передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 24 сентября 2009 года.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 26 октября 2009 года до 14-00 по московскому времени.
8.11. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 по московскому времени, по пятницам - с 9-00 до 16-30 по московскому времени.
8.12. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика).
8.13. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.
8.14. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
9. Расходы на участие в открытом конкурсе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.
10. Требования к участникам размещения заказа
В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса;
2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе.
4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.
5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
11. Привлечение соисполнителей
Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету открытого конкурса привлечь соисполнителей, если иное не предусмотрено в Конкурсной документации.
12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки
12.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
12.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:
- Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.
Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.
Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу заказчика.
В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
12.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.
12.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
12.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.
Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.
Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке:
12.5. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _______________________ (наименование открытого конкурса) ________ (регистрационный номер заявки)".
12.6. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 Конкурсной документации.
12.7. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).
12.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
12.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 Конкурсной документации.
12.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.
12.11. Конверты с изменениями заявок вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.
12.12. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.
12.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе.
12.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации
13.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13.2. Государственный заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой указан в извещении о проведении открытого конкурса), государственному заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса государственный заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте) разъяснения положений Конкурсной документации. Если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
13.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.
13.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
14.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Публично 26 октября 2009 года в 14-00 по московскому времени Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.
14.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее, чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.
Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
14.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.8. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.
14.9. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
14.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
14.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.
15. Условия допуска к участию в открытом конкурсе
15.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.
15.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается государственным заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
15.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:
1) непредоставления определенных пунктом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;
2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов;
3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).
15.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
16. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость
Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1. Квалификация участника размещения заказа - 20%;
2. Цена контракта - 40%;
3. Сроки выполнения работ - 40%.
17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
17.1 Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать тридцать дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 Конкурсной документации
17.2 Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" осуществляется по следующим подкритериям:
| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов T(k) |
|---|---|---|
| 1.1 | Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на проектирование судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): Приложено максимальное количество выполненных контрактов с актами выполненных работ среди всех заявок участников размещения заказа/отсутствие выполненных контрактов с актами выполненных работ Следующим заявкам снижается на 2 балла по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 2 баллов | 20/0 |
| 1.2 | Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на проектирование судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): Указана максимальная общая стоимость выполненных контрактов среди всех заявок /отсутствие выполненных контрактов с актами выполненных работ Следующим заявкам снижается на 4 балла по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 4 баллов | 40/0 |
| 1.3 | Наличие/отсутствие у участника размещения заказа "Свидетельства о соответствии предприятия"; (подтверждается копией "Свидетельства о соответствии предприятия", выданное Российским морским Регистром судоходства участнику размещения заказа) | 15/0 |
| 1.4 | Наличие/отсутствие у участника размещения заказа сертификата ISO 9001 (подтверждается копией сертификата участника размещения заказа) | 10/0 |
| 1.5 | Наличие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации участника размещения заказа) | 10/0 |
| 1.6 | Отсутствие/наличие у участника размещения задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе (подтверждается копиями справки о состоянии расчетов участника размещения заказа) | 10/0 |
| 1.7 | Наличие у участника размещения заказа - суммы уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала) - имущества в собственности (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала) в пределах: | |
| от 0 до 500 тыс. руб. включительно | 0 | |
| от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. включительно | 5 | |
| от 1 млн. руб. до 1,5 млн. руб. включительно | 10 | |
| более 1,5 млн. руб. | 15 | |
| Итого: | 120 |
Оценка заявки по подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.
В случае отсутствия подтверждающих документов, по соответствующим подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов.
Каждая заявка на участие в открытом конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k)) со значением от 0 до 120.
17.3. По каждой заявке на участие в открытом конкурсе рассчитывается показатель S(k) в соответствии со следующей формулой:
*
где:
C(min) - наименьшая цена контракта среди всех заявок, поданных на участие в конкурсе;
C(k) - цена контракта, предложенная участником размещения заказа;
T(k) - балльная оценка k-ой заявки по критерию оценки "Квалификация участника размещения заказа";
120 - максимальная балльная оценка по критерию оценки "Квалификация участника размещения заказа";
М(max) - максимальный срок выполнения работ в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса;
M(min) - минимальный срок выполнения работ (равен "21" день), устанавливаемый для расчета критерия оценки "срок выполнения работ";
Для расчета критерия "срок выполнения работ" дату заключения государственного контракта считать "20" ноября 2009 года.
Значение показателя S(k) округляется с точностью до тысячных.
В случае предложения участником размещения заказа срока выполнения работ менее чем "21" день, значение М(k) будет приниматься за M(min).
М(k) - срок выполнения работ, предложенный участником размещения заказа.
В случае, если в две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель S(k) меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.
17.4. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.
17.5. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации.
18. Требования обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе
18.1. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе устанавливается в размере 5% (пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса.
Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:
- в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе используются только денежные средства;
- в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.
18.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе которого, не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в открытом конкурсе.
18.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются:
- в течение пяти рабочих дней со дня принятия государственным заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;
- в течение пяти рабочих дней со дня поступления государственному заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Участнику, не допущенному к участию в открытом конкурсе;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме Участника, заявке которого присвоен второй номер;
- участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким Участником открытого конкурса;
- победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
18.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются в случаях:
- уклонения победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта;
- уклонения Участника открытого конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель открытого конкурса уклонился от заключения государственного контракта.
18.5. Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:
Р/с. 40302810800001000079
УФК по г. Москве (Федеральное агентство по рыболовству
Лиц/сч. N05731000760)
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001
ИНН 7702679523
КПП 770201001
19. Требования обеспечения исполнения государственного контракта
19.1. Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30% (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель открытого конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, страхует ответственность по государственного контракту, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.
19.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником открытого конкурса, с которым заключается государственного контракт, самостоятельно.
19.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.
19.4. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по государственному контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания открытом конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполняемых работ и оканчиваться не ранее его завершения.
Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.
19.5. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.
В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается государственный контракт в случае уклонения победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:
- документы, подтверждающие полномочия лица, на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом проекта должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).
Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.
19.6. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта вносятся в виде денежных средств, то они должны быть перечислены в размере, установленном Конкурсной документацией.
19.7. Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:
Р/с. 40302810800001000079
УФК по г. Москве (Федеральное агентство по рыболовству
Лиц/сч. N 05731000760)
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001
ИНН 7702679523
КПП 770201001
19.8. В случае если участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
19.9. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.
20. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта
20.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
20.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
20.3. Государственный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение № 6).
20.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
20.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
20.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
20.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой государственного контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 Конкурсной документации;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.
20.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
20.10. В случае просрочки исполнения государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
20.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
20.12. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого государственного контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.
Приложение 1
к Конкурсной документации
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе
1. Название открытого конкурса
_________________________________________________________________________
2. Фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридической, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона
3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет
_________________________________________________________________________
(указать цену цифрами и прописью).
4. Предлагаемый срок выполнения работ ______________________________
5. Настоящей заявкой _(наименование Участника размещения заказа)____
подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:
5.1. ликвидация __(наименование Участника размещения заказа)_____ не
проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании
____(наименование Участника размещения заказа)___ банкротом и об открытии
конкурсного производства;
5.2. деятельность ___(наименование Участника размещения заказа)___ в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, не приостановлена;
5.3. У ___(наименование Участника размещения заказа)___ отсутствует
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения
заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
Либо
5.3 _____(Наименование Участника размещения заказа)____ отсутствует
наличие задолженности по платежам в ____(указать вид и размер
задолженности)____ в соответствии с законодательством Российской
Федерации ____(указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат,
местонахождение, контактные лица и телефоны)____ и решение по такой
жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.
6. Мы извещены о включении сведений о ___(наименование Участника
размещения заказа)___ в Реестр недобросовестных поставщиков в случае
нашего уклонения от заключения государственного контракта.
7. К заявке прилагаются следующие документы:
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа ______________ /ФИО/
(подпись)
М.П.
Приложение 2
к Конкурсной документации
Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом
конкурсе подаваемой в письменной форме
------------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ЗАКАЗНОЕ ¦ ¦ -------- ¦ ¦ ¦ ¦ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14-00 ч. (время московское) 26 октября 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Заявка на участие в открытом конкурсе ¦ ¦ ------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ __________________________________________________________________ ¦ ¦ (название открытого конкурса) ¦ ¦ ¦ ¦ __________________________________________________________________ ¦ ¦ (наименование лота) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Куда: 107996, г.Москва, Рождественский бульвар, д. 12 ¦ ¦ ¦ ¦ Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству ¦ L------------------------------------------------------------------------
Внимание!
