Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 февраля 2009 г. N 633 "Об утверждении рекомендуемых форм государственных контрактов, договоров и дополнительных соглашений на выполнение работ за счет средств федерального бюджета"

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 февраля 2009 г. N 633 "Об утверждении рекомендуемых форм государственных контрактов, договоров и дополнительных соглашений на выполнение работ за счет средств федерального бюджета"

Справка

Для организации деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 987 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации от 5 января 2009 г. N 1 ст. 141), в соответствии с подпунктом 5.1 и абзацем 2 пункта 7 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 294, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу рекомендуемые формы: государственных контрактов на выполнение: работ в области технического регулирования (приложение 1), научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (приложение 2), работ в области каталогизации продукции для федеральных государственных нужд (приложение 3), работ по Премии Правительства Российской Федерации в области качества (приложение 4), работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы" (приложение 5), работ в рамках федеральной целевой программы "Глобальная навигационная система ГЛОНАСС" (приложение 6); работ "На финансирование объекта за счет государственных капитальных вложений" (приложение 7);

договоров о предоставлении субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в области обеспечения единства измерений (приложение 8), а также на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов (приложение 9);

дополнительных соглашений по заключенным государственным контрактам, переходящим с 2007-2008 годов (приложение 10).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Федерального агентства Г.И. Элькин

Приложение 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии
от 26 февраля 2009 г. N 633

                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ                        
         на выполнение работ в области технического регулирования        
           Лот N _____________________________________________           
                              (наименование темы*)                       
от "_____"__________г.                                       N___________
      Федеральное агентство по  техническому регулированию  и  метрологии
(Ростехрегулирование),  действующее  от   имени   Российской   Федерации,
именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик"  в   лице   заместителя
Руководителя  Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и
метрологии ___________________________________, действующего на основании
Доверенности от "______"_________ г. N ________________, с одной стороны,
и ______________________________________________________________________,
                (наименование организации-исполнителя)
именуемый в дальнейшем - "Исполнитель", в лице__________________________,
                                                 (Ф.И.О., должность)
действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий  государственный   контракт   о
нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1.1 "Исполнитель" обязуется выполнить и сдать "Государственному заказчику" в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами техническим заданием (приложение N 1), календарным планом (приложение N 2), протоколом согласования цены (приложение N 3) и сметой расходов (приложение N 4), составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта, а последний обязуется принять и оплатить работу по "__________________________________________" (наименование лота) Основание для заключения контракта ______________________________________ _________________________________________________________________________ (наименование, номер и дата документа) протокол конкурсной комиссии (приказ Федерального агентства) N___________________.

1.2 Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работы определяются календарным планом (приложение N 2) и техническим заданием (приложение N 1), составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.

1.3 Требования и содержание технического задания могут уточняться и дополняться путем подписания Дополнений к техническому заданию. "Государственный заказчик" имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной государственным контрактом, а также целевое расходование средств.

II. Стоимость и сроки выполнения работ, порядок расчетов

2.1. Контрактная цена в соответствии с Протоколом согласования цены на выполнение работ по государственному контракту (приложение N 3) установлена в сумме ___________________________________________________тысяч (________) рублей, в том числе НДС 18% - ______________________________ рублей. Срок выполнения работы _______________________________.

2.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом - федеральный бюджет (раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 01 "Общеэкономические вопросы", целевая статья 3400101 "Техническое регулирование", вид расходов 012 "Выполнение функций государственными органами", статья расходов 226 "Прочие работы, услуги").

2.3. Расчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту работу производятся между "Государственным заказчиком" и "Исполнителем" по выполненным и сданным этапам в размере их цены.

2.4. Аванс на выполнение работ (этапов работы) составляет до 30% от годовой стоимости работы.

2.5. Оплата стоимости работ или отдельного этапа работы производится по окончании работ или отдельного этапа работы на основании актов сдачи-приемки работ в течении# 15 дней после их утверждения "Государственным заказчиком" за вычетом полученного аванса.

2.6. "Исполнитель" обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемой работы в разрезе этапов.

2.7. Финансирование государственного контракта за счет федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения "Государственному заказчику" бюджетных ассигнований или не выполнением# "Исполнителем" своих обязательств по государственному контракту, о чем "Государственный заказчик" уведомляет "Исполнителя".

III. Порядок сдачи-приемки работ по государственному контракту

3.1. По окончании выполнения работ и отдельных этапов работы "Исполнитель" представляет "Государственному заказчику" акты сдачи-приемки работ и отчетные документы в соответствии с календарным планом (приложение N 2) на бумажном носителе и в сканированном виде на электронном носителе (флэш-памяти или дискете).

3.2. Приемка работ и отдельных этапов работы осуществляется в соответствии с техническим заданием (приложение N 1).

3.3. "Государственный заказчик" в течение 10 календарных дней со дня получения отчетных документов обязан рассмотреть результаты работ и отдельных этапов работы и направить "Исполнителю" утвержденные акты сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

3.4. В случае мотивированного отказа "Государственного заказчика" в приемке работ (отдельных этапов работы), "Сторонами" составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. "Исполнитель" обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

IV. Ответственность Сторон

4.1. В случае полного или частичного невыполнения государственного контракта одной из "Сторон" последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого учитываемые убытки.

4.2. "Исполнитель" несет ответственность перед "Государственным заказчиком" за нарушение государственного контракта, если не докажет, что нарушение произошло не по его вине (ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.3. "Исполнитель" обязан возместить убытки, причиненные им "Государственному заказчику", в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки (реальный ущерб).

4.4. За нарушение установленного по настоящему государственному контракту срока выполнения отдельных этапов работы, определенных календарным планом, "Исполнитель" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки (ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ).

4.5. В случае не представления# до 15.12.20____г. "Исполнителем" готовой работы в целом, в соответствии с утвержденным техническим заданием "Государственному заказчику", условия государственного контракта со стороны "Исполнителя" считаются невыполненными.

4.6. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, определяется действующим законодательством.

V. Права Сторон на результаты работы

5.1. Права на результаты работы, не являющиеся объектами исключительных прав (отчетная, техническая, конструкторская, технологическая и иные виды документации, национальные стандарты), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Права на результаты интеллектуальной деятельности, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные "Исполнителем" при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

5.2. О каждом созданном в процессе выполнения настоящего государственного контракта результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, промышленного образца, полезной модели, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных (объекты исключительных прав), а также секрете производства (ноу-хау) "Исполнитель" в месячный срок в письменном виде уведомляет "Государственного заказчика" и представляет по нему обоснованные предложения об использовании и целесообразной форме правовой охраны.

"Государственный заказчик" в месячный срок после поступления такого уведомления сообщает "Исполнителю" свое решение о форме правовой охраны данного результата (патент или режим коммерческой тайны), а в трехмесячный срок - о порядке использования его при выполнении настоящего государственного контракта и о последующих юридически значимых действиях в отношении этого результата.

5.3. Если "Государственный заказчик" в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме "Исполнителем" о получении результата, способного к правовой охране в качестве объекта исключительного права, не подаст заявку на выдачу охранного документа, то "Исполнитель" имеет право за счет собственных средств получить охранный документ на свое имя.

5.4. Использование при выполнении настоящего государственного контракта результатов научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат "Исполнителю" или третьим лицам, осуществляется по согласованию с "Государственным заказчиком" при наличии обоснованных предложений "Исполнителя".

"Государственный заказчик" обеспечивает приобретение лицензий, предусматривая для этого необходимые средства при определении (изменении) цены настоящего государственного контракта.

5.5. "Исполнитель" гарантирует "Государственному заказчику", что полученные по настоящему государственному контракту результаты, не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.

В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работы, полученных по настоящему государственному контракту, "Исполнитель" обязан за свой счет приобрести лицензию или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.

VI. Обязанности Сторон

6.1. "Исполнитель" обязан:

выполнить работу в соответствии с техническим заданием и передать "Государственному заказчику" ее результаты в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

согласовать с "Государственным заказчиком" необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, которые могут повлечь отступления от технического задания;

незамедлительно информировать "Государственного заказчика" об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

гарантировать "Государственному заказчику" передачу полученных по настоящему государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц;

предоставлять "Государственному заказчику" информацию о ходе выполнения работ по формам и срокам, установленными "Государственным заказчиком".

6.2. "Государственный заказчик" обязан:

передавать "Исполнителю" связанную с выполнением работы информацию;

принять результаты выполненных работ, рассмотреть их и оплатить либо направить мотивированный отказ в приемке и оплате указанных работ.

VII. Дополнительные условия государственного контракта

7.1. В случае изменения размеров бюджетного финансирования общая сумма государственного контракта и договоров с соисполнителями подлежит уточнению.

7.2. При исполнении настоящего государственного контракта "Государственный заказчик" по согласованию с "Исполнителем" в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить объем всех, предусмотренных настоящим государственным контрактом работ не более чем на десять процентов (ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ).

VIII. Срок действия, изменение и досрочное расторжение государственного контракта

8.1. Срок действия государственного контракта устанавливается с "___"_____ ____ г. по "_____"____________ ______ г.

8.2. Настоящий государственный контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению "Сторон", либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменения или дополнения вносимые в настоящий государственный контракт оформляются в письменной форме, подписываются обеими "Сторонами" и являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

IX. Заключительные положения

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим государственным контрактом, "Стороны" руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего государственного контракта или в связи с ним, будут решаться "Сторонами" путем переговоров. В случае не достижения# согласия споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.

9.3. Настоящий государственный контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах: 1 "Государственному заказчику" и 1 - "Исполнителю".

X. Адреса Сторон

10.1. Адреса и расчетные счета "Сторон":

"Исполнитель":

"Государственный заказчик": Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 119991, Москва В-49 ГСП-1, Ленинский проспект д. 9

10.2 К настоящему государственному контракту прилагаются:

Приложение 1 Техническое задание;

Приложение 2 Календарный план;

Приложение 3 Протокол согласования контрактной цены;

Приложение 4 Смета расходов с расшифровками всех затрат.

"Исполнитель"                      "Государственный заказчик"
                                   Заместитель Руководителя
                                   Федерального агентства по техническому
                                   регулированию и метрологии
______________ (расшифровать)      ______________ (расшировать)
"______"______________ 20___ г.    "______"______________ 20___ г.

______________________________

* Строго по названию лота в протоколе или приказе

Приложение N 1
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                   Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)          (от Исполнителя)
"____"_____________ 200___ г.                "____"________ 200___ г.
                           Техническое задание                           
    к государственному контракту N___________от "___"_________200__г.    
     на выполнение работы______________________________________
     __________________________________________________________
                        (наименование заказа)

Приложение N 2
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                   Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)          (от Исполнителя)
"____"_____________ 200___ г.                "____"________ 200___ г.
                            Календарный план                             
                       к государственному контракту                      
        "______________________________________________________"         
                      (наименование видов расходов)                      
                N________________от "___"_________200_ г.                
N п/п Наименование видов работ и основные этапы их выполнения Срок выполнения Исполнитель Расчетная цена

Приложение N 3
к государственному контракту
N______________________
от "_______"__________200_ г.

                                ПРОТОКОЛ                                 
                      согласования контрактной цены                      
_________________________________________________________________________
               (наименование научно-технической продукции)
_________________________________________________________________________
по государственному контракту N_____________от "______"________________г.
      Мы, нижеподписавшиеся, от лица
"Заказчика"_______________________________
_________________________________________________________________________
                        (полное наименование Заказчика)
и от лица "Исполнителя"__________________________________________________
_________________________________________________________________________
                       (полное наименование Исполнителя)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине  контрактной
цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме __ руб. 
(_________________________________________________________________)
                               (прописью)
      При     выполнении     (невыполнении)     "Исполнителем"    условий
государственного контракта в соответствии с пунктами ____________________
контрактная цена увеличивается (уменьшается):
по пункту___________на__________%, по пункту_____________на__________%,
по пункту___________на__________%.
      Настоящий протокол  является  основанием  для  проведения  взаимных
расчетов и платежей между "Исполнителем" и "Заказчиком".
           От "Исполнителя"                     От "Заказчика"
                 М.П.                                М.П.

Приложение N 4
к государственному контракту N _____
от _________________

Утверждаю:
     (от заказчика)
_________________________
                              Смета расходов                             
                на выполнение работ в области ___________                
                по "_____________________________________"
                           (наименование работы)
                                              --------------------------.
Коды                                          .                         .
                                              +-------------------------+
Министерство:                                 .                         .
                                              +-------------------------+
Раздел:                                       .                         .
                                              +-------------------------+
Подраздел:                                    .                         .
                                              +-------------------------+
Целевая статья:                               .                         .
                                              +-------------------------+
Вид расходов:                                 .                         .
                                              +-------------------------+
Предметная статья:                            .                         .
                                              +-------------------------+
Единица измерения                             .                         .
                                              L--------------------------
Предметная статья Объем финансирования
1 2
Оплата труда    
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев    
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов    
Оплата транспортных услуг    
Командировки и служебные разъезды    
Оплата услуг связи    
Оплата коммунальных услуг    
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг    
Итого расходов    
НДС    

Примечание: Другие предметные статьи могут включаться в смету расходов по мере необходимости.

