Досье на проект

Пояснительная записка

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; N 26, ст. 3352; N 48, ст. 6258; 2014, N 8, ст. 803; N 34, ст. 4668; 2015, N 1, ст. 278; N 35, ст. 4980; 2016, N 1, ст. 246; 2017, N 1, ст. 197; N 16, ст. 2424, N 52, ст. 8135).

Председатель Правительства Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Российской Федерации
от 2018 г. N

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы"

1. В паспорте Программы в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "88199,6" и "67848,39" заменить соответственно цифрами "84943,37" и "64592,21".

2. В разделе IV Программы:

а) в абзаце третьем цифры "88199,6" заменить цифрами "84943,37";

б) в абзаце четвертом цифры "67848,39" заменить цифрами "64592,21".

3.В приложении N 1 к указанной Программе:

а) в позиции 7 цифры "2979", "3239" и "3774" заменить цифрами "2500", "2657" и "2882" соответственно.

б) позицию 9 изложить в следующей редакции:

"9. Внедрение технических средств и систем безопасности зданий федеральных судов (количество зданий):	1945	2003	2063	2130	2197	2264	2283	2302	2321";

в) позицию 10 дополнить субпозицией следующего содержания:

"	в Верховном Суде Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	1	1	2";

г) в позиции 11 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"	в Верховном Суде Российской Федерации	-	-	-	5	11	12	12	12	16";
д) дополнить позициями 16-21 следующего содержания:
	"16. Информатизация Верховного Суда Российской Федерации (ежегодно)
	количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	3000000	4000000	5000000
	17. Количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде	-	-	-	-	-	-	3500	3500	3500
	18. Количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа	-	-	-	-	-	-	18000	19000	23000
	19. Количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа	-	-	-	-	-	-	1500	3000	5000
	20. Количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленного участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте суда в режиме ограниченного доступа	-	-	-	-	-	-	1500	3000	5000
	21. Объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (ТБт)	-	-	-	-	-	-	110	142	174".

4. Приложение N 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 4
к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД, ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2020 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013-2020 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование объекта, регион строительства	Срок ввода в действие	Мощность (кв. метров)	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
			2013 - 2020 годы - всего	в том числе
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год

Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.	Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего			288731,3	60827,2	300 <*>	89700	155917	68878,9 <****>	2810,6 <*****>	-	-
	в том числе:
	строительство	2018 год	4604,66	288731,3	60827,2	300 <*>	89700	155917	68878,9 <****>	2810,6 <*****>	-	-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.	Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области, - всего			238245,2	88155	70400 <*>	127420	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год		400	-	400	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	3730	237845,2	88155	70000*	127420	-	-	-	-	-
3.	Строительство здания Лискинского районного суда - всего			80872,1	2740	38770	39362,1	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		2740	2740	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	2482,4	78132,1	-	38770	39362,1	-	-	-	-	-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.	Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики, - всего			708106	-	20000	6000	-	20000	400000	200000	62106
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		26000	-	20000	6000	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7224,2	682106	-	-	-	-	20000	400000	200000	62106
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.	Строительство здания для размещения Пермского краевого суда, - всего			589517,3	-	15000	5000 <**>	-	502399,7 (6)*	480857,3 <*****>	92714	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		15946	-	15000	5000 <**>	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	8253,5	573571,3	-	-	-	-	502399,7 (6)*	480857,3 <*****>	92714	-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.	Строительство здания для размещения Приморского краевого суда, - всего		15000	40000	-	-	-	5000	35000 (6)*	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		40000	-	-	-	5000	35000 (6)*	-	-	-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.	Реконструкция здания Волгоградского областного суда, - всего		14166,8	29000	-	29000	8800	8800 <***>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		29000	-	29000	8800	8800 <***>	-	-	-	-
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.	Строительство здания для размещения Иркутского областного суда, - всего			1582711,2	-	34000	6517	-	419158,5	723014,9 <*****>	393836	386612
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		31695	-	34000	6517	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	17082,27	1551016,2	-	-	-	-	419158,5	723014,9 <*****>	393836	386612
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.	Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда,- всего			1739889,8	-	23359,2	14875,2 <**>	720608,1 <***>	1046872,3 <****>	857173,5 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		23359,2	-	23359,2	2275,2 <**>	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	22837	1716530,6	-	-	12600	720608,1 <***>	1046872,3 <****>	857173,5 <*****>	-	-
10.	Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области, - всего		3300	7203	3000	1670,2 <*>	1333,2 <**>	869,8	5869,8 <****> (6)*	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		7203	3000	1670,2 <*>	1333,2 <**>	869,8	5869,8 <****> (6)*	-	-	-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.	Строительство здания Курского областного суда, - всего		7000	15000	-	12000	3000	500,7 <***>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		15000	-	12000	3000	500,7 <***>	-	-	-	-
12.	Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего		640	2343	-	-	-	2343	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2343	-	-	-	2343	-	-	-	-
13.	Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего			960	1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год			1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-
Московский областной суд, г. Красногорск
14.	Строительство здания для размещения Московского областного суда, - всего		8000	34700	-	14700	20000	20000 <***>	9763,5 <****>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017год		34700	-	14700	20000	20000 <***>	9763,5 <****>	-	-	-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.	Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда, - всего			887188,7	-	10500	6000	-	70000 (6)*	409953,7 <*****>	200000	260735
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		16500	-	10500	6000	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	8769,1	870688,7	-	-	-	-	70000 (6)*	409953,7 <*****>	200000	260735
16.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего			226198	63350	30100	110000	22748	-	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2013 год	3344,1	55000	55000	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2014 год		8450	8350	100	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2016 год	3344,1	162748	-	30000	110000	22748	-	-	-	-
17.	Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск	2014 год	278,6	10250	-	10250	-	-	-	-	-	-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.	Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда, - всего			3296661,3	30000	120761,1	702961,7	1228471,2 <***>	1270429	27516,7 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год		150761,1	30000	120761,1	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	33664,23	3145900,2	-	-	702961,7	1228471,2 <***>	1270429	27516,7 <*****>	-	-
Омский областной суд, г. Омск
19.	Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области, - всего			1082294	-	8411,7	2588,3	-	329400,9 (6)*	300000	342171	429123
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		11000	-	8411,7	2588,3	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	14440	1071294	-	-	-	-	329400,9 (6)*	300000	342171	429123