В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в
открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса,
и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой
комиссией.
Приложение 3
к Конкурсной документации
Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом
конкурсе поданной в форме электронного документа
-----------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ЗАКАЗНОЕ ¦ ¦ "В форме электронного документа" -------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14-00 ч. (время московское) 26 октября 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Заявка на участие в открытом конкурсе ¦ ¦ ------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ __________________________________________________________________ ¦ ¦ (название открытого конкурса) ¦ ¦ ¦ ¦ __________________________________________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Куда: 107996, г.Москва, Рождественский бульвар, д. 12 ¦ ¦ ¦ ¦ Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству ¦ L-----------------------------------------------------------------------
Внимание!
В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в
открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и
заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой
комиссией.
Приложение 4
к Конкурсной документации
Исходные технические требования
на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству
Участник размещения заказа должен представить описание работ по проектированию среднего (55 - 65 м) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в территориальном море Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации, исключительной экономической зоне Российской Федерации и открытых районах Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству.
Наименование работ - на проектирование среднего (55 - 65 м) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в территориальном море Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации, исключительной экономической зоне Российской Федерации и открытых районах Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству.
Область применения работ - строительство судна (55 - 65 м) (НИС) для выполнения комплекса ресурсных научно-исследовательских работ в области промысловой океанологии и биологии, промрыболовства на основе экосистемного подхода.
Целью работ - создание среднего научно-исследовательского судна (55 - 65 м.) (НИС), отвечающий современному уровню техники, способных осуществлять комплекс научно-исследовательских работ по изучению рыбных и беспозвоночных объектов и водной среды обитания в территориальном море Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации, исключительной экономической зоне Российской Федерации и открытых районах Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству.
Срок выполнения - с момента заключения государственного контракта по 15 декабря 2009 года.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет - 46 000 000 (Сорок шесть миллионов ) рублей 00 коп.
Исходные условия для выполнения работ
1. Выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего (55 - 65 м) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в территориальном море Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации, исключительной экономической зоне Российской Федерации и открытых районах Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству на основании исходных технических требований и разработанных Исполнителем на их основе технического задания на проектирование, утвержденное Заказчиком.
2. Проектные работы выполняются в соответствии действующими Правилами по технической документации Российского морского регистра судоходства.
3. Требования к страхованию ответственности по контракту.
3.1. При выполнении работ Исполнитель самостоятельно обеспечивает страхование ответственности вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, наступившее в результате следующих событий, произошедших в течение срока действия договора страхования:
- банкротства Исполнителя;
- стихийных бедствий;
- непредвиденной и непреднамеренной остановки деятельности Исполнителя;
- принятия государственными либо муниципальными органами власти правового акта, в результате которого Исполнитель теряет возможность исполнить свои обязанности;
- неумышленных действий работников Исполнителя;
- нарушения своих обязательств со стороны контрагентов Исполнителя.
Страховая сумма определяется в размере требуемого обеспечения исполнения Контракта, по этапам проектирования судна.
Договор страхования заключается на срок исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.
3.2 Существенные условия договоров страхования должны быть согласованы с Заказчиком. Копия страхового полиса (полисов) должна быть представлена Заказчику с целью подтверждения надлежащего страхового обеспечения рисков по контракту.
Основные технические требования к судну
1. Общесудовая часть
1.1 Тип и класс судов
Морское судно (55 - 65 метров) с ледовым усилением, двухпалубное, с удлиненным баком, смещенной в нос надстройкой, с кормовым слипом для спуска-подъема трала, с единой навигационной и промысловой рубкой, с избыточным надводным бортом, с дизель-электрической силовой установкой постоянного тока с преобразователями частоты, работающая на пятилопастной винт фиксированного шага (ВФШ) в неподвижной насадке, с носовым подруливающим устройством, с морозильным оборудованием для улова, морозильным трюмом и помещением для разделки уловов.
Суда должны быть спроектированы и построены в соответствии с действующими Правилами Российского морского регистра судоходства и международными Конвенциями на класс:
КМ * Arc 4 [1] AUT1 (REF) EPP ECO Special purpose ship
Получение класса должно являться предметом специального рассмотрения Регистром при согласовании технического проекта судов.
1.2 Назначение судов
Выполнение комплекса научно-исследовательских работ в области промысловой океанологии и биологии, промрыболовства на основе экосистемного подхода:
- выполнение многовидовых тралово-акустических съемок по оценке запасов водных гидробионтов;
- изучение океанологических условий формирования биологической и промысловой продуктивности вод в районах исследований;
- осуществление мониторинга среды обитания промысловых гидробионтов;
- оценка состояния и характера распределения кормовой базы, пищевой обеспеченности основных промысловых рыб;
- исследования поведения и сбор материалов для оценки запасов водных гидробионтов с помощью телеуправляемого подводного аппарата;
- картирование рельефа дна на обследуемой акватории;
- лов рыбы в научно-исследовательских целях донным и пелагическим тралами и донным ярусом;
- освоение новых методов и приборов рыбопоисковой гидроакустики.
1.3 Район плавания и автономность
Район плавания - неограниченный, в соответствии с классом судов. Основные районы эксплуатации - Северная Атлантика, Баренцево и Норвежские моря, Северная часть Тихого океана - Берингово, Охотское, Японское моря.
Условия эксплуатации - круглогодичные в соответствии со знаком категории ледовых усилений в символе класса судов.
Обеспечить возможность работы в тропических условиях.
Расчетные температуры:
- наружного воздуха: от плюс 34°С до минус 25°С;
- забортной воды: от плюс 30°С до 0°С.
Автономность по запасам топлива не менее 30 суток полного хода, а по запасам пресной воды - 10 суток с пополнением запасов от опреснительной установки с последующей минерализацией и обеззараживанием. Запас промыслового снаряжения принять по потребности всего рейса.
1.4 Правила и нормы проектирования
Суда строятся в соответствии со следующими Правилами и нормами, действующими на момент разработки технического проекта, в том числе, с учетом бюллетеней изменений и дополнений к ним:
- Правила Российского морского регистра судоходства, изд. 2008 г., том 1, 2 и 5 (Правила PC);
- Правила по оборудованию морских судов, изд. 2008 г.;
- Правила по грузоподъемным устройствам морских судов, изд. 2008 г.;
- Правила по грузовой марке морских судов, изд. 2008 г.
- Международные Правила по предупреждения# столкновения в море (МППСС-72);
- Международная Конвенция по предотвращению загрязнения судов 1973 г. (МАРПОЛ-73/78);
- Международная Конвенция по обмеру судов, 1969 г.;
- Санитарные Правила морских судов, изд. 1984 г.;
- Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74);
- Резолюции ИМО А.601 (15) по составлению информации капитану о маневренных элементах судов ;
- Резолюции ИМО А.468 (XII) Кодекс по уровню шума на судах;
- Рекомендация ИКЕС N 209. Совместный научно-исследовательский отчет № 209 "Подводные шумы, издаваемые научно-исследовательскими судами. Обзор и рекомендации";
- Правила плавания по Панамскому каналу;
- Международный Кодекс по охране судов и портовых сооружений (Кодекс ОСПС);
- РД 15-256-99 "Правила. Защита судов флота рыбного хозяйства в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и от средств массового поражения. Типовой перечень работ";
- Правила международной связи ГМССБ;
- Международная Конвенция по радиосвязи 1982 и 1987 гг;
- Международный регламент радиосвязи, 1987 г.
- ГОСТ 2.120-73
1.5 Главные размерения
Главные размерения, водоизмещение судов и осадка определяются расчетом и должны быть оптимальными для выполнения настоящих технических требований. При этом наибольшая длина судов не должна быть более 65 метров.
Объем морозильного трюма должен составлять не менее 200 м.
Температура морозильного трюма - не менее минус 28°С.
Экипаж судов - не более 25 чел. должен обеспечить безопасную эксплуатацию судов по своему назначению, с учетом применяемых средств механизации, автоматизации, устанавливаемого оборудования и совмещения профессий при условии 3-х сменной вахты судового состава и 2-х сменной работы производственного персонала. Состав научной группы - до 15 человек. Старший комсостав (капитан, старший механик) разместить в блоккаютах с индивидуальным санузлом. Старший помощник капитана и помощник капитана по науке разместить в одноместных каютах. Остальные члены экипажа и члены научной группы - в двухместных каютах. Все каюты оборудуются индивидуальными санузлами.