     Руководитель
     организации-исполнителя
     "____"__________200_ г.
     М.П.

Приложение 2
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии
от 26 февраля 2009 г. N 633

                        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
  на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
от "_____"__________г.                                N__________________
     Федеральное агентство по техническому  регулированию  и   метрологии
(Ростехрегулирование), действующее от   имени    Российской    Федерации,
именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик"  в   лице   заместителя
Руководителя Федерального агентства по  техническому    регулированию   и
метрологии ___________________________________, действующего на основании
Доверенности от "______"_________ г. N ________________, с одной стороны,
и ______________________________________________________________________,
                  (наименование организации-исполнителя)
именуемый в дальнейшем - "Исполнитель", в лице__________________________,
                                                   (Ф.И.О., должность)
действующего   на основании ____________________, с    другой    стороны,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили  настоящий    государственный
контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1.1 "Исполнитель" обязуется выполнить и дать "Государственному заказчику" в соответствии с утвержденными и огласованными сторонами техническим заданием (приложение N 1), календарным планом (приложение N 2), протоколом согласования цены (приложение N 3) и сметой расходов (приложение N 4), составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу (НИР/ОКР) по теме "_______________________________________________________________________" (наименование лота) Основание для заключения контракта _________________________________ _________________________________________________________________________ (наименование, номер и дата документа) протокол конкурсной комиссии (приказ)N__________________________________.

1.2 Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работы определяются календарным планом (приложение N 2) и техническим заданием (приложение N 1), составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.

1.3 Требования и содержание технического задания могут уточняться и дополняться путем подписания Дополнений к техническому заданию. "Государственный заказчик" имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной государственным контрактом, а также целевое расходование средств.

II. Стоимость и сроки выполнения работ, порядок расчетов

2.1. Контрактная цена в соответствии с Протоколом согласования цены на выполнение работ по государственному контракту (приложение N 3) установлена в сумме ___________________________________________________ тысяч (________) рублей. Срок выполнения научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы ___________________.

2.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом - федеральный бюджет (раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 11 "Прикладные научные исследования в области национальной экономики", целевая статья 081 69 00 "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам", вид расходов 012 "Выполнение функций государственными органами", статья расходов 226 "Прочие работы, услуги").

2.3. Расчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту работу производятся между "Государственным заказчиком" и "Исполнителем" по выполненным и сданным этапам в размере их цены.

2.4. Аванс на выполнение работ (этапов работы) составляет до 30% от годовой стоимости работы.

2.5. Оплата стоимости работ по НИР/ОКР или отдельного этапа работы производится по окончании НИР/ОКР или отдельного этапа работы на основании актов сдачи-приемки работ в течении# 15 дней после их утверждения "Государственным заказчиком" за вычетом полученного аванса.

2.6. "Исполнитель" обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемой работы в разрезе этапов.

2.7. Финансирование государственного контракта за счет федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения "Государственному заказчику" бюджетных ассигнований или не выполнением# "Исполнителем" своих обязательств по контракту, о чем "Государственный заказчик" уведомляет "Исполнителя".

III. Порядок сдачи-приемки работ по государственному контракту

3.1. По окончании выполнения НИР/ОКР и отдельных этапов НИР/ОКР "Исполнитель" представляет "Государственному заказчику" акты сдачи-приемки работ и отчетные документы в соответствии с календарным планом (приложение N 2) на бумажном носителе и в сканированном виде на электронном носителе (флеш-памяти или дискете).

3.2. Приемка НИР/ОКР и отдельных этапов НИР/ОКР осуществляется в соответствии с техническим заданием (приложение N 1).

3.3. "Государственный заказчик" в течение 10 календарных дней со дня получения отчетных документов обязано# рассмотреть результаты работ по НИР/ОКР и отдельных этапов НИР/ОКР и направить "Исполнителю" утвержденные акты сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ. В случае необходимости "Государственный заказчик" формирует комиссию по приемке НИР/ОКР, а "Исполнитель" обеспечивает работу комиссии.

3.4. В случае мотивированного отказа "Государственного заказчика" в приемке НИР/ОКР (отдельных этапов НИР/ОКР), "Сторонами" составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. "Исполнитель" обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты.

IV. Ответственность Сторон

4.1. В случае полного или частичного невыполнения государственного контракта одной из "Сторон" последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого учитываемые убытки.

4.2. "Исполнитель" несет ответственность перед "Государственным заказчиком" за нарушение государственного контракта, если не докажет, что нарушение произошло не по его вине (ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.3. "Исполнитель" обязан возместить убытки, причиненные им "Государственному заказчику", в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки (реальный ущерб).

4.4. За нарушение установленного по настоящему государственному контракту срока выполнения отдельных этапов, определенных календарным планом, "Исполнитель" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки (ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ).

4.5. В случае не представления# до 15.12.20____г. "Исполнителем" готовой работы в целом, в соответствии с утвержденным техническим заданием на НИР/ОКР "Государственному заказчику", условия государственного контракта со стороны "Исполнителя" считаются невыполненными.

4.6. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, определяется действующим законодательством.

V. Права Сторон на результаты работы

5.1. Права на результаты работы, не являющиеся объектами исключительных прав (отчетная, техническая, конструкторская, технологическая и иные виды документации), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Права на результаты интеллектуальной деятельности, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные "Исполнителем" при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.

5.2. О каждом созданном в процессе выполнения настоящего государственного контракта результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, промышленного образца, полезной модели, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных (объекты исключительных прав), а также секрете производства (ноу-хау) "Исполнитель" в месячный срок в письменном виде уведомляет "Государственного заказчика" и представляет по нему обоснованные предложения об использовании и целесообразной форме правовой охраны.

"Государственный заказчик" в месячный срок после поступления такого уведомления сообщает Исполнителю свое решение о форме правовой охраны данного результата (патент или режим коммерческой тайны), а в трехмесячный срок - о порядке использования его при выполнении настоящего государственного контракта и о последующих юридически значимых действиях в отношении этого результата.

5.3. Если "Государственный заказчик" в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме "Исполнителем" о получении результата, способного к правовой охране в качестве объекта исключительного права, не подаст заявку на выдачу охранного документа, то "Исполнитель" имеет право за счет собственных средств получить охранный документ на свое имя.

5.4. Использование при выполнении настоящего государственного контракта результатов научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат "Исполнителю" или третьим лицам, осуществляется по согласованию с "Государственным заказчиком" при наличии обоснованных предложений "Исполнителя".

"Государственный заказчик" обеспечивает приобретение лицензий, предусматривая для этого необходимые средства при определении (изменении) цены настоящего государственного контракта.

5.5. "Исполнитель" гарантирует "Государственному заказчику", что полученные по настоящему государственному контракту результаты не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.

В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему государственному контракту, "Исполнитель" обязан за свой счет приобрести лицензию или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.

VI. Обязанности Сторон

6.1. "Исполнитель" обязан:

выполнить работу в соответствии с техническим заданием и передать "Государственному заказчику" ее результаты в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

согласовать с "Государственным заказчиком" необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, которые могут повлечь отступления от технического задания;

незамедлительно информировать "Государственного заказчика" об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

гарантировать "Государственному заказчику" передачу полученных по настоящему государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц;

предоставлять "Государственному заказчику" информацию о ходе выполнения работ по формам и срокам, установленными "Государственным заказчиком".

6.2. "Государственный заказчик" обязан:

передавать "Исполнителю" связанную с выполнением работы информацию;

принять результаты выполненных работ, рассмотреть их и оплатить либо направить мотивированный отказ в приемке и оплате указанных работ.

VII. Дополнительные условия государственного контракта

7.1. В случае изменения размеров бюджетного финансирования общая сумма Государственного контракта и договоров с соисполнителями подлежит уточнению.

7.2. При исполнении настоящего государственного контракта "Государственный заказчик" по согласованию с "Исполнителем" в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить объем всех, предусмотренных настоящим государственным контрактом работ не более чем на десять процентов (ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ).

VIII. Срок действия, изменение и досрочное расторжение государственного контракта

8.1. Срок действия государственного контракта устанавливается с "___"_____ ____г. по "_____"_____________ _____г.

8.2. Настоящий государственный контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменения или дополнения вносимые в настоящий государственный контракт оформляются в письменной форме, подписываются обеими "Сторонами" и являются неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта.

IX. Заключительные положения

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим государственным контрактом, "Стороны" руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего государственного контракта или в связи с ним, будут решаться "Сторонами" путем переговоров. В случае не достижения# согласия споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.

9.3. Настоящий государственный контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах: 1 "Государственному заказчику" и 1 - "Исполнителю".

X. Адреса Сторон

10.1. Адреса и расчетные счета сторон:

Исполнитель:

"Государственный заказчик": Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии

119991, Москва В-49 ГСП-1, Ленинский проспект д. 9

10.2 К настоящему государственному контракту прилагаются:

Приложение 1 Техническое задание;

Приложение 2 Календарный план;

Приложение 3 Протокол согласования контрактной цены;

Приложение 4 Смета расходов с расшифровками всех затрат.

Исполнитель                       "Государственный заказчик"
                                  Заместитель Руководителя
                                  Федерального агентства по техническому
                                  регулированию и метрологии
______________(расшифровать)      ________________(расшифровать)
"___"________________2008 г.      "___"_______________2008 г.

Приложение N 1
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                         Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)              (от Исполнителя)      
"___"__________________ 200___ г.          "___"_____________ 200___ г.
                       Техническое задание на НИР
   к государственному контракту N___________от "__" ___________ 200 г.   
на выполнение заказа ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
                          (наименование заказа)

Приложение N 2
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                              Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                   (от Исполнителя)
"___"_________200__ г.                             "___"_________200__ г.
                          Календарный план                               
           к государственному контракту на выполнение НИР
  "____________________________________________________________________"
                    (наименование видов расходов)
              N________________от "___"_________200_ г.
N п/п Наименование видов работ и основные этапы их выполнения Срок выполнения Исполнитель Расчетная цена

Приложение N 3
к государственному контракту
N______________________
от "_______"__________200_ г.

                                  ПРОТОКОЛ
                        согласования контрактной цены
_________________________________________________________________________
              (наименование научно-технической продукции)
_________________________________________________________________________
по государственному контракту N______________от "______"__________ ____г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица
Заказчика________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                (полное наименование Заказчика)
и от лица Исполнителя____________________________________________________
_________________________________________________________________________
               (полное наименование Исполнителя)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине  контрактной
цены на создание  (передачу)   научно-технической   продукции   в   сумме
________________ руб. (__________________________________________________
                                          (прописью)
      При выполнении (невыполнении) Исполнителем условий государственного
контракта в соответствии с пунктами _____________________________________
контрактная цена увеличивается (уменьшается):
по пункту___________на__________%, по пункту_____________на__________%,
по пункту___________на__________%.
      Настоящий протокол является основанием  для   проведения   взаимных
расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.
От Исполнителя                            От Заказчика
      М.П.                                      М.П.

Приложение N 4
к государственному контракту N_____
от ____________________

Утверждаю:    
   (от заказчика)   
____________________
                             Смета расходов                              
                  на выполнение работ в области ________                 
         по "___________________________________________________"        
                           (наименование работы)                         
                                              --------------------------.
 Коды                                         .                         .
                                              +-------------------------+
 Министерство:                                .172                      .
                                              +-------------------------+
 Раздел:                                      .04                       .
                                              +-------------------------+
 Подраздел:                                   .11                       .
                                              +-------------------------+
 Целевая статья:                              .0816900                  .
                                              +-------------------------+
 Вид расходов:                                .012                      .
                                              +-------------------------+
 Предметная статья:                           .226                      .
                                              +-------------------------+
 Единица измерения                            .                         .
                                              L--------------------------
Предметная статья Объем финансирования
1 2
Оплата труда    
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев    
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов    
Оплата транспортных услуг    
Командировки и служебные разъезды    
Оплата услуг связи    
Оплата коммунальных услуг    
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг    
       
Итого расходов    

Примечание: Другие предметные статьи могут включаться в смету расходов по мере необходимости.

     Руководитель
     организации-исполнителя
     "____"_________200_ г.
           М.П.

Приложение 3
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии
от 26 февраля 2009 г. N 633

                        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
          на выполнение работы в области каталогизации продукции         
                  для федеральных государственных нужд
              (наименование темы строго по названию лота)
от "___"____________г.                       N_____________________
     Федеральное агентство по  техническому   регулированию  и метрологии
(Ростехрегулирование),   действующее  от   имени   Российской  Федерации,
именуемое в дальнейшем  "Государственный  заказчик"  в  лице  заместителя
Руководителя  Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и
метрологии _____________________________________________, действующего на
основании Доверенности от "______"_________ г. N _______________, с одной
стороны, и _____________________________________________________________,
                      (наименование организации-исполнителя)
именуемый  в  дальнейшем - "Исполнитель", в лице_________________________
                                                   (Ф.И.О., должность)
__________________________, действующего на основании __________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",  заключили  настоящий
государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1.1 "Исполнитель" обязуется выполнить и сдать "Государственному заказчику" в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами техническим заданием (приложение N 1), календарным планом (приложение N 2), протоколом согласования цены (приложение N 3) и сметой расходов (приложение N 4), составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта, а последний обязуется принять и оплатить работу по "______________________________________________________________" (наименование лота) Основание для заключения контракта ______________________________________ (наименование, номер и дата документа) протокол конкурсной комиссии N__________________________________________.