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.	Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда, - всего			80853,2	-	7000	1500	605,5 <***>	10000 (6)*	20000	58454	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2399,2	-	7000	1500	605,5 <***>	-	-	-	-
	строительство	2019 год	2110,5	78454	-	-	-	-	10000 (6)*	20000	58454	-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.	Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего			865085,2	-	-	13369	15557,2	-	500000	250000	86159
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		28926,2	-	-	13369	15557,2	-	-	-	-
	строительство	2020 год	10996,63	836159	-	-	-	-	-	500000	250000	86159
22.	Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего			264902	-	-	-	2500	6500 (6)*	126203	129699	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		9000	-	-	-	2500	6500 (6)*	-	-	-
	реконструкция	2019 год	4485,2	255902	-	-	-	-	-	126203	129699	-
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.	Строительство здания Рязанского областного суда - всего			633349	-	-	4200	2864	-	300000	250000	76285
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		7064	-	-	4200	2864	-	-	-	-
	строительство	2020 год	11892,46	626285	-	-	-	-	-	300000	250000	76285
Томский областной суд, г. Томск
24.	Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, - всего			435361	-	-	-	-	-	13566	117635	304160
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		13566	-	-	-	-	-	13566	-	-
	строительство	2020 год	4500	421795	-	-	-	-	-	-	117635	304160
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.	Строительство здания для размещения Тульского областного суда, - всего			1125529,2	5400	4220	3177,2	232,4	1342,6 (6)*	14428,6	500000	598071
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		27458,2	5400	4220	3177,2	232,4	1342,6 (6)*	14428,6	-	-
	строительство	2020 год	14934,6	1098071	-	-	-	-	-	-	500000	598071
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.	Строительство здания Ульяновского областного суда, - всего			655905,7	4000	4169	9780	116716	180000 <****>	437026	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		22149	4000	4169	9780	4200	-	-	-	-
	строительство	2018 год	7345	633756,7	-	-	-	112516	180000 <****>	437026	-	-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.	Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего		11560	27000	-	-	2000	12316	7000	12684 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		27000	-	-	2000	12316	7000	12684 <*****>	-	-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.	Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, -всего			125245	125245	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2013 год	10489,9	125245	125245	-	-	-	-	-	-	-
29.	Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, -всего			88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2013 год	11338,5	88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-
30.	Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего			117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2013 год	12404	117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-
31.	Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего			376786,4	-	92666,4	235208	59539,4 <***>	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2016 год	3722	376786,4	-	92666,4	235208	59539,4 <***>	-	-	-	-
32.	Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего			1781750,4	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,9 <****>	577493	-	-
	в том числе:
	строительство	2018 год	14832,2	1781750,4	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,9 <****>	577493	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.	Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20,-всего	2017 год		619601	-	238499	273641,8 <**>	320584,6 <***>	35522,6 <****> (6)*	-	-	-
	строительство	2017 год	9268,5	619601	-	238499	273641,8 <**>	320584,6 <***>	35522,6 <****> (6)*	-	-	-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.	Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего			209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	реконструкция	2014 год	3631,4	209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88), - всего			2085393,7	-	916268,8	345989,7 <**>	159097,5 (7)*	-	-	271893	834478
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		900	-	900	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	31528,8	2084493,7	-	915368,8	345989,7 <**>	159097,5 (7)*	-	-	271893	834478
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.	Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего			492319,1	-	3000	3267,1	7767,1 <***>	55940 <****> (6)*	136255 <*****>	168655	177397
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		6267,1	-	3000	3267,1	1767,1 <***>	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7682,1	486052	-	-	-	6000	55940 <****> (6)*	136255 <*****>	168655	177397
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего		10080	27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.	Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда, - всего			249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-
	в том числе:
	реконструкция	2015 год	3669	249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.	Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области, - всего		2298	5887,3	4300	1870	933,3 <**>	561 <***>	550,9 <****> (6)*	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		5887,3	4300	1870	933,3 <**>	561 <***>	550,9 <****> (6)*	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.	Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области, - всего			140146	2869	54291 <**>	216	76290	70433,7 <****>	60771	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		3085	2869	-	216	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	3102	137061	-	54291 <**>	-	76290	70433,7 <****>	60771	-	-
