(1).jpg)
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 июля 2009 г. № 620 «О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству»
С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с приказом Росрыболовства от 12 февраля 2009 года N 98 за счет средств федерального бюджета приказываю:
1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.
2. Утвердить Конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению.
3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить размещение заказа, указанного в первом пункте приказа в установленном порядке.
4. Управлению науки и образования (В.А. Беляев), Управлению контроля, надзора, рыбоохраны и воспроизводства (М.И. Куманцов) и Управлению правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.
5. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта предусмотренного в смете расходов на указанные цели в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2009 год.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
| Руководитель | А.А. Крайний |
Приложение
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 16 июля 2009 г. N 620
Извещение и Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству
Извещение о проведении открытого конкурса
1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству.
2. Форма торгов - открытый конкурс.
3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.
Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru
Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич).
4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству.
5. Место выполнения работ - Российская Федерация.
6. Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота):
| N лота | Наименование лота (название темы) | Сроки выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Анализ показателей нормативов удельных капитальных вложений существующих рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и подготовка укрупненных нормативов удельных капитальных вложений для основных рыбохозяйственных бассейнов для их использования при расчете компенсационных затрат | С момента заключения государственного контракта до 31 ноября 2009 года | 2282,5 |
| 2 | Разработка научно-методических рекомендации по определению размера ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания в результате нарушения правил рыболовства и охраны рыбных запасов на основании применения действующих методик подсчета ущерба. | С момента заключения государственного контракта до 31 ноября 2009 года | 2000,0 |
Техническое задание на выполнение работ приведено в Приложении 5, являющемся неотъемлемой частью Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству.
7. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.
8. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.
Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству не взимается.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 17 августа 2009 года, 11 час. 00 мин. (время московское).
Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 3 сентября 2009 года.
Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 1 октября 2009 года.
Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству
1. Общие положения
1.1. Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - Конкурсная документация) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов).
2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению
2.1. Участник размещения заказа подает заявку, оформленную в соответствии с приложением 1 конкурсной документации, на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.
Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.
К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:
1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;
4) описание работ в соответствии с приложением 4 # Конкурсной документации;
5) копии учредительных документов участника размещения заказа;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой;
Если заключение государственного контракта в соответствии с конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:
- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для обществ с ограниченной ответственностью);
- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);
- документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий).
2.2. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.
2.3. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
2.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.
2.5. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.
2.6. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 Конкурсной документации, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.
2.7. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.
2.8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
2.9. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
2.10. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
2.11. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.12. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).
2.13. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
2.14. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.
3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ
3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 4 документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой государственного контракта, изложенных в Техническом задании согласно приложению 5 Конкурсной документации.
3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта, место, условия и сроки выполнения работ
4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта:
- по лоту N 1 - 2 282 500 (Два миллиона двести восемьдесят две тысячи пятьсот рублей) 00 коп;
- по лоту N 2 - 2 000 000 (Два миллиона рублей) 00 коп;
4.2. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.
4.3. Источник финансирования - средства федерального бюджета.
4.4. Место - выполнения работ - Российская Федерация.
4.5. Условия и сроки выполнения работ, указаны в Приложении 5 Конкурсной документации.
5. Порядок формирования цены государственного контракта (цены лота)
5.1. Цена государственного контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5.2. Цена государственного контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).
5.3. Цена государственного контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.
5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число прописанное словами.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителями
6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.
6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.
7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем работ
7.1. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.
8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или форме электронного документа.
8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
8.4. Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации.
8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.
8.6. Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).
8.7. Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.
8.8. При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.
8.9. Конверт оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации.
8.10. Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.
8.11. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:
направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;
представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;
передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 18 июля 2009 года.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 17 августа 2009 года.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.
8.12. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика).
8.13. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.
8.14. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
9. Расходы на участие в открытом конкурсе
9.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.
10. Требования к участникам размещения заказа
10.1. В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса.
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.
5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки
11.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
11.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:
- Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.
- Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.
- Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу заказчика.
- В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
11.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.
11.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
11.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.
Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.
Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке:
11.5. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ______________________________________________ (наименование открытого конкурса) ________________ (регистрационный номер заявки)".
11.6. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 Конкурсной документации.
11.7. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).
11.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
11.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 Конкурсной документации.
11.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.
11.11. Конверты с изменениями заявок вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.
11.12. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.
11.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе.
11.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации
12.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
12.2. Заказчик вправе давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или электронной форме заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
12.3. Заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
12.4. Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.
12.5. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.
12.6. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
13. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству.
Публично 17 августа 2009 года в 11 час. 00 мин. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.
13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
13.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее, чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам Росрыболовства, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.
13.6. Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
13.7. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.
13.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
13.9. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.
13.10. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
13.11. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
13.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.
14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе
14.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.
14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:
1) непредоставления определенных пунктом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;
2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов;
3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.
14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость
15.1. Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1) качество работ и квалификация участника открытого конкурса - 45%;
2) цена государственного контракта - 55%.
16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.
16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 15 Конкурсной документации.