2. Мореходные качества
2.1 Мореходные качества должны обеспечивать нормальную эксплуатацию судов и хорошую обитаемость, и безопасность мореплавания.
2.2 Остойчивость судов во всех эксплуатационных случаях должна удовлетворять требованиям Правил PC, предъявляемым к судам неограниченного района плавания.
2.3 Непотопляемость судов во всех эксплуатационных случаях нагрузки должна обеспечиваться при затоплении одного отсека с выполнением требований Правил PC, предъявляемым к посадке и остойчивости поврежденного судов.
2.4 Во всех эксплуатационных случаях нагрузки суда не должны иметь крена и дифферента на нос.
2.5 Посадка судов должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность появления слеминга.
2.6 Параметры качки судов должны обеспечивать нормальную эксплуатацию по прямому назначению. Период собственных бортовых колебаний судов на тихой воде во всех эксплуатационных случаях нагрузки не должен быть меньше 13 сек.
Для уменьшения амплитуды бортовой качки предусмотреть скуловые кили и средства активного успокоения качки (уточняется при разработке технического проекта).
2.7 В случае приема жидкого балласта, он должен приниматься в цистерне изолированного балласта.
2.8 Скорость хода судов при водоизмещении по грузовую марку, свежеокрашенном и чистом корпусе, при силе ветра не более 2 баллов по шкале Бофорта, волнении моря не более 3 баллов, глубине воды не менее 10 осадок судов, при номинальной мощности гребного электродвигателя должна составлять не менее 14 узлов.
2.9 Тяговое усилие при номинальной мощности гребного электродвигателя, при условиях указанных в п. 2.8 должно составлять не менее 30 тс при скорости хода не менее 6 узлов.
3. Судовые устройства
3.1 Рулевое устройство
3.1.1 На судне должен быть установлен один обтекаемый полубалансирный руль с закрылком. Перекладка руля должна осуществляться электрогидравлической рулевой машиной с двумя насосными агрегатами, обеспечивающей поворот руля с 35° одного борта 30° другого борта в течение 28 секунд при полном переднем ходе судов от каждого насосного агрегата. Конструкция руля должна обеспечивать минимальное излучение шума.
3.1.2 Управление рулевой машиной должно быть электрическое, с центрального, кормового и бортовых постов управления в рулевой рубке. Пост в рулевой рубке должен быть оборудован авторулевым.
3.2 Якорное устройство
3.2.1 Суда каждое должно быть снабжено тремя (один запасной) якорями Холла. Должно быть обеспечено крепление якорей по-походному с помощью цепных стопоров и ленточными тормозами шпилей. Якоря должны убираться во втяжные клюзы с нишами и с палубными крышками. Предусмотреть систему обмыва якорей.
3.2.2 Якорные цепи для становых якорей должны быть предусмотрены сварными с распорками. Для хранения цепей должны быть предусмотрены цепные ящики, обеспечивающие самоукладку цепей при подъеме якорей. Для крепления и экстренного отдачи якорных цепей в цепных ящиках должны быть установлены устройства крепления и отдачи коренных концов с дистанционными приводами, выведенными на палубу бака.
3.2.3 В качестве механизмов для подъема и отдачи якорей должны быть предусмотрены два электрических якорно-швартовных шпиля, оборудованных системой указателя длин вытравливаемых цепей на местных постах управления.
3.3 Швартовное и буксирное устройства
3.3.1 Судно должно быть снабжено комплектом синтетических швартовных канатов и одним стальным буксирным канатом. Для швартовки предусмотреть необходимое количество швартовных кнехтов и клюзов. Предусмотреть швартовные клюзы и кнехты, необходимые для прохождения Панамского канала.
3.3.2 Швартовные операции на палубе бака должны выполняться турачками якорно-швартовных шпилей, в кормовой части - электрическими швартовными шпилями.
3.3.3 Должны быть предусмотрены швартовные пневматические линеметательные устройства.
3.4 Спасательные устройства
3.4.1 На судне должны быть установлены:
- дежурная шлюпка с подвесным мотором в комплекте с устройством для спуска;
- спасательные сбрасываемые плоты, вместимостью достаточной для размещения с каждого борта не менее 150% от общего числа находящихся на судне людей.
3.4.2 На судне должны быть предусмотрены индивидуальные спасательные средства, спасательные круги с соответствующим обеспечением.
3.5 Грузовое устройство
3.5.1 Грузовое устройство должно быть работоспособным при волнении до 5 баллов и обеспечивать:
- выполнение работ с научно-исследовательской аппаратурой;
- выполнение грузо-промысловых операций;
- загрузку провизионной кладовой и грузовые операции в шкиперской;
- выполнение вспомогательных операций.
3.5.2 В качестве грузовых устройств предусмотреть установку четырех складывающихся телескопических кранов, обеспечивающих:
- грузоподъемность не менее 2600 кг на вылете не менее 8 м;
- грузоподъемность не менее 3500 кг на вылете не менее 6 м;
- грузоподъемность не менее 7300 кг на вылете не менее 3 м.
3.5.3 Краны устанавливаются:
- 2 ед. в корме для выполнения грузо-промысловых операций и работ с научно-исследовательской аппаратурой:
- 1 ед. на промысловой палубе по правому борту;
- 1 ед. на палубе бака по левому борту для обслуживания провизионной и шкиперской кладовых;
Управление кранами дистанционное и из ходовой рубки.
3.5.4 На судне должно быть предусмотрено устройство для работы с океанографическими CTD зондами массой не более 200 кг и габаритными размерами - высотой не менее 1250 мм, диаметром не менее 1150 мм. Устройство должно обеспечивать безопасный спуск зондов с площадки за борт вылетом не менее 2 м на глубину не менее чем на 2000 м, а также подъем и установку их на площадке.
3.6 Дельные вещи
3.6.1 На судне должны быть установлены иллюминаторы (круглые и прямоугольные), двери, крышки, трапы и горловины в соответствии с нормативными документами, принятыми в отрасли.
3.6.2 Суда (каждое) должно быть оборудовано двумя забортными трапами длиной не менее 10 м. Подъем и заваливание трапов должно осуществляться механизировано.
3.6.3 На судах должна быть предусмотрена трап-сходня длиной ок. 8 м и шторм-трапы, расположенные у места посадки в спасательные плоты.
3.6.4 Должны быть предусмотрены грузовые площадки в комплекте со съемными направляющими для выгрузки рыбопродукции из трюма грузоподъемностью не менее 3,2 т для мороженной рыбопродукции.
3.6.5 Размеры крышек трюма мороженой продукции должны быть размером не менее 3,3 х 2,5 м. Открывание крышек осуществляется грузовым устройством.
3.6.6 Трюма должны быть оборудованы грузовыми решетками в виде панелей из алюминиевого сплава АД31 Т.
3.6.7 Должна быть обеспечена фиксация и стопорение крышек, а также возможность удержаний закрытий в любом промежуточном положении.
3.7 Камбузное оборудование
В пищеблоке, провизионных кладовых должно быть установлено современное оборудование, обеспечивающее выполнение работ с минимальными затратами ручного труда на высоком технологическом уровне.
4. Состав научных лабораторий и их научно-техническое оснащение
4.1 Гидроакустическая лаборатория (площадь не менее *)
Расположить в кормовой части надстройки, ниже ходового мостика с обеспечением обзора по правому борту, на промысловую палубу и на площадку для работы с подводными аппаратами, установить блоки следующих научных приборов: научного эхолота ЕК-60 или эквивалента, многолучевого эхолота для точного профилирования дна, блок управления буксируемого подводного аппарата.
Антенны научного эхолота ЕК-60 или эквивалент (18, 38, 70, 120, 200, 400 кГц), профилографа RDVMO 150 (150 кГц) или эквивалента, приемных гидрофонов бескабельной системы контроля орудий лова смонтировать на выдвижном киле выступающего за борт корпуса судов не менее чем на 4 м. Установить на судне гидролокатор кругового обзора, сопрягаемый с судовой ЛВС.
К гидроакустической лаборатории примыкает помещение сервера ЛВС (не менее *) и помещение множительной техники, где установить комплект принтеров, плоттеров, сканеров, в том числе широкоформатных.