41.	Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, - всего			243327,4	-	5906,4	988	150	-	138444	97839	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		7044,4	-	5906,4	988	150	-	-	-	-
	строительство	2019 год	4471,3	236283	-	-	-	-	-	138444	97839	-
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42.	Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего			668979,7	-	232000	303232,7 <**>	233698,8 <***>	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2016 год	6858	668979,7	-	232000	303232,7 <**>	233698,8 <***>	-	-	-	-
43. Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска, - всего     148214 7100 79655,7 <**> 29677,6 105789,7 <***> 99512,7 <****> (6)* -  - -             - -   в том числе:                                             проектные и изыскательские работы 2013 год     7100 7100 - - - - - - -             - -   реконструкция 2017 год 3665,8 141114 - 79655,7 <**> 29677,6 105789,7 <***> 99512,7 <****> (6)* - - -             - -
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.	Строительство здания для размещения Городецкого городского суда, - всего			181025	18670	27840 <**>	20000	87260	141927 <****> (6)*	16690,5 <*****>	-	-
	в том числе:
	строительство	2018 год	3243,3	181025	18670	27840 <**>	20000	87260	141927 <****> (6)*	16690,5 <*****>	-	-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.	Реконструкция здания Исилькульского районного суда, - всего			31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	реконструкция	2014 год	708,26	31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.	Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда, - всего			52366	600	28836 <**>	27351	24415	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		600	600	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	1008,6	51766	-	28836 <**>	27351	24415	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.	Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, - всего			1161946,7	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,9 <****> (6)*	274918,7	113714	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		1835,4	-	-	-	-	-	1835,4	-	-
	строительство	2019 год	7780	1160111,3	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,9 <****> (6)*	273083,3	113714	-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.	Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда, - всего			17800	16900	-	900	483 <***>	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		900	-	-	900	483 <***>	-	-	-	-
	строительство	2013 год	4229,4	16900	16900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.	Строительство здания Миасского городского суда, - всего			183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2015 год	4125	183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.	Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши, - всего			30804	30804	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2013 год	772,2	30804	30804	-	-	-	-	-	-	-
51.	Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала, - всего			39239	39239	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2013 год	815	39239	39239	-	-	-	-	-	-	-
52.	Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент	2014 год	483,2	7500	-	7500	-	-	-	-	-	-
53.	Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан	2014 год	709,6	25000	-	25000	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.	Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего			36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2013 год	863	36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.	Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия, - всего			131176	-	-	-	5978	2989 <****>	65616	59582	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		5978	-	-	-	5978	2989 <****>	-	-	-
	строительство	2019 год	1918	125198	-	-	-	-	-	65616	59582	-
56.	Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия, - всего			58056	-	-	-	2600	780 <****>	-	25000	30456
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		2600	-	-	-	2600	780 <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	800	55456	-	-	-	-	-	-	25000	30456
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.	Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда, - всего			84749	-	-	-	3970	3176 <****>	47830	32949	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3970	-	-	-	3970	3176 <****>	-	-	-
	строительство	2019 год	1057,92	80779	-	-	-	-	-	47830	32949	-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ
58.	Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания, - всего			69329	-	-	-	3273	1650 <****>	35000	32679	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 Год		1650	-	-	-	3273	1650 <****>	-	-	-
	строительство	2019	1491,8	67679						35000	32679	-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.	Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва, - всего			326144	-	-	-	16500	-	96292	99644	113708
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		16500	-	-	-	16500	-	-	-	-
	строительство	2020 год	3358,77	309644	-	-	-	-	-	96292	99644	113708
60.	Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва	2014 год	816,9	10000	-	10000	-	-	-	-	-	-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.	Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - всего			114205	-	-	3000	981	-	-	50000	60224