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" осуществляется по следующим подкритериям:
| N п/п | Подкритерии оценки | Кол-во баллов Т(k) |
|---|---|---|
| 1 | Качество и полнота представляемого участником размещения заказа описания НИОКР: | |
| - представляемое участником описание НИОКР низкого качества, не раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения НИОКР | 0 | |
| - представляемое участником описание НИОКР среднего качества, частично раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения НИОКР | 4 | |
| - представляемое участником описание НИОКР высокого качества, полностью раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения НИОКР | 8 | |
| 2 | Ожидаемые преимущества НИОКР и новизна предлагаемых участником размещения заказа решений: | |
| - работы будут выполнены в объеме, требуемом заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией | 4 | |
| - работы будут выполнены в большем объеме, по сравнению с требуемом заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией | 8 | |
| - работы будут выполнены в большем объеме, по сравнению с требуемом заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией и предложена научная новизна работ | 12 | |
| 3 | Степень применимости ожидаемых результатов работ при выработке управленческих решений: | |
| - ожидаемые результаты работ потребуют доработки заказчиком при выработке управленческих решений | 0 | |
| - ожидаемые результаты работ потребуют незначительной доработки заказчиком при выработке управленческих решений | 4 | |
| - ожидаемые результаты работ будут оформлены в качестве готовых проектов управленческих решений и не потребуют доработки заказчиком | 8 | |
| 4 | Использование в работе международного опыта: | |
| - нет | 0 | |
| - да | 4 | |
| 5 | Способ выполнения работ: | |
| - с привлечением соисполнителей | 0 | |
| - без привлечения соисполнителей | 4 | |
| 6 | Наличие у участника размещения заказа или исполнителей работ опыта выполнения научно-исследовательских работ в области рыбохозяйственного комплекса: | |
| - указано максимальное количество выполненных научно-исследовательских работ, среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 2 балла по мере уменьшения заявленной численности выполненных работ, вместе с тем балльная оценка не может быть менее 2 баллов) | 8 | |
| - отсутствие опыта по выполнению научно-исследовательских работ | 0 | |
| 7 | Наличие у участника размещения заказа или исполнителей работ опыта работы в других научно-исследовательских проектах и/или грантах: | |
| - указано максимальное количество научно-исследовательских проектов, грантов среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения заявленной численности научно-исследовательских проектов, грантов, вместе с тем балльная оценка не может быть менее 1 балла) | 4 | |
| - отсутствие опыта работы в других научно-исследовательских проектах и/или грантах | 0 | |
| 8 | Наличие у участника размещения заказа или исполнителей работ публикаций, выступлений на конференциях по тематике работы: | |
| - указано максимальное количество работ публикаций, выступлений на конференциях по тематике работы среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 2 балла по мере уменьшения заявленной численности работ публикаций, выступлений на конференциях по тематике работы, вместе с тем балльная оценка не может быть менее 2 баллов) | 8 | |
| - отсутствие публикаций, выступлений на конференциях по тематике работы. | 0 | |
| 9 | Отношение количества соисполнителей работ, имеющих ученую степень, ученое звание к общему количеству исполнителей работ: | |
| - нет исполнителей, имеющих ученую степень, ученое звание | 0 | |
| - до 25% | 4 | |
| - 26-50% | 6 | |
| - свыше 51% | 8 | |
| 10 | Наличие у участника размещения заказа или исполнителей работ наград, премий в области науки и техники: | |
| - указано максимальное количество наград, премий в области науки и техники среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения заявленной численности наград, премий в области науки и техники, вместе с тем балльная оценка не может быть менее 1 балла) | 4 | |
| - отсутствие наград, премий в области науки и техники | 0 | |
| 11 | Наличие у участника размещения заказа или исполнителей работ положительных отзывов других заказчиков: | |
| - приложено максимальное количество положительных отзывов других заказчиков среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения численности приложенных положительных отзывов других заказчиков, вместе с тем балльная оценка не может быть менее 1 балла) | 4 | |
| - отсутствие в комплекте заявки положительных отзывов других заказчиков | 0 | |
| 12 | Наличие у участника размещения заказа или соискателя опыта выполнения участником или исполнителями работ международных проектов, и/или грантов по тематике исследований: | |
| - указано максимальное количество международных проектов, и/или грантов по тематике исследований среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения заявленной численности международных проектов, и/или грантов по тематике исследований, вместе с тем балльная оценка не может быть менее 1 балла) | 4 | |
| - отсутствие опыта выполнения участником или исполнителями работ международных проектов, и/или грантов по тематике исследований. | 0 | |
| Итого - позиции суммируются, выбираются | от 4 | |
| до 76 |
16.3. Оценка заявки по подкритериям критерия оценки "Квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.
По критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" каждая заявка на участие в открытом конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (Т(к)) со значением от 4 до 76.
По каждой заявке на участие в открытом конкурсе рассчитывается показатель S(к) в соответствии со следующей формулой:
*
где :
С(min) - Наименьшая цена государственного контракта среди всех заявок поданных на участие в конкурсе.
С(к) - цена контракта предложенная участником размещения заказа;
76 - максимальная балльная оценка по данному лоту;
Т(к) - балльная оценка k-ой заявки на участие в открытом конкурсе.
Значение показателя S(k) округляется с точностью до тысячных.
В соответствии с полученными оценками S(k) заказчик проводит ранжирование заявок на участие в открытом конкурсе. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем S(к).
В случае, если две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель S(к), меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.
16.4. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.
16.5. Заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
17. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта
17.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный соответствующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
17.2. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
17.3. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
17.4. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6).
17.5. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
17.6. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
17.7. В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
17.8. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 Конкурсной документации;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.9. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.
17.10. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
17.11. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
17.12. Проект государственного контракта (Приложение N 6 Конкурсной документации) является единым для каждого лота и заключается с исполнителем отдельно по каждому лоту.
17.13. В случае просрочки исполнения исполнителем, обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
17.14. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.
Приложение 1
к Конкурсной документации
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе
1. Название открытого конкурса,
________________________________________________________________________
2. Фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона
3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет
_______________________________________________________________________.
(указать цену цифрами и прописью)
4. Срок выполнения работ _______________________.