4.2 Блок ихтиологических лабораторий
Расположить в помещении обработки улова.
Предусмотреть следующие лаборатории:
- ихтиологическая мокрая (площадь не менее *);
- ихтиологическая сухая (площадь не менее
- помещение для хранения фиксированных проб (площадь не менее *) расположить на палубе помещения обработки улова.
В мокрой лаборатории обеспечить установку морских электронных весов на разные диапазоны и соответственно имеющих различную точность, электронные мерные линейки, подвод пресной и морской воды.
В сухой лаборатории предусмотреть места установки приносимого лабораторного оборудования.
Первой от кормы расположить мокрую лабораторию, затем сухую и помещение для хранения проб.
Один вход в помещения для хранения фиксированных проб предусмотреть из блока лабораторий, второй - с палубы.
В помещении для хранения фиксированных проб предусмотреть вытяжку.
Кроме этого, в помещении обработки улова около транспортера, в непосредственной близости от бункера предусмотреть 2-3 ихтиологических рабочих места, оборудованных электронными весами и электронными мерными линейками.
4.3 Океанологический блок
Располагается по правому борту на верхней (траловой) палубе и включает в себя:
- гидрологическая лаборатория (площадь не менее *), в которой монтируются бортовые устройства CTD-зондов, регистраторы проточной измерительной системы, регистратор ACDP RDI или эквивалент.
Обеспечить забор морской воды для судовых проточных измерительных систем в носовой части корпуса судов (давление воды в системе на уровне 2 бар);
- гидрохимическую лабораторию (площадь не менее *);
- солемерная (площадь не менее *), обеспеченная климат-контролем с поддержанием температуры +20 +/- 0,5°С;
- кладовая для хранения приборов и оборудования (площадь не менее *);
- площадка для буксируемых, телеуправляемых и опускаемых научных приборов (площадь не менее *). На площадке установить 2 океанологические лебедки. Лебедка № 1 (75 кН, не менее 6000 м кабельтросса диаметром 10-12 мм с токосъемником) используемые для спуска-подъема CTD-комплекса с пробоотборником. Лебедка № 2 - океанографическая тросовая (не менее 20 кН, трос диаметром не менее 4 - 6 мм, канатоемкость не менее 2000 м) используется для CTD-зонда без пробоотборника.
Вывод океанологических комплексов за борт и безопасный спуск на глубину не менее 2000 м осуществлять с помощью П-образной заваливающейся кран-балки с гидравлическим приводом обеспечивающей высоту поднятия научных сетей и устройств над палубой не менее 5 метров и выходом за борт до 3 метров.
4.4 Помещение ремонта, настройки научных приборов (*).
Располагается на верхней палубе, где располагаются большая часть научных лабораторий.
4.5 Кормовая площадка
На ней расположить П-образную заваливающуюся раму над слипом.
Для буксировки подводного аппарата типа "Focus-2" или эквивалент предусмотреть лебедку с тяговым усилием не менее 7,5 т.е., с токосъемником (буксировка с кормы).
Для буксировки трала Сигби или его эквивалент предусмотреть лебедку с тяговым усилием не менее 3 т канатоемкостью не менее 2000 м и тросом диам. 12 мм.
5. Промысловые устройства
5.1 Промысловые устройства должны обеспечить выполнение контрольных тралений в процессе выполнения тралово-акустических съемок. Промысловое устройство тралового лова должно быть выполнено по схеме с раздельными ваерными лебедками, выборкой пелагического и донного тралов на сетные траловые барабаны, предназначенные соответственно для каждого из них. Подъем трала должен производиться по слипу.
5.2 Промысловая палуба должна быть шириной не менее 5 м и длиной не менее 25 м (уточняется при проектировании). Слип на стыке с промысловой палубой должен иметь строповую канавку, горизонтальный рол и закрытие слипа (ворота с гидроприводом). В районе строповой канавки должны быть предусмотрены вертикальные ролы, выдвигающиеся над промысловой палубой, для ограничения поперечного перемещения кабелей трала при его выбирании.
5.3 В корме предусмотреть установку кормового мостика с разрывом над слипом для крепления ваерных уравновешенных блоков, размещения лебедки контроля параметров трала, двух промысловых кранов, лебедок для транспортировки тралов вытяжных канатов и лебедки для сброса трала.
5.4 Ваерные лебедки с электроприводом:
- номинальное тяговое усилие, т ..................... не менее 18
- скорость выбирания, м/мин ......................... не менее 90
- канатоемкость, м ................................ не менее 4500
- диаметр, мм .............................. не менее 32,5 или 34
- количество, шт .............................................. 2
Расстояние между ваерными лебедками и ваерными блоками должно быть не менее 12 м. Ваерные лебедки должны иметь счетчики длины вытравливаемых ваеров, датчики натяжения и автоматическую систему управления.
Ваерные лебедки должны иметь, кроме общего пульта комплекса проммеханизмов, дополнительный пульт управления, встраиваемый в пульт судоводителя.
5.5 Сетной траловый барабан для пелагического трала (с двумя секциями):
- номинальное тяговое усилие, т ..................... не менее 14
- скорость выбирания, м/мин ......................... не менее 60
- рабочий объем секций для намотки кабеля, м3 ...... не менее 2,2
- общий рабочий объем, включая объем кабельных секций, м3..... не
менее 20
5.6 Сетной траловый барабан двухсекционный (для донного и пелагического тралов):
- номинальное тяговое усилие, т ..................... не менее 14
- скорость выбираниям, м/мин ........................ не менее 60
- рабочий объем секций для намотки кабеля, м3....... не менее 2,0
- общий рабочий объем, включая объем кабельных секций, м3..... не
менее 18
- количество, шт .............................................. 2
5.7 Вытяжные лебедки:
- номинальное тяговое усилие, т ..................... не менее 16
- скорость выбирания, м/мин ......................... не менее 30
- количество, шт .............................................. 2
5.8 Лебедка для выливки улова
- номинальное тяговое усилие, т ..................... не менее 10
- скорость выбирания, м/мин ......................... не менее 30
5.9 Лебедки для подсушки трала:
- номинальное тяговое усилие, т ...................... не менее 8
- скорость выбирания, м/мин ......................... не менее 45
- количество, шт .............................................. 2
5.10 Лебедка для сброса трала:
- номинальное тяговое усилие, т .................... не менее 1,6
- скорость выбирания, м/мин ......................... не менее 40
5.11 Лебедка для транспортировки гаков вытяжных канатов:
- номинальное тяговое усилие, т .................... не менее 1,6
- скорость выбирания, м/мин ......................... не менее 40
5.12 Промысловый кран:
- грузовой момент, тм ............................... не менее 17
- наибольший вылет, м ................................ не менее 8
- количество, шт .............................................. 2
5.13 Лебедка для контроля параметров трала:
- номинальное тяговое усилие, т .................... не менее 1,0
- скорость выбирания, м/мин ......................... не менее 90
5.14 Джильсоновая лебедка:
- номинальное тяговое усилие, т ..................... не менее 12
- скорость выбирания, м/мин ......................... не менее 30
5.15 Для подъема улова по слипу и для выливки улова должны быть предусмотрены соответствующие блоки.
5.16 На корме судов должны быть предусмотрены кассеты для запасных траловых досок (3 комплекта).
5.17 На фальшборте слипа должно быть предусмотрено приспособление, обеспечивающее безопасность подключения переходных канатов к вытяжным концам при выборке трала.
5.18 Управление ваерными, вытяжными лебедками, траловыми барабанами и лебедкой контроля параметров трала предусмотреть из рулевой рубки.
5.19 Управление промысловыми кранами предусмотреть с третьей палубы (кормовая площадка) в районах, обслуживаемых этими кранами.
5.20 Управление лебедками для транспортировки гаков вытяжных канатов, лебедок для сброса тралов, гидроцилиндрами люков, ворот слипа и вертикальных ролов предусмотреть с общего поста на третьей палубе в районе кормовой площадки.
5.21 Высота установки траловых барабанов над промысловой палубой должна обеспечивать "просвет" не менее 1,5 м.
5.22 В районе слиповой канавки должны быть предусмотрены вертикальные ролы, выдвигающиеся над промысловой палубой, для ограничения поперечного перемещения кабелей трала при его выбирании.
5.23 Предусмотреть устройство для работы с тралом во льдах.