1.2 Содержание и сроки выполнения отдельных этапов определяются календарным планом (приложение N 2) и техническим заданием (приложение N 1), составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.

1.3 Требования и содержание технического задания могут уточняться и дополняться путем подписания Дополнений к техническому заданию. "Государственный заказчик" имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной государственным контрактом, а также целевое расходование средств.

II. Стоимость и сроки выполнения работ, порядок расчетов

2.1. Контрактная цена в соответствии с Протоколом согласования цены на выполнение работ по государственному контракту (приложение N 3) установлена в сумме ___________________________________________________тысяч (________) рублей, в том числе НДС 18% - ______________________________рублей. Срок выполнения работы ___________________________________.

2.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом - федеральный бюджет (раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 01 "Общеэкономические вопросы", целевая статья 340 01 03 "Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд", вид расходов 012 "Выполнение функций государственными органами", статья расходов 226 "Прочие работы, услуги").

2.3. Расчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту работу производятся между "Государственным заказчиком" и "Исполнителем" по выполненным и сданным этапам в размере их цены.

2.4. Аванс на выполнение работы (этапов работ) составляет до 30% от годовой стоимости работ.

2.5. Оплата стоимости работ или отдельного этапа работы производится по окончании работ или отдельного этапа работы на основании актов сдачи-приемки работ в течении# 15 дней после их утверждения "Государственным заказчиком" за вычетом полученного аванса.

2.6. "Исполнитель" обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемых работ в разрезе этапов работы.

2.7. Финансирование государственного контракта за счет федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения "Государственному заказчику" бюджетных ассигнований или не выполнением# "Исполнителем" своих обязательств по контракту, о чем "Государственный заказчик" уведомляет "Исполнителя".

III. Порядок сдачи-приемки работ по государственному контракту

3.1. По окончании выполнения работ и отдельных этапов работы "Исполнитель" представляет "Государственному заказчику" акты сдачи-приемки работ и отчетные документы в соответствии с календарным планом (приложение N 2) на бумажном носителе и в сканированном виде на электронном носителе (флеш-памяти или дискете).

3.2. Приемка работ и отдельных этапов работы осуществляется в соответствии с техническим заданием (приложение N 1).

3.3. "Государственный заказчик" в течение 10 календарных дней со дня получения отчетных документов обязано# рассмотреть результаты работ и отдельных этапов работы и направить "Исполнителю" утвержденные акты сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

3.4. В случае мотивированного отказа "Государственного заказчика" в приемке работ (отдельных этапов работы), сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. "Исполнитель" обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

IV. Ответственность Сторон

4.1. В случае полного или частичного невыполнения государственного контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого учитываемые убытки.

4.2. "Исполнитель" несет ответственность перед "Государственным заказчиком" за нарушение контракта, если не докажет, что нарушение произошло не по его вине (ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.3. "Исполнитель" обязан возместить убытки, причиненные им "Государственному заказчику", в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки (реальный ущерб).

4.4. За нарушение установленного по настоящему государственному контракту срока выполнения отдельных этапов, определенных календарным планом, "Исполнитель" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки (ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ).

4.5. В случае не представления# до 15.12.20____г. "Исполнителем" готовой работы в целом, в соответствии с утвержденным техническим заданием "Государственному заказчику", условия государственного контракта со стороны "Исполнителя" считаются невыполненными.

4.6. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, определяется действующим законодательством.

V. Права Сторон на результаты работы

5.1. Права на результаты работы, не являющиеся объектами исключительных прав (отчетная, техническая, конструкторская, технологическая и иные виды документации), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Права на результаты интеллектуальной деятельности, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные Исполнителем при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.

5.2. О каждом созданном в процессе выполнения настоящего государственного контракта результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, промышленного образца, полезной модели, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных (объекты исключительных прав), а также секрете производства (ноу-хау) "Исполнитель" в месячный срок в письменном виде уведомляет "Государственного заказчика" и представляет по нему обоснованные предложения об использовании и целесообразной форме правовой охраны.

"Государственный заказчик" в месячный срок после поступления такого уведомления сообщает Исполнителю свое решение о форме правовой охраны данного результата (патент или режим коммерческой тайны), а в трехмесячный срок - о порядке использования его при выполнении настоящего государственного контракта и о последующих юридически значимых действиях в отношении этого результата.

5.3. Если "Государственный заказчик" в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме "Исполнителем" о получении результата, способного к правовой охране в качестве объекта исключительного права, не подаст заявку на выдачу охранного документа, то "Исполнитель" имеет право за счет собственных средств получить охранный документ на свое имя.

5.4. Использование при выполнении настоящего государственного контракта результатов научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат "Исполнителю" или третьим лицам, осуществляется по согласованию с "Государственным заказчиком" при наличии обоснованных предложений "Исполнителя".

"Государственный заказчик" обеспечивает приобретение лицензий, предусматривая для этого необходимые средства при определении (изменении) цены настоящего государственного контракта.

5.5. "Исполнитель" гарантирует "Государственному заказчику", что полученные по настоящему государственному контракту результаты, не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.

В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему государственному контракту, "Исполнитель" обязан за свой счет приобрести лицензию или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.

VI. Обязанности Сторон

6.1. "Исполнитель" обязан:

выполнить работу в соответствии с техническим заданием и передать "Государственному заказчику" ее результаты в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

согласовать с "Государственным заказчиком" необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, которые могут повлечь отступления от технического задания;

незамедлительно информировать "Государственного заказчика" об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

гарантировать "Государственному заказчику" передачу полученных по настоящему государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц;

предоставлять "Государственному заказчику" информацию о ходе выполнения работ по формам и срокам, установленными "Государственным заказчиком".

6.2. "Государственный заказчик" обязан:

передавать "Исполнителю" связанную с выполнением работы информацию;

принять результаты выполненных работ, рассмотреть их и оплатить либо направить мотивированный отказ в приемке и оплате указанных работ.

VII. Дополнительные условия государственного контракта

7.1. В случае изменения размеров бюджетного финансирования общая сумма государственного контракта и договоров с соисполнителями подлежит уточнению.

7.2. При исполнении настоящего государственного контракта "Государственный заказчик" по согласованию с "Исполнителем" в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить объем всех, предусмотренных настоящим государственным контрактом работ не более чем на десять процентов (ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ).

VIII. Срок действия, изменение и досрочное расторжение государственного контракта

8.1. Срок действия государственного контракта устанавливается с "___"_____ ____г. по "_____"_____________ _____г.

8.2. Настоящий государственный контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению "Сторон", либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменения или дополнения вносимые в настоящий государственный контракт оформляются в письменной форме, подписываются обеими "Сторонами" и являются неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта.

IX. Заключительные положения

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим государственным контрактом, "Стороны" руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего государственного контракта или в связи с ним, будут решаться "Сторонами" путем переговоров. В случае не достижения# согласия споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.

9.3. Настоящий государственный контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах: 1 "Государственному заказчику" и 1 - "Исполнителю".

X. Адреса Сторон

10.1. Адреса и расчетные счета "Сторон":

Исполнитель:

"Государственный заказчик": Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии

119991, Москва В-49 ГСП-1, Ленинский проспект д. 9

10.2 К настоящему государственному контракту прилагаются:

Приложение 1 Техническое задание;

Приложение 2 Календарный план;

Приложение 3 Протокол согласования контрактной цены;

Приложение 4 Смета расходов с расшифровками всех затрат.

"Исполнитель"                      "Государственный заказчик"
                                   Заместитель Руководителя
                                   Федерального агентства по техническому
                                   регулированию и метрологии
__________________(расшифровать)   ______________________(расшифровать)
"__"_________ _____ г.             "__"___________ ____ г.

Приложение N 1
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)       (от Исполнителя)
"__"_________200__ г.                     "__"__________200___ г.
                           Техническое задание                           
    к государственному контракту N___________от "___"_________200__ г.   
на выполнение работы_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
                              (наименование заказа)

Приложение N 2
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                             Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)                  (от Исполнителя)    
"__"___________ 200__ г.                         "__"___________ 200__ г.
                            Календарный план                             
                      к государственному контракту                       
     "______________________________________________________________"    
                      (наименование видов расходов)
                N________________от "___"_________200_ г.                
N п/п Наименование видов работ и основные этапы их выполнения Срок выполнения Исполнитель Расчетная цена

Приложение N 3
к государственному контракту
N______________________
от "_____"__________200__ г.

                                ПРОТОКОЛ                                 
                      согласования контрактной цены                      
_________________________________________________________________________
                   (наименование научно-технической продукции)
_________________________________________________________________________
по государственному контракту N______________от "____"_________________г.
     Мы, нижеподписавшиеся, от лица
"Заказчика"______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                (полное наименование Заказчика)
и от лица "Исполнителя"__________________________________________________
_________________________________________________________________________
               (полное наименование Исполнителя)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине  контрактной
цены на создание (передачу)   научно-технической   продукции    в   сумме
________________ руб. (_________________________________________________)
                                          (прописью)
      При     выполнении     (невыполнении)     "Исполнителем"    условий
государственного контракта в соответствии с пунктами ____________________
контрактная цена увеличивается (уменьшается):
по пункту___________на__________%, по пункту_____________на__________%,
по пункту___________на__________%.
      Настоящий протокол является основанием  для   проведения   взаимных
расчетов и платежей между "Исполнителем" и "Заказчиком".
От "Исполнителя"                          От "Заказчика"
      М.П.                                      М.П.

Приложение N 4
к государственному контракту N ______
от ________________

Утверждаю:                  
    (от заказчика)    
______________________
                             Смета расходов
                   на выполнение работ в области ________
             по "___________________________________________"
                        (наименование работы)
                                             ---------------------------.
Коды                                         .                          .
                                             +--------------------------+
Министерство:                                .                          .
                                             +--------------------------+
Раздел:                                      .                          .
                                             +--------------------------+
Подраздел:                                   .                          .
                                             +--------------------------+
Целевая статья:                              .                          .
                                             +--------------------------+
Вид расходов:                                .                          .
                                             +--------------------------+
Предметная статья:                           .                          .
                                             +--------------------------+
Единица измерения                            .                          .
                                             L---------------------------
Предметная статья Объем финансирования
1 2
Оплата труда    
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев    
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов    
Оплата транспортных услуг    
Командировки и служебные разъезды    
Оплата услуг связи    
Оплата коммунальных услуг    
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг    
Итого расходов    
НДС    

Примечание: Другие предметные статьи могут включаться в смету расходов по мере необходимости.

Руководитель
организации-исполнителя
"____"___________200_ г.
      М.П.

Приложение 4
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
от 26 февраля 2009 г. N 633

                        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
     на выполнение работ по Премии Правительства Российской Федерации
                         в области качества
от "___"________________ г.                             N________________
     Федеральное агентство по техническому  регулированию  и   метрологии
(Ростехрегулирование),  действующее   от   имени   Российской  Федерации,
именуемое  в  дальнейшем  "Государственный  заказчик"  в лице заместителя
Руководителя  Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и
метрологии _____________________________________,     действующего     на
основании    Доверенности   от "______"_________ г. N ________________, с
одной стороны, и _______________________________________________________,
                        (наименование организации-исполнителя)
именуемый в дальнейшем - "Исполнитель", в лице___________________________
                                                 (Ф.И.О., должность)
___________________________________________, действующего  на   основании
____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1.1 "Исполнитель" обязуется выполнить и сдать "Государственному заказчику" в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами техническим заданием (приложение N 1), календарным планом (приложение N 2), протоколом согласования цены (приложение N 3) и сметой расходов (приложение N 4), составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта, а последний обязуется принять и оплатить работу по "_____________________________________________________________" (наименование лота) Основание для заключения контракта ______________________________________ (наименование, номер и дата документа) протокол конкурсной комиссии N__________________________________________.

1.2 Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работы определяются календарным планом (приложение N 2) и техническим заданием (приложение N 1), составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.

1.3 Требования и содержание технического задания могут уточняться и дополняться путем подписания Дополнений к техническому заданию. "Государственный заказчик" имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной государственным контрактом, а также целевое расходование средств.

II. Стоимость и сроки выполнения работ, порядок расчетов

2.1. Контрактная цена в соответствии с Протоколом согласования цены на выполнение работ по государственному контракту (приложение N 3) установлена в сумме ___________________________________________________тысяч (________) рублей, в том числе НДС 18% -______________________________рублей. Срок выполнения работы ___________________________________.

2.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом - федеральный бюджет (раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 01 "Общеэкономические вопросы", целевая статья 340 01 04 "Премия Правительства Российской Федерации в области качества", вид расходов 012 "Выполнение функций государственными органами", статья расходов 290 "Прочие расходы").

2.3. Расчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту работу производятся между "Государственным заказчиком" и "Исполнителем" по выполненным и сданным этапам в размере их цены.