5. Настоящей заявкой (наименование Участника размещения заказа)
---------------------------------------------
подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:
5.1. ликвидация (наименование Участника размещения заказа)
------------------------------------------------
не проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании
(наименование Участника размещения заказа) банкротом и об открытии
конкурсного производства;
5.2. деятельность (наименование Участника размещения заказа) в
----------------------------------------------
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, не приостановлена;
5.3. У (наименование Участника размещения заказа) отсутствует
---------------------------------------------
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Либо
5.3 (Наименование Участника размещения заказа) обжаловал наличие
--------------------------------------------
задолженности по платежам в (указать вид и размер задолженности) в
----------------------------------------
соответствии с законодательством Российской Федерации (указать реквизиты
------------------
иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица
------------------------------------------------------------------------
и телефоны) и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие
в конкурсе не принято.
5.4. Данный контракт не является для (наименование Участника
-------------------------
размещения заказа) крупной сделкой согласно законодательству Российской
__________________
Федерации и учредительным документам предприятия.
Либо
5.4. Выполнение работ являющихся предметом государственного
контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, обеспечение исполнения государственного контракта
являются для (наименование Участника размещения заказа) крупной сделкой.
------------------------------------------
Копия решения об одобрении или о совершении данной сделки,
подготовленного согласно действующему законодательству Российской
Федерации и учредительными документами юридического лица, прилагается
к настоящей заявке на участие в конкурсе.
6. Мы извещены о включении сведений о (наименование Участника
------------------------
размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего
------------------
уклонения от заключения государственного контракта.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа / ФИО /
(подпись)
МП
Приложение 2
к Конкурсной документации
Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменной форме
------------------------------------------------------------------------. . . . ЗАКАЗНОЕ . . -------- . . НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11-00 ч. 17.08.2009 г. . . . . . . Заявка на участие в открытом конкурсе . . ------------------------------------- . . . . --------------------------------------------------------------------- . . (название открытого конкурса) . . . . --------------------------------------------------------------------- . . (наименование лота) . . . . . . Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 . . . . Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству . . . L------------------------------------------------------------------------
Внимание!
В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.
Приложение 3
к Конкурсной документации
Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в форме электронного документа
------------------------------------------------------------------------. . . . ЗАКАЗНОЕ . . -------- . . "В форме электронного документа" . . . . НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11-00 ч. 17.08.2009 г. . . . . . . Заявка на участие в открытом конкурсе . . ------------------------------------- . . . . --------------------------------------------------------------------- . . (название открытого конкурса) . . . . --------------------------------------------------------------------- . . . . . . . . Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 . . . . Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству . . . L------------------------------------------------------------------------
Внимание!
В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.
Приложение 4
к Конкурсной документации
Требования
к описанию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Участник размещения заказа должен представить описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующей форме:
1. Наименование работы.
2. Краткая справка-аннотация работы (представляется краткое описание объекта разработки, раскрывается сущность работы, механизмы и порядок выполнения НИОКР).
2.1. Ожидаемые результаты работы (указываются результаты выполнения работ, их объем, возможность представления дополнительной информации в дополнение к указанной в Техническом задании).
3. Этапы работы:
3.1. Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются по следующей форме:
| N п/п | Наименование работ (этапов работ) Основное содержание работ (этапов работ) | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Цена государственного контракта тыс. руб. | Результаты работ. Документы, подтверждающие выполнение работ (этапов работ) |
|---|---|---|---|---|---|
4. Финансово-экономическое обоснование работы:
4.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями.
4.2. Необходимость приобретения материалов.
4.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг.
5. Обоснование возможности выполнения условий открытого конкурса.
5.1. Квалификация участника размещения заказа или структурного подразделения участника размещения заказа, являющегося непосредственным исполнителем данной работы:
5.1.1. Опыт выполнения участником размещения заказа научно-исследовательских работ в области рыбохозяйственного комплекса и опыт выполнения научно-исследовательских работ не относящихся к рыбохозяйственному комплексу (перечень и объем выполненных работ за последние 5 лет, в том числе перечень выполненных НИОКР; оказанные услуги, близкие по профилю и объемам предлагаемой работы; сведения о текущих проектах, грантах, публикациях, выступлениях на конференциях и т.д.).
5.1.2. Опыт выполнения участником размещения заказа международных проектов, и/или грантов по тематике исследований.
5.1.3. Профессиональная репутация участника размещения заказа (государственные награды и премии в области науки и техники, отзывы других заказчиков).
5.1.4. Квалификация сотрудников участника размещения заказа (указать общее количество сотрудников задействованных в исполнении работ и количество сотрудников имеющих ученую степень (ученое звание).
5.2. Обоснование необходимости привлечения организации-соисполнителя.
5.2.2. Сведения об организации-соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail).
5.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями-соисполнителями.
5.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в выполнении аналогичных работ.
5.2.5. Стоимость выполнения работ организации-соисполнителя.
5.3. Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы.
5.3.2. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуального предпринимателя (фамилия, имя и отчество, фактический адрес, телефон, e-mail).
5.3.3. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.).
Примечания.
1. Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывает руководитель организации.
2. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.
Приложение N 5
к Конкурсной документации
Лот N 1
Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Анализ показателей нормативов удельных капитальных вложений существующих рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и подготовка укрупненных нормативов удельных капитальных вложений для основных рыбохозяйственных бассейнов для их использования при расчете компенсационных затрат"
1. Основание для проведения работ
Основанием для проведения работ является приказ Федерального агентства по рыболовству от 12 февраля 2009 года N 98 "Об утверждении государственного заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству.
2. Цель и исходные данные для проведения работ
Цель исследования:
- установление укрупненных нормативов удельных капитальных вложений существующих рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов для определения объемом капитальных вложений, необходимых для выполнения мероприятий по восстановлению нарушаемого планируемой градостроительной и иной деятельностью состояния водных биологических ресурсов (компенсации ущерба) в рамках научно-методических рекомендаций по расчету ущерба водным биологическим ресурсам при планировании этой деятельности;
- подготовка научно-методических рекомендаций по установлению укрупненных нормативов удельных капитальных вложений и эксплуатационных затрат существующих рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов для их использования при расчете компенсационных затрат.