6. Энергетическая установка
6.1 Главная энергетическая установка (ДЭУ) - одновальная, дизель-электрическая с передачей мощности на винт фиксированного шага.
6.1.1 В состав ДЭУ должны входить дизель-генераторы, для которых в качестве первичных двигателей рекомендуются среднеоборотные дизели.
6.1.2 На судне должна быть предусмотрена автономная электростанция.
6.2 Вспомогательные механизмы, системы и трубопроводы.
6.2.1 Предусмотреть автоматизированную котельную установку.
6.2.2 Предусмотреть опреснительную установку, работающую на тепле охлаждающей воды дизелей и на паре.
6.2.3 Предусмотреть минерализатор вымывного типа для приготовления пресной воды питьевого качества.
6.2.4 Предусмотреть единую систему пресной бытовой воды (питьевой и мытьевой ).
6.2.5 Предусмотреть станцию приема и выдачи топлива и масла, оборудованную приемными устройствами, фильтрами, счетчиками, шлангами, устройствами для дистанционной остановки насосов и сбора утечного топлива и масла в цистерну.
6.2.6 Предусмотреть работу главных дизель-генераторов и стояночного дизель-генератора на тяжелых сортах топлива, аварийный дизель-генератор - на дизельном топливе, с температурой не ниже 60°С.
6.2.7 На судне должны быть предусмотрены технические средства для выполнения требований Международной Конвенции по предотвращению загрязнения моря с судов МАРПОЛ-73/78 и действующих Правил PC.
6.2.8 В отношении состава других вспомогательных механизмов и оборудования, системы ЭУ и общесудовых систем, их характеристик и количества, расположение и материалов должны быть приняты в соответствии с требованиями Правил Регистра, санитарных правил для морских судов и Правил других надзорных органов, которые должны обеспечить нормальную работу судов на всех режимах эксплуатации в условиях неограниченного района плавания.
6.2.9 Для подачи забортной воды в гидрохимическую лабораторию для проведения мониторинга химико-физических параметров водной среды, предусмотреть систему забортной воды, состоящей из специального кингстона, расположенного в носовой части помещения ДГ, электронасоса с давлением воды в системе не менее 2 бар. и запорных клапанов установленных непосредственно в лаборатории.
6.2.10 Предусмотреть следующие конструктивные решения, способствующие снижению уровня шума:
- дизельные двигатели и генераторы должны устанавливаться на собственные динамически сбалансированные и виброизолированные платформы, причем их резонансные частоты не должны совпадать;
- дизельные двигатели должны быть изолированы от генераторов гибкой муфтой;
- помещение дизель-генераторов и гребного электродвигателя должны быть звукоизолированы;
- все проточные и воздушные трубопроводы должны быть спроектированы малошумными, а их впускные и выпускные патрубки иметь гибкое и звукоизолирующее крепление;
- расстояние между помещением дизель-генераторов и помещением выдвижных килей должно быть не менее 10 м (подлежит уточнению при проектировании);
- все вспомогательные механизмы должны иметь эластичное крепление;
- корпус судов должен быть спроектирован с учетом минимизации гидродинамического шума (минимум выступающих частей), причем корма должна обладать повышенной жесткостью для минимизации вибрации от пропульсивной установки;
- гидравлические системы должны быть по возможности короткими с достаточными радиусами поворота и плавным изменением диаметра для изменения скорости потока.
7. Электрическое оборудование
7.1 Принять гребную электрическую установку переменно-постоянного тока с управляемым выпрямителем. ГЭУ одновальная с передачей мощности на ВФШ.
7.2 Мощность генераторов ГЭУ должна быть достаточной для обеспечения заданных тягово-скоростных характеристик с одновременным отбором мощности для электроснабжения общесудовых и производственных потребителей электроэнергии. Предпочтительное количество генераторов не менее 3.
7.3 В качестве гребного предусмотреть электродвигатель постоянного тока. Вентиляция принудительная. Гребной электродвигатель (ГЭД) должен обеспечивать заданные ходовые характеристики судов и минимальный уровень шума.
7.4 Для регулирования частоты вращения ГЭД принять управляемый выпрямитель и реверсивный тиристорный возбудитель.
7.5 Для оживления ГЭУ и для электроснабжения потребителей в режиме стоянки предусмотреть вспомогательный генератор трехфазного тока напряжением не менее 400 В.
7.6 Основным родом тока принять трехфазный переменный ток частотой 50 Гц напряжением:
- цепь главного тока не менее 400 В;
- сети радионавигации, освещения, бытовых потребителей и сигнально-отличительных огней не менее 230 В.
7.7 Схема главного тока должна предусматривать:
- длительную одиночную работы любого генератора ГЭУ на общие шины ГРЩ;
- длительную параллельную работу генераторов ГЭУ на общие шины ГРЩ в различных сочетаниях;
- раздельную работу генераторов на свои секции шин;
- кратковременную (на время перевода нагрузки) параллельную работу вспомогательного генератора с шинами не менее 400 В;
- секционирование шин ГРЩ;
- прием электроэнергии от берегового источника электроэнергии на шины 400 В;
- питание по двум фидерам частотных преобразователей от различных секций шин;
- питание по двум фидерам через трансформаторы шин ГРЩ не менее 400 В;
- питание АРЩ от шин не менее 400 В;
- питание потребителей, особо чувствительных к несинусоидальности кривой напряжения через электромашинный преобразователь;
7.8 Управление ГЭД предусмотреть с мостика, а также с пульта вахтенного (дежурного) механика и с места поста у частотных преобразователей ГЭД.
7.9 ГРЩ должен расположен в специальном электротехническом помещении в одной противопожарной зоне с генераторами (при минимальном возможном удалении генераторов от ГРЩ).
7.10 В качестве аварийного источника электроэнергии предусмотреть генератор с независимым двигателем. Мощность аварийного источника должна быть достаточной и для оживления ГЭУ.
7.11 Во всех эксплуатационных режимах работы преобразователи частоты ГЭУ не должны генерировать в судовую сеть высшие гармоники, искажающие синусоиду кривой напряжения судовой сети доя недопустимого высокого уровня (<10%).
7.12 Для защиты судового персонала от поражения электрическим током и повышения пожаробезопасности применять устройства защитного отключения типа УЗО-С.
7.13 Предусмотреть переходный кратковременный аварийный источник электроэнергии.
7.14 Электрооборудование должно отвечать требованиям действующих правил Регистра для судов неограниченного района плавания и Стандартов МЭК.
8. Автоматизация
8.1 Объем автоматизации механизмов, установок и систем должен обеспечивать возможность работы и безопасность судов на всех режимах эксплуатации судов одним оператором в главном посту управления (ГПУ) без постоянного присутствия обслуживающего персонала в ЦПУ и машинных помещениях.
8.2 На судне предусмотреть следующие посты управления:
- главный пост управления (ГПУ), расположенный в навигационно-промысловой рубке (НИР);
- центральный пост управления (ЦПУ);
- пост управления и контроля в помещении для обработки улова;
- пост управления промысловым оборудованием, расположенный в НПР;
- пост управления холодильной установкой в помещении холодильных машин;
- местные посты управления (МПУ) механизмами и оборудованием, расположенные в их непосредственной близости от оборудования.
8.3 В случае экономической целесообразности или отсутствия необходимого комплектующего оборудования возможно применение автономных (локальных) систем автоматизации, имеющих другой набор аппаратных средств.
9. Технологическая часть
9.1 Технологический комплекс судов должен быть рассчитан из условия обработки не менее 10 т/сут. улова (состав технологического оборудования уточняется при разработке проектной документации)
9.2 Для размещения оборудования, обеспечивающего обработку суточного улова, на судне предусмотреть помещение для переработки улова с участками:
- аккумулирования и хранения улова;
- сортировки и разделка улова;
- замораживания улова;
- измельчения улова;
- кладовую расходных материалов;
- помещение для приготовления и хранения дезинфицирующего раствора;
- механическую мастерскую со стеллажами для ЗИПа;
- помещение для обеззараживания забортной воды для технологических целей.
9.3 Предусмотреть замораживание улова в вертикально-плиточных морозильных аппаратах.
9.4 Для предварительного охлаждения улова предусмотреть двухсекционный бункер объемом не менее *. Охлаждение улова в бункере предусматривать в морской воде до температуры в соответствии с действующей НТД при соотношении рыбы и воды 1:1. Выгрузку улова из секции бункера осуществлять гравитационным способом. Предусмотреть возможность направления улова, на обработку минуя бункер-аккумулятор.