2.4. Аванс на выполнение работы (этапов работ) составляет до 30% от годовой стоимости работ.

2.5. Оплата стоимости работ или отдельного этапа работы производится по окончании работ или отдельного этапа на основании актов сдачи-приемки работ в течении# 15 дней после их утверждения "Государственным заказчиком" за вычетом полученного аванса.

2.6. "Исполнитель" обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемой работы в разрезе этапов.

2.7. Финансирование государственного контракта за счет федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения "Государственному заказчику" бюджетных ассигнований или не выполнением# "Исполнителем" своих обязательств по контракту, о чем "Государственный заказчик" уведомляет "Исполнителя".

III. Порядок сдачи-приемки работ по государственному контракту

3.1. По окончании выполнения работ и отдельных этапов работы "Исполнитель" представляет "Государственному заказчику" акты сдачи-приемки работ и отчетные документы в соответствии с календарным планом (приложение N 2).

3.2. Приемка работ и отдельных этапов работы осуществляется в соответствии с техническим заданием (приложение N 1).

3.3. "Государственный заказчик" в течение 10 календарных дней со дня получения отчетных документов обязано# рассмотреть результаты работ и отдельных этапов работы и направить "Исполнителю" утвержденные акты сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

3.4. В случае мотивированного отказа "Государственного заказчика" в приемке работ (отдельных этапов работы), "Сторонами" составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. "Исполнитель" обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

IV. Ответственность Сторон

4.1. В случае полного или частичного невыполнения государственного контракта одной из "Сторон" последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого учитываемые убытки.

4.2. "Исполнитель" несет ответственность перед "Государственным заказчиком" за нарушение государственного контракта, если не докажет, что нарушение произошло не по его вине (ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.3. "Исполнитель" обязан возместить убытки, причиненные им "Государственному заказчику", в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки (реальный ущерб).

4.4. За нарушение установленного по настоящему государственному контракту срока выполнения отдельных этапов, определенных календарным планом, "Исполнитель" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки (ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ).

4.5. В случае не представления# до 15.12.20____ г. "Исполнителем" готовой работы в целом, в соответствии с утвержденным техническим заданием "Государственному заказчику", условия государственного контракта со стороны "Исполнителя" считаются не выполненными#.

4.6. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, определяется действующим законодательством.

V. Права Сторон на результаты работы

5.1. Права на результаты работы, не являющиеся объектами исключительных прав (отчетная, техническая, конструкторская, технологическая и иные виды документации), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Права на объекты исключительных прав, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные "Исполнителем" при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.

5.2. О каждом созданном в процессе выполнения настоящего государственного контракта результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, промышленного образца, полезной модели, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных (объекты исключительных прав), а также секрете производства (ноу-хау) "Исполнитель" в месячный срок в письменном виде уведомляет "Государственного заказчика" и представляет по нему обоснованные предложения об использовании и целесообразной форме правовой охраны.

"Государственный заказчик" в месячный срок после поступления такого уведомления сообщает "Исполнителю" свое решение о форме правовой охраны данного результата (патент или режим коммерческой тайны), а в трехмесячный срок - о порядке использования его при выполнении настоящего государственного контракта и о последующих юридически значимых действиях в отношении этого результата.

5.3. Если "Государственный заказчик" в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме "Исполнителем" о получении результата, способного к правовой охране в качестве объекта исключительного права, не подаст заявку на выдачу охранного документа, то "Исполнитель" имеет право за счет собственных средств получить охранный документ на свое имя.

5.4. Использование при выполнении настоящего государственного контракта результатов научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат "Исполнителю" или третьим лицам, осуществляется по согласованию с "Государственным заказчиком" при наличии обоснованных предложений "Исполнителя".

"Государственный заказчик" обеспечивает приобретение лицензий, предусматривая для этого необходимые средства при определении (изменении) цены настоящего государственного контракта.

5.5. "Исполнитель" гарантирует "Государственному заказчику", что полученные по настоящему государственному контракту результаты, не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.

В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему государственному контракту, "Исполнитель" обязан за свой счет приобрести лицензию или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.

VI. Обязанности Сторон

6.1. "Исполнитель" обязан:

выполнить работу в соответствии с техническим заданием и передать "Государственному заказчику" ее результаты в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

согласовать с "Государственным заказчиком" необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, которые могут повлечь отступления от технического задания;

незамедлительно информировать "Государственного заказчика" об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

гарантировать "Государственному заказчику" передачу полученных по настоящему государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц;

предоставлять "Государственному заказчику" информацию о ходе выполнения работ по формам и срокам, установленными "Государственным заказчиком".

6.2. "Государственный заказчик" обязан:

передавать "Исполнителю" связанную с выполнением работы информацию;

принять результаты выполненных работ, рассмотреть их и оплатить либо направить мотивированный отказ в приемке и оплате указанных работ.

VII. Дополнительные условия государственного контракта

7.1. В случае изменения размеров бюджетного финансирования общая сумма государственного контракта и договоров с соисполнителями подлежит уточнению.

VIII. Срок действия, изменение и досрочное расторжение государственного контракта

8.1. Срок действия государственного контракта устанавливается с "___"________ _____г. по "_____"_____________ _____г.

8.2. Настоящий государственный контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменения или дополнения вносимые в настоящий государственный контракт оформляются в письменной форме, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта.

IX. Заключительные положения

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим государственным контрактом, "Стороны" руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего государственного контракта или в связи с ним, будут решаться "Сторонами" путем переговоров. В случае не достижения# согласия споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.

9.3. Настоящий государственный контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах: 1 "Государственному заказчику" и 1 - "Исполнителю".

X. Адреса Сторон

10.1. Адреса и расчетные счета сторон:

"Исполнитель":

"Государственный заказчик": Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии

119991, Москва В-49 ГСП-1, Ленинский проспект д. 9

10.2 К настоящему государственному контракту прилагаются:

Приложение 1 Техническое задание;

Приложение 2 Календарный план;

Приложение 3 Протокол согласования контрактной цены;

Приложение 4 Смета расходов с расшифровками всех затрат.

"Исполнитель"                     "Государственный заказчик"
                                  Заместитель Руководителя Федерального
                                  агентства по техническому
                                  регулированию и метрологии
__________________(расшифровать)  ___________________(расшифровать)
"___"________ ____ г.             "___"_________ ____ г.

Приложение N 1
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                          Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)               (от Исполнителя)      
"___"________________ 200___ г.            "___"______________ 200___ г.
                              Техническое задание
       к государственному контракту  N___________от "___"_________200__г.
на выполнение заказа_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
                               (наименование заказа)

Приложение N 2
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                 Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)        (от Исполнителя)
"___"_____________ 200__ г.                "__"________________ 200__ г.
                             Календарный план                            
                        к государственному контракту                     
        "______________________________________________________"         
                        (наименование видов расходов)
                  N________________от "___"_________200_ г.
N п/п Наименование видов работ и основные этапы их выполнения Срок выполнения Исполнитель Расчетная цена

Приложение N 3
к государственному контракту
N________________________
от "_______"___________200_ г.

                                ПРОТОКОЛ                                 
                      согласования контрактной цены                      
_________________________________________________________________________
               (наименование научно-технической продукции)               
_________________________________________________________________________
по государственному контракту N________________от "____"__________ ____г.
      Мы, нижеподписавшиеся, от лица "Заказчика"_________________________
_________________________________________________________________________
                     (полное наименование Заказчика)                     
и от лица "Исполнителя"__________________________________________________
_________________________________________________________________________
                    (полное наименование Исполнителя)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине  контрактной
цены  на  создание  (передачу)  научно-технической  продукции   в   сумме
_________________ руб. (________________________________________________)
                                          (прописью)
      При выполнении (невыполнении) "Исполнителем" условий
государственного контракта в соответствии с пунктами_____________________
контрактная цена увеличивается (уменьшается):
по пункту____________на___________%, по пункту______________на_________%,
по пункту____________на___________%.
      Настоящий протокол является основанием  для   проведения   взаимных
расчетов и платежей между "Исполнителем" и "Заказчиком".
От "Исполнителя"                     От "Заказчика"
      М.П.                                 М.П.

Приложение N 4
к государственному контракту N ___
от ____________________

     Утверждаю:
   (от заказчика)   
____________________
                             Смета расходов                              
               на выполнение работ в области ____________                
         по "___________________________________________________"        
                             (наименование работы)                       
                                             ---------------------------.
Коды                                         .                          .
                                             +--------------------------+
Министерство:                                .172                       .
                                             +--------------------------+
Раздел:                                      .                          .
                                             +--------------------------+
Подраздел:                                   .                          .
                                             +--------------------------+
Целевая статья:                              .                          .
                                             +--------------------------+
Вид расходов:                                .                          .
                                             +--------------------------+
Предметная статья:                           .                          .
                                             +--------------------------+
Единица измерения                            .                          .
                                             L---------------------------
Предметная статья Объем финансирования
1 2
Оплата труда    
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев    
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов    
Оплата транспортных услуг    
Командировки и служебные разъезды    
Оплата услуг связи    
Оплата коммунальных услуг    
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг    
Итого расходов    
НДС    

Примечание: Другие предметные статьи могут включаться в смету расходов по мере необходимости.

Руководитель
организации-исполнителя
"____"________ 200_ г.
      М.П.

Приложение 5
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии от 26 февраля 2009 г. N 633

Государственный контракт
заключается по результатам размещения заказа:
путем проведения конкурса;
путем запроса котировок;
у единственного исполнителя.
(ненужное зачеркнуть)
             ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N_____________________             
        на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы       
      "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации      
                            на 2008-2010 годы"                           
г. Москва                                           "___"________ ____ г.
      Федеральное агентство по техническому регулированию  и  метрологии,
действующее  от  имени  Российской  Федерации,  именуемое  в   дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице заместителя руководителя  Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии ____________________
________________________________________________________________________,
             (фамилия, имя и отчество)
действующего на основании Доверенности  от  "______"_____________г.,    с
одной стороны, и _______________________________________________________,
                        (наименование организации-исполнителя)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель",    в    лице    ___________________
________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________,
с другой стороны, именуемые в  дальнейшем    "Стороны",   на    основании
____________________________________________________, заключили настоящий
государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта

1.1. "Исполнитель" обязуется выполнить в рамках федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы" по лоту шифр "_____" работы________ (шифр заявки "_________"), а "Государственный заказчик" обязуется принять и оплатить выполненные работы за счет средств федерального бюджета.

      Основание для заключения контракта_________________________________
                                   (наименование, номер и дата документа)
протокол конкурсной комиссии N_____________________________.

1.2. Требования к работам и их результатам установлены Заданием (приложение N 1 к настоящему государственному контракту).

2. Срок выполнения работ и срок действия государственного контракта

2.1. Срок выполнения работ по настоящему государственному контракту устанавливается Календарным планом выполнения работ (приложение N 2 к настоящему государственному контракту).

2.2. Срок действия государственного контракта устанавливается с "___"__________ г. по "___"_________ ____ г.

3. Цена работ, выполняемых за счет средств бюджета, и порядок расчетов

3.1. Цена работ, выполняемых за счет средств "Государственного заказчика", полученных им из федерального бюджета, в соответствии с Протоколом согласования цены (приложение N 3 к настоящему государственному контракту), установлена в сумме _______ (__________________) рублей, включая НДС 18%_________рублей, в том числе на _____ год в сумме ______(__________________) рублей, включая НДС 18%_________ рублей, на _____ год в сумме ______(__________________) рублей, включая НДС 18% __________ рублей.

3.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом - федеральный бюджет (раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 12 "Другие вопросы в области национальной экономики", целевая статья 1006600 Федеральная целевая программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации" на 2008-2010 годы, вид расходов 343 "Мероприятия по развитию методической составляющей системы обеспечения единства измерений в наноиндустрии и безопасности создания и применения объектов наноиндустрии", статья расходов 226 "Прочие работы, услуги").

3.3. "Государственный заказчик" вправе произвести выплату "Исполнителю" аванса в размере до 30% от цены работ на текущий год, выполняемых за счет средств федерального бюджета.

3.4. Аванс на выполнение работ (этапов работы) составляет до 30% от годовой стоимости работы. Оплата стоимости работ или отдельного этапа работы производится по окончании работы или отдельного этапа работы на основании актов сдачи-приемки работ в течение 15 дней после их утверждения "Государственным заказчиком" за вычетом полученного аванса по выполненным работам или за вычетом части аванса, полученного по выполненному этапу работ.

3.5. "Исполнитель" обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемой работы в разрезе этапов.

3.6. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работы (этапа работы) или расторжения настоящего государственного контракта проводится "Государственным заказчиком" в 30-дневный срок после получения от "Исполнителя" отчета о фактических затратах.

По результатам проверки "Стороны" составляют протокол согласования фактических затрат.

3.7. В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке средств бюджета Российской Федерации, выделенных для финансирования работ, о чем "Государственный заказчик" уведомляет "Исполнителя", "Стороны" должны согласовать новые сроки, а если необходимо - иные условия выполнения работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права на результаты работы, не являющиеся объектами исключительных прав (отчетная, техническая, конструкторская, технологическая и иные виды документации), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Права на результаты интеллектуальной деятельности, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные Исполнителем при выполнении настоящего государственного контракта (договора), принадлежат Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.