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		3981	-	-	3000	981	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1416	110224	-	-	-	-	-	-	50000	60224
62.	Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, - всего			99775	-	-	2000	1458	-	-	50000	46317
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		3458	-	-	2000	1458	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1240	96317	-	-	-	-	-	-	50000	46317
63. Строительство здания для размещения Шалинского городского суда, - всего                                       86750,5             -             -             -             2500             1480,5 (6)*         660,6 <*****>     50000     32770   в том числе                             проектные и изыскательские работы 2018 год     3980,5 - - - 2500 1480,5 (6)* 660,6 <*****> - -   строительство 2020 год 1240 82770 - - - - - - 50000 32770
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.	Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан, - всего			270870	-	-	9044	45500	216826	145776 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		9044	-	-	9044	500	-	-	-	-
	строительство	2018 год	3923,18	261826	-	-	-	45000	216826	145776 <*****>	-	-
65.	Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны, - всего			316877,3	-	-	11366,3	21963,7	285511	198117 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		11366,3	-	-	11366,3	1963,7	-	-	-	-
	строительство	2018 год	5301,1	305511	-	-	-	20000	285511	198117 <*****>	-	-
66.	Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан, -			78098	-	-	-	3744	-	75554	-	-
	всего
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2544,2	-	-	-	3744	-	-	-	-
	строительство	2018 год	1280	75554					-	75554	-	-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.	Строительство здания Кропоткинского городского суда, - всего		2000	3733,7	-	-	-	1273,8	3733,7 <****> (6)*	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3733,7	-	-	-	1273,8	3733,7 <****> (6)*	-	-	-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68.	Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, - всего			124035,1	-	-	-	3925	1483,3 <****> (6)*	70000	50183	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3852,1	-	-	-	3925	1483,3 <****> (6)*	-	-	-
	реконструкция	2019 год	2040,1	120183	-	-	-	-	-	70000	50183	-
69.	Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск	2013 год	4586,3	75292,4	75292,4	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70.	Реконструкция здания Ессентукского городского суда, - всего			110142,3	-	-	-	1806,3	1806,2 <****>	52500	55836	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1806,3	-	-	-	1806,3	1806,2 <****>	-	-	-
	реконструкция	2019 год	3300	108336	-	-	-	-	-	52500	55836	-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71.	Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего			62758	-	-	-	1945	1268,1 <****>	22333	38480	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		1945	-	-	-	1945	1268,1 <****>	-	-	-
	реконструкция	2019 год	1482,7	60813	-	-	-	-	-	22333	38480	-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72.	Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего		1800	3670	-	-	-	3670	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		3670	-	-	-	3670	-	-	-	-
73.	Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего			33115,2		-	-	1450	-	278,8	15000	16483
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		1632,2	-	-	-	1450	-	278,8	-	-
	строительство	2020 год	500	31483	-	-	-	-	-	-	15000	16483
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74.	Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего <**>			211457	1783	2967	-	2967	37200 (6)*	136903,1 <*****>	69507	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		4750	1783	2967	-	2967	-	-	-	-
	строительство	2019 год	2826,51	206707	-	-	-	-	37200 (6)*	136903,1 <*****>	69507	-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75.	Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда, - всего			67313	-	-	-	2495	2495 <****>	1996 <*****>	30000	34818
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		2495	-	-	-	2495	2495 <****>	1996 <*****>	-	-
	строительство	2020 год	1782,3	64818	-	-	-	-	-	-	30000	34818
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76.	Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция незавершенного строительством объекта), -всего			53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2014 год	1870	53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-
77.	Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, (8)* - всего			36255	-	-	-	1556	-	17292	17407	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1556	-	-	-	1556	-	-	-	-
	строительство	2019 год	841,7	34699	-	-	-	-	-	17292	17407	-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78.	Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего		4810	15365,9	-	-	-	15365,9	1773,6 <****> (6)*	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		15365,9	-	-	-	15365,9	1773,6 <****> (6)*	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79.	Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - всего			203303,6	-	-	-	3576,7	3576,6 <****>	100000	99727	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		3576,6	-	-	-	3576,7	3576,6 <****>	-	-	-
	строительство	2019 год	4300	199727						100000	99727
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80.	Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего		1800	4532	-	-	-	1298	3234 (6)*	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год		4532	-	-	-	1298	3234 (6)*	-	-	-
81.	Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка	2016 год	11060,7	300000	-	-	-	300000	-	-	-	-

Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан

82.	Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда	2013 год	182,1	7000	7000	-	-	-	-	-	-	-

Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва

83.	Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда	2013 год	3310,5	235089	235089	-	-	-	-	-	-	-

Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84.	Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск	2014 год	2657,2	294400	-	294400	-		-	-	-	-	-
			Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85.	Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль	2015 год	461,6	4000	-	-	4000	-	-	-	-	-
			Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
86.	Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут	2014 год	4273	200002	-	200002	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87.	Строительство здания для  размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего			104178	-	-	-	5600	5600 <****> (6)*	52480	46098	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		5600	-	-	-	5600	5600 <****> (6)*	-	-	-	-
	строительство	2019 год	2391,29	98578	-	-	-	-	-	52480	46098	-	-
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
88.	Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего			251077,8		-	-	-	10355,8	10355,7 <****> (6)*	-	100000	140722	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		10355,8		-	-	-	10355,8	10355,7 <****> (6)*	-	-	-	-
	строительство	2020 год	3100	240722		-	-	-	-	-	-	100000	140722	-
89.	Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего				106676,9	-	-	912,2	1949,7	821,5 <****> (6)*	-	50000	54105
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год			2 571,9	-	-	912,2	1949,7	821,5 <****> (6)*	-	-	-
	строительство	2020 год		1200	104105	-	-	-	-	-	-	50000	54105
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
90.	Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего			47175,6		-	-	-	1400,6	-	-	20000	25775	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1400,6		-	-	-	1400,6	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	640	45775		-	-	-	-	-	-	20000	25775	-
91.	Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего			67578		-	-	-	1490	-	30726	35362	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		1490		-	-	-	1490	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	1312,65	66088		-	-	-	-	-	30726	35362	-	-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92.	Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего			372902		-	13210	3850	7000	198552	254412,1 <*****>	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		17060		-	13210	3850	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год	9486,66	355842		-	-	-	7000	198552	254412,1 <*****>	-	-	-
93.	Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего			379475		-	-	-	6618	618 <****>	1400	200000	171457	109411
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		8018		-	-	-	6618	618 <****>	1400	-	-	-
	строительство	2020 год	7282	371457		-	-	-	-	-	-	200000	171457
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94.	Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова, - всего			102367		-	-	-	5015	4990 <****>	59810	37567	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		4990		-	-	-	5015	4990 <****>	-	-	-	-
	строительство	2019 год	1756,5	97377		-	-	-	-	-	59810	37567	-	-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95.	Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области	2013 год	1431	116000		116000	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96.	Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области, - всего		800	2612,7		-	-	-	2612,7	2600 <****> (6)*	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		2612,7		-	-	-	2612,7	2600 <****> (6)*	-	-	-	-
97	Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего			210283,2		-	-	-	5208 *****	1380 <****>	-	150000	55658
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	4625,2		-	-	-	5208 *****	1380 <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	3780	205658		-	-	-	-	-	-	150000	55658
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98.	Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего		1830	380		-	-	-	380	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		380		-	-	-	380	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99.	Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего		5800	6950		-	-	-	6950	6950 <****> (6)*	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		6950		-	-	-	6950	6950 <****> (6)*	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100.	Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени, - всего		3900	500		-	-	-	500	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		500		-	-	-	500	-	-	-	-	-
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
101.	Приобретение и реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего			1814177,9		385927,9	-	1500	12183	-	26568	800000	600182	-
	в том числе:
	приобретение	2013 год	11200	385927,9		385927,9	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2018 год		28068		-	-	1500	12183	-	26568	-	-
	реконструкция	2020 год	15200	1400182								800000	600182
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102.	Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего			73412,3		73412,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2013 год	1862	73412,3		73412,3	-	-	-	-	-	-	-	-
103.	Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего			73888,8		6064,2	6100	6100	5000	-	5000	-	56524	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год		5200,6		-	-	-	5000	-	5000	-	-	-
	строительство	2020 год	5323	68688,2		6064,2	6100	6100	-	-	-	-	56524	-
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
104.	Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры	2013 год	1575,5		30000	30000	-	-	-	-	-	-	-
105.	Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово	2013 год	522		4000	4000	-	-	-	-	-	-	-
106.	Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск	2013 год	526		7200	7200	-	-	-	-	-	-	-
107.	Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль	2013 год	627,7		14542,2	14542,2	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108.	Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего				464526,5	8220	-	157246,5	206730 <***>	295652,8 <****> (6)*	77910 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год			15736,5	8220	-	7516,5	-	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год		7201	448790	-	-	149730	206730 <***>	295652,8 <****> (6)*	77910 <*****>	-	-
					Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109.	Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь	2013 год	3825,3	198126	198126	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110.	Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе	2013 год	6658	341386,5	341386,5	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Тамбовской области, г. Тамбов
111.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего				631003	310000	-	-	1500	3500 (6)*	5000	150000	166003
в том числе:
	приобретение	2013 год	5842,4	310000	310000	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2018 год		5000		-	-	-	1500	3500 (6)*	5000	-	-
	реконструкция	2020 год	5842,4	316003		-	-	-	-	-	-	150000	166003
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112.	Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, -	2020 год		8000	33600	-	-	-	-	-	-	17200	16400
	проектные и изыскательские работы				33600	-	-	-	-	-	-	17200	16400
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113.	Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, -			8000	33700	-	-	-	-	-	-	15500	18200
	проектные и изыскательские работы	2020 год			33700	-	-	-	-	-	-	15500	18200
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114.	Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего				1456711	-	-	2000	8000	8000 <****> (6)*	10000	500000	946711