9.5 Перед направлением улова на обработку предусмотреть участок сортировки улова.
9.6 Предусмотреть сбор и направление уловов и отходов от разделки на измельчения их и отвод за борт.
9.7 Предусмотреть рабочие места для разделки улова вручную и механизированную мойку улова.
9.8 Предусмотреть обеззараживание забортной воды, используемой для технических целей.
9.9 Для санитарной обработки технологического оборудования предусмотреть передвижную установку, обеспечивающую мойку оборудования под высоким давлением.
9.10 Расположение технологического оборудования в помещении для разделки улова должно отвечать требованиям Санитарных правил и правил техники безопасности в части обеспечения проходов и доступа для санитарной обработки и технического обслуживания.
10. Холодильная часть
10.1 На судне должны быть предусмотрены холодильные установки:
- производственная;
- системы кондиционирования воздуха;
- провизионных кладовых.
10.2 Расчетные параметры окружающей среды для неограниченного района плавания в соответствии с ГОСТ 24389-89 принять следующие:
- температура забортной воды 30°С;
- температура наружного воздуха 34°С.
10.3 Производственная холодильная установка должна обеспечивать:
- замораживание не менее 10 т улова в сутки до температуры в центре блока (после ее выравнивания) не менее минус 25°С в плиточных морозильных аппаратах;
- поддержание в трюме температуры воздуха не менее минус 28°С;
- охлаждение воды для бункеров;
- работу центральных кондиционеров в летнем режиме, а также охлаждение воздуха в системе производственной вентиляции.
10.4. Предусмотреть работу морозильных аппаратов и воздухоохладителей трюма по насосной схеме циркуляции холодильного агента с непосредственным охлаждением, работу кондиционеров - по системе непосредственного охлаждения. Охлаждение бункеров предусмотреть по двухконтурной системе - холодильный агент/холодоноситель. В качестве холодильного агента принять фреон R134A, в качестве холодоносителя - рассол (раствор хлористого кальция в воде).
10.5. Для грузового трюма применить воздушную бесканальную систему охлаждения.
10.6. Для низкотемпературной части производственной холодильной установки (морозильные аппараты и трюм) предусмотреть холодильную машину на базе одноступенчатых винтовых компрессорных агрегатов. Для охлаждения кондиционеров и воды в бункерах применить одноступенчатую холодильную машину на базе поршневых или винтовых компрессорных агрегатов.
10.7. Степень автоматизации производственной холодильной установки должна обеспечивать ее обслуживание без постоянной вахты.
10.8. В системе комфортного кондиционирования воздуха применить центральные круглогодичные кондиционеры с непосредственным охлаждением.
10.9. Холодильная установка провизионных кладовых должна обеспечивать поддержание спецификационных температур воздуха в кладовых в соответствии с Санитарными правилами для морских судов промыслового флота.
10.10. В качестве холодильного агента холодильной установки провизионных кладовых принять фреон R134A. Система охлаждения провизионных кладовых - воздушная, с воздухоохладителями с непосредственным кипением хладона.
10.11. Для холодильной установки провизионных кладовых принять компрессорно-конденсаторные агрегаты с поршневыми бессальниковыми компрессорами.
10.12. Холодильная установка провизионных кладовых должна быть полностью автоматизирована, включая автоматизацию процесса оттаивания воздухоохладителей в кладовых.
10.13. По месту размещения оборудования холодильных установок предусмотреть сигнализацию о работе и неисправности оборудования, а также расшифровывающую сигнализацию о срабатывании средств защитной автоматики.
10.14. В ЦПУ должна быть предусмотрена обобщенная световая и звуковая сигнализация о неисправности каждой холодильной установки, а также сигнализация об утечке фреона.
11. Средства связи, навигации, сигнализации, поисковой техники и научно-исследовательской аппаратуры
Для проведения научных исследований, обеспечения безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море, а также функционирования в глобальной морской системе связи при бедствии и в отраслевой системе мониторинга необходимо предусмотреть установку на судне средств радиосвязи, трансляции, навигации, сигнализации и рыбопоисковой аппаратуры, а именно:
11.1. Средства радиосвязи, обеспечивающие эксплуатацию судов в морских районах A1, A2, A3 в соответствии с требованиями гл. IV СОЛАС74 и ГМССБ:
- УКВ радиоустановка с ЦИВ и радиотелефоном - 1 комплект;
- ПВ/КВ радиоустановка с ЦИВ и УБПЧ, радиотелефоном, буквопечатающей аппаратурой повышенной верности, оконечным устройством буквопечатания - 1 комплект;
- судовая станция системы ИНМАРСАТ с модулями РГВ и GPS, обеспечивающая функционирование в ГМССБ и отраслевой системе мониторинга, с двумя дистанционными кнопками бедствия - 1 комплект;
- судовая система охранного оповещения - 1 комплект;
- аппаратура спутниковой связи для передачи результатов научных исследований - 1 комплект;
- УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи для спасательных средств - не менее 3 комплектов;
- носимые УКВ радиостанции для радиосвязи служебных помещений и научных лабораторий - не менее 4 комплектов;
- ПВ/КВ радиотелефонная станция промысловой связи - 1 комплект;
- приемник службы НАВТЕКС - 1 комплект;
- факсимильный приемник карт погоды - 1 комплект;
- радиолокационный ответчик - 2 комплекта;
- аварийный спутниковый радиобуй системы КОСПАС-САРСАТ - 1 комплект.
11.2. Средства электро- и радиосвязи:
- приемник GPS/GLONASS;
- две навигационные РЛС со средствами сопровождения;
- главный магнитный компас с дистанционной передачей показаний к основному посту управления судам;
- запасной магнитный компас (хранится в ящике в рулевой рубке);
- лаг с контролем скорости и пройденного расстояния;
- гирокомпас;
- навигационный эхолот;
- автоматическая идентификационная система (АИС);
- электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС);
- система приема внешних звуковых сигналов;
11.3. Системы внутрисудовой связи:
- безбатарейная телефонная связь по основным служебным помещениям судов;
- обиходная телефонная связь - автоматическая телефонная станция.
11.4. Система громкоговорящей связи и радиотрансляции.
11.5. Телевизионная/радиовещательная система.
11.6. Системы сигнализации:
- авральная;
- пожарная;
- вахтенная;
- сигнализация "Dead men";
- предупредительная (пуск огнетушащих средств).
11.7. Установить на судне комплект сигнально-отличительных фонарей в соответствии с требованиями МГШСС-72.
Для подачи звуковых сигналов установить электрический тифон.
11.8. Для непрерывного автоматического фиксирования показаний приборов и систем, характеризующих состояние и режимы работы судового оборудования, команд по управлению судам и окружающую обстановку, на судне установить регистратор данных рейса (РДР) - 1 комплект.
11.9. Предусмотреть на судне локальную компьютерную сеть, включающую все судовые персональные компьютеры, научные измерительные и навигационные приборы.
Комплексное программное обеспечение должно обеспечивать автоматизированный сбор и обработку научной информации с привязкой ко времени и районам исследований.
Для визуального контроля промысловых устройств предусмотреть установку видеокамер на верхней (траловой) палубе.
Мониторы установить в рулевой рубке и в помещении контроля устройств ангара.
11.10. Научно-исследовательское оборудование:
11.10.1. Для проведения исследовательских работ установить следующее электронное оборудование:
- научный эхолот ЕК 60 или эквивалент, многочастотный, способный оценивать биомассу и анализировать плотность цели (антенны устанавливаются на выдвижном киле);
- научный гидрографический многолучевой эхолот (антенны устанавливаются на выдвижном киле);
- научный/рыбопоисковый сканирующий гидролокатор кругового действия SP 70 или аналогичный, устанавливается в помещении ПУ;
- акустический доплеровский профилограф течений (ADCP) RDI или эквивалент (датчик устанавливаются на выдвижном киле);
- лидар;
- автоматическая метеорологическая станция;
- необходимое вспомогательное оборудование (мониторы, принтеры, компьютеры для обработки данных и т.п.).
Приемопередатчики оборудования, устанавливаемого на выдвижном киле расположить в помещении преобразователей.
Предусмотреть возможность замены оборудования, устанавливаемого на выдвижном киле при проведении различных исследований.
11.10.2. Рыбопоисковое оборудование и система контроля за тралом.