Для реализации поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
- проанализировать и систематизировать показатели нормативов удельных капитальных вложений и эксплуатационных затрат действующих рыбоводных заводов по воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе показатели, характеризующие место расположения объекта, виды и наименование выпускаемых водных биологических ресурсов, мощность, сметная стоимость, удельные капитальные вложения и удельные эксплуатационные затраты;
- определить методические подходы к разработке научно-методических рекомендаций по установлению укрупненных нормативов удельных капитальных вложений и эксплуатационных затрат существующих рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;
- разработать научно-методические рекомендации по установлению укрупненных нормативов удельных капитальных вложений и эксплуатационных затрат существующих рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов для основных рыбохозяйственных бассейнов и для их использования при расчете компенсационных затрат;
- разработать универсальный обобщенный перечень укрупненных нормативов удельных капитальных вложений и эксплуатационных затрат рыбоводных заводов по воспроизводству водных биологических ресурсов для основных рыбохозяйственных бассейнов;
- представить в Росрыболовство на рассмотрение и утверждение согласование проекта научно-методических рекомендаций и обобщенного перечня укрупненных нормативов удельных капитальных вложений и эксплуатационных затрат существующих рыбоводных заводов по воспроизводству водных биологических ресурсов для основных рыбохозяйственных бассейнов и для их использования при расчете компенсационных затрат, доработка этих материалов в случае получения замечаний по их доработке;
- обеспечить тиражирование подготовленных документов и их распространение, в том числе на сайте Росрыболовства.
Ожидаемый результат:
- научно-методические рекомендации по установлению укрупненных нормативов удельных капитальных вложений и эксплуатационных затрат существующих рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и для их использования при расчете компенсационных затрат;
- обобщенный перечень укрупненных нормативов удельных капитальных вложений и эксплуатационных затрат рыбоводных заводов по воспроизводству водных биологических ресурсов для основных рыбохозяйственных бассейнов для расчета капитальных вложений для возмещения ущерба водным биологическим ресурсам при планировании градостроительной и иной деятельности.
Исходными материалами для проведения научно-исследовательской работы по теме послужат: анализ практики применения "Показателей бюджетных расходов на производство рыбоводной продукции для организаций, занимающихся воспроизводством ценных промысловых рыб на 2008-2010 годы", согласованных Руководителем Росрыболовства в 2008 г.; проектные показатели существующих рыбоводных заводов (цехов);
При разработке нормативных показателей затрат предполагается применение следующих методов исследования: аналитически-расчетного с преобладанием нормативного, математической статистики, в том числе корреляционного, экспертных оценок.
3. Этапы работ
Проведение работы предусматривается в течение одного этапа с момента заключения государственного контракта до 31 октября 2009 года.
4. Основные требования к проведению работ
Исполнитель должен представить аналитические материалы и рекомендации, отвечающие современным требованиям.
Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в строгом соответствии с требованиями утвержденного государственного контракта, данного технического задания и календарного плана работ, являющихся приложениями к нему.
Работа должна быть выполнена своевременно и качественно в соответствии со сроками, утвержденными техническим заданием и календарным планом.
5. Способ реализации результатов работ
Научно-методические рекомендации по установлению укрупненных нормативов удельных капитальных вложений существующих рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов для основных рыбохозяйственных бассейнов для их использования при расчете компенсационных затрат предназначены для утверждения Федеральным агентством по рыболовству перечня укрупненных нормативов удельных капитальных вложений и эксплуатационных затрат рыбоводных заводов по воспроизводству водных биологических ресурсов для основных рыбохозяйственных бассейнов для их использования при расчете компенсационных затрат.
6. Перечень документации, предоставляемой Заказчику по окончании работ
В результате исследований по теме будут подготовлены:
- научно-методические рекомендации по установлению укрупненных нормативов удельных капитальных вложений и эксплуатационных затрат, существующих рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов для основных рыбохозяйственных бассейнов для их использования при расчете компенсационных затрат;
- перечень укрупненных нормативов удельных капитальных вложений и эксплуатационных затрат рыбоводных заводов по воспроизводству водных биологических ресурсов для основных рыбохозяйственных бассейнов для их использования при расчете компенсационных затрат.
7. Порядок рассмотрения и приемки работ
Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в течение одного этапа и представлена Заказчику до 31 октября 2009 года в соответствии с условиями открытого конкурса.
Сдача работы осуществляется в соответствии с требованиями государственного контракта. Исполнитель представляет Заказчику оформленный в установленном порядке отчет (на бумажном и электронном носителях) с сопроводительными документами и актом сдачи-приемки работ.
8. Технико-экономическое обоснование
В условиях комплексного использования водных объектов, при планировании градостроительной и иной деятельности водным биологическим ресурсам наносится ущерб, который невозможно предотвратить существующими наилучшими технологиями, методами и способами работ.
Для расчета объема капитальных вложений, необходимых для выполнения мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биологических ресурсов, необходимы удельные капитальные вложения существующих рыбоводных заводов по воспроизводству водных биологических ресурсов.
В соответствии с Временной методикой оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий, сооружений и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах (утверждена Минрыбхозом СССР, Госкомприроды СССР и согласована Минфином СССР в 1989 году) для расчета объема капитальных вложений, необходимых для осуществления намеченных мероприятий по сохранению и воспроизводству рыбных запасов, используются утвержденные удельные капитальные вложения (УКВ) на данный период времени или объекты-аналоги.