4.2. О каждом созданном в процессе выполнения настоящего государственного контракта результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, промышленного образца, полезной модели, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных (объекты исключительных прав), а также секрете производства (ноу-хау) Исполнитель в месячный срок в письменном виде уведомляет Заказчика и представляет по нему обоснованные предложения об использовании и целесообразной форме правовой охраны.

"Государственный заказчик" в месячный срок после поступления такого уведомления сообщает "Исполнителю" свое решение о форме правовой охраны данного результата (патент или режим коммерческой тайны), а в трехмесячный срок - о порядке использования его при выполнении настоящего государственного контракта и о последующих юридически значимых действиях в отношении этого результата.

4.3. Если "Государственный заказчик" в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме "Исполнителем" о получении результата, способного к правовой охране в качестве объекта исключительного права, не подаст заявку на выдачу охранного документа, то "Исполнитель" имеет право за счет собственных средств получить охранный документ на свое имя.

4.4. Использование при выполнении настоящего государственного контракта результатов научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат "Исполнителю" или третьим лицам, осуществляется по согласованию с "Государственным заказчиком" при наличии обоснованных предложений "Исполнителя".

"Государственный заказчик" обеспечивает приобретение лицензий, предусматривая для этого необходимые средства при определении (изменении) цены настоящего государственного контракта.

4.5. "Исполнитель" гарантирует "Государственному заказчику", что полученные по настоящему государственному контракту результаты, не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.

В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему государственному контракту, "Исполнитель" обязан за свой счет приобрести лицензию или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.

4.6. "Исполнитель" вправе привлекать по согласованию с "Государственным заказчиком" к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей.

4.7. "Государственный заказчик" вправе:

4.7.1. При исполнении настоящего государственного контракта в одностороннем порядке изменить объем всех, предусмотренных настоящим государственным контрактом работ, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим государственным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим государственным контрактом части работ. При этом по согласованию с "Исполнителем" "Государственный заказчик" вправе изменить цену настоящего государственного контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

4.7.2. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему государственному контракту, а также целевое использование средств бюджета Российской Федерации, в том числе с выездом уполномоченных представителей "Государственного заказчика" по месту выполнения работ.

4.7.3. Требовать от "Исполнителя" предоставления информации и документации для осуществления проверки хода и качества выполнения работ и (или) целевого использования средств бюджета Российской Федерации, выделенных для оплаты выполнения работ по настоящему государственному контракту.

4.7.4. Осуществлять приемку досрочно выполненных этапов работ.

4.7.5. Проводить экспертизу хода выполнения работ и их отдельных результатов, в том числе по этапам работ.

4.7.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим государственным контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.8. "Исполнитель" обязан:

4.8.1. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения настоящего государственного контракта представить "Государственному заказчику" структуру цены работ, указанной в пункте 3.1. настоящего государственного контракта, по установленной форме.

4.8.2. Обеспечить в соответствии с Календарным планом выполнения работ (приложение N 2 к настоящему государственному контракту) проведение сопутствующих и/или обеспечивающих работ за счет средств внебюджетных источников в размере____________(_______________) рублей.

4.8.3. Своевременно выполнить и сдать "Государственному заказчику" работы в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

4.8.4. Незамедлительно приостановить выполнение работ по настоящему государственному контракту и уведомить "Государственного заказчика" в 3-х дневный срок в случае, если в ходе выполнения работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов работы или выполнить работы в установленные сроки.

4.8.5. Предоставлять "Государственному заказчику" и уполномоченным "Государственным заказчиком" третьим лицам по их требованию информацию и документацию, в том числе финансово-экономическую, для проверки хода и качества выполнения работ и целевого использования финансовых средств.

4.8.6. Допускать уполномоченных представителей "Государственного заказчика" для проведения проверок по месту нахождения "Исполнителя" и по месту выполнения работ.

4.8.7. Хранить разработанную по настоящему государственному контракту документацию в течение 10 лет с момента прекращения действия настоящего государственного контракта и предоставлять "Государственному заказчику" ее копии за плату, не превышающую расходов по их тиражированию.

4.8.8. В случае ликвидации "Исполнителя", он обязан передать "Государственному заказчику" всю разработанную по настоящему государственному контракту документацию.

Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим государственным контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.8.9. Уведомлять "Государственного заказчика" об изменении наименования, фактического или юридического адреса и банковских реквизитов в письменной форме в 3-х дневный срок.

4.8.10. "Исполнитель" обязан при завершении выполнения работ каждого этапа вносить отчетные данные в электронном виде в информационную систему федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы".

4.9. "Государственный заказчик" обязан:

4.9.1. Осуществлять приемку выполненных этапов работ и оплачивать принятые работы.

4.9.2. Уведомлять "Исполнителя" об изменении наименования, фактического или юридического адреса и банковских реквизитов в письменной форме в 3-х дневный срок.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. По окончании выполнения работ и отдельных этапов работы "Исполнитель" представляет "Государственному заказчику" акты сдачи-приемки работ и отчетные документы в соответствии с календарным планом (приложение N 2).

5.2. Приемка работы и отдельных этапов работы осуществляется в соответствии с техническим заданием (приложение N 1).

5.3. "Государственный заказчик" в течение 5 календарных дней со дня получения отчетных документов обязано# рассмотреть результаты работ и отдельных этапов работы и принять решение о форме приемки: на основе анализа отчетных документов или на основе проверки результатов работы или отдельных этапов комиссией, назначаемой "Государственным заказчиком".

5.4. Проведение анализа или Комиссии должно быть завершено не позднее 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

При наличии замечаний к выполненным работам замечания отражаются в акте сдачи-приемки работ с указанием срока их устранения, или соответствующего уменьшения суммы оплаты работы.

"Исполнитель" обязан своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки допущенные по его вине в выполненных работах недостатки.

5.5. "Государственный заказчик" вправе приостановить приемку работ до получения результатов экспертизы хода выполнения работ и их отдельных результатов, но не более чем на 45 дней.

5.6. Датой выполнения работы (этапа работы) по настоящему государственному контракту считается дата подписания "Государственным заказчиком" акта сдачи-приемки последнего этапа работ (этапа работы).

6. Условия конфиденциальности

6.1. В ходе выполнения настоящего государственного контракта "Стороны" при необходимости определяют сведения, признаваемые конфиденциальными, и информацию, в отношении которой следует установить режим коммерческой тайны.

6.2. "Исполнитель" гарантирует "Государственному заказчику", что при выполнении работ по настоящему государственному контракту не будут использоваться сведения, составляющие государственную тайну.

7. Хранение документации

7.1. Хранение всей первичной бухгалтерской документации, относящейся к настоящему государственному контракту, обеспечивается "Исполнителем" в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

"Государственный заказчик" в течение всего срока хранения документации имеет право доступа к любым относящимся к настоящему государственному контракту документам.

"Исполнитель" обязан в установленные сроки предоставлять копии указанных документов на запросы "Государственного заказчика".

7.2. В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с исполнением настоящего государственного контракта "Исполнитель" обязан хранить первичную бухгалтерскую документацию, относящуюся к настоящему государственному контракту, до окончания всех судебных разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, проверок.

8. Ответственность Сторон

8.1. 3а невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта "Стороны" несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

8.2. За нарушение установленных сроков выполнения этапов работ "Исполнитель" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере 0,1 процента стоимости этапа работ за каждый день допущенной просрочки, но не более общей стоимости просроченного этапа работ.

8.3. Выплата неустойки не освобождает "Исполнителя" от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

8.4. Риск случайной невозможности исполнения государственного контракта несет "Исполнитель".

8.5. "Исполнитель" несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

8.6. Задержка выделения средств федерального бюджета является основанием для освобождения "Государственного заказчика" от ответственности за задержку оплаты работ.

8.7. Сведения об "Исполнителе" в случае расторжения настоящего государственного контракта в связи с существенным нарушением "Исполнителем" его условий включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

9. Дополнительные условия государственного контракта

9.1. Проверка хода и качества выполнения работ, целевого использования финансовых средств и приемка выполненных работ может осуществляться со стороны "Государственного заказчика" с участием третьих лиц.

9.2. "Исполнитель" вправе привлечь к выполнению работ соисполнителей, указанных в Задании (приложение N 1 к настоящему государственному контракту). Замена, исключение или привлечение дополнительных соисполнителей в ходе выполнения работ осуществляется с согласия "Государственного заказчика" и оформляется дополнительным соглашением к настоящему государственному контракту.

9.3. В случае досрочного выполнения "Исполнителем" работ по текущему этапу и приемки их "Государственным заказчиком", "Исполнитель" имеет право приступить к выполнению работ следующего этапа с даты, следующей за датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ предыдущего этапа, за исключением досрочного выполнения работ последнего этапа текущего года. При этом заключения дополнительного соглашения об изменении сроков выполнения работ не требуется.

9.4. В процессе исполнения настоящего государственного контракта структура цены может быть уточнена в части перераспределения средств по статьям затрат без изменения цены работ, установленной настоящим государственным контрактом. Заключения дополнительного соглашения в этом случае не требуется.

9.5. При исполнении настоящего государственного контракта изменение условия о цене работ и иных существенных условий, включенных в настоящий государственный контракт в соответствии с конкурсной документацией и заявкой "Исполнителя" на участие в конкурсе, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим государственным контрактом, и по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.6. В случае опубликования в средствах массовой информации, размещения в Интернете материалов о результатах, полученных в ходе выполнения работы за счет средств бюджета, и демонстрации их на выставочно-ярмарочных мероприятиях "Исполнитель" обязан указать, что работа проводилась при финансовой поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

9.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Объемы финансирования работы на 2009- г.г. определяются дополнительными соглашениями к настоящему контракту с приложением протоколов согласования цены и структурой цены, являющихся с момента их подписания неотъемлемыми частями настоящего контракта.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Претензии "Сторон", возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются "Сторонами" путем переговоров в течение 15 дней с даты получения одной стороной письменной претензии другой стороны.

10.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения "Государственного заказчика".

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий государственный контракт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

N 1. Задание;

N 2. Календарный план;

N 3. Протокол согласования цены.

N 4. Структура цены с расшифровками по статьям затрат.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

"Исполнитель":                      "Государственный заказчик":
Полное и сокращенное наименование   Федеральное агентство по
                                    техническому регулированию и
ИНН/КПП                             метрологии
Юридический и фактический адрес
ОГРН                                119991, Москва В-49 ГСП-1, Ленинский
                                    проспект д. 9
Дата присвоения ОГРН
Банковские реквизиты
Должность                           Заместитель руководителя
                                    Федерального агентства по
______________________Фамилия И.О.  техническому регулированию и
                                    метрологии
М.П.                                _________________________Фамилия И.О.
                                    М.П.

Приложение N 1
к государственному контракту
от "____"_________2008 г.
N____________________

                                 ЗАДАНИЕ                                 
                          на выполнение работы:                          
    _________________________________________________________________    
                     (шифр лота, наименование работ)                     
             Содержание задания заполняется с учетом раздела             
                   V. ЗАДАНИЕ Конкурсной документации.                   
"Исполнитель"                     "Государственный заказчик"
Должность                         Заместитель руководителя Федерального
________________Фамилия И.О.      агентства по техническому регулированию
М.П.                              и метрологии
                                  ___________________________Фамилия И.О.
                                  М.П.
                                  Начальник Управления
                                  _______________________________________
                                  (наименование управления)
                                  ___________________________Фамилия И.О.

Приложение N 2
к государственному контракту
от "____"__________2008 г. N____

                    КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ                    
N п/п Наименование этапов Содержание выполняемых работ Перечень документов, разрабатываемых на этапах Срок исполнения (начало - окончание) (дата, месяц, год) Цена (рубли) (средства федерального бюджета), в том числе НДС Объем внебюджетных средств (рубли), в том числе НДС
1 2 3 4 5 6 7
                           
    Итого                    
"Исполнитель"                   "Государственныи заказчик"
Должность*                      Заместитель   руководителя   Федерального
                                агентства по
__________________Фамилия И.О.  техническому регулированию и метрологии
М.П.                            _____________________________Фамилия И.О.
                                М.П.
                                Начальник Управления
                                _________________________________________
                                (наименование управления)
                                _____________________________Фамилия И.О.

______________________________

* Должность физического лица, исполняющего обязанности исполнительного органа организации-исполнителя.

Приложение N 3
к государственному контракту
от "___"____________2008 г.
N_____________________

                                ПРОТОКОЛ                                 
          согласования цены работ по государственному контракту          
              от "___"_________2008 г. N___________________              
"Государственный заказчик"  -  Федеральное  агентство   по   техническому
регулированию и метрологии
"Исполнитель" - _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Цена работ, выполняемых за счет средств "Государственного заказчика",
полученных им из федерального бюджета, согласованная по государственному
контракту:
_______________(_______________________________________) рублей
   (цифрами)                    (прописью)
в том числе НДС_____________________рублей.
В том числе по этапам
Номер этапа Сумма (рубли)
       
       
Итого    
в том числе НДС:    
"Исполнитель"                  "Государственный заказчик"
Должность*                     Заместитель руководителя
                               Федерального агентства по
_________________Фамилия И.О.  техническому регулированию и
  М.П.                         метрологии
                               ______________________________Фамилия И.О.
                               М.П.
                               Начальник Управления
                               _________________________________________
                               (наименование управления)
                               ______________________________Фамилия И.О.