Для поиска косяков рыб при исследовательских и промысловых операциях установить промысловый эхолот типа Simrad ES 60 или эквивалент.
11.10.3. Для контроля за параметрами трала предусмотреть беспроводную систему контроля, включающую следующее оборудование:
- комплект траловых датчиков: датчиков решетки, симметрии, двойной дистанции, улова, глубины, температуры и раскрытия трала;
- комплект беспроводных приемников информации от датчиков трала;
- мониторы, преобразователи, источники питания и т.п.
Приемные гидрофоны беспроводной системы контроля установить на выдвижном киле.
11.10.4. Дополнительно к беспроводной системе предусмотреть проводную систему контроля за параметрами трала с прибором сбора информации траловых датчиков/траловым сонаром, кабелем, и прочим необходимым оборудованием (гидролокатор кругового обзора - 1 комплект, рыбопоисковый двухчастотный эхолот - 2 комплекта, прибор - контроля орудий лова с кабельным каналом связи - 1 комплект, индикатор течений 1 комплект, траловый гидролокатор - 1 комплект, кабельная лебедка тралового зонда с канатоемкостью не менее 5000 метров - 2 комплекта).
Лебедки для кабеля прибора контроля за параметрами трала установить на кормовой площадке.
12. Дополнительные требования
12.1. Предусмотреть мероприятия по защите судов в соответствии с требованиями руководящего документа "Правила. Защита судов флота рыбного хозяйства и# чрезвычайных ситуациях техногенного характера и от средств массового поражению#. Типовой перечень работ" РД 15-25699 (комплекс защиты № 1).
12.2. Предусмотреть мероприятия по охране судов в соответствии с требованиями Международного кодекса по охране и# портовых сооружений (Кодекс ОСПС).
Приложение № 5
К Конкурсной документации
ТРЕБОВАНИЯ
к описанию участниками на выполнение в 2009 году работ по
проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд
Федерального агентства по рыболовству
Наименование работ _________________________________________________
Область применения работ ___________________________________________
Целью# работ _______________________________________________________
Исходные условия для выполнения работ ___________________________________
Основные технические требования к судну
Общесудовая часть:
Тип и класс судов __________________________________________________
Назначение судов ___________________________________________________
Район плавания и автономность ______________________________________
Правила и нормы проектирования _____________________________________
Главные размерения:
Длина наибольшая, м ____________
Длина расчетная, м ____________
Ширина расчетная, м ____________
Высота борта, м ____________
Осадка судна по грузовую марку, м ____________
Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т ____________
Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла
при водоизмещении по грузовую марку, узл. __________________
Мореходные качества _____________________________________________________
Судовые устройства:
- Рулевое устройство _______________________________________________
- Якорное устройство _______________________________________________
- Швартовное и буксирное устройства ________________________________
- Спасательные устройства __________________________________________
- Грузовое устройство ______________________________________________
- Камбузное оборудование ___________________________________________
Состав научных лабораторий и их научно-техническое оснащение:
- Гидроакустическая лаборатория ____________________________________
- Блок ихтиологических лабораторий _________________________________
- Океанологический блок ____________________________________________
- Помещение ремонта, настройки научных приборов ____________________
- Кормовая площадка ________________________________________________
Промысловые устройства __________________________________________________
Вспомогательные механизмы, системы и трубопроводы _______________________
Электрическое оборудование ______________________________________________
Автоматизация ___________________________________________________________
Технологическая часть ___________________________________________________
Холодильная часть _______________________________________________________
Средства связи, навигации, сигнализации, поисковой техники и
научно-исследовательской аппаратуры _____________________________________
Научно-исследовательское оборудование ___________________________________
Рыбопоисковое оборудование и система контроля за тралом ________________
Дополнительные требования _______________________________________________
Этапы работ -
Указывается последовательность, основное содержание и сроки
проведения работ (этапов работ) по следующей форме:
| №№ этапов | Наименование работ (этапов работ) | Сроки выполнения | Стоимость работ |
|---|---|---|---|
| 1. | Разработка технического задания на судно | ||
| 2.1 2.2 2.3 .... | (этапы разработки документации) | ||
| 3. | Комплектация и одобрение технического проекта в Российском морском Регистре судоходства | ||
| Итого |
Участник в произвольной форме по ниже перечисленным позициям
описывает следующую информацию и по своему усмотрению прилагает
документы, подтверждающие эту информацию:
о количестве выполненных участником размещения заказа за последние 2
года контрактов на проектирование судов (подтверждается копиями
контрактов и актами выполненных работ); _________________________________
об общей стоимости выполненных участником размещения заказа за
последние 2 года контрактов на проектирование судов (подтверждается
копиями контрактов и актами выполненных работ); _________________________
о наличии/отсутствии у участника размещения заказа "Свидетельства о
соответствии предприятия"; (подтверждается копией свидетельства);
о наличии у участника размещения заказа сертификата ISO 9001,
(подтверждается копией сертификата);
о наличии у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009
(подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией
налоговой декларации);
об отсутствии у участника размещения заказа задолженности перед
бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в
открытом конкурсе (подтверждается копией справки о состоянии расчетов);
о сумме уставного капитала (для юридических лиц при наличии
уставного капитала), о стоимости собственного имущества (для
индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае
отсутствия у них уставного капитала).
Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной
информации будет производиться только при представлении подтверждающих
документов прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.
В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет
ставиться ноль баллов.
Отсутствие подтверждающих документов не является основанием для
отклонения заявки участника размещения заказа.
Примечания.
1. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление
действий от имени участника размещения заказа.
2. Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы,
парафированы и скреплены печатью.
Приложение № 6
к Конкурсной документации
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______
на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего
научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства
по рыболовству
г. Москва "___"__________ 2009 г.
Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________ действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444, с одной стороны, и ____________________________ в лице _______________________________, действующего на основании _____________, определенное победителем открытого конкурса на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству (протокол заседания Единой комиссии Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок от "___" _______2009 г. №_____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель на основании "Исходных технических требований на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству" (далее - Технические требования) (Приложение N 3 к настоящему контракту) принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:
- разработать и утвердить у Заказчика техническое задание на разработку технического проекта среднего научно-исследовательского судна нужд Федерального агентства по рыболовству;
- разработать и согласовать с Российским морским Регистром судоходства технический проект среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству в соответствии с утвержденным техническим заданием.
1.2. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работ по настоящему контракту определяются календарным планом (Приложение N 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Использование проектной документации, разработанной в рамках настоящего Контракта, осуществляется для государственных нужд, необходимых для осуществления функций Российской Федерации в части реализации федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" на последующих стадиях создания судна.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет: рублей (_____) рублей, в том числе НДС - 18% рублей (_______).
Цена настоящего Контракта является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
2.2 Заказчик в течение "10" банковских дней после подписания настоящего Контракта перечисляет в качестве аванса на расчетный счет Исполнителя "30"% цены, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта.
2.3. Оплата работ по настоящему Контракту происходит на основании Календарного плана (приложение № 2 к настоящему Контракту), производится из средств федерального бюджета на основании подписанных Сторонами двухсторонних актов приемки выполненных работ по настоящему Контракту (с учетом аванса, произведенного в соответствии с п. 2.2. настоящего Контракта), справок о стоимости выполненных работ и счет-фактуры, выставленного Исполнителем.
Заказчик в течение 15 банковских дней с момента получения вышеуказанных документов по выполненным работам (этапы выполненных работ) по настоящему Контракту производит оплату (этапов работ) по настоящему Контракту.
При этом оплатой работ (этапов работ) по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2009-2010 годах и в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств из федерального бюджета на счет Заказчика на финансирование Объекта. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по настоящему Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по настоящему Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Контракту.
В случае невозможности определения новых сроков и цены настоящего Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения настоящего Контракта.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке научно-технической документации основных этапов работ осуществляется сопроводительными документами Исполнителя в соответствии с Календарным планом (Приложение 2), являющее неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. Исполнитель после окончания работ (этапов работ) по настоящему Контракту оформляет и подписывает со своей стороны двухсторонний акт о приемке-передачи выполненных работ (этапов работ) по настоящему Контракту и направляет его заказным письмом с уведомлением или экспресс почтой в адрес Заказчика с приложением счета-фактуры на оплату выполненных работ (этапов работ) по настоящему Контракту.