Используемые ранее показатели документов "Схема развития и размещения рыбного хозяйства СССР на период до 2005 года", "Основные прогрессивные показатели строительных решений в разрабатываемых проектах промышленных предприятий рыбной промышленности (объекты товарного рыбоводства и воспроизводства рыбных запасов) на период до 2000 года" в настоящее время устарели.
В связи с этим, а также из-за невозможности использования в некоторых регионах показателей удельных капитальных вложений по объектам-аналогам в связи с отсутствием таких объектов, привели к тому, что при расчетах компенсационных средств зачастую применяются необоснованные показатели удельных капитальных вложений рыбоводных объектов, что требует принятия подготовки и утверждения укрупненных нормативов удельных капитальных вложений и эксплуатационных затрат.
Для разработки нормативных показателей затрат удельных капитальных вложений будут рассмотрены следующие показатели:
- мощности выпускаемых водных биологических ресурсов существующих рыбоводных заводов;
- годовой объем выпуска рыбоводной продукции по видам водных биоресурсов;
- масса выпускаемой молоди по видам водных биоресурсов и возрастным группам;
- сметная стоимость существующих рыбоводных заводов, удельные капитальные вложения, удельные эксплуатационные затраты.
При разработке нормативных показателей учитываются географические, технологические, технические и экономические условия. Внедрение будет способствовать:
- использованию при расчетах ущерба водным биологическим ресурсам и определению объемов капитальных вложений для выполнения мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биологических ресурсов обоснованных показателей удельных капитальных вложений, что позволит привести в соответствие методические подходы по расчету ущерба водным биоресурсам.
Лот N 2
Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка научно-методических рекомендаций по определению размера ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания в результате нарушения правил рыболовства и охраны рыбных запасов на основании применения действующих методик подсчета ущерба"
1. Основание для проведения работ
Основанием для проведения настоящей работы является приказ Федерального агентства по рыболовству от 12 февраля 2009 г. N 98 "Об утверждении государственного заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству.
2. Цель и исходные данные на проведение работ
Цель исследования:
- разработка научно-методических рекомендаций по определению размера ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания в результате нарушения правил рыболовства и охраны рыбных запасов на основании применения действующих методик подсчета ущерба;
- подготовка проекта методики расчета ущерба водным биоресурсам причиненного нарушением законодательства.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
- анализ существующих в настоящее время методик расчета ущерба водным биоресурсам, применяемых при нарушении законодательства;
- разработка научно-методических рекомендаций по определению размера ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания в результате нарушения правил рыболовства и охраны рыбных запасов на основании применения действующих методик подсчета ущерба и представление их в Росрыболовство;
- подготовка проекта методики расчета ущерба водным биоресурсам причиненного нарушением законодательства в соответствии с утвержденными научно-методическими рекомендациями по определению размера ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания;
- представление в Федеральное агентство по рыболовству на рассмотрение и согласование проекта методики расчета ущерба водным биоресурсам, причиненного нарушением законодательства, организация направления Росрыболовством названного проекта методики в заинтересованные министерства и ведомства (при необходимости), корректировка проекта методики в случае получения замечаний по его доработке;
- обеспечение тиражирования указанной методики после ее утверждения Росрыболовством.
Ожидаемый результат:
- подготовка научно-методических рекомендаций по определению размера ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания в результате нарушения правил рыболовства и охраны рыбных запасов на основании применения действующих методик подсчета ущерба и проекта методики расчета ущерба водным биоресурсам причиненного нарушением законодательства.
Исходными материалами для проведения научно-исследовательской работы по теме служат:
Методика подсчета ущерба, нанесенного рыбному хозяйству в результате нарушения правил рыболовства и охраны рыбных запасов (1974 г.);
Методика подсчета ущерба, нанесенного рыбному хозяйству в результате сброса в рыбохозяйственные водоемы сточных вод и других отходов (1967 г.);
Временная методика оценки экономической эффективности природоохранных исследований на рыбохозяйственных водоемах и оценки экономического ущерба, причиняемого водным биоресурсам загрязнением рыбохозяйственных водоемов (1989 г.).
При разработке научно-методических рекомендаций по определению размера ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания в результате нарушения правил рыболовства и охраны рыбных запасов на основании применения действующих методик подсчета ущерба и проекта методики расчета ущерба водным биоресурсам причиненного нарушением законодательства, предполагается применение следующих методов исследования: аналитического с преобладанием нормативного метода, экспертных оценок, арбитражной практики.
Работа включает в себя:
- анализ существующих в настоящее время методик;
- разработка научно-методических рекомендаций по определению размера ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания в результате нарушения правил рыболовства и охраны рыбных запасов на основании применения действующих методик подсчета ущерба;
- разработка проекта методики расчета ущерба водным биоресурсам причиненного нарушением законодательства.
В указанном проекте методики должны быть:
- использованы современные законодательные и подзаконные акты, которыми регулируются рассматриваемые проектом методических рекомендации вопросы;
- указаны цели ее разработки;
- основные факторы негативного воздействия, в результате которых определяется ущерб водным биоресурсам, причиненный нарушением законодательства;
- основные принципы его расчета;
- отмечено, в каких случаях определяется ущерб водным биологическим ресурсам (гибель водных биоресурсов - рыбы, морских млекопитающих, зоо- и фитопланктона, бентосных организмов, растительности, и т.п., ухудшение условий их обитания и воспроизводства и другие);
- рекомендации по его расчету для различных видов водных биоресурсов в зависимости от их биологических особенностей, размеров и масштабов ущерба (в зоне ответственности одного, двух территориальных управлений Росрыболовства);
- необходимость и порядок привлечения сотрудников научных организаций и федеральных учреждений Росрыболовства, территориальных органов или организаций других ведомств для определения исходных данных и размера вреда (как в натуральном, так и денежном выражении); другие параметры, установленные по результатам анализа существующих методик для расчета ущерба водным биоресурсам.