______________________________

* Должность физического лица, исполняющего обязанности исполнительного органа организации-исполнителя.

"Государственный заказчик" Приложение N 4 Заместитель Руководителя к государственному контракту N ____ Федерального агентства по от _____________________ техническому регулированию и метрологии
____________________В.Н. Крутиков
"___"______________ г.
                             СТРУКТУРА ЦЕНЫ                              
                             на_________год
                      по государственному контракту                      
    на выполнение работ по "________________________________________"    
                                     (наименование работы)
Коды                                       
                                            ---------------------------.
Министерство:                               .172                       .
                                            +--------------------------+
Раздел:                                     .04                        .
                                            +--------------------------+
Подраздел:                                  .12                        .
                                            +--------------------------+
Целевая статья:                             .1006600                   .
                                            +--------------------------+
Вид расходов:                               .343                       .
                                            +--------------------------+
Предметная статья:                          .226                       .
                                            +--------------------------+
Единица измерения                           .рубль                     .
                                            L---------------------------
Предметная статья Объем финансирования
1 2
Оплата труда    
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев    
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов    
Оплата транспортных услуг    
Командировки и служебные разъезды    
Оплата услуг связи    
Оплата коммунальных услуг    
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг    
Итого расходов    
НДС    
     Руководитель
     организации-исполнителя
     "____"__________200_ г.
       М.П.

Приложение 6
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии
от 26 февраля 2009 г. N 633

                        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
        на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы       
                "Глобальная навигационная система ГЛОНАСС"               
от "___"____________ г.                                 N________________
Федеральное  агентство  по  техническому   регулированию   и   метрологии
(Ростехрегулирование),  действующее   от   имени   Российской  Федерации,
именуемое  в  дальнейшем  "Государственный  заказчик"  в лице заместителя
Руководителя  Федерального  агентства  по  техническому   регулированию и
метрологии  Крутикова  Владимира  Николаевича,  действующего на основании
Доверенности от "______"_________ г. N_______________, с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
                 (наименование организации-исполнителя)                  
именуемый в дальнейшем - "Исполнитель", в лице__________________________,
                                                  (Ф.И.О., должность)
действующего на основании____________________________________,  с  другой
стороны,  именуемые   в   дальнейшем   "Стороны",   заключили   настоящий
государственный контракт о нижеследующем:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Предмет государственного контракта

1.1. "Исполнитель" обязуется выполнить и сдать "Государственному заказчику" в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами техническим заданием (приложения N 1), календарным планом (приложение N 2), протоколом согласования цены (приложение N 3) и структурой цены (приложение N 4), составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую (опытно-конструкторскую работу) НИР (ОКР) по теме: "____________________________________________", шифр: НИР (ОКР) "_________". Основание для заключения контракта______________________________________, (наименование, номер и дата документа) протокол конкурсной комиссии N__________________от_____________________г.

1.2. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов определяются календарным планом и техническим заданием, составляющими неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.

1.3. Требования и содержание технического задания могут уточняться и дополняться путем подписания Дополнений к техническому заданию. "Государственный заказчик" имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной государственным контрактом, а также целевое расходование средств.

3. Стоимость и сроки выполнения работ, порядок расчетов

2.1. Контрактная цена в соответствии с Протоколом согласования цены на выполнение работ по государственному контракту (приложение N 3) установлена в сумме ___________________________________(___________) рублей в том числе на _______ год - _________________________________ (___________) рублей. Срок выполнения опытно-конструкторский# работы__________________годы.

2.2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим государственным контрактом - федеральный бюджет (раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 10 "Прикладные научные исследования в области национальной экономики", целевая статья 100 36 00 Федеральная целевая программа "Глобальная Навигационная Система", подпрограмма 1003601 "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС", вид расходов 196 "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам", статья расходов 226 "Прочие услуги").

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "вид расходов 196" следует читать "вид расходов 69 00"

2.3. Расчеты за выполняемую по настоящему государственному контракту работу производятся между "Государственным заказчиком" и "Исполнителем" по выполненным и сданным этапам в размере их цены.

2.4. Аванс на выполнение работы (этапов работ) составляет до 30% от годовой стоимости работ. "Исполнитель" предоставляет "Государственному заказчику" финансовые гарантии на годовой аванс.

2.5. Оплата стоимости работ по НИР (ОКР) или отдельного этапа производится по окончании НИР (ОКР) или отдельного этапа на основании актов сдачи-приемки работ в течении# 15 дней после их утверждения "Государственным заказчиком" за вычетом полученного аванса.

2.6. "Исполнитель" обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполняемой работы в разрезе этапов.

2.7. Финансирование государственного контракта за счет федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения "Государственному заказчику" бюджетных ассигнований или не выполнением# "Исполнителем" своих обязательств по контракту, о чем "Государственный заказчик" уведомляет "Исполнителя".

4. Порядок сдачи-приемки работ по контракту

3.1. По окончании выполнения НИР (ОКР) и отдельных этапов НИР (ОКР) "Исполнитель" представляет "Государственному заказчику" акты сдачи-приемки работ и отчетные документы в соответствии с календарным планом.

3.2. Приемка ОКР и отдельных этапов НИР (ОКР) осуществляется в соответствии с ТЗ на НИР (ОКР) "_______________________________________".

3.3. "Государственный заказчик" в течение 10 календарных дней со дня получения отчетных документов обязано# рассмотреть результаты работ по НИР (ОКР) и отдельных этапов НИР (ОКР) и направить "Исполнителю" утвержденные акты сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

3.4. В случае мотивированного отказа "Государственного заказчика" в приемке ОКР (отдельных этапов ОКР), сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. "Исполнитель" обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

5. Ответственность Сторон

4.1. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из "Сторон" последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого учитываемые убытки.

4.2. "Исполнитель" несет ответственность перед "Государственным заказчиком" за нарушение контракта, если не докажет, что нарушение произошло не по его вине (ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.3. "Исполнитель" обязан возместить убытки, причиненные им "Государственному заказчику", в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки (реальный ущерб).

4.4. За нарушение установленного по настоящему контракту срока выполнения отдельных этапов, определенных календарным планом, "Исполнитель" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере 0,03% стоимости работ по настоящему государственному контракту за каждый день просрочки.

4.5. В случае не представления# до 15.12.20____ г. "Исполнителем" готовой работы в целом, в соответствии с утвержденным ТЗ на НИР (ОКР) "_____________________________________________" "Государственному заказчику", условия государственному контракту# со стороны "Исполнителя" считаются не выполненными#.

4.6. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, определяется действующим законодательством.

6. Права Сторон на результаты работы

5.1. Права на результаты работы, не являющиеся объектами исключительных прав (отчетная, техническая, конструкторская, технологическая и иные виды документации), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

5.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которой может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные "Исполнителем" при выполнении настоящего государственного контракта (договора), принадлежат Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.

5.3. О каждом созданном в процессе выполнения настоящего государственного контракта результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, промышленного образца, полезной модели, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных (объекты исключительных прав), а также секрете производства (ноу-хау) "Исполнитель" в месячный срок в письменном виде уведомляет "Государственного заказчика" и представляет по нему обоснованные предложения об использовании и целесообразной форме правовой охраны.

"Государственный заказчик" в месячный срок после поступления такого уведомления сообщает "Исполнителю" свое решение о форме правовой охраны данного результата (патент или режим коммерческой тайны), а в трехмесячный срок - о порядке использования его при выполнении настоящего государственного контракта (договора) и о последующих юридически значимых действиях в отношении этого результата.

5.4. Если "Государственный заказчик" в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме "Исполнителем" о получении результата, способного к правовой охране в качестве объекта исключительного права, не подаст заявку на выдачу охранного документа, то "Исполнитель" имеет право за счет собственных средств получить охранный документ на свое имя.

5.5. Использование при выполнении настоящего государственного контракта результатов научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат "Исполнителю" или третьим лицам, осуществляется по согласованию с "Государственным заказчиком" при наличии обоснованных предложений "Исполнителя".

"Государственный заказчик" обеспечивает приобретение лицензий, предусматривая для этого необходимые средства при определении (изменении) цены настоящего государственного контракта.

5.6. "Исполнитель" гарантирует "Государственному заказчику", что полученные по настоящему государственному контракту результаты, не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.

В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему государственному контракту, "Исполнитель" обязан за свой счет приобрести лицензию или изменить результаты работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.

VI. Обязанности Сторон

6.1. "Исполнитель" обязан:

выполнить работу в соответствии с техническим заданием и передать "Государственному заказчику" ее результаты в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

согласовать с "Государственным заказчиком" необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, которые могут повлечь отступления от технического задания;

незамедлительно информировать "Государственного заказчика" об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

гарантировать "Государственному заказчику" передачу полученных по настоящему государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;

предоставлять "Государственному заказчику" информацию о ходе выполнения работ по формам и срокам, установленными "Государственным заказчиком".

6.2. "Государственный заказчик" обязан:

передавать "Исполнителю" связанную с выполнением работы информацию;

принять результаты выполненных работ и оплатить их.

VII. Дополнительные условия государственного контракта

7.1. Обязательства по государственному контракту, в том числе и объемы финансирования на_______________годы определяются дополнительными соглашениями к настоящему государственному контракту с приложением протоколов соглашения о контрактной цене и структурой цены, являющихся с момента их подписания неотъемлемыми частями настоящего контракта.

7.2. В случае изменения размеров бюджетного финансирования общая сумма государственного контракта и договоров с соисполнителями подлежит уточнению.

VIII. Срок действия, изменение и досрочное расторжение контракта

8.1. Срок действия государственного контракта устанавливается с

"___"_______________г. по "___"____________ ____г., в том числе_____год

"___"_______________г. по "___"____________ ____г.

8.2. Настоящий государственный контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению "Сторон", либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменения или дополнения вносимые в настоящий государственный контракт оформляются в письменной форме, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта.

IX. Заключительные положения

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим государственным контрактом, "Стороны" руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего государственного контракта или в связи с ним, будут решаться "Сторонами" путем переговоров. В случае не достижения# согласия споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке.

9.3. Настоящий государственный контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах: 1 "Государственному заказчику" и 1 - "Исполнителю".

X. Адреса сторон

10.1. Адреса и расчетные счета сторон:

"Исполнитель":

"Государственный заказчик": Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии

119991, Москва В-49 ГСП-1, Ленинский проспект д. 9

10.2 К настоящему государственному контракту прилагаются:

Приложение 1 Техническое задание;

Приложение 2 Календарный план;

Приложение 3 Протокол согласования контрактной цены;

Приложение 4 Структуры цены с расшифровками всех затрат;

"Исполнитель"                      "Государственный заказчик" Заместитель
                                   Руководителя
                                   Федерального агентства по техническому
                                   регулированию и метрологии
_________________________          _______________________В.Н. Крутиков
"___"___________ 2007 г.           "___"______________________2007 г.

Приложение N 1
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                           Согласовано:
(от Заказчика) Заместитель Руководителя            (от Исполнителя)
Федерального агентства по техническому      "___"_____________ 200___ г.
регулированию и метрологии)
"___"____________ 200___ г.
                    Техническое задание на НИР (ОКР)                     
     к государственному контракту N__________от "___"________200__г.     
на выполнение заказа_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
                          (наименование заказа)                          

Приложение N 2
к государственному контракту

(примерная форма)

Утверждаю:                                 Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)        (от Исполнителя)
"___"___________________200___ г.          "___"_______________200__ г.
                            Календарный план                             
           к государственному контракту на выполнение НИР (ОКР)          
    "________________________________________________________________"   
                     (наименование видов расходов)
                  N________________от "___"_________200_ г.
N п/п Наименование видов работ и основные этапы их выполнения Срок выполнения Исполнитель Расчетная цена

Приложение N 3
к государственному контракту
N_______________________
от______________________

                                ПРОТОКОЛ                                 
  согласования цены на научно-исследовательскую (опытно-конструкторскую) 
                                 работу
    по Гос. контракту N__________________от__________________ ______г.   
_________________________________________________________________________
                  (наименование опытно-конструкторской работы)
_________________________________________________________________________
по договору N_______________________от "______"________________ _______Г.
      Мы, нижеподписавшиеся, от лица
Заказчика________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                         (полное наименование Заказчика)
и от лица Исполнителя____________________________________________________
_________________________________________________________________________
                        (полное наименование Исполнителя)
удостоверяем, что  сторонами  достигнуто  соглашение  о величине цены  на
создание (передачу) опытно-конструкторской работы в сумме __________ руб.
(_______________________________________________________________________)
                                 (прописью)
      При выполнении (невыполнении) Исполнителем условий Гос. контракта в
соответствии с пунктами _________________________________________________
цена увеличивается (уменьшается):
по пункту____________на___________%, по пункту__________ на ___________%,
по пункту____________на___________%.
      Настоящий протокол является основанием  для   проведения   взаимных
расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.
От Исполнителя                       От Заказчика
   М.П.                                 М.П.