3.3. Заказчик принимает выполненные по этапу работы путем проверки фактически выполненных работ Исполнителем и в течение 20 рабочих дней подписывает акт приемки-передачи выполненных работ.
При наличии замечаний Заказчик в течение 30 рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта приемки-передачи выполненных работ (этапов работ) по настоящему Контракту, направляет Исполнителю заказным письмом с уведомлением мотивированный отказ от приемки выполненных работ (этапов работ). Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок Исполнителем и с установлением сроков исполнения доработок.
3.4. В случае, если Заказчик в течение 30 рабочих дней после проверки работ не подписывает акт приемки выполненных работ и не направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ произвести платеж в сроки, указанные в п.3.3 настоящего Контракта, то работы Исполнителя считаются выполненными в срок, надлежащим образом и подлежат оплате.
3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ (этапов работ) по настоящему Контракту Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу (этапы работ) по настоящему Контракту.
3.6. В случае расторжения настоящего Контракта возмещение расходов, понесенных сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.
4. Права и обязанности Сторон по настоящему Контракту
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему Контракту третьих лиц (соисполнителей).
4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использования.
При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.
4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.
4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.
4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе.
4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.
4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность государственного Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.
4.1.10. Не заключать на время действия настоящего Контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Контракта, и использованию результатов этих работ.
4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы по настоящему Контракту имеющуюся у Заказчика информацию.
4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.
5. Ответственность Сторон и разрешение споров
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.
5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее 2/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа), за каждый день просрочки.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы.
5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.
5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим Контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по решению суда или взаимному согласию сторон расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.
5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.
5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.
5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.
5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.
6. Исключительные права на результаты работ
6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при выполнении работ по настоящему Контракту, в том числе изобретения, полезная модель, промышленный образец, топология интегральных микросхем, селекционные достижения, предоставляются Заказчику и подлежат отражению в отчетной документации.
6.2. С момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки и оплаты работ, выполненных по настоящему Контракту, к Заказчику переходят исключительные права на проектную документацию, разработанную по настоящему Контракту.
6.3. Стороны обязуются заключить в десятидневный срок до окончания работ по настоящему Контракту соглашение (договор) об условиях и порядке передачи от Исполнителя Заказчику прав на результаты, интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ по настоящему Контракту. В указанном соглашении (договоре) в отношении результатов работ сохраняются правоотношения, закрепленные Сторонами в настоящем Контракте.
7. Прочие условия
7.1. Создаваемая научно-техническая документация является государственной собственностью и с момента подписания последнего акта сдачи-приемки и оплаты должна в полном объеме находиться у Заказчика, включая электронную версию.
Заказчик и Исполнитель обеспечивают охрану созданной интеллектуальной собственности.
Права на "ноу-хау" (методы, модели, информацию, идеи и др.) находятся в совместном ведении Заказчика и Исполнителя без ограничения срока.
Исполнитель по согласованию с Заказчиком осуществляет патентование (получение охранных документов) на охраноспособные объекты интеллектуальной собственности, создаваемые в рамках настоящего Контракта.
Исполнитель имеет право на публикацию научных результатов проведенных исследований при согласовании с Заказчиком.
7.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Контракта, ходу его выполнения и полученным результатам.
Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц, осуществляется по взаимной договоренности сторон.
Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.
7.3. Прекращение бюджетного финансирования по инициативе вышестоящих организаций может являться основанием для одностороннего отказа от выполнения настоящего Контракта по истечении десятидневного срока с даты прекращения финансирования. Начатые работы оплачиваются в этом случае в пределах государственной контрактной цены по фактически произведенным затратам, подтвержденным документами Исполнителя.
Несвоевременное перечисление Министерством финансов Российской Федерации бюджетного финансирования может являться основанием для задержки оплаты аванса, законченных и принятых этапов работ по Контракту.
В случае просрочки Заказчиком платежей за выполненные работы штрафные санкции не применяются. При этом сроки выполнения оставшихся работ переносятся на соответствующее просроченным платежам количество дней.
7.4. Исполнитель имеет право перераспределять затраты по статьям Плановой калькуляции без изменения общей государственной контрактной цены по настоящему Контракту по согласованию с Заказчиком.
7.5. Иные дополнительные условия по усмотрению сторон:
- Заказчик производит авансовый платеж в течение 10 дней с момента подписания настоящего Контракта.
8. Срок действия Контракта
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до "________" 20__ г.
8.2. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
8.3. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1: "Протокол цены";
- Приложение № 2: “Календарный план работ";
- Приложение № 3: "Исходные технические требования на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству".
9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчика:
107996, г. Москва, Рождественский бул. 12,
ИНН ________________________,
л/с ________________________,
р/с ________________________,
КПП ________________________,
БИК ________________________.
Исполнителя:
________________________
Исполнитель: Заказчик:
____________________________________ Руководитель
(Должность, сокращенное наименование Федерального агентства по
организации) рыболовству
___________________________ (Ф.И.О.) ________________А.А.Крайний
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
"___"__________ 2009 г. "___"__________ 2009 г.
Начальник Управления
флота, портов и мониторинга
_____________________
(подпись)
Приложение № 1
к Государственному контракту
от __________ № ____________
ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ
на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего
научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства
по рыболовству
| Наименование предмета (ед.) | Количество | Контрактная цена, рублей с НДС |
|---|---|---|
| Разработка технического проекта Класс Российского морского Регистра судоходства |
Исполнитель: Заказчик:
______________________ _________________________
(должность) (должность)
_____________ (Ф.И.О.) ________________ (Ф.И.О.)
М.П. М.П.
"___"_________ 2009 г. "___"____________ 2009 г.
Приложение № 2
к Государственному контракту
от ___________ № ___________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего
научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства
по рыболовству
| №№ этапов | Наименование работ (этапов работ) | Удельное значение в % | Срок выполнения работ | Стоимость работ с НДС, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Разработка технического задания на судно | |||
| 2.1 2.2 2.3 .... | (этапы разработки документации) | |||
| 3. | Комплектация и одобрение технического проекта в Российском морском Регистре судоходства | |||
| Итого | 100 |
Итого: ______________________________________ рублей (с учетом НДС)
Исполнитель: Заказчик:
______________________ _________________________
(должность) (должность)
_____________ (Ф.И.О.) ________________ (Ф.И.О.)
М.П. М.П.
"___"_________ 2009 г. "___"____________ 2009 г.
Приложение № 3
к Государственному контракту
от ___________ № ___________
ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего
научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства
по рыболовству
Наименование работ _________________________________________________
Область применения работ ___________________________________________
Целью# работ _______________________________________________________
Исходные условия для выполнения работ ___________________________________
Основные технические требования к судну
Общесудовая часть:
Тип и класс судов __________________________________________________
Назначение судов ___________________________________________________
Район плавания и автономность ______________________________________
Правила и нормы проектирования _____________________________________
Главные размерения:
Длина наибольшая, м ____________
Длина расчетная, м ____________
Ширина расчетная, м ____________
Высота борта, м ____________
Осадка судна по грузовую марку, м ____________
Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т ____________
Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла
при водоизмещении по грузовую марку, узл. __________________
Мореходные качества _____________________________________________________
Судовые устройства:
- Рулевое устройство _______________________________________________
- Якорное устройство _______________________________________________
- Швартовное и буксирное устройства ________________________________
- Спасательные устройства __________________________________________
- Грузовое устройство ______________________________________________
- Камбузное оборудование ___________________________________________
Состав научных лабораторий и их научно-техническое оснащение:
- Гидроакустическая лаборатория ____________________________________
- Блок ихтиологических лабораторий _________________________________
- Океанологический блок ____________________________________________
- Помещение ремонта, настройки научных приборов ____________________
- Кормовая площадка ________________________________________________
Промысловые устройства __________________________________________________
Вспомогательные механизмы, системы и трубопроводы _______________________
Электрическое оборудование ______________________________________________
Автоматизация ___________________________________________________________
Технологическая часть ___________________________________________________
Холодильная часть _______________________________________________________
Средства связи, навигации, сигнализации, поисковой техники и
научно-исследовательской аппаратуры _____________________________________
Научно-исследовательское оборудование ___________________________________
Рыбопоисковое оборудование и система контроля за тралом ________________
Дополнительные требования _______________________________________________
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 21 сентября 2009 г. № 829 “О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по проектированию среднего научно-исследовательского судна для нужд Федерального агентства по рыболовству”
Текст приказа официально опубликован не был