3. Этапы работ
Проведение работы предусматривается в течение одного этапа с момента заключения государственного контракта до 31 октября 2009.
4. Основные требования к проведению работ
Исполнитель должен представить аналитические материалы и рекомендации, отвечающие современным требованиям.
Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в строгом соответствии с требованиями утвержденного государственного контракта, данного технического задания и календарного плана работ, являющихся приложениями к нему.
Работа должна быть выполнена своевременно и качественно в соответствии со сроками, утвержденными техническим заданием и календарным планом.
5. Способ реализации результатов работ
Результаты научных исследований будут использованы при осуществлении территориальными управлениями Росрыболовства контрольно-надзорных функций по охране среды обитания водных биологических ресурсов и предъявлении исков за причиненный водным биоресурсам при выявленных нарушениях рыбоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
6. Перечень документации, предоставляемой Заказчику по окончании работ
В результате проведенных работ по теме будут подготовлены:
1) научно-методические рекомендации по определению размера ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания;
2) проект методики расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам, при нарушении законодательства.
7. Порядок рассмотрения и приемки работ
Работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в течение одного этапа и представлена Заказчику до 31 октября 2009 года в соответствии с условиями открытого конкурса.
Сдача работы осуществляется в соответствии с требованиями государственного контракта. Исполнитель представляет Заказчику оформленный в установленном порядке отчет (на бумажном и электронном носителях) с сопроводительными документами и актом сдачи-приемки работ.
8. Технико-экономическое обоснование
В настоящее время при осуществлении территориальными управлениями Росрыболовства контрольно-надзорных функций за состоянием водных биологических ресурсов и среды их обитания и выявлении нарушения законодательства в результате нарушения правил рыболовства и охраны рыбных запасов, загрязнении рыбохозяйственных водоемов, а также при сбросе в рыбохозяйственные водоемы сточных вод и других отходов используются ряд методик, которые устарели.
В связи с изменением законодательной базы с момента выхода указанных методик, требуется их переработка и приведение в соответствие с современными законодательными и нормативными актами.
По этой причине при использовании этих методик возникают вопросы со стороны хозяйствующих субъектов, судебных органов, рассматривающих исковые заявления территориальных управлений, о легитимности этих методик.
Принятие указанной методики будет способствовать более качественному и результативному выполнению территориальными управлениями Росрыболовства функций по контролю и надзору за водными биологическими ресурсами и средой их обитания.
Приложение N 6
к Конкурсной документации
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
N___________
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: ___________________________________
г. Москва "___" ___________ 2009 г.
Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство),
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________
(полное наименование (сокращенное) для юридического лица, фамилия, имя,
отчество для физического лица)
в лице __________________________________________________________________
(для юридических лиц - должность, Ф.И.О.; физическим лицом не
заполняется)
действующего на основании _______________________________________________
(для юридических лиц - Устав, доверенность;
_________________________________________________________________________
для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,
доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о
регистрации в едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей)
признанное ___________________________________________ открытого конкурса
(единственным участником / либо победителем)
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по теме: "Научное обеспечение мероприятий по
разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране
водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству
водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для
нужд Федерального агентства по рыболовству по лоту N______________
(Протокол ________________________ от "___"____________ 2009 г. N______),
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт о
нижеследующем:
1. Предмет государственного Контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и
условиями государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а
последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по теме: _________________________________.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к
результатам работы, являющиеся предметом государственного контракта,
определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем
неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.
1.3. Срок сдачи работ по государственному контракту, содержание и
сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом
(Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего
государственного контракта.
1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в
соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.
2. Стоимость работы и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего государственного контракта составляет _________
(цифрами)
0,00 руб. (_____________________________________________________ рублей),
(сумма прописью)
согласно протоколу согласования цены государственного контракта
(Приложение 3), являющемуся неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта.
2.2. Работы по настоящему государственному контракту не облагаются
НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации).
2.3. Цена настоящего государственного контракта является твердой и
не подлежит изменению.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия государственного контракта, определены техническим заданием и календарным планом.
3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по НИОКР), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом.
3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной в п. 3.2 настоящего государственного контракта, акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего государственного контракта.
3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.
3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.
В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.
3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.
Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам государственного контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему государственному контракту.
4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом.
4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему государственному контракту третьих лиц (соисполнителей).
4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.
При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.
4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.
4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.
4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.
4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.
4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.
4.1.10. Не заключать на время действия настоящего государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, и использованию результатов этих работ.
4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлекаемых третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.
4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.
4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.
4.4. Государственный заказчик имеет право:
4.4.1. Государственный заказчик имеет право проавансировать работы Исполнителя в размере 30% от общей стоимости государственного контракта.
4.4.2. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случаях их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от исполнителя исправления недостатков за счет исполнителя.
5. Ответственность Сторон и разрешение споров
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего государственного контракта.
5.2. В случае нарушения срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ, за каждый день просрочки.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы.
5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ, в результатах которых выявлены недостатки.
5.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий государственный контракт по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного контракта.
5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.
5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.
5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.
5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим государственным контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.
6. Права Сторон на результаты работ
6.1. Вопрос о принадлежности прав на результаты, полученные при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по настоящему государственному контракту и/или этапов работ, а также порядок правовой охраны использования и распоряжения ими, определяется в дополнительном соглашении (договоре), заключаемом Сторонами после принятия Государственным заказчиком работ по настоящему государственному контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Права на результаты научно-технической деятельности, получаемые Исполнителем в ходе выполнения работ по настоящему государственному контракту, закрепляются Государственным заказчиком.