"Утверждаю" Приложение N 4 Руководитель к государственному контракту N____ организации-исполнителя от _____________________ _______________________ "___"_______________ г.
                             СТРУКТУРА ЦЕНЫ                              
                            на___________год
                     по государственному контракту
         на выполнение работ по "______________________________"         
                                     (наименование работы)
Коды
                                            ---------------------------.
Министерство:                               .                          .
                                            +--------------------------+
Раздел:                                     .                          .
                                            +--------------------------+
Подраздел:                                  .                          .
                                            +--------------------------+
Целевая статья:                             .                          .
                                            +--------------------------+
Вид расходов:                               .                          .
                                            +--------------------------+
Предметная статья:                          .                          .
                                            +--------------------------+
Единица измерения                           .тыс. руб.                 .
                                            L---------------------------
Предметная статья Объем финансирования
1 2
Оплата труда    
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев    
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов    
Оплата транспортных услуг    
Командировки и служебные разъезды    
Оплата услуг связи    
Оплата коммунальных услуг    
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг    
Итого расходов    
НДС    
     "___"________200_ г.
       М.П.

Приложение 7
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии
от 26 февраля 2009 г. N 633

                        Государственный контракт N
                  на финансирование объекта (наименование)
                за счет государственных капитальных вложений
 гор. Москва                                      от ___________ _____ г.
Федеральное  агентство   по   техническому   регулированию  и  метрологии
(Ростехрегулирование)  действующее   от   имени   Российской   Федерации,
именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в   лице   Заместителя
Руководителя Федерального агентства  по  техническому   регулированию   и
метрологии __________________________________, действующего на  основании
                       (Ф.И.О.)
Доверенности от "______"____________,   с   одной   стороны и Федеральное
государственное  унитарное   предприятие   (Федеральное   государственное
учреждение)______________________________________________________________
                                   (наименование)
(далее - сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем "Застройщик" в
лице _________________ действующего на основании________________________,
       (должность)
с  другой  стороны,  заключили  настоящий  государственный  контракт    о
финансировании объекта__________________________________________________.
                      (наименование объекта по Перечню строек и объектов,
                      с указанием расходов, которые учитываются в ФЦП или
                                      не включенных в ФЦП)
Основанием для заключения настоящего государственного  контракта является
________________________________________________________________________.
     (реквизиты нормативного акта Правительства Российской Федерации)

1. Предмет государственного контракта

1.1. "Государственный заказчик" поручает, а "Застройщик" принимает на себя обязательства по (техническому перевооружению, реконструкции, и строительству объекта, с выполнением необходимых проектно- изыскательских работ) включенного _______________________________________ (наименование объекта по Перечню) в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на _______год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию ___________________________________________ (направление расходов по бюджетным инвестициям) с утвержденным Перечнем оборудования для объекта.

1.2. "Государственный заказчик" осуществляет финансирование объекта за счет средств федерального бюджета, предусмотренных по отрасли, разделу, подразделу, целевой статье расходов, виду расходов, коду ОСГУ, согласно Перечню оборудования (приложение N 1) и Росписью расходов на_________год (приложение N 2).

1.3 "Государственный заказчик" перечисляет "Застройщику" расходным расписанием аванс в размере до 30% от годовой стоимости работ.

2. Обязанности "Сторон"

2.1. Обязанности "Государственного заказчика"

"Государственный заказчик":

2.1.1. Обеспечивает финансирование работ на Объекте в пределах лимитов бюджетных обязательств по государственным капитальным вложениям на ______год в объеме_________________________ (прописью) рублей.

2.1.2. Доводит до "Застройщика" Роспись расходов на_________год.

2.1.3. Утверждает (технико-экономическое обоснование проектно-сметной документацию#, Титульный список стройки, Перечень оборудования).

2.1.4. Осуществляет контроль за: - целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, выделяемых на ___________________________________________________________ (наименование объекта) согласно настоящему государственному контракту; - размещением заказов на поставку оборудования в пределах бюджетных# из федерального бюджета на__________год. - вводом объекта в эксплуатацию, с участием в приемке в эксплуатацию (для вводных объектов).

2.2. Обязанности "Застройщика"

"Застройщик":

2.2.1. Принимает на себя обязанности распоряжения бюджетными средствами в соответствии с их целевым назначением, обеспечивает контроль за проведением работ по приобретению оборудования.

2.2.2. Осуществляет целевое и эффективное использование полученных бюджетных средств, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

2.2.3. Представляет на утверждение "Государственному заказчику" Перечень оборудования.

2.2.4. Проводит в установленном порядке размещением# заказов на поставку товаров, работ, услуг ___________________________________ и представляет (конкретное направления# заказа) "Государственному заказчику" копии оформленных в установленном порядке решений конкурсной комиссии, договоров на поставку товаров, работ, услуг.

2.2.5. Заключает Договоры в соответствии с решениями по конкурсным торгам на сумму предусмотренную настоящим государственным контрактом.

2.2.6. Представляет в установленные сроки "Государственному заказчику" статистическую отчетность об использовании бюджетных средств и о ходе реализации средств, включенные______________________________________по (ФЦП или непрограммные инвестиции) формам N 1-ФП, N 1-БЗ (инвестиции) и аналитические справки о ходе выполнения работ за отчетный квартал (год). Несет ответственность за достоверность и своевременность представляемой информации# установленном законодательством порядке.

2.2.7. Обеспечивает контроль за поставками товаров, работ, услуг, согласно Графику (Перечню).

2.2.8. Проводит оплату по заключенным договорам на поставку товаров, работ, услуг в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на_________год.

3. Ответственность "Сторон"

3.1. "Застройщик" несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нецелевое использование средств федерального бюджета.

3.2. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему государственному контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Все споры и разногласия, возникающие между "Сторонами", решаются в установленном законодательством порядке.

3.4. "Стороны" освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения государственного контракта форс-мажорных обстоятельств, в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые "Стороны" не могли предвидеть и предотвратить.

При наступлении таких обстоятельств, "Стороны" должны в 3-х дневный срок известить о них друг друга в письменной форме.

4. Условия расторжения государственного контракта

4.1. Расторжение настоящего государственного контракта возможно:

- по взаимному соглашению "Сторон";

- по решению Арбитражного суда.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий государственный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны и территориального органа Федерального казначейства.

5.2. Объем финансирования на каждый последующий год определяется после доведения до "Государственного заказчика" лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год и оформляется Дополнительным соглашением.

5.3. Изменение условий государственного контракта производится по взаимному согласию "Сторон" с обязательным составлением Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

5.4. Настоящий государственный контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения "Сторонами" обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Государственный заказчик:
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии:
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 9
Исполнитель:
Подписи сторон:
"Государственный заказчик":               "Застройщик":
Заместитель Руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии
___________________________________       _______________ (Расшифровать)

Приложение 8
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
от 26 февраля 2009 г. N 633

                      ДОГОВОР N____________________                      
    о предоставлении субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе    
       на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий      
                в области обеспечения единства измерений*:               
      (- содержание государственных первичных эталонов единиц величин;
      - совершенствование государственных   первичных   эталонов   единиц
        величин;
      - проведение работ, связанных   с   деятельностью   Государственной
        службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли;
      - проведение работ, связанных   с   деятельностью   Государственной
        службы стандартных образцов;
      - проведение работ, связанных   с   деятельностью   Государственной
        службы стандартных справочных данных;
      - проведение сличений  государственных  первичных  эталонов  единиц
        величин с эталонами единиц величин Международного  бюро   мер   и
        весов и национальными эталонами единиц величин зарубежных стран).
г. Москва                                "___"________________ ______ г.
      Федеральное   государственное    унитарное    предприятие   "_____"
(ФГУП "_____"),именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в  лице    Директора
_______, действующего на основании Устава предприятия,  с одной  стороны,
и Федеральное  агентство  по   техническому  регулированию  и  метрологии
(Ростехрегулирование),   действующее   от  имени   Российской  Федерации,
именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  Заместителя  Руководителя
Федерального агентства  по  техническому   регулированию   и   метрологии
Крутикова Владимира Николаевича, действующего на  основании  Доверенности
от_____________ _____года  N_____________________,   с   другой  стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. "Заказчик" принимает на себя обязательства по предоставлению из федерального бюджета субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в области ________________ в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами техническим заданием (Приложение N 1), календарным планом (Приложение N 2) и сметой расходов (Приложение N 3), составляющими неотъемлемую часть Договора. Основание для заключения договора - приказ Ростехрегулирования от _________________ года N________ "________________________________________", приказ Минпромэнерго России от __________ года N _________ "_________________________________" (далее Приказ). Письмо согласования с Минпромэнерго России от________________г. N_________.

1.2. "Исполнитель" принимает на себя обязательства выполнить работы, связанные с осуществлением мероприятий в области___________в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами техническим заданием (Приложение N 1), календарным планом (Приложение N 2) и сметой расходов (Приложение N 3).

1.3. Содержание, сроки выполнения и стоимость работ определяются техническим заданием, календарным планом и сметой расходов, составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора.

Работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются дополнительным соглашением.

2. Стоимость работы и порядок расчетов

2.1 Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим Договором - федеральный бюджет (раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 01 "Общеэкономические вопросы", целевая статья 340 01 06 "Субсидии организациям на осуществление расходов в области обеспечения единства измерений", вид расходов 006 "Субсидии юридическим лицам", статья расходов 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям").

2.2 Размер субсидии определен в соответствии со сметой расходов и составляет _________(__________) рублей.

2.3 Оплата производится ежеквартально в соответствии с пунктом ______ "Правил предоставления в 2008-2010 годах из федерального бюджета субсидий организациям (за исключением бюджетных учреждений) на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов и на осуществление мероприятий в области обеспечения единства измерений" (далее Правила), утвержденных Приказом.

2.4 Для получения субсидии в соответствии с пунктом _______ Правил "Исполнитель" представляет в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в 2-х экземплярах следующие документы:

финансовый отчет о фактически произведенных расходах по договору о предоставлении субсидий в соответствии с утвержденной сметой по форме согласно приложению N 1 Правил, утвержденных Приказом;

отчет о выполнении технических заданий по форме согласно приложению N 2 Правил, утвержденных Приказом.

Для получения ежеквартальных субсидий указанные документы представляются не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

2.5 Отчеты представляются с сопроводительными документами "Исполнителя".

2.6 Ростехрегулирование в течение 10 дней со дня получения отчетов обязано согласовать и направить "Исполнителю" утвержденные отчеты.

2.7 В случае мотивированного отказа Ростехрегулирования, в признании целевого использования бюджетных средств, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. "Исполнитель" обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

3. Ответственность Сторон

3.1 В случае нецелевого использования денежных средств, предоставляемых по настоящему Договору, "Заказчик" может прекратить возмещение затрат по настоящему договору, а "Исполнитель" обязан возвратить средства в размере нецелевого использования денежных средств.

3.2 Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, не предусмотрены.

4. Прочие условия

(пункт 4.1 - только для договоров по совершенствованию государственных первичных эталонов единиц величин и созданию новых государственных первичных эталонов)

4.1 Условия соблюдения прав сторон при проведении работ по настоящему Договору.

Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации Договора изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительное право на использование создаваемых при реализации Договора программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (далее именуются - объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности, полученных при реализации Договора, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Федеральное агентство.

"Исполнитель" обязан незамедлительно уведомлять государственного "Заказчика" обо всех созданных при реализации Договора объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий.

4.2 В случае изменения размеров субсидий на возмещение затрат, общая сумма Договора и договоров с соисполнителями подлежит уточнению.

5. Срок действия договора и юридические адреса Сторон

5.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с "_____"____________ по "_____"______________.

5.2 Адреса и расчетные счета сторон:

Исполнитель:                  Заказчик:
Наименование организации      Федеральное агентство по техническому
Адрес организации             регулированию и метрологии
                              119991, Москва В-49 ГСП-1, Ленинский
                              проспект д. 9

5.3 К настоящему Договору прилагаются:

1. Техническое задание (Приложение N 1);

2. Календарный план (Приложение N 2);

3. Смета (Приложение N 3).

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "Приложение N 3" следует читать "Приложение N 4"

Исполнитель                          Заказчик:
                                     Заместитель руководителя
_________________(Должность, ФИО)    Федерального
"___"______________200___ г.         агентства по техническому
                                     регулированию
                                     и метрологии
                                     _________________ В.Н. Крутиков
                                     "___"________________200___ г.

______________________________

* Оставить нужное название

Приложение N 1
к договору
N___________________
от ___________________

(примерная форма)

Утверждаю:                               Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)      (от Исполнителя)
"___"____________ 200___ г.              "___"_____________ 200___ г.
                           Техническое задание                           
             к договору  N___________от "___"_________200__г.            
на выполнение работ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
                          (наименование работ)                           

Приложение N 2
к договору
N____________________
от___________________г.