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы		2018 год		10000	-	-	2000	8000	8000 <****> (6)*	10000	-	-
	строительство		2020 год	8944	1446711	-	-	-	-	-	-	500000	946711
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115.	Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего				5901230,2	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,7 <***>	801640,1 <****> (6)*	461112	-	-
	в том числе:
	строительство		2018 год	32516,2	5901230,2	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,7 <***>	801640,1 <****> (6)*	461112	-	-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116.	Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, -			11000	48000	-	-	-	-	-	-	20000	28000
	проектные и изыскательские работы	2020 год			48000	-	-	-	-	-	-	20000	28000
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего				780202,9	-	22000	10780 <**>	-	-	-	263228,2	494974,7
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год			22000	-	22000	10780 <**>	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год		11200	758202,9	-	-	-	-	-	-	263228,2	494974,7
				Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118.	Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего			689287,4		-	-	-	4000	15000 (6)*	198087,3 <*****>	332885,1	152215
	проектные и изыскательские работы	2018 год		19000	-	-	-	4000	15000 (6)*	12900 <*****>	-	-
	строительство	2020 год	6864	670287,4	-	-	-	-	-	185187,3	332885,1	152215
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего				1537801,4	793188,4	-	525090	468287,4 <***>	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2016 год		14412,8	1537801,4	793188,4	-	525090	468287,4 <***>	-	-	-	-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120.	Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, -			8000	22700	-	-	-	-	-	-	9900	12800
	проектные и изыскательские работы	2020 год			22700	-	-	-	-	-	-	9900	12800
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121. Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего             442061         -         -         -         2000         8141,6 <****> (6)*         200000         213801         18260   в том числе:                         проектные и изыскательские работы 2017 год     10000 - - - 2000 8141,6 <****> (6)* - - -   строительство 2020 год 3960,7 432061 - - - - - 200000 213801 18260
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122.	Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего				1297705,1	-	24000	-	-	-	260622,1	584622	428461
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год			24000	-	24000	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год		12489,59	1273705,1	-	-	-	-	-	260622,1	584622	428461
Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите
123.	Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего			384957	-	-	-	2000	8000 (6)*	250000	100000	24957
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		10000	-	-	-	2000	8000 (6)*	-	-	-
	строительство	2020 год		4573,8	374957	-	-	-	-	-	250000	100000	24957
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего				811018,3	-	-	-	-	-	10700	46060	754258,3
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год			23700	-	-	-	-	-	10700	13000	-
	строительство	2020 год		5600	787318,3	-	-	-	-	-	-	33060	754258,3
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125.	Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск,			9600	40200	-	-	-	-	-	-	20000	20200
	проектные и изыскательские работы	2020 год			40200	-	-	-	-	-	-	20000	20200
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126.	Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, -			1900	9200	-	-	-	-	-	-	3600	5600
	проектные и изыскательские работы	2020 год			9200	-	-	-	-	-	-	3600	5600
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127.	Реконструкция здания Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный,		2600	11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000
	проектные и изыскательские работы	2020 год		11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000
					Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128.	Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего				1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,1 <***>	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2016 год		19316,7	1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,1 <***>	-	-	-	-
					Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129.	Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома	2015 год		308,2	13260	-	-	13260	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
130.	Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего			3680	2938	-	-	2145	793	792,9 <****> (6)*	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год			2938	-	-	2145	793	792,9 <****> (6)*	-	-	-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131.	Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край	2014 год	776,7	44400	-	44400	-	-	-	-	-	-
132.	Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края	2015 год	790,2	75056	-	-	75056	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
133.	Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего			159890	-	-	2198	68021,1 <***>	156057,5 <****> (6)*	86420,4 <*****>	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год		2892	-	-	2198	1764,1 <***>	-	-	-	-
	строительство	2018 год	1995,6	156998	-	-	-	66257	156057,5 <****> (6)*	86420,4 <*****>	-	-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134.	Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего			32819	-	-	2307	30512	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		2307	-	-	2307	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	30512	-	-	-	30512	-	-	-	-
135.	Строительство здания Кадуйского районного суда, - всего			31994	-	-	2307	30512	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год		2307	-	-	2307	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	29687	-	-	-	30512	-	-	-	-
136.	Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, - всего			342539,3	-	-	-	7251,3	7251,3 <****>	200000	120000	15288
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		7251,3	-	-	-	7251,3	7251,3 <****>	-	-	-
	строительство	2020 год	5719,2	335288	-	-	-	-	-	200000	120000	15288
137.	Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего			68090	68090	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		3440	3440	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2013 год	1120	64650	64650	-	-	-	-	-	-	-
138.	Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего			67980	67980	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год		4760	4760	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2013 год	1000	63220	63220	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего			378421,7	-	184440	5884	2176,7	77209	108712	-	-
	в том числе:
	приобретение	2014 год	4943,7	184440	-	184440	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2016 год		8060,7	-	-	5884	2176,7	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год	5793,36	185921	-	-	-	-	77209	108712	-	-
Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону
140.	Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда, - всего			1432490,7	-	-	-	3167	37223 (6)*	550796	340839,7	500465
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		40390	-	-	-	3167	37223 (6)*	-	-	-
	строительство	2020 год	14453	1392100,7	-	-	-	-	-	550796	340839,7	500465
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141.	Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, - всего			383950	-	-	-	9308	14764 (6)*	196786	121110	41982	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год		24072	-	-	-	9308	14764 (6)*	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2177	359878	-	-	-	-	-	196786	121110	41982	-

Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142.	Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа, - всего			1562000	-	-	-	-	1562000	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2017 год	14260,9	1562000	-	-	-	-	1562000	-	-	-
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143.	Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки, - всего			11023	-	-	-	-	-	-	11023	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год		11023	-	-	-	-	-	-	11023	-

	Итого			53808423<*>	5581920	5732498,6	5783944<**>	7060082,0<***>	8686640,3 <****>	9942496,9 <*****>	8276300	8306100
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы				1526049	90326,8	404282,6	173554,3<**>	271065,8<***>	231460,8<****>	122618,7 <*****>	132100	108200
	строительство, реконструкция, приобретение				52282374	5491593,2	5328216<*>	5610389,7<**>	6789016,2<***>	8455179,5 <****>	9819878,2 <*****>	8144200	8197900

* С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей;

неосвоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в размере 2967 тыс. рублей.

*** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;

на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;

на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;

на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;

на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.

**** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;

на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;

на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;

на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;

на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;

на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;

на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей;

на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;

на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;

на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.

*****  С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;

на реконструкцию незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;

на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - в объеме 7000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;

на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;

на реконструкцию незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226 - в объеме 104122,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А" - в объеме 2810,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир - в объеме 12900 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;

на реконструкцию незавершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - в объеме 77910 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ - в объеме 86420,4 тыс. рублей;

на Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства) - в объеме 46255 тыс. рублей.

5. В приложении N 7 к указанной Программе:

а) в позиции, касающейся всего по Программе:

цифры "88199,6*", "12107,12", "12773,08" и "13536,31" заменить соответственно цифрами "84943,37*", "12380,92*", "10625,91" и "11075,14";

в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетных инвестиций) цифры "67848,38*", "10331,46", "10946,23" и "11729,89" заменить соответственно цифрами "64592,21*", "10700,05*", "8897,31" и "9256,26";

в субпозиции "прочие нужды" цифры "1775,66", "1826,85" и "1806,42" заменить соответственно цифрами "1680,87", "1728,6" и "1818,88";

б) в разделе I:

в позиции, касающейся всего, цифры "304,52", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3";

в позиции, касающейся информатизации судебной системы, цифры "304,52", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3";

в субпозиции, касающейся информатизации Верховного Суда Российской Федерации, цифры "28,42", "29,99" и "31,78" заменить соответственно цифрами "26,6", "26,6" и "37";

в) в разделе II:

в позиции "Всего" цифры "70491,11*", "11004,05", "11685,05" и "12452,39" заменить соответственно цифрами "68456,53*", "11480,29*", "9873,68" и "9975,62";

в позиции, касающейся строительства, реконструкции или приобретения зданий (капитальные вложения), цифры "63890,04*", "10035,17", "10649" и "11431,58" заменить соответственно цифрами "61858,46*", "10511,41*", "8837,63" и "8954,81";

в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "56606,35*", "9466,26", "10087,67" и "10782,87" заменить соответственно цифрами "54574,77*", "9942,5*", "8276,3" и "8306,1";

г) в разделе IV:

в позиции "Всего" цифры "538,54", "541,94" и "545,84"" заменить соответственно цифрами "533,55", "533,55" и "556,22";

в позиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации, цифры "94,74", "89,75" и "109,42" заменить соответственно цифрами "89,75", "89,75" и "109,42";

в субпозиции, касающейся судей (капитальные вложения), цифры "16,99", "17,93" и "19,01" заменить соответственно цифрами "15,89", "15,89" и "22,15";

в субпозиции, касающейся работников аппарата суда (прочие нужды), цифры "77,75", "77,21" и "80,03" заменить соответственно "73,86", "73,86" и "80,27";

д) сноску первую изложить в следующей редакции:

"<*> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.".

6. В приложении N 8 к указанной Программе:

а) в позиции "Всего по Программе":

цифры "88199,6*", "12107,12", "12773,08" и "13536,31" заменить соответственно цифрами "84943,37*", "12380,92*", "10625,91" и "11075,14";

в субпозиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации, цифры "123,17", "125,13" и "130,82" заменить соответственно цифрами "116,35", "116,35" и "146,42";

в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "73208,86*", "10445,76", "11050,17" и "11715,57" заменить соответственно цифрами "70113,09", "10922", "9127" и "9238,8".

б) в позиции "Государственные капитальные вложения - всего" цифры "67848,39*", "10331,46", "10946,23" и "11729,89" заменить соответственно цифрами "64,592*", "10700,05*", "8897,3" и "9256,26";

в субпозиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации, цифры "16,99", "17,93" и "19,01" заменить соответственно цифрами "15,89", "15,89" и "22,15";

в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "60163,05*", "9745,56", "10366,97" и "11062,17" заменить соответственно цифрами "57067,28*", "10221,8*", "8443,8" и "8585,4";

в) в позиции "Прочие нужды - всего":

цифры "1775,66", "1826,85" и "1806,42" заменить соответственно цифрами "1680,87", "1728,6" и "1818,88";

в субпозиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации, цифры "106,18", "107,2" и "111,81" заменить соответственно цифрами "100,46", "100,46" и "124,27".

г) сноску первую изложить в следующей редакции:

"<*> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.".