6.3. Государственный заказчик оставляет за собой право в рамках дополнительного соглашения (договора), заключенного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предоставить Исполнителю право на использование результатов работ по настоящему государственному контракту для собственных нужд.
7. Условия конфиденциальности
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему государственному контракту.
7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны, за исключением информации, которая является секретной.
7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после истечения срока действия настоящего государственного контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.
7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем, и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.
8. Прочие условия
8.1. Работы по настоящему государственному контракту оплачиваются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству.
8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
8.4. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Срок действия государственного контракта и юридические адреса Сторон
9.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "___"____________ 2009 г.
9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчика:
107996, г. Москва, Рождественский бул., 12,
ИНН ________________,
л/с ________________,
р/с ________________,
КПП ________________,
БИК ________________,
Исполнителя:
____________________
10. Приложение
10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются:
1) Техническое задание на _____________ листах
2) Календарный план на _____________ листах
3) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ (с приложениями).
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А.Крайний (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Куратор:
Заместитель начальника
Управления контроля,
надзора, рыбоохраны
и воспроизводства
____________ Ю.А.Коротаев
Приложение N 1
к государственному контракту
____________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ______________
от "__"_________ 2009 г.
Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: ____________________________________________
1. Основание для проведения работ
2. Цель и исходные данные на проведение работ
3. Этапы работ
4. Основные требования к проведению работ
5. Способ реализации результатов работ
6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ.
7. Порядок рассмотрения и приемки работ
8. Технико-экономическое обоснование
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А.Крайний (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Куратор:
Заместитель начальника
Управления контроля,
надзора, рыбоохраны
и воспроизводства
____________ Ю.А.Коротаев
Приложение N 2
к государственному контракту
____________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ______________
от "__"_________ 2009 г.
Календарный план
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: ___________________________________
Контрактная цена ____________ руб.
| N п/п | Наименование работ (этапов работ) | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Цена по контракту руб. | Результаты работ |
|---|---|---|---|---|---|
| I |
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А.Крайний (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Куратор:
Заместитель начальника
Управления контроля,
надзора, рыбоохраны
и воспроизводства
____________ Ю.А.Коротаев
Приложение N 3
к государственному контракту
____________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ______________
от "__"_________ 2009 г.
ПРОТОКОЛ
согласования контрактной цены выполнения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
по теме: _______________________________________________________________
(наименование научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ)
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Государственного заказчика
руководитель Федерального агентства по рыболовству Крайний Андрей
Анатольевич, и от лица Исполнителя
________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., полное наименование организации, сокращенное
наименование организации)
устанавливаем, что цена государственного контракта на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет
_______________ 0,00 руб.
(цифрами)
(_______________________________ рублей)
(сумма прописью)
в том числе по этапам работ:
| Номер этапа работ | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Сумма этапа работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| Всего: |
К настоящему протоколу прилагается смета затрат с расшифровками
(Приложение N 1; Приложение N 2; Приложение N 3; Приложение N 4;
Приложение N 5; Приложение N 6).
НДС не облагается (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных
расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком и относится к
предмету государственного контракта.
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А.Крайний (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Куратор:
Заместитель начальника
Управления контроля,
надзора, рыбоохраны
и воспроизводства
____________ Ю.А.Коротаев
Приложение N 1
к протоколу согласования контрактной
цены по государственному контракту
______________________________________
(сокращенное наименование организации)
N ________________
от "__"_____________ 2009 г.
Смета затрат
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: ____________________________________
| N | Наименование статей расходов | Всего (руб.) | Сумма этапа (руб.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I этап | II этап | III этап | IV этап | |||
| 1 | Материалы | |||||
| 2 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | |||||
| 3 | Отчисление на социальные нужды | |||||
| 4 | Прочие прямые расходы | |||||
| 5 | Накладные расходы | |||||
| 6 | ИТОГО: себестоимость | |||||
| 7 | Прибыль (рентабельность %) | |||||
| 8 | Сторонние организации | |||||
| 9 | ВСЕГО: контрактная цена | |||||
Заказчик:
Руководитель Федерального агентства по рыболовству
_____________ А.А.Крайний
М.П.
"__"________ 2009 г.
Исполнитель: Куратор:
_________________________ Заместитель начальника
(Должность, сокращенное Управления контроля,
наименование организации) надзора, рыбоохраны
и воспроизводства
_______________ (Ф.И.О.)
(подпись) ____________ Ю.А.Коротаев
(подпись)
М.П.
"__"________ 2009 г.
Приложение N 2
к протоколу согласования контрактной
цены по государственному контракту
______________________________________
(сокращенное наименование организации)
N ________________
от "__"_____________ 2009 г.
РАСЧЕТ
контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
по теме: ____________________________________________________________
руб.
| N | Наименование статей затрат | На планируемый период | |
|---|---|---|---|
| 1 | Материалы | ||
| 2 | Спецоборудование | нет | |
| 3 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | ||
| 3 | 1 | Основная заработная плата (ОЗП) | |
| 3 | 2 | Дополнительная заработная плата | |
| 3 | 3 | Текущее премирование | |
| 4 | Отчисление на социальные нужды | ||
| 4 | 1 | Фонд социального страхования | |
| 4 | 2 | Медицинское страхование | |
| 4 | 3 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев | |
| 4 | 4 | Пенсионный фонд | |
| 5 | Прочие прямые расходы | ||
| 5 | 1 | Командировочные расходы | |
| 5 | 2 | Затраты на связь | |
| 5 | 3 | Прочие расходы | |
| 6 | Накладные расходы | ||
| 6 | 1 | Амортизация | |
| 6 | 2 | Налоги, сборы, платежи и другие отчисления | |
| 6 | 3 | Прочие расходы | |
| 7 | ИТОГО: себестоимость | ||
| 8 | Отчисления во внебюджетные фонды | нет | |
| 9 | Прибыль (рентабельность %) | ||
| 10 | НДС | ||
| 11 | Сторонние организации | ||
| 12 | ВСЕГО: контрактная цена | ||
Заказчик:
Руководитель Федерального агентства по рыболовству
_____________ А.А.Крайний
М.П.
"__"________ 2009 г.
Исполнитель: Куратор:
_________________________ Заместитель начальника
(Должность, сокращенное Управления контроля,
наименование организации) надзора, рыбоохраны
и воспроизводства
_______________ (Ф.И.О.)
(подпись) ____________ Ю.А.Коротаев
(подпись)
М.П.
"__"________ 2009 г.
Приложение N 3
к протоколу согласования контрактной
цены по государственному контракту
______________________________________
(сокращенное наименование организации)
N ________________
от "__"_____________ 2009 г.
РАСЧЕТ
затрат на материалы
по теме: ______________________________________________________
руб.
| N | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Заказчик:
Руководитель Федерального агентства по рыболовству
_____________ А.А.Крайний
М.П.
"__"________ 2009 г.
Исполнитель: Куратор:
_________________________ Заместитель начальника
(Должность, сокращенное Управления контроля,
наименование организации) надзора, рыбоохраны
и воспроизводства
_______________ (Ф.И.О.)
(подпись) ____________ Ю.А.Коротаев
(подпись)
М.П.
"__"________ 2009 г.
Приложение N 4
к протоколу согласования контрактной
цены по государственному контракту
______________________________________
(сокращенное наименование организации)
N ________________
от "__"_____________ 2009 г.
РАСЧЕТ
затрат на заработную плату
по теме: ______________________________________________________
руб.
| N | Занимаемая должность | Оклад (руб.) | Надбавки (коэфф.) | Численность | Кол-во месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основная зарплата
Средняя зарплата
Чел/мес.
Заказчик:
Руководитель Федерального агентства по рыболовству
_____________ А.А.Крайний
М.П.
"__"________ 2009 г.
Исполнитель: Куратор:
_________________________ Заместитель начальника
(Должность, сокращенное Управления контроля,
наименование организации) надзора, рыбоохраны
и воспроизводства
_______________ (Ф.И.О.)
(подпись) ____________ Ю.А.Коротаев
(подпись)
М.П.
"__"________ 2009 г.
Приложение N 5
к протоколу согласования контрактной
цены по государственному контракту
______________________________________
(сокращенное наименование организации)
N ________________
от "__"_____________ 2009 г.
РАСЧЕТ
затрат на командировки
по теме: ______________________________________________________
руб.
| N | Пункт командировки и цель назначения | Кол-во дней | Кол-во человек | Стоимость проезда в оба конца | Суточные (руб.) | Квартирные (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего:
Заказчик:
Руководитель Федерального агентства по рыболовству
_____________ А.А.Крайний
М.П.
"__"________ 2009 г.
Исполнитель: Куратор:
_________________________ Заместитель начальника
(Должность, сокращенное Управления контроля,
наименование организации) надзора, рыбоохраны
и воспроизводства
_______________ (Ф.И.О.)
(подпись) ____________ Ю.А.Коротаев
(подпись)
М.П.
"__"________ 2009 г.
Приложение N 6
к протоколу согласования контрактной
цены по государственному контракту
______________________________________
(сокращенное наименование организации)
N ________________
от "__"_____________ 2009 г.
РАСЧЕТ
по работам выполняемым соисполнителями
по теме: ___________________________________________________
руб.
| N | Полное наименование организации соисполнителя | Наименование выполняемых работ | Срок выполнения | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего:
Заказчик:
Руководитель Федерального агентства по рыболовству
_____________ А.А.Крайний
М.П.
"__"________ 2009 г.
Исполнитель: Куратор:
_________________________ Заместитель начальника
(Должность, сокращенное Управления контроля,
наименование организации) надзора, рыбоохраны
и воспроизводства
_______________ (Ф.И.О.)
(подпись) ____________ Ю.А.Коротаев
(подпись)
М.П.
"__"________ 2009 г.
Наименование, юридический адрес, Наименование, юридический адрес, банковские реквизиты Исполнителя банковские реквизиты Заказчика
АКТ N ___
сдачи-приемки результатов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
по государственному контракту N______
от "___"__________ 2009 г.
ЭТАП N
по теме: _______________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице
________________________________________________________________________
(должность руководителя, Ф.И.О, организационно-правовая форма и полное
наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица)
с одной стороны, и представитель Заказчика в лице руководителя
Федерального агентства по рыболовству Крайнего Андрея Анатольевича, с
другой стороны, составили настоящий акт о том, что: выполненная работа
удовлетворяет условиям государственного контракта, технического задания,
календарного плана и в надлежащем порядке оформлена.
Работа, выполненная по настоящему государственному контракту, не
облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с
пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Контрактная цена _____________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Получено ранее за выполненные этапы _____________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Годовая сумма аванса составила _____________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Зачет аванса ________________ этапа _____________ руб. (сумма прописью)
(N текущего этапа) (цифрами)
Сумма ________________ этапа _____________ руб. (сумма прописью)
(N текущего этапа) (цифрами)
Следует к перечислению _____________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Отчет по государственному контракту N _______ на ______ стр. принят.
Куратор:
Заместитель начальника
Управления контроля,
надзора, рыбоохраны
и воспроизводства
____________ Ю.А.Коротаев (подпись)
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А.Крайний (подпись) (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 16 июля 2009 г. N 620 «О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации" для нужд Федерального агентства по рыболовству»
Текст приказа официально опубликован не был