(примерная форма)

Утверждаю:                                 Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)        (от Исполнителя)
"___"________________ 200___ г.            "___"______________ 200___ г.
                            Календарный план                             
                               к договору
   "_________________________________________________________________"   
                    (наименование видов расходов)
              N________________от "___"_________200_ г.
N п/п Наименование видов работ и основные этапы их выполнения Срок выполнения Исполнитель Расчетная цена

Приложение N 3
к договору
N______________________
от "_______"__________200_ г.

                                Протокол                                 
                     согласования договорной цены
_________________________________________________________________________
                     (наименование научно-технической продукции)
_________________________________________________________________________
по государственному контракту N________________от "______"_______ _____г.
     Мы, нижеподписавшиеся, от лица
Заказчика________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                        (полное наименование Заказчика)
и от лица Исполнителя____________________________________________________
_________________________________________________________________________
                       (полное наименование Исполнителя)
_________________________________________________________________________
удостоверяем,  что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной
цены    на    создание   (передачу)  научно-технической продукции в сумме
________________ руб. (_________________________________________________)
                                           (прописью)
      При выполнении (невыполнении) Исполнителем условий государственного
контракта в соответствии с пунктами _____________________________________
контрактная цена увеличивается (уменьшается):
по пункту___________на__________%, по пункту_____________на__________%,
по пункту___________на__________%.
      Настоящий протокол является основанием  для   проведения   взаимных
расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.
От Исполнителя                       От Заказчика
      М.П.                                 М.П.

Приложение N 4
к договору N________________
от ________________ г.

     Утверждаю:
       (от заказчика)      
___________________________
                             Смета расходов                              
                          на выполнение работ
           по "_______________________________________________"          
                           (наименование работы)
                                             ---------------------------.
Коды                                         .                          .
                                             +--------------------------+
Министерство:                                .                          .
                                             +--------------------------+
Раздел:                                      .                          .
                                             +--------------------------+
Подраздел:                                   .                          .
                                             +--------------------------+
Целевая статья:                              .                          .
                                             +--------------------------+
Вид расходов:                                .                          .
                                             +--------------------------+
Предметная статья:                           .                          .
                                             +--------------------------+
Единица измерения                            .                          .
                                             L---------------------------
Предметная статья Объем финансирования
1 2
Оплата труда    
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев    
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов    
Оплата транспортных услуг    
Командировки и служебные разъезды    
Оплата услуг связи    
Оплата коммунальных услуг    
Прочие  текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг    
       
Итого расходов    

Примечание: Другие предметные статьи могут включаться в смету расходов по мере необходимости.

      Руководитель
      организации-исполнителя
      "____"__________200_ г.
            М.П.

Приложение 9
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии
от 26 февраля 2009 г. N 633

                       ДОГОВОР N__________________                       
    о предоставлении субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе    
          на возмещение затрат, связанных с созданием и ведением         
        Федерального информационного фонда технических регламентов       
                              и стандартов                               
г. Москва                                         "___"_________ _____ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "______" (ФГУП "_______"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора _______, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии _________________________, действующего на основании Доверенности от___________________года N_______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. "Заказчик" принимает на себя обязательства по предоставлению из федерального бюджета субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на возмещение затрат, связанных с созданием и ведением Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами техническим заданием (Приложение N 1), календарным планом (Приложение N 2) и сметой расходов (Приложение N 3), составляющими неотъемлемую часть Договора. Основание для заключения договора -________________________________________.

1.2. "Исполнитель" принимает на себя обязательства выполнить работы, связанные с созданием и ведением Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов в соответствии с утвержденными и согласованными сторонами техническим заданием (Приложение N 1), календарным планом (Приложение N 2) и сметой расходов (Приложение N 3).

1.3. Содержание, сроки выполнения и стоимость работ определяются техническим заданием, календарным планом и сметой расходов, составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора.

Работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются дополнительным соглашением.

2. Стоимость работы и порядок расчетов

2.1 Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим Договором - федеральный бюджет (раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 01 "Общеэкономические вопросы", целевая статья 340 01 05 "Субсидии организациям на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов", вид расходов 006 "Субсидии юридическим лицам", статья расходов 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям").

2.2 Размер субсидии определен в соответствии со сметой расходов и составляет_________(_______________) тысяч рублей.

2.3 Оплата производится ежеквартально в соответствии с пунктом _____ "Правил предоставления в _______________ годах из федерального бюджета субсидий организациям (за исключением бюджетных учреждений) на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов и на осуществление мероприятий в области обеспечения единства измерений" (далее Правила), утвержденных Приказом.

2.4 Для получения субсидии в соответствии с пунктом _______ Правил "Исполнитель" представляет в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в 2-х экземплярах следующие документы:

финансовый отчет о фактически произведенных расходах по договору о предоставлении субсидий в соответствии с утвержденной сметой по форме согласно приложению N 1 Правил, утвержденных Приказом;

отчет о выполнении технических заданий по форме согласно приложению N 2 Правил, утвержденных Приказом.

Для получения ежеквартальных субсидий указанные документы представляются не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

2.5 Отчеты представляются в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в сканированном виде на электронном носителе (флеш-памяти или дискете) с сопроводительными документами "Исполнителя".

2.6 Ростехрегулирование в течение 10 дней со дня получения отчетов обязано согласовать и направить "Исполнителю" утвержденные отчеты.

2.7 В случае мотивированного отказа Ростехрегулирования, в признании целевого использования бюджетных средств, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. "Исполнитель" обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

3. Ответственность сторон

3.1 В случае нецелевого использования денежных средств, предоставляемых по настоящему Договору, "Заказчик" может прекратить возмещение затрат по настоящему договору, а "Исполнитель" обязан возвратить средства в размере нецелевого использования денежных средств.

3.2 Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, не предусмотрены.

4. Прочие условия

4.1 В случае изменения размеров субсидий на возмещение затрат, общая сумма Договора и договоров с соисполнителями подлежит уточнению.

5. Срок действия Договора и юридические адреса сторон

5.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с "_____"____________г. по "_____"_____________ г.

5.2 Адреса и расчетные счета сторон:

Исполнитель:                         Заказчик:
Наименование организации             Федеральное агентство по
Адрес организации                    техническому регулированию и
                                     метрологии
                                     119991, Москва В-49 ГСП-1,
                                     Ленинский проспект д. 9

5.3 К настоящему Договору прилагаются:

1. Техническое задание (Приложение N 1);

2. Календарный план (Приложение N 2);

3. Смета (Приложение N 3).

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "Приложение N 3" следует читать "Приложение N 4"

Исполнитель                           Заказчик:
__________________(Должность, ФИО)    Заместитель руководителя
"___"______________ 20___ г.          Федерального
                                      агентства по техническому
                                      регулированию и метрологии
                                      ____________________
                                      "___"_______________ 20___ г.

Приложение N 1
к договору
N___________________
от ___________________

(примерная форма)

Утверждаю:                                          Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)               (от Исполнителя)       
"___"__________________ 200___ г.          "___"_________________ 200_ г.
                           Техническое задание                           
             к договору N ___________от "___"_________200__г.            
на выполнение работ______________________________________________________
                                  (наименование работ)

Приложение N 2
к договору
N_____________________
от___________________г.

(примерная форма)

Утверждаю:                                          Согласовано:
(от Заказчика начальник Управления)               (от Исполнителя)       
"___"__________________ 200___ г.          "___"_________________ 200_ г.
                            Календарный план                             
                               к договору
  "___________________________________________________________________"  
                      (наименование видов расходов)                      
                 N________________от "___"_________200__ г.
N п/п Наименование видов работ и основные этапы их выполнения Срок выполнения Исполнитель Расчетная цена

Приложение N 3
к договору
N______________________
от "_______"____________200 г.

                                ПРОТОКОЛ                                 
                      согласования договорной цены                       
_________________________________________________________________________
                 (наименование научно-технической продукции)
_________________________________________________________________________
по государственному контракту  N________________от "____"______________г.
      Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика___________________________
_________________________________________________________________________
                    (полное наименование Заказчика)
и от лица Исполнителя____________________________________________________
_________________________________________________________________________
                   (полное наименование Исполнителя)
удостоверяем,  что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной
цены  на  создание  (передачу)  научно-технической  продукции   в   сумме
________________ руб. (_________________________________________________)
                                           (прописью)
      При выполнении (невыполнении) Исполнителем условий государственного
контракта в соответствии с пунктами _____________________________________
контрактная цена увеличивается (уменьшается):
по пункту___________на__________%, по пункту_____________на__________%,
по пункту___________на__________%.
      Настоящий протокол является основанием  для   проведения   взаимных
расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.
От Исполнителя                      От Заказчика
      М.П.                                М.П.

Приложение N 4
к договору N_______________
от _________________ г.

Утверждаю:
      (от заказчика)
__________________________
                             Смета расходов                              
                          на выполнение работ
          по "_________________________________________________"         
                         (наименование работы)
                                             ---------------------------.
Коды                                         .                          .
                                             +--------------------------+
Министерство:                                .                          .
                                             +--------------------------+
Раздел:                                      .                          .
                                             +--------------------------+
Подраздел:                                   .                          .
                                             +--------------------------+
Целевая статья:                              .                          .
                                             +--------------------------+
Вид расходов:                                .                          .
                                             +--------------------------+
Предметная статья:                           .                          .
                                             +--------------------------+
Единица измерения                            .                          .
                                             L---------------------------
Предметная статья Объем финансирования
1 2
Оплата труда    
Начисления на оплату труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев    
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов    
Оплата транспортных услуг    
Командировки и служебные разъезды    
Оплата услуг связи    
Оплата коммунальных услуг    
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг    
       
Итого расходов    

Примечание: Другие предметные статьи могут включаться в смету расходов по мере необходимости.

Руководитель
организации-исполнителя
"___"_________200__ г.
      М.П.

Приложение 10
к приказу Федерального агентства
по техническому регулировнию и
метрологии
от 26 февраля 2009 г. N 638

                       Дополнительное соглашение N                       
                      к государственному контракту
               от "_____"____________г. N__________________              
                      на выполнение работы по теме:
   "_________________________________________________________________"   
                                  (шифр)
 "___"_________________ г.                N______________________________
     Федеральное агентство по техническому регулированию  и   метрологии,
именуемое в дальнейшем  "Государственный  заказчик",  выступая  от  имени
Российской Федерации, в лице заместителя руководителя____________________
_________________,  действующего   на   основании Доверенности от "_____"
_________ г. N ГЭ-101-_____/_____, с одной стороны и ____________________
________________________________________________________________________,
                     (наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________________
____________, действующего на основании ______________ с  другой стороны,
именуемые  в  дальнейшем   "Стороны",   во    исполнение    постановления
Правительства  Российской  Федерации от 24 декабря 2008 г. N 987 "О мерах
по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 год и на
плановый период  2010  и  2011  годов"  и в соответствии с  пунктом  7.1*
государственного контракта "____________________________________________"
                                        (наименование)
(далее  государственный  контракт),  заключили  настоящее  дополнительное
соглашение  к  государственному   контракту  от  "______"_____________ г.
N ________________ о нижеследующем:

1. Установить по государственному контракту от "______"_____________г. N ________________, контрактную цену на 2009 год в сумме (_______________) рублей, в том числе НДС 18% - ______________________________ рублей.

2. Источник финансирования расходов, предусмотренных настоящим дополнительным соглашением - федеральный бюджет (раздел __ "Национальная экономика", подраздел __ "___________________________________________" целевая статья _________________ "___________________", подпрограмма __________ "_________________________________", вид расходов ____ "___________________________________", статья расходов _____ "_______________").

3. Аванс на выполнение работы (этапов работ) составляет до 30% от годовой стоимости работы. Оплата стоимости работы или отдельного этапа работы производится по окончании работы или отдельного этапа работы на основании актов сдачи-приемки работ в течение 15 дней после их утверждения "Заказчиком" за вычетом полученного аванса по выполненным работам или за вычетом части аванса, полученного по выполненному этапу работ.

4. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на 2009 г. общая сумма государственного контракта может быть изменена.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью государственного контракта от "____"______________г. N_______________.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано "Сторонами" в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан "Исполнителю", второй находиться# у "Государственного заказчика".

7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания "Сторонами" и действует в сроки, с "______"__________г. до "25" декабря 2009 г.

8. К настоящему дополнительному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

протокол согласования цены на 20__год - Приложение N 3;

структура цены с расшифровками - Приложение N 4.

"Исполнитель":                    "Государственный заказчик":
Наименование организации          Федеральное агентство по техническому
Адрес организации                 регулированию и метрологии
                                  119991, Москва В-49 ГСП-1, Ленинский
                                  проспект д. 9
Должность                         Заместитель руководителя Федерального
(директора/руководителя)          агентства по техническому
                                  регулированию и метрологии
___________________(расшифровать) _____________________В.Н. Крутиков
М.П.                              М.П.

______________________________

* В государственных контрактах по НАНОиндустрии пункты 3.7 и 9.8


Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 февраля 2009 г. N 633 "Об утверждении рекомендуемых форм государственных контрактов, договоров и дополнительных соглашений на выполнение работ за счет средств федерального бюджета"

Текст приказа официально опубликован не был

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: