Досье на проект

В соответствии с пунктами 5.2.55 и 5.3 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 15, ст. 1612; N 24, ст. 2601; N 52 (ч. 3); 2008, N 8, ст. 740; N 17, ст. 1883; N 22, ст. 2576; 2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 13, ст. 1558; N 18, ст. 2249; N 32, ст. 4046; 2010, N 6, ст. 650, 652; N 11, ст. 1222; N 12, ст. 1348; N 13, ст. 1502; N 15, ст. 1805; N 25, ст. 3172; 2011, N 26, ст. 3801; N 38, ст. 5389; N 46, ст. 6526; N 47, ст. 6660; N 48, ст. 6922; 2012, N 6, ст. 686; N 19, ст. 2439; N 44, ст. 6029; N 49,ст. 6881; 2013, N 5, ст. 388; N 12, ст. 1322; N 26, ст. 3343; N 38, ст. 4821; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1286; N 18, ст. 2177; N 30, ст. 4311, 4325; N 37, ст. 4974; N 42, ст. 5736; N 43, ст. 5901, 5926; 2015, N 16, ст. 2394; N 17, ст. 2571; N 20, ст. 2925; N 38, ст. 5300; N 47, ст. 6605; N 49, ст. 6976; 2016, N 1, ст. 242; N 2, ст. 325; N 7, ст. 996, 997) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1 (ч. 2), ст. 279; N 48 (ч. 2), ст. 6834), приказываю:

1. Утвердить:

типовой государственный контракт на выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (работ по строительству (реконструкции) искусственных сооружений, работ по строительству (реконструкции) особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства) (приложение N 1);

типовой государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования (приложение N 2);

типовой государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (приложение N 3);

типовой государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования (приложение N 4);

типовой государственный контракт на выполнение работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования (приложение N 5).

2. Федеральному дорожному агентству, Государственной компании "Российские автомобильные дороги" использовать типовые контракты при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд заказчика.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться типовыми контрактами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Департаменту государственной политики в области дорожного хозяйства совместно с ФАУ "РОСДОРНИИ" в трехмесячный срок обеспечить разработку и направление Методических рекомендаций по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения в заинтересованные ведомства и организации дорожной отрасли.

Министр

М.Ю. Соколов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Типовой государственный контракт

на выполнение работ по строительству или реконструкции автомобильной дороги

(работ по строительству или реконструкции ИССО, работ по строительству или реконструкции особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства) <1>

№___________

Наименование объекта: ______________________________________

Местонахождение объекта: ___________________________________

«___»______20__г.                            г. _________________

Настоящий государственный контракт (далее - Контракт) заключен между _________________________<2>, выступающим от имени  Российской Федерации, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________<3>, действующего на основании _______________<4>, с одной стороны,  и __________________________________

(указать полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________<5> действующего на основании __________________________________________(указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Подрядчика, уполномоченный на подписание контракта), с другой стороны, по результатам________________<6>,  объявленного извещением от «___» ___________ 20__г.              № ____________, на основании протокола от «___» _______ 20__г. №______, далее совместно именуемые «Стороны».

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ на Объекте:________________________________<7> в соответствии с проектной документацией, утверждённой ________________________<8> (далее - Проект), а Заказчик принимает на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Работы, указанные п. 1.1. Контракта, выполняются иждивением Подрядчика.

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект, в сроки, установленные п. 6.1. Контракта.

1.4. Существенными условиями Контракта для Сторон являются условия установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: цена, сроки, качество работ, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в период действия Контракта.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

2.1. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика.

2.2. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

2.3. Подрядчик при заключении Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере _____(___________) руб.______коп., что составляет ____ (_______________) процентов начальной (максимальной) цены Контракта <9>.

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 (двадцати пяти) процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Исполнение Контракта может быть обеспечено предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии банковская гарантия должна соответствовать условиям,  установленным ст. 45 Закона № 44-ФЗ.

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

2.3.1. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Замена способа обеспечения исполнения Контракта не допускается без уменьшения размера обеспечения пропорционально объему исполненных обязательств.

2.4. Изменения и дополнения, вносимые  в Контракт, не освобождают обеспечителя  от ответственности в полном объеме, независимо от уведомлений о таких изменениях, дополнениях.

2.5. Подрядчик заявляет и гарантирует, что предоставленное им согласно п. 2.3. Контракта обеспечение было надлежащим образом согласовано и выдано организацией, предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Контракта. В случае если в течение срока действия Контракта будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Подрядчика не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде санкций, установленных п. 14.5.14.  Контракта.

2.6. Заказчик обязан возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) в течение 20 (двадцати) дней после  размещения информации о исполнении Контракта в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), за исключением суммы (ее части), на которую было обращено взыскание Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком своих  обязательств по Контракту.

Контракт считается исполненным в соответствии с настоящим пунктом Контракта при наличии  статуса «Исполнение прекращено» или «Исполнение завершено»  в реестре контрактов, заключенных заказчиками  в ЕИС.

2.7. Срок действия банковской гарантии представленной в качестве обеспечения исполнения предусмотренных Контрактом обязательств _________<10>.

3.  УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

3.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет __________________(Ф.И.О.) руководитель  Заказчика, действующий на основании Устава, либо уполномоченный представитель Заказчика по доверенности_________(реквизиты доверенности номер и дата), который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании строительной деятельности по Объекту, формировать штат представителей, выполняющих строительный контроль по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом исполнения Контракта.

3.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет _______________(Ф.И.О.) руководитель Подрядчика, действующий на основании Устава (учредительных документов), либо уполномоченный представитель Подрядчика, действующий на основании доверенности_________(реквизиты доверенности номер и дата).

3.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в составах уполномоченных представителей с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц. Изменения в составе уполномоченных представителей не освобождают Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации.  Порядок привлечения субподрядных организаций регулируется разделом 11 настоящего Контракта.

Подрядчик и любые привлекаемые субподрядные организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) на Объекте, должны обладать предусмотренными законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

3.5. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ (Приложение № 8) и в установленном порядке в журналах авторского надзора, строительного контроля, которые постоянно находятся на Объекте.

3.6. Полномочные представители Подрядчика обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств при строительстве/реконструкции Объекта, представлять необходимую информацию в графическом и электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА

4.1. Цена Контракта составляет _______ руб. (____________) _____ коп., включая НДС _____процентов _______ руб. (____________) _____ коп. <11>.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

Изменение цены Контракта, в том числе по соглашению сторон, допускается в соответствии со ст. 34, ст.95 Закона №44-ФЗ и разделом 21 настоящего Контракта.

4.2. Планируемый объем работ, выполняемых Подрядчиком по годам, составляет<12>:

- 20____ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

- 20____ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

4.2.1.<13> Объем бюджетных ассигнований уточняется по годам исполнения в соответствии с п. 6.1. Контракта. Стоимость планируемых объемов работ, подлежащих выполнению в соответствующих годах, может быть уточнена путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Контракту по мере доведения лимитов  бюджетных обязательств.

4.3. В цену Контракта входят все расходы и затраты, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, включая расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

4.5. Источник финансирования настоящего Контракта __________ <14>.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1. Заказчик осуществляет оплату работ по Контракту из средств федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимых ему в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год и плановый период.

5.2. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится ежемесячно (промежуточный платеж), после выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Календарным графиком производства работ (графиком исполнения контракта<15>) (Приложение № 1 к Контракту), по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств федерального бюджета. Оплата работ производится на основании представленных Подрядчиком и подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ (сметой), а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

5.3. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета.

5.4. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие расценки, установленные в Ведомости объемов и стоимости работ (смете) (Приложение № 10 к Контракту), за вычетом суммы удержаний, соответствующих величине возвратных сумм.

5.5. Сумма очередного платежа, подлежащего перечислению Подрядчику может быть уменьшена Заказчиком на сумму (размер) начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных разделом 14 Контракта в следующем порядке.

При осуществлении в соответствии с п. 12.2. Контракта уполномоченным представителем Заказчика приемки выполненных Подрядчиком работ Стороны осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Подрядчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств.

Сумма неустойки, основание ее начисления, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также итоговая сумма текущего платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки указываются в приложении к акту по форме КС-2 (далее - Акт). Указанное приложение подписывается обеими Сторонами вместе с Актом, а, в случае отказа Подрядчика, - представителем Заказчика. Оплата по Акту осуществляется Заказчиком за вычетом начисленной неустойки.

Сумма начисленной суммы неустойки (пеней, штрафов) перечисляется Заказчиком в  доход федерального бюджета в порядке, установленном в п. 8.16. Контракта.

5.6. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня предшествующего дню прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.

5.7. Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаиморасчётов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчётов по завершении каждого квартала и финансового года и после окончания выполнения работ по Контракту, в случае досрочного расторжения Контракта, а также по обращению одной из Сторон.

5.8.<16> Заказчик производит авансирование части стоимости работ в размере _____ (до 30 (тридцать) процентов) от цены Контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса и запроса на выдачу аванса.

Запрос Подрядчика на выдачу аванса должен содержать обоснование расходования денежных средств. Несоблюдение данного условия является основанием для отказа в выдаче аванса.

Последующее авансирование выполняемых работ в размере, указанном в настоящем пункте Контракта, Заказчик вправе осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год, после подтверждения выполнения Подрядчиком предусмотренных Контрактом работ в объеме произведенного авансового платежа. При этом общая сумма последующего авансирования не может превышать 70 (семьдесят) процентов цены Контракта.

Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов, связанных с мобилизацией в соответствии с проектной документацией, в соответствии с запросом на получение аванса.

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. Сумма аванса, подлежащая вычету из сумм очередных платежей определяется Заказчиком.

При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.

В случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс - в течение 10 (десяти) дней с даты размещения Заказчиком информации о расторжении Контракта в реестре контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.9. К оплате за временные здания и сооружения, непредвиденные работы и затраты принимаются только фактические затраты, согласованные с Заказчиком  путем составления акта соответствующей формы (Приложение № 21, Приложение № 22 к Контракту), но не более установленных процентов (расчетов) в ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 10 Контракту). Стоимость материальных ресурсов, цены на которые отсутствуют в сборниках сметных цен, должна быть подтверждена фактическими расчетно-платежными документами.

5.10. Возвратные суммы от древесины, сведенной в полосе отвода автомобильной дороги в пределах строительной площадки Объекта, подлежат уточнению с учетом:

- фактических объемов древесины по документам, в том числе по видам (деловая и дровяная, хвойная и лиственная) и по диаметрам;

- данных, полученных в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики о стоимости древесины в месяц составления акта освидетельствования мест рубки, представленных Подрядчиком.

5.11. При получении от разборки временных зданий и сооружений существующих конструкций, материалов, элементов и изделий, пригодных для повторного применения, их объем определяется на основании акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком и завизированного представителем инженерной организации, привлеченной Заказчиком по договору для осуществления строительного контроля. Возвратные суммы определяются расчетами в ценах квартала выполнения работ за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и по доставке в места складирования. Подрядчик собственными силами осуществляет реализацию конструкций, материалов и изделий, получаемых от разборки, сноса, демонтажа временных зданий и сооружений.

5.12. Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о выполненных работах по форме КС-3.

Окончательный расчет по последним представленным Подрядчиком акту выполненных работ по форме КС-2 и справки о выполненных работах по форме КС-3 производится в месячный срок после выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного/реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

5.13. По взаимному согласию Стороны установили, что изменение (сокращение) лимитов капитальных вложений (лимитов бюджетных обязательств) либо несвоевременное их доведение до Заказчика являются обстоятельствами непреодолимой силы, безусловно подтверждающими  отсутствие вины Заказчика в части обязательств по оплате стоимости работ в установленном настоящим Контрактом порядке и сроки, а также исполнения других денежных обязательств по Контракту, что освобождает его от предусмотренной настоящим Контрактом ответственности.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту).

Начало выполнения: с даты заключения Контракта

Окончание работ:  _____________ <17>

Окончание работ по Объекту подтверждается подписанием Акта приемочной комиссии (согласно ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»).

6.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен по годам и по месяцам в соответствии с Календарным графиком производства работ, в пределах годового лимита бюджетных обязательств. Стоимостное выражение объема работ, подлежащих выполнению в каждом календарном месяце, указывается в Календарном графике производства работ.

6.3. На момент подписания настоящего Контракта даты начала и окончания работ, в том числе даты начала и окончания отдельных видов работ, определенные Календарным графиком производства работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства/реконструкции Объекта.

7. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

7.1. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом Задания на разработку рабочей документации и Техническим заданием (Приложение № 12, № 23 к Контракту), Подрядчик должен разработать рабочую документацию, необходимую для строительства/реконструкции Объекта и его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений, схемы границ полосы отвода автомобильной дороги и дорожных сооружений, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, и другую документацию, необходимость в которой может возникнуть в процессе выполнения работ по строительству/реконструкции Объекта.

В случае необходимости Подрядчик разрабатывает необходимую документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории, градостроительный план земельных участков).

Состав и содержание документации по планировке территории регламентируются заданием на разработку документации по планировке территории в соответствии с решением органа исполнительной власти Российской Федерации.

В составе рабочей документации Подрядчик разрабатывает:

- необходимые чертежи, ведомости, спецификации, сметы, локальные сметные расчеты, разделенные на основе согласованной схемы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

- в необходимых случаях - документацию для непредвиденных работ, выявляющихся в ходе строительства, временных зданий и сооружений;

- в процессе разработки рабочей документации формирует накопительный чертеж плана Объекта на основе исполнительных топо-геодезических чертежей, подтверждающих объемы выполненных работ в составе исполнительной документации, на котором отражаются все фактически выполненные объемы конструктивных элементов, запроектированных в составе рабочей документации, и предоставляет его Заказчику по запросам в электронном виде в формате разработки.

Сметы на непредвиденные работы, затраты, отсутствующие в ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 10 к Контракту), должны быть выполнены на основании государственных элементных сметных норм, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов  с применением территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012», в соответствии с МДС 81-35.2004, с предоставлением обоснования стоимости материалов, не учтенных  территориальным сборником   сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.

В составе комплекта рабочей документации «Технические средства организации дорожного движения» Подрядчик разрабатывает и согласовывает с органами ГИБДД раздел организации движения на участке_______<18> и вносит  соответствующие изменения в существующий проект организации дорожного движения, передаваемый Заказчиком Подрядчику в соответствии с п. 8.3. Контракта.

По окончании выполнения строительных работ Подрядчик без дополнительной оплаты разрабатывает исполнительный эксплуатационный паспорт Объекта в электронном виде и на бумажных носителях. Формат материалов электронной версии паспорта, рабочей и исполнительной документации должен соответствовать «Требованиям к предоставляемым данным для актуализации базы данных системы ГИС «Автодор».

Наименования комплектов рабочей документации должны полностью отражать весь перечень учтенных в них работ. В случае несогласия Заказчика с наименованием комплектов, последние должны быть исправлены по замечаниям Заказчика.

Каждый комплект рабочей документации должен содержать аннотацию о перечне и составе работ, вошедших в комплект.

Подрядчиком выполняются следующие инженерные изыскания: геологические (согласно п. 8 СП 11-105-97), топогеодезические (съемка текущих изменений в случае истечения срока действия отчетов, определенного Инспекцией государственного геодезического надзора (Госгеонадзор) и другие изыскания, необходимые для разработки рабочей документации с предоставлением отчетов Заказчику, с отметкой о принятии результатов изысканий уполномоченными службами архитектуры.

7.2. Подрядчик обязан обеспечить наличие на Объекте проектов производства работ и разработать и представить рабочую документацию с необходимыми согласованиями не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до начала производства конкретного вида работ и представить на рассмотрение Заказчику в 3-х экземплярах, кроме того, электронную версию каждого комплекта в формате разработки.

Подрядчик представляет чертежи в цветном исполнении на топооснове из состава материалов отчета по изысканиям.

Рабочая документация на выполнение работ по электроснабжению предоставляется Заказчику в 4-х экземплярах и 1 (один) экземпляр в электронном виде. Рабочая документация передается Подрядчику после допуска ее к производству работ Заказчиком.

Подрядчику запрещается приступать к выполнению работ на Объекте без допущенной к производству работ Заказчиком рабочей документации и согласованного проекта производства работ.

7.3. Подрядчик обязан назначить (с уведомлением об этом Заказчика) главного инженера проекта (ГИП) по разработке рабочей документации, ответственного за проектные решения и взаимоувязку комплектов рабочей документации.

При подготовке рабочей и технической документации Подрядчик обязан согласовать их с проектной организацией - разработчиком проектной документации и с другими заинтересованными организациями.

При подготовке рабочей документации на работы, относящиеся к компенсациям в связи с переносом (сносом)  или переустройством имущества сторонних организаций (собственников, в т. ч. физических (частных) лиц) в процессе производства работ по Контракту,  в состав комплектов должны включаться документы, подтверждающие право собственности или оперативного управления таких лиц на объекты компенсационного строительства.

При наличии замечаний Заказчика, не противоречащих действующим нормам и правилам, Подрядчик обязан внести изменения в рабочую и техническую документацию в сроки, установленные Заказчиком и согласовать изменения в соответствии с настоящим пунктом, либо направить мотивированный отказ. Корректировка Подрядчиком рабочей документации по замечаниям Заказчика, а также в случае, если изменения производятся по инициативе Подрядчика (по согласованию с Заказчиком),  осуществляется Подрядчиком в пределах цены Контракта без дополнительной оплаты и без изменения сроков выполнения работ по графику разработки рабочей документации.

7.4. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в Проект в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

7.5. Подрядчик обязан разработать исполнительные схемы, технические планы, подготовить комплект документации для ввода Объекта в эксплуатацию и оформления прав на него, с границами балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию со всеми необходимыми согласованиями,  внести необходимые корректировки в технические и кадастровые паспорта Объекта (его этапов), в эксплуатационный паспорт и сдать указанные документы Заказчику в соответствии с п. 10.29. Контракта.

7.6. В случае, если невыполнение установленных Контрактом сроков производства работ (видов  работ) произошло по вине Подрядчика, а срок  действия технических условий истек до срока их реализации, Подрядчик обязан без дополнительной оплаты со стороны Заказчика осуществить переоформление (продлить срок действия) технических условий (технических требований), выданных собственниками имущества, интересы которых затрагиваются в рамках исполнения настоящего Контракта, а также выполнить повторное согласование проектной и рабочей документации с собственниками такого имущества.

7.7. Ответственность за хранение и сохранность разрешительной, технической и иной документации, составляющей Проект, возлагается на Заказчика. Необходимое число копий Проекта передается Заказчиком  Подрядчику, который имеет право за свой счет делать с них копии.

Ответственность за хранение и сохранность любых  документов  из состава рабочей документации, разрабатываемой в процессе подготовки строительства/реконструкции и осуществления строительства/реконструкции, возлагается на Подрядчика, до тех пор, пока эта ответственность не перешла к Заказчику.

Если одна из Сторон обнаруживает ошибку или техническую неточность в документе, предназначенном для использования при выполнении работ по Контракту, то эта Сторона должна немедленно уведомить другую Сторону о такой ошибке или неточности.

7.8. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ (Приложение № 6 к Контракту). В случае введения в действие новых нормативно-технических  документов Заказчик обязан уведомить Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.

<18.1> При разработке рабочей документации в рамках отдельного государственного контракта.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА<19>

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

8.1. Передать Подрядчику перечень исполнительной производственно-технической документации (Приложение № 4 к Контракту), оформляемой им в процессе производства работ на Объекте.

8.2. Передать Подрядчику по акту (на период строительства/реконструкции Объекта) строительную площадку (Приложение № 2 к Контракту), пригодную для производства строительных работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту.

8.3. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта по акту передачи проектной документации Проект (Приложение № 3 к Контракту) в бумажном или электронном виде, в том числе существующий проект организации дорожного движения.

8.4. Организовать строительный контроль, авторский надзор, производить промежуточную приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91», Ведомственными строительными нормами (правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог), утвержденными Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266 (далее - ВСН 19-89), ОДМ 218.7.001-2009 «Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах», Межгосударственным стандартом ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля», действующими нормативными и руководящими документами и настоящим Контрактом.

8.5. Направить Подрядчику в 3-хдневный срок информационное письмо о персональном составе штата исполнителей, определенным на основании п. 3.1. настоящего Контракта, а также уполномоченных им лиц на осуществление контроля над  ходом исполнения Контракта (далее - Представители Заказчика).

Заказчик имеет право в период действия настоящего Контракта вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Заказчик направляет Подрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

8.6. Организовать проверку соответствия рабочей документации Проекту (авторский надзор).

8.7. Производить контроль выпуска рабочей документации, допускать комплекты рабочей документации к «Производству работ».

8.8. Участвовать в испытательных, пусконаладочных и иных работах, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию, с оформлением соответствующих документов.

8.9. По письменному сообщению Подрядчика о готовности законченного строительством/реконструкцией Объекта организовать совместно с Подрядчиком его приёмку.

8.10. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в объёмах и порядке, предусмотренных Контрактом;  в обращениях за получением копий законодательных актов, имеющих отношение к Контракту, но не имеющихся в наличии в готовом виде;  в обращениях за  разрешениями, лицензиями или согласованиями, необходимыми в соответствии с законодательством   субъекта Российской Федерации  и решениями органов местного самоуправления и имеющих отношение к работе  Подрядчика по Контракту.

8.11. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля и авторского надзора вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю и авторскому надзору с организациями (далее - Инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.

Порядок действий Инженерной организации, ее уполномоченного представителя (далее - Инженер), а также  их взаимодействие с Заказчиком и Подрядчиком указаны в  разделе 9 настоящего Контракта.

8.12. Заказчик, представители Заказчика, Инженерная организация  имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

8.13. Заказчик, представители Заказчика и Инженерной организации имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства/реконструкции;

- производить соответствующие записи в журналы производства работ при строительстве, реконструкции, объектов капитального строительства по Объекту, журнал авторского надзора. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.14. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с п. 13.3. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

8.15. При осуществлении строительного контроля, авторского надзора ни Заказчик, ни нанятая им Инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.16. В случае уменьшения Заказчиком в соответствии с п. 5.11. Контракта суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) Заказчик перечисляет в установленном порядке данную неустойку (пеню, штрафы) в доход Федерального бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием реквизитов государственного контракта и Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

8.17. Заказчик обязуется выполнить надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.18. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 14 настоящего Контракта.

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. ИНЖЕНЕР.

9.1. Заказчик в соответствии с п. 8.11. Контракта вправе назначить Инженерную организацию (Инженера) для выполнения части его  обязанностей, предусмотренных  Контрактом.

9.2. Инженерная  организация (Инженер) не вправе изменять условия Контракта.

9.3. Инженерная  организация (Инженер)  во всех случаях, когда ими  выполняются  обязанности и осуществляются  полномочия, предписанные Контрактом или вытекающие из него,   действуют  от имени Заказчика.

9.4. Инженерная  организация (Инженер) не имеет полномочий освобождать какую-либо из Сторон от выполнения каких-либо обязанностей, обязательств или ответственности, предписанных Контрактом.

9.5. Утверждение любого вопроса, проверка, сертификация, разрешение, осуществление контроля, инспектирование, выдача инструкций, уведомление, предложение, просьба, или аналогичное действие со стороны Инженерной организации (Инженера) не освобождают Подрядчика  от ответственности, которую он несет в соответствии с настоящим Контрактом.

9.6. Инженерная организация при назначении своих представителей-инженеров для работы по Контракту письменно уведомляет об этом Заказчика и Подрядчика с указанием конкретных функций, поручаемых данному исполнителю.  Каждый такой Инженер, которому передаются соответствующие обязанности или делегируются полномочия, вправе отдавать указания Подрядчику только в рамках указанных обязанностей или полномочий.

10.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА<20>

Подрядчик, подтверждает, что:

Не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию (утвержденную проектную документацию, проект организации строительства), полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество работ. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по Контракту.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик в счет цены Контракта, указанной в разделе 4 Контракта принимает на себя обязательства:

10.1.  Выполнить все работы по строительству/реконструкции Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, техническими спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Проекта, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему, проектам производства работ, рабочей документации, перечню нормативно-технической документации и нормативных правовых актов обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение №№ 6, 6.1. к Контракту).

10.2. При разработке рабочей документации обеспечить выполнение изыскательских и проектных работ, компоновку и оформление полного комплекта рабочей документации, согласованность и взаимосвязанность принятых технических решений.

10.3. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств всеми привлекаемыми субподрядчиками (субисполнителями).

В случае привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчик в предусмотренных настоящим Контрактом случаях обязан направить Заказчику одновременно с уведомлением о каждом заключенном договоре информацию о порученных субподрядчику (субисполнителю) работах с предоставлением сведений о субподрядчике, в том числе подтверждающих право всех  субподрядчиков (субисполнителей) на выполнение данного вида работ, в порядке, предусмотренным разделом 11 настоящего Контракта.

10.4. В 30-дневный срок после заключения Контракта предоставить Заказчику для согласования детализированный календарный график разработки рабочей документации, производства работ и поставки материалов и оборудования. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик  обязан их устранить в течение 5 (пяти) дней и повторно представить на утверждение Заказчику. С момента утверждения Заказчиком детализированный календарный график разработки рабочей документации, производства работ и поставки материалов и оборудования становится приложением к Контракту и его неотъемлемой частью.

10.5. До начала работ по согласованию с Заказчиком обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе создаваемой Подрядчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей. В соответствии с разработанной рабочей документацией осуществить вынос в натуру границ постоянного и временного отвода земельных и (или) лесных участков под строительство/реконструкцию, обеспечить соответствие фактических (вынесенных в натуру) границ отвода лесных участков лесным картам.

Контроль, проводимый Заказчиком над выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

10.6. Обеспечить сохранность создаваемых знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений) и передать Заказчику по окончании строительства в поверенном состоянии (производство геодезических работ должно проводиться сертифицированными (поверенными) теодолитами, нивелирами, рулетками и др. приборами, которые ежегодно полагается отправлять на поверку в местный центр Госстандарта для сертификации) (Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды) с ведомостями поверок.

10.7. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора, древесины и других материалов и конструкций за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

10.8. В целях обеспечения требований, допустимых по условиям безопасности движения, а также требования к эксплуатационному состоянию технических средств организации дорожного движения до начала производства работ согласовать с Заказчиком и подрядными организациями, участвующими в выполнении работ по содержанию участков дороги, порядок организации и производства работ на участке Объекта, открытого для движения транспортных средств.

В целях недопущения затруднений и ограничений движения автотранспорта на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в выходные и праздничные дни, выполнение работ осуществлять с учетом недопущения ограничений движения и снижения скорости движения автотранспорта в выходные и праздничные дни, а также в сутки, предшествующие им.

10.8.1. До начала работ согласовать с Заказчиком и уведомить уполномоченные органами государственного надзора и ГИБДД МВД России о порядке ведения работ на Объекте, в  том числе, схеме организации дорожного движения и обеспечить их соблюдение.

10.9. Обеспечить в ходе строительства/реконструкции выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований к организации строительной площадки в соответствии с Проектом и перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту).

10.10. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, разрабатывает проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласовывает его в Росприроднадзоре и получает лимиты на образование отходов от своего имени. При сдаче Заказчику выполненных работ Подрядчик предоставляет подтверждающие документы о произведенных затратах по обращению с отходами производства и потребления.

10.11.  В соответствии с требованиями Федерального закона № 7-ФЗ от 30 декабря 2002 г. «Об охране окружающей среды» обеспечить на весь период строительства/реконструкции Объекта проведение производственного экологического мониторинга и контроля  за состоянием компонентов окружающей среды, соответствию выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям согласно законодательству Российской Федерации.

10.11.1.  В соответствии со ст. 23 Федерального закона № 7-ФЗ от 30 декабря 2002 г. «Об охране окружающей среды» разработать «Проект нормативных сбросов» (НДС), в случае производства работ в зоне водных объектов получить «Решение на право пользования водными объектами», пересекаемые Объектом строительства/реконструкции, получить  «Разрешение на сброс сточных вод» в Росприроднадзоре.

10.11.2. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разработать проект организации санитарно-защитной зоны, с учетом требований п. 2.12.1. указанных СанПиН.

10.11.3. Выполнить комплекс работ по установке узлов учета сточных вод, отводимых с Объекта в водные объекты (в случае выполнения работ по установке узлов учета). При невозможности установки узлов учета сброса сточных вод разработать и согласовать с соответствующими органами методику расчета сточных вод <21>.

10.12.  При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую  и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

10.13.  Обеспечить сохранность вырубаемой на участках для реконструкции древесины и направление Заказчику информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 (пятнадцати) дней до завершения вырубки для дальнейшего представления Заказчиком указанной информации в орган государственной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

10.14.  В счет цены Контракта своими силами и средствами обеспечить сооружение/демонтаж и/или аренду временных зданий и сооружений, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, необходимых для выполнения работ и услуг, размещения персонала Подрядчика и представителей Заказчика, по нормам не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации в соответствии с требованиями и письменными указаниями Заказчика о количестве и местах размещения штабов или строительных участков Заказчика (Приложение № 18 к Контракту), а также круглосуточно предоставлять доступ представителям Заказчика на Объекте к технологической связи Подрядчика.

Обеспечить надлежащее состояние бытовых и подсобных помещений (туалетов, столовых, душевых и др.) в соответствии с требованиями нормативных документов.

10.15. Обеспечить в счет цены Контракта сооружение всех временных (подъездных к участку строительства/реконструкции) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и услуг, их содержание и ремонт.

Подрядчик должен  обеспечить надлежащие условия эксплуатации не переданных ему на период строительства/реконструкции дорог и инженерных сооружений, которые используются им для обеспечения доставки  материалов, оборудования и персонала  для строительства.

Подрядчик несет все расходы, связанные со специальными и/или временными правами на проезд, которые могут ему потребоваться, включая право на въезд на площадку.

Подрядчик не должен  создавать неудобства для окружающих, или закрывать доступ, перекрывать и ограничивать использование дорог,  окружающей территории независимо от того, являются ли они государственными или принадлежат Заказчику или другим лицам.

10.16. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит  в соответствии с п. 4.9.  ГОСТ 52 290-2004, с указанием полного наименования Объекта (по Контракту), наименования Заказчика, Подрядчика, проектировщика и сроков выполнения работ (начало и окончание), а также иные информационные указатели в соответствии с требованиями субъекта Российской Федерации.

10.17. В целях контроля и координации производства работ на Объекте обеспечить установку камер видеонаблюдения на Объекте, транслирующих видеосъемку в режиме реального времени, с предоставлением Заказчику схем установки камер и адресов к трансляции данных. Размещение камер должно обеспечивать обзор всей зоны производства работ. Количество, характеристики видеокамер, способ и формат накопления и хранения данных предварительно согласовать с Заказчиком.

Расходы на приобретение, монтаж, содержание в работоспособном состоянии систем видеонаблюдения, а также расходы на передачу данных с камер видеонаблюдения несет Подрядчик.

10.18. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону полосы отвода Объекта и/или в зону строительства/реконструкции инженерных коммуникаций и строений в соответствии с техническими требованиями владельцев затрагиваемого имущества.

Заключить договор компенсации нарушенного права на переустройство инженерных коммуникаций и строений с владельцем этих коммуникаций.

Осуществить сдачу выполненных работ по переносу и переустройству инженерных коммуникаций и строений их владельцами в соответствии с техническими требованиями, выданными владельцами таких объектов, и(или) условиями договоров о компенсации с владельцами таких объектов, подлежащих переносу или переустройству в связи с строительством/реконструкцией Объекта.

По окончании работ по переустройству и переносу инженерных коммуникаций и строений Подрядчик предоставляет Заказчику документы, выданные владельцами коммуникаций, о соблюдении технических условий, норм и требований (справку о выполнении технических условий), все оформленные и подписанные владельцами переустраиваемых объектов акты выполненных работ, акты перехода эксплуатационной ответственности и рисков, контрольную и исполнительную документацию и съемку, схемы расположения объекта на занимаемом им земельном участке, правоустанавливающие документы (их копии) на земельный участок  владельца объекта (в случае, если технические условия владельца переустраиваемого объекта не предусматривают переход прав на переустраиваемый объект и занимаемый им земельный участок), технические планы, технический и кадастровые паспорта переустраиваемого объекта, по требованию его владельца, иную необходимую документацию для сдачи объекта в эксплуатацию и получения разрешения на его ввод, если такое требование содержится в выданных владельцем переустраиваемого объекта технических требованиях или необходимо для передачи объекта по действующему законодательству.

10.19. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства/реконструкции Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства/реконструкции до подписания акта приемки Объекта капитального строительства.

10.19.1. Принимать по акту с участием Заказчика и эксплуатирующей организации в эксплуатационную ответственность временно выводимые из состава эксплуатации Объект и/или элементы Объекта, обеспечить их сохранность и надлежащее эксплуатационное состояние, возвращать по акту эксплуатирующей организации по мере завершения работ на таких элементах.

10.20. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения и использования иностранных работников.

10.21. Вести на русском языке с момента начала работ на Объекте и до их завершения в установленном порядке исполнительную производственно-техническую документацию по типовым формам, утвержденным распоряжением Росавтодора от 23 мая 2002 г. № ИС-478-р и приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. №7.

Подрядчик, в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации при реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденным распоряжением Минтранса России от 23 мая 2002 г. № ИС-478-р, осуществляет своими силами входной, операционный и приемочный контроль качества выполняемых им строительно-монтажных работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

Привлеченная Подрядчиком лаборатория должна быть аттестована органом, имеющем аккредитацию в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Лаборатория Подрядчика должна находиться непосредственно на строительной площадке Объекта (вахтовый поселок). Лаборатория Подрядчика должна быть укомплектована всеми необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием в соответствии с областью подтверждения компетентности, прошедшим метрологическое освидетельствование.

10.22. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 20 числа каждого календарного месяца.

10.23. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца учетную документацию, которая включает в себя, в соответствии с п.12.2. Контракта:

акт приемки  выполненных работ по форме КС-2 - 6 экз.;

справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - 6 экз.;

счет на выполненные работы - по 1 экз.;

счет-фактура на выполненные работы - 2 экз.;

отчет о ходе поставки Подрядчиком  оборудования и материалов по форме Приложения № 17  - 3 экз.;

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 - 2 экз.

10.24. С целью контроля над сроками выполнения работ Подрядчик ежемесячно, одновременно с промежуточной приемкой работ, предоставляет Заказчику справку незавершенных работ, в которой (на основании сроков установленных в Календарном графике производства работ) Подрядчиком указываются объемы и стоимость не выполненных им в текущем месяце работ.

10.25. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, имущество, используемое для исполнения Контракта.

10.26. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту) и перечнем нормативных правовых актов, обязательных при выполнении  работ по настоящему Контракту работ (Приложение № 6.1. к Контракту).

10.27.  Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполняемые работы при обнаружении:

обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

10.28.   Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения Подрядчиком имущественных или иных прав, в том числе охраняющих интеллектуальную собственность.

10.29. Передать по окончании строительства/реконструкции Объекта Заказчику:

- схему выноса в натуру границ полосы отвода Объекта с координатами  поворотных точек,

- по акту, под наблюдение и сохранность, установленные им, либо имеющиеся у него межевые знаки, изготовленные и установленные в соответствии с нормативными документами субъекта Российской Федерации;

- четыре экземпляра исполнительной документации, о выполненных строительных и монтажных работах;

- сводный план сетей в согласованной Сторонами форме, в том числе 1 (один) экземпляр на электронном носителе;

- материалы геодезической съемки подземных инженерных коммуникаций, выполненные специализированной организацией (обеспечить сдачу материалов съемки в соответствующие службы Комитета по градостроительству и архитектуре для внесения в документы учета);

- накопительную исполнительную схему, выполненную на основе исполнительной топо - геодезической съемки из состава исполнительной документации (схемы размещения Объекта на занимаемом им земельном участке), чертежи, акты о соответствии построенных объектов проектной документации и требованиям технических регламентов, иные документы для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;

-  данные для актуализации базы данных системы ГИС Автодор;

- акты о соответствии построенных (реконструированных) объектов проектной документации и требованиям технических регламентов, иные документы для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, и иные документы на элементы, созданные при реализации Проекта, не относящиеся к имущественному комплексу Объекта, в объеме, достаточном для передачи имущества сторонним владельцам;

- откорректированный эксплуатационный паспорт Объекта, разработанный применительно к ВСН 1-83 и ОСТ-218.000.97 в объеме и формате, согласованном Сторонами, выполненный на основе накопительной исполнительной съемки из состава исполнительной документации;

- откорректированные кадастровые паспорта земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет;

- откорректированные технические планы на участки дороги, искусственные сооружения и другие элементы имущественного комплекса Объекта, выполненные лицензированной (аккредитованной) организацией, в объеме, достаточном для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости, получения кадастрового паспорта и регистрации права собственности Российской Федерации;

- документы на элементы Объекта, не относящиеся к имущественному комплексу Объекта, в объеме, достаточном для передачи их собственникам или управляющим организациям, в том числе, в случаях предусмотренных действующим законодательством, технические планы элементов, не относящихся к имущественному комплексу Объекта;

- ведомость конструктивных элементов (по форме Приложения № 20 к Контракту), составленную по итогам инвентаризации Объекта в соответствии с п. 10.29.1. Контракта;

- документы, в соответствии с перечнем документов, необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию (Приложение № 9 к Контракту);

- иные документы в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений к нему.

Формат материалов электронной версии документации должен соответствовать «Требованиям к предоставляемым данным для актуализации базы данных системы ГИС Автодор».

10.29.1. По окончании строительства/реконструкции Объекта провести  инвентаризацию его конструктивных элементов. При проведении инвентаризации принимаются к учету все конструктивные элементы Объекта, включая ранее построенные, построенные и переустроенные в ходе работ по Контракту. Результаты проведенной инвентаризации Объекта оформляются в виде ведомости конструктивных элементов (по форме Приложения № 20 к Контракту). Ведомость конструктивных элементов предается Заказчику  одновременно с исполнительной документацией в порядке, установленном п. 12.8. Контракта.

10.30. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

10.31. При производстве работ Подрядчик не имеет права приступать к последующему технологическому этапу (технологическим этапам) работ без приемки Заказчиком скрытых работ, ответственных конструкций и получения письменного согласования Заказчика на выполнение последующего технологического этапа.

Под технологическим этапом в настоящем Контракте понимается технологическая операция (группа технологических операций), результатом выполнения которых является создание в соответствии с проектной и рабочей документацией отдельных конструктивных и/или технологических элементов Объекта (выемка или отсыпка грунта, подготовка основания, устройство слоев насыпи, полотна дороги, устройство сборных и/или монолитных конструкций и т.п.).

Порядок освидетельствования и приемки скрытых работ и ответственных конструкций устанавливается в соответствии СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91», ВСН 19-89, действующими нормативными документами и разделом  17 Контракта.

10.32. При производстве работ обеспечить в соответствии с требованиями нормативных документов надлежащее содержание строительной и специальной техники, оборудования, в том числе их маркировку фирменными логотипами.

10.33. При производстве работ обеспечить наличие и функционирование пунктов мойки колес автотранспорта.

10.34. При производстве работ обеспечить надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в соответствии с  требованиями нормативных документов.

10.35. Осуществить в соответствии с разделом 18 Контракта страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства/реконструкции, материалов, оборудования и страхование ответственности за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительства/реконструкции.

10.36. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п.3.5., 8.12, 8.13. настоящего Контракта.

10.37. Подрядчик в соответствии с п. 13.3. Контракта после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

10.38. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 13.2. Контракта, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

10.39. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на реконструируемом участке Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение суток с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик информирует об этом Заказчика и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации  стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам.

10.40. Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком:

а) месячно-суточные графики выполнения работ (Приложение № 14 к Контракту) на следующий месяц;

б) графики поставки материалов и оборудования Подрядчиком (Приложение № 16 к Контракту) на следующий месяц.

10.41. Представляет Заказчику:

а) ежесуточно в 18:00 часов (местного времени) информацию о ходе выполнения работ в соответствии с месячно-суточным графиком выполнения работ, подписанную ответственным представителем Подрядчика в письменном и электронном виде. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком работам;

б) ежемесячно в письменном и электронном виде данные о выполнении требований постановления Правительства Российской Федерации № 20 от 25 января 2011 г. «Об оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов строительной площадки, отнесённой к объекту государственного контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору» по формам №№ 5-7 Приложения № 2 к указанному Постановлению;

в) ежемесячно в электронном виде фотографии, отражающие стадию производства работ на строительной площадке;

г) при производственной необходимости по запросу Заказчика в течение 3 (трех) дней разрабатывает и предоставляет корректирующие мероприятия, корректирующие графики производства строительно-монтажных работ и корректирующие графики поставок материалов и оборудования поставки Подрядчика, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным корректирующим мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса;

д) по запросу Заказчика в 3-х дневный срок любую информацию об Объекте, с приложением документов, в том числе на электронных носителях;

е) при наличии запроса Минтранса России, Росавтодора, надзорных и контролирующих органов в течение 24 часов с момента поступления соответствующего запроса от Заказчика - запрашиваемую информацию об Объекте.

10.42. Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика о любых внештатных ситуациях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Контракта, включая, но не ограничиваясь:

а) об авариях и несчастных случаях - в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, отраслевыми нормами и руководящими документами Заказчика (Федерального дорожного агентства);

б) об иных внештатных ситуациях - в порядке и в сроки, предусмотренные п. 10.43. Контракта.

10.43. При возникновении внештатной ситуации руководитель строительства, назначенный приказом Подрядчика, обязан:

10.43.1. В течение 15 минут с момента наступления внештатной ситуации предоставить устное донесение дежурному сотруднику (диспетчеру) Заказчика.

В случае, если дежурный сотрудник (диспетчер) Заказчика не доступен для телефонной связи, руководитель строительства обязан предоставить устное донесение руководителю Заказчика  (заместителю по строительству). При этом руководитель Заказчика (заместитель по строительству) обязан обеспечить предоставление информации в СЦОУ Росавтодора (оперативному дежурному) и информирование сторонних (заинтересованных) организаций.

В случае, если дежурный сотрудник (диспетчер) Заказчика и руководитель Заказчика  (заместитель по строительству) не доступны для телефонной связи, руководитель строительства обязан предоставить устное донесение в СЦОУ Росавтодора (оперативному дежурному).

10.43.2. В течение 60 минут с момента наступления внештатной ситуации предоставить письменное донесение дежурному сотруднику (диспетчеру) Заказчика. К письменному донесению по возможности следует приложить фотоматериалы, позволяющие более полно оценить характер и последствия возникшей внештатной ситуации. Передача фотоматериалов должна осуществляться преимущественно посредством электронной почты. При отсутствии возможности передачи электронной почтой допускается передача фотоматериалов MMS-сообщением или факсимильной связью.

При невозможности предоставить письменное донесение дежурному сотруднику (диспетчеру) Заказчика, руководитель строительства обязан предоставить письменное донесение руководителю Заказчика (заместителю по строительству). При этом руководитель Заказчика  (заместитель по строительству)   обязан обеспечить предоставление информации в СЦОУ Росавтодора (оперативному дежурному) и информирование сторонних заинтересованных организаций.

При невозможности предоставить письменное донесение дежурному сотруднику (диспетчеру) Заказчику руководитель строительства обязан предоставить письменное донесение в СЦОУ Росавтодора (оперативному дежурному).

Перечень внештатных ситуаций приведен в Приложении № 19 к Контракту.

10.44. Участвовать в рассмотрении предложений, направленных на улучшение качества производства строительно-монтажных работ, снижение стоимости, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

10.45. По требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, необходимые для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию электроустановок, принимать участие в оформлении таких разрешений.

10.46. Включить в состав проектной и исполнительной документации (при необходимости разработать) инструкции по эксплуатации оборудования и нестандартных сооружений.

10.47.  Ежеквартально, до 25 (двадцать пятого) числа последнего месяца квартала, Подрядчик обязан представлять отчеты по освоению инноваций с приложением фотоматериалов согласно форме, указанной в Приложении № 11 к Контракту.

10.48. Выполнить надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

10.49. Привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядные организации из числа субъектов малого предпринимательства (СМП) и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) в объеме не менее  15 (пятнадцати) процентов от цены настоящего Контракта. За несоблюдение данного условия Подрядчик несет ответственность в соответствии с разделом 14 настоящего Контракта <22>.

10.49.1. Предоставляет Заказчику информацию о субподрядчиках из числа СМП и (или) СОНО по форме согласно Приложению № 15 к Контракту в 5-дневный срок с момента заключения договора субподряда. По дополнительному запросу Заказчика Подрядчик предоставляет копии заключенных договоров субподряда.

10.50. Предоставить Заказчику не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком договора с соисполнителем информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта<23>.

10.51. Подрядчик на весь период производства работ по реконструкции Объекта принимает на содержание Объект (в том числе искусственные сооружения и элементы обустройства) в полном объеме в границах производства работ от организации, выполняющей работы по содержанию Объекта. Передача Объекта оформляется Актом приема-передачи и разграничения полномочий по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения, подписываемым представителями Заказчика, Подрядчика и организации, выполняющей работы по содержанию Объекта.

11. СУБПОДРЯДЧИКИ

С учетом положений п. 3.4. и п. 10.3. Контракта:

11.1. Подрядчик отвечает за действия или ошибки любого субподрядчика (субисполнителя), его представителей или персонала, привлеченного им для выполнения предусмотренных Контрактом работ как за свои собственные.

11.2. Подрядчик в предусмотренных Контрактом случаях информирует Заказчика о заключении договора субподряда (в том числе договора субподряда, заключенного субподрядчиком с другим лицом (двойной субподряд)) за 3 (три) дня до начала производства работ, передаваемых на субподряд по форме Приложения № 13 к Контракту..

12. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

12.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

12.1.2. В случае проведения экспертизы выполненной работы Заказчиком своими силами, срок приемки работ в соответствии с настоящим разделом не может составлять более 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения проверки и установления Заказчиком соответствия условиям Контракта, предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом.

12.1.3. В случае проведения экспертизы выполненной работы путем привлечения экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ, срок приемки работ по Контракту не может составлять более 10 (десять) рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения эксперта, экспертной организации, подтверждающего качественное выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

12.2. Заказчик назначает своего представителя на строительстве Объекта, который от его имени не позднее 20 (двадцатого) числа каждого календарного месяца (или по уведомлению Подрядчика) осуществляет непосредственно на Объекте промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91», ВСН 19-89, ОДМ 218.7.001-2009 «Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.09.2014г. № 1199-ст) с составлением Подрядчиком и представлением Заказчику до 25 (двадцать пятого) числа соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3 в 6-ти экземплярах, в том числе на электронных носителях, с составлением акта освидетельствования скрытых работ и/или акта освидетельствования ответственных конструкций, составленных по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 и журнала по форме КС-6а (согласно постановлению Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100) в 2-х экземплярах, в том числе в электронном виде.

Подрядчик предоставляет документацию для приемки работ в следующих форматах: текстовая часть - в среде «Word», таблицы - в среде Excel, сметная документация - в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия, графическая часть - в среде «Автокад» и в формате среды разработки, с приложением к документации акта сдачи-приемки рабочей документации.

По требованию Заказчика могут быть проведены предварительные испытания результата работ. В случае  проведения таких испытаний, приемка результата работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

12.3. По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Заказчиком лица (хотя бы одного лица) в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по настоящему Контракту. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения сторон о признании Сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.

12.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается Ведомостью объемов и стоимости работ (сметой), лабораторными испытаниями, исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.

Работы, выполненные по не утвержденной к производству работ Заказчиком рабочей документации, оплате не подлежат.

12.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Контракта, акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

12.6. Приемка законченного строительством/реконструкцией Объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

12.7. За 30 (тридцать) дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

12.8. Подрядчик передает Заказчику за 10 (десять) дней до начала приемки законченного строительством/реконструкцией  Объекта 3 (три) экземпляра исполнительной документации, кроме того, 1 (Один) полный экземпляр в электронном виде (на компакт-дисках необходимого объема) (согласно Приложению № 4 к Контракту), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам,  а также паспорт Объекта в согласованной Сторонами форме, в том числе 1 (один) экземпляр на электронном носителе, и иные документы в соответствии с разделом 10 Контракта.

12.9. До приёмки Объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности Объекта к предъявлению приёмочной комиссии.

12.10. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат  возмещению Подрядчиком в 10-ти невный срок с момента получения соответствующего заключения.

12.11. Подрядчик вправе досрочно сдать результаты работы только после предварительного согласия Заказчика.

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

13.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

13.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет<24>:________________

с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 5 к Контракту), в составе Акта приемочной комиссии (форма КС-14, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. № 71а).

13.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

13.4.  При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. При составлении акта Заказчик вправе привлечь эксперта или экспертную организацию, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, взыскиваются с Подрядчика в полном объеме.

13.5. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН<25>

14.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _____________рублей*.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

14.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документов о приемке Оборудования, результатов оказания Услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

 

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент K определяется по формуле:

K = ДП / ДК x 100%,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ______________рублей**.

**Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

14.3. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за разработку рабочей документации и реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

14.4. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

14.5. При нарушении Контрактных обязательств Подрядчиком Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику в порядке, предусмотренном п. 14.5.19. Контракта:

Пеню:

14.5.1. за нарушение сроков предоставления детализированного календарного графика разработки рабочей документации, производства работ и поставки материалов и оборудования, предусмотренного п. 10.4. Контракта;

14.5.2. за нарушение сроков предоставления рабочей документации и проектов производства работ, предусмотренных п.7.2. Контракта;

14.5.3. за нарушение сроков окончания работ по Объекту;

14.5.4. за несвоевременное освобождение строительной площадки от собственной строительной техники и расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования;

14.5.5. за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ (сметой), указанных в календарном графике производства работ;

14.5.6. за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте в период гарантийного срока.

14.5.7. за нарушение срока предоставления Заказчику информации в соответствии с п. 10.49.1<26>, 11.2. Контракта.

За нарушение срока предоставления Заказчику информации в соответствии с п 10.50. Контракта <27> пеня начисляется в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

Штраф:

14.5.8. в случае расторжения Контракта по вине Подрядчика;

14.5.9. в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в производственных совещаниях, комиссиях, а также составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на Объекте в сроки, установленные Заказчиком;

14.5.10. при не устранении в установленный Заказчиком срок нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на Объекте и подтвержденных соответствующими документами, указанными в п. 14.5.21. Контракта, за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;

14.5.11. за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ при каждом нарушении;

14.5.12. за неисполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком требований, предусмотренных п. 10.10., 10.11., 10.14., 10.16., 10.17., 10.19., 10.21., 10.23., 10.27., 10.32., 10.33., 10.34., 10.35., 15.4.,17.3. Контракта за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;

14.5.13. в случае, если Подрядчик не предоставил Представителю Заказчика, в соответствии с п. 10.40. Контракта, месячно-суточные графики выполнения работ (Приложение № 14 к Контракту) на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения работ в соответствии с п. 10.41. Контракта за каждый случай непредставления по каждому обязательству в соответствии с указанными пунктами Контракта;

14.5.14. в случае выявления в течение срока действия Контракта факта, свидетельствующего о том, что указанные в разделе 2 настоящего Контракта заверения и гарантии Подрядчика не соответствовали действительности на момент заключения Контракта и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение;

14.5.15. в случае не предоставления Подрядчиком в порядке, установленном п. 18.3. Контракта Заказчику копии договора страхования, полиса  и документа, подтверждающего оплату страховых платежей;

14.5.16. в случае непредставления Заказчику в соответствии с п. 10.23.  Контракта журнала учета выполненных работ по форме КС-6а, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), отчета о ходе поставки Подрядчиком  оборудования и материалов в комплекте с оформленной в установленном порядке исполнительной документацией с реестром, согласованным представителем Инженерной организации по строительному контролю;

14.5.17. в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований проектной документации;

14.5.18. в случае неисполнения условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО в соответствии с  п. 10.49. Контракта <28>.

14.5.19. Неустойка, предусмотренная, настоящим Контрактом, должна быть оплачена Подрядчиком путем перечисления в установленном порядке денежных средств в доход Федерального бюджета с представлением Заказчику документального подтверждения такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

Заказчик вправе удержать пеню, начисленную в соответствии с п. 14.5.1., 14.5.2., 14.5.3., 14.5.5. Контракта путем уменьшения на сумму начисленной неустойки суммы очередного платежа, установленного в соответствии с п. 5.5. Контракта и законодательством Российской Федерации.

14.5.20. Удержание и/или взыскание пени, штрафа, предусмотренных п. 14.5.1.-14.5.18. Контракта, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту и не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

14.5.21. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную п. 14.5.10. Контракта, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;

- или односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 5 (пяти)  дней с даты получения соответствующего требования;

- или предписание Заказчика и/или Инженерной организации, выданное в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

- или предписание контрольно-надзорных органов в области строительства.

14.5.22. Сторона  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательств по Контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

14.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

14.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

14.8. В случае, если во время действия Контракта выявилось, что обеспечение обязательств Подрядчика отсутствует, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации или является недействительным, Подрядчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательства обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства (в виде банковской гарантии, внесения денежных средств на счет Заказчика).

14.9. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан  соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

15. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

15.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект при выполнении работ  строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту).

15.2. Все поставляемые для строительства/реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, декларации, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 30 (тридцать) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию). По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить оригиналы вышеуказанных документов для подтверждения подлинности копий.

15.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием аккредитованной лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

15.4. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не согласованных с Заказчиком, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

15.5. Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п. 3.4. Контракта, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

15.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.7. Подрядчик гарантирует, что на момент передачи результатов работ как промежуточных, так и итоговых по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), использованные Подрядчиком для производства работ материалы принадлежат ему на праве собственности.

16. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

16.1. Заказчик передает Подрядчику строительную площадку по его письменному запросу, направленному в адрес Заказчика, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней, по «Акту передачи строительной площадки» (Приложение № 2 к Контракту),  а также  по письменному запросу подрядчика, по акту знаки закрепления геодезической основы строительной площадки (полосы отвода) Объекта, выполненной при производстве проектно-изыскательских работ.

16.2. Подрядчик самостоятельно за свой счет на основе разработанного им проекта производства геодезических работ создает постоянную геодезическую разбивочную основу для строительства и последующей эксплуатации Объекта, выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.

16.3. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством/реконструкцией Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

16.4. Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства/реконструкции.

16.5. На весь период строительства/реконструкции до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность строящегося (реконструируемого) сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства/реконструкции Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

16.6. До завершения строительства/реконструкции Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту).

16.7. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

16.8. Все разобранные после завершения работ временные здания, сооружения и конструкции, используемые для строительства/реконструкции, являются собственностью Заказчика и подлежат реализации Подрядчиком в соответствии с п. 5.18. Контракта.

16.9. Подрядчик обязуется в 30-дневный срок до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

17. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ

17.1. Скрытые строительные работы (технологические этапы) в соответствии с Проектом и Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) должны приниматься представителем Заказчика в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91», ВСН 19-89 и Контракта. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ (технологических этапов) только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (технологических этапов) и составления актов (Приложение № 8 к Контракту). Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ (технологических этапов), уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

17.2. В случае если Заказчиком, представителем Заказчика, инженерной организацией внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам (технологическим этапам), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы (технологические этапы) выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ (технологических этапов), не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

17.3. Приемку скрытых работ (технологических этапов) после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме (Приложение № 8 к Контракту).

17.4. К каждому акту приемки скрытых работ и/или технологических этапов (Приложение № 8 к Контракту) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

17.5. Акты приемки скрытых работ (технологических этапов) составляются в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

17.6. Каждому акту приемки скрытых (технологических этапов) работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

18. СТРАХОВАНИЕ

18.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Контракту, в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Контракта за счет собственных средств оформляет на срок действия Контракта Договор страхования Объекта. Договор страхования Объекта, включает в себя:

18.1.1. Страхование строительно-монтажных рисков Объекта на сумму цены Контракта и стоимости Материалов и оборудование, находящихся на Строительной площадке, от гибели (повреждения) в результате внезапных и непредвиденных событий;

18.1.2. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам при проведении Работ с лимитом ответственности не менее 10 (десять) процентов от цены Контракта.

18.2. Полис страхования должен предусматривать следующие оговорки мюнхенского перестраховочного общества:

покрытие ущерба по взаимной ответственности (002);

страхование ошибок в проектировании при разработке рабочей документации (115) - без ограничений по страховой сумме.

18.3. В качестве подтверждения страхования рисков предусмотренных п.18.1.1. и п.18.1.2. Контракта Подрядчик обязан выдать Заказчику, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты вступления в силу Контракта, оригинал или нотариально заверенную копию договора страхования и полиса, а также  копию документа (ов), подтверждающего оплату страховых платежей.

18.4. Выгодоприобретателем по договору страхования Объекта является:

- по п. 18.1.1. - Подрядчик;

- по п. 18.1.2. - Заказчик (в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации).

19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

19.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

19.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.

20.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

20.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Контракта отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган и т.п.); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; изменение (сокращение) лимитов капитальных вложений (лимитов бюджетных обязательств) либо несвоевременное их доведение до Заказчика; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

20.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 20.1. настоящего Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее 2 (двух) дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены акты уполномоченных органов власти и уполномоченных организаций, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту.

20.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 20.2. настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.

20.4. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту строительству/реконструкции был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, или обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в п. 20.1. настоящего Контракта и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати)  дней, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по Контракту и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

21. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

21.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

21.2. Изменение цены Контракта при его исполнении возможно по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и  качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

в) при уменьшении Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование новых условий по цене и (или) объему выполняемых работ по  настоящему Контракту путем направления Подрядчику предложения о заключении дополнительного соглашения о новых условиях по цене и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема выполняемых работ, предусмотренных настоящим государственным контрактом. При этом в случае сокращения объема работ при уменьшении цены Контракта, сокращение осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090.

г) иных случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для изменения цены Контракта по соглашению Сторон.

21.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество и характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

22. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

22.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, предусмотренном ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

При этом оплате подлежат только выполненные и принятые Заказчиком работы до расторжения настоящего Контракта.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Контракт может быть расторгнут по требованию Заказчика по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

22.2. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

22.3. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

22.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры, указанной в преамбуле к настоящему Контракту (сноска <6>).

23. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ<29>

23.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

23.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

23.3. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

23.4. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

23.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

23.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

23.7. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех предусмотренных Контрактом обязательств.

23.8. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены в двух подлинных экземплярах на русском языке.

23.9. Любые сообщения (в том числе, во избежание неопределенности, все сообщения, являющиеся или связанные с каким-либо подтверждением, соглашением, изменением, одобрением, согласием, назначением, раскрытием информации, уведомлением, разрешением, предоставлением доказательств, запросом, уточнением или отказом от прав), направляемые по данному Контракту или в связи с ним, должны оформляться в письменной форме с документальным подтверждением получения адресатом направленного сообщения.

23.10. В случае изменения наименования, реквизитов, руководителя организации у одной из Сторон настоящего Контракта, другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений, в письменной форме на официальном бланке организации направляется письменное сообщение.

Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

23.11. Стороны обязуются уважать и соблюдать авторские права на  все виды проектной и строительной документации, передаваемой  для работы друг другу,  а также  на интеллектуальную собственность. Без взаимного одобрения  Стороны не вправе множить, использовать или передавать эти документы третьей стороне, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения Контракта, при условии   обязательного уведомления и получения письменного подтверждения  согласия  на это второй Стороны.

24. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ<30>

Приложения к настоящему Контракту, а также Стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование документа	Исполнитель
1.	Календарный график производства подрядных работ	Подрядчик
2.	Акт передачи строительной площадки	Заказчик, Подрядчик
3.	Акт передачи проектной документации (Форма Акта)	Заказчик, Подрядчик
4.	Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки Объекта в эксплуатацию	Подрядчик
5.	Гарантийный паспорт	Заказчик, Подрядчик
6.	Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ	Заказчик
6.1.	Перечень нормативных  правовых актов, обязательных при выполнении  работ по настоящему контракту	Заказчик
7.	Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (образец)	Заказчик, Подрядчик
8.	Акт приёмки скрытых работ (Технологических Этапов) (образец)	Заказчик, Подрядчик
9.	Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию	Заказчик
10.	Ведомость объемов и стоимости работ (смета)	Заказчик
11.	Форма отчёта по освоению инноваций	Подрядчик
12.	Проект Задания на разработку рабочей документации	Заказчик
13.	Список субподрядных организаций (Примерная форма)	Подрядчик
14.	Месячно-суточный график выполнения работ (Примерная форма)	Подрядчик
15.	Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а)	Подрядчик
16.	График поставки материалов и оборудования Подрядчиком (Типовая форма)	Подрядчик
17.	Отчет о ходе поставки МТР Подрядчиком (Типовая форма)	Подрядчик
18.	Требования к помещениям, предоставляемым Подрядчиком Заказчику на строительной площадке	Заказчик, Подрядчик
19.	Перечень внештатных ситуаций	Заказчик
20.	Ведомость конструктивных элементов (форма)	Подрядчик
21.	Акт на временные здания и сооружения (форма)	Заказчик, Подрядчик
22.	Акт на непредвиденные работы и затраты (форма)	Заказчик, Подрядчик
23.	Техническое задание	Заказчик

25. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адрес, телефоны и банковские реквизиты Заказчика:

____________________________________________________________

Юридические адрес, телефоны и банковские реквизиты Подрядчика:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование _____________________

Юридический адрес: __________________________

Почтовый адрес: ______________________________

Тел.: _______________, факс:  ______________, e-mail ___________________, http//:

ИНН ____________, КПП _________

Банковские реквизиты ____________________

БИК ________________

ОКПО _____________,

ОКТМО _______________,

ОКФС  _____, ОКОПФ _______

ОКСМ _____________

Дата постановки на налоговый учет: «__»_______ 20 __ г.

__________________________________

__________________________________

_________________ /_____________/

Настоящий Контракт составлен в _____ (____) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, _____(____) для Заказчика, _____(____) для Подрядчика.

26. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика                                                      От Подрядчика

М.П.                    М.П.

----------------------------------------------------------

<1> В зависимости от вида закупаемых работ указывается один из вариантов: работы по строительству или реконструкции автомобильной дороги, работы по строительству или реконструкции ИССО, работы по строительству или реконструкции особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства.

<2> Указывается полное наименование заказчика.

<3> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание контракта.

<4> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание контракта.

<5> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя подрядчика, уполномоченного на подписание контракта.

<6> Указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

<7> В зависимости от вида закупаемых работ (работы по строительству или реконструкции автомобильной дороги, работы по строительству или реконструкции ИССО, работы по строительству или реконструкции особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства) указывается полное наименование объекта закупки. Предмет контракта должен соответствовать наименованию закупки в соответствии с планом-графиком закупок.

<8>  Указывается полное наименование организации утвердившей проектную документацию.

<9>  Устанавливается заказчиком в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

<10>  Устанавливается заказчиком в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

<11>  Если стоимость работ не облагается НДС, указывается основание. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

<12>  Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», Федеральным законом «О федеральном бюджете на соответствующие финансовый год и на плановый период).

<13> Данный пункт включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<14> Указывается заказчиком.

<15> В случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.

<16> Данный пункт включается в контракт, если контрактом предусмотрена выплата аванса. <17> Устанавливается заказчиком.

<18> Устанавливается заказчиком.

<18.1> В случае разработки рабочей документации в рамках отдельного государственного контракта Раздел 7 излагается в следующей редакции:

«7.1. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом Техническим заданием (Приложение № 23 к Контракту), Подрядчик должен разработать чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений, схемы границ полосы отвода автомобильной дороги и дорожных сооружений, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, и другую документацию, необходимость в которой может возникнуть в процессе выполнения работ по строительству/реконструкции Объекта.

По окончании выполнения строительных работ Подрядчик без дополнительной оплаты разрабатывает исполнительный эксплуатационный паспорт Объекта в электронном виде и на бумажных носителях. Формат материалов электронной версии паспорта, рабочей и исполнительной документации должен соответствовать «Требованиям к предоставляемым данным для актуализации базы данных системы ГИС «Автодор».

7.2. Подрядчик обязан обеспечить наличие на Объекте проектов производства работ с необходимыми согласованиями не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до начала производства конкретного вида работ.

Подрядчику запрещается приступать к выполнению работ на Объекте без согласованного проекта производства работ.

7.3. Подрядчик обязан разработать исполнительные схемы, технические планы, подготовить комплект документации для ввода Объекта в эксплуатацию и оформления прав на него, с границами балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию со всеми необходимыми согласованиями,  внести необходимые корректировки в технические и кадастровые паспорта Объекта (его этапов), в эксплуатационный паспорт и сдать указанные документы Заказчику в соответствии с п. 10.29. Контракта.

7.4. Ответственность за хранение и сохранность разрешительной, технической и иной документации, составляющей Проект, возлагается на Заказчика. Необходимое число копий Проекта передается Заказчиком  Подрядчику, который имеет право за свой счет делать с них копии.

Ответственность за хранение и сохранность любых  документов  из состава рабочей документации, разрабатываемой в процессе подготовки строительства/реконструкции и осуществления строительства/реконструкции, возлагается на Заказчика.

Если одна из Сторон обнаруживает ошибку или техническую неточность в документе, предназначенном для использования при выполнении работ по Контракту, то эта Сторона должна немедленно уведомить другую Сторону о такой ошибке или неточности.».

<19> Раздел может содержать иные права и обязанности заказчика, вытекающие из характера обязательств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не противоречащие иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

<20> Раздел может содержать иные права и обязанности подрядчика, вытекающие из характера обязательств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не противоречащие иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

<21>  Данный подпункт включается в контракт при необходимости выполнения такого вида работ.

<22> Данный пункт включается в контракт в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.

<23>  Данный  пункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г. № 775).

<24> Устанавливается заказчиком в соответствии с актом федерального органа исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

<25> Данный раздел контракта может быть скорректирован и/или содержать иные случаи и основания привлечения Подрядчика к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных контрактом обязательств.

<26> Данный пункт включается в контракт в случае установления требования в извещении об осуществлении закупки о привлечении подрядчиком СМП, СОНО в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.

<27> Данный пункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 № 775).

<28> Данный пункт включается в контракт в случае установления требования в извещении об осуществлении закупки о привлечении подрядчиком СМП, СОНО в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.

<29>  В данный раздел контракта включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со ст. 35 Закона № 44-ФЗ, а также иные условия с учетом особенностей конкретной закупки.

<30> Раздел может быть скорректирован и/или содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств и с учетом специфики закупки. При этом формирование приложений           № 11 - № 23 осуществляется непосредственно Заказчиком, Подрядчиком, либо совместно при  заключении контракта.

Приложение 1

к государственному контракту

от «___»___________20__ № _________

Календарный график производства работ

(прилагается отдельным файлом в формате Excel

	Приложение № 2 к государственному контракту от «___»____________20__№________
Строительную площадку передал: Уполномоченное лицо Заказчика ______________________/_________________/     «______»________________20__г. М.П.	Строительную площадку принял: Уполномоченное лицо Подрядчика     ______________________/_________________/     «______» ________________ 20__г. М.П.

Акт приема-передачи

строительной  площадки

Объект:

____________________________________________________________

Настоящим актом Стороны, а именно,               наименование    Подрядчика                     и -_________________________________ подтверждают прием-передачу строительной площадки в границах Объекта_________________________________________________________________.

Подписанием настоящего акта _________________________ в лице _______________________________________________________                               __,    передало,

Ф.И.О. уполномоченного лица Заказчика

а ___________________________________ в лице _________________________________________

Наименование Подрядчика    Ф.И.О. уполномоченного лица Подрядчика

приняло вышеуказанную строительную площадку в границах и объемах, соответствующих государственному контракту на выполнение дорожных работ (указать конкретный вид работ) от «___» _________ 20__ г. № __________.

Взаимные претензии у Сторон отсутствуют.

Указанная строительная площадка считается переданной с момента подписания настоящего акта.

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» __________ 20__ г. № ____

ФОРМА

Акт

передачи проектной документации

Объект:

___________________________________________________________-

г.                             «____»________20__ г

Подписанием настоящего акта ________________________________- в лице _______________________________________________________                               __,    передало,

Ф.И.О. уполномоченного лица Заказчика

а ___________________________________ в лице _________________________________________

Наименование Подрядчика    Ф.И.О. уполномоченного лица Подрядчика

приняло проектную документацию ________________________________ в следующем составе:

№ п/п	Наименование	Номер тома	Обозначение	Примечание
1.
2.
3.

Уполномоченные представители сторон:

От Заказчика ______________________/_________________/ «______»________________20__г.	От  Подрядчика ______________________/_________________/ «______» ________________ 20__г.

С формой акта ознакомлены:

От Заказчика	От Подрядчика

Приложение № 4                                         к государственному контракту

от «____» __________ 20__ г. № ____

Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки

Объекта в эксплуатацию

Прикладывается после заключения Контракта, в срок, согласованный Сторонами, в соответствии с перечнем, представленным проектной организацией и согласованным Заказчиком.

От Заказчика	От Подрядчика

Приложение № 5

к государственному контракту

от «__» ___________ 20__ г. № ___

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПАСПОРТА

(утвержденная  распоряжением Минтранса России

от 07 мая 2003 г. № ИС-414-р)

Приложение 1
к Распоряжению Минтранса России
от 07.05.2003 № ИС-414-р

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(РОСАВТОДОР)

Федеральное казенное учреждение _________________________________________

на законченный строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги

(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

20		г.

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

(№ государственного контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)

Законченный строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги

(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта

(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта

Категория дороги
Протяженность участка, км
Ширина земляного полотна, м
Ширина проезжей части, м
Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)
Искусственные сооружения:
Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./пм
Водопропускные трубы, шт./пм
Обустройство дороги:
Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное и т.д.), м
Сигнальные столбики, шт.
Дорожные знаки, шт./м2
Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб, шт./м2

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Наименование элемента, конструкции	____ лет
Наименование элемента, конструкции	____ лет
Наименование элемента, конструкции	____ лет
Наименование элемента, конструкции	____ лет
…
...

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

(руководитель генеральной подрядной организации)		(подпись)		(Фамилия И.О.)

М.П.

Гарантийный паспорт выдан

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)

,

(№ государственного контракта, на основании которого организация осуществляет эксплуатацию объекта)

которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в эксплуатацию

,

(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.

(руководитель эксплуатирующей организации)		(подпись)		(Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение 2
к Распоряжению Минтранса России
от 07.05.2003 № ИС-414-р

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(РОСАВТОДОР)

Федеральное казенное учреждение ______________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

на законченное строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) искусственное сооружение

(полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)

20		г.

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

(№ государственного контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)

Законченный строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом)

(полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)

принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта

(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта

Длина, м
Подмостовой габарит, м
Габарит по ширине, м
Расчетные нагрузки
Продольная схема
Уклоны:
- продольный, 0/00
- поперечный, 0/00
Тип опоры
Тип пролетных строений
Тип деформационных швов
Тротуары, м
Перила (тип, высота), м
Тип регуляционных сооружений
Укрепление конусов, дамб, м2
Подходы:
длина подходов, м
ширина земляного полотна, м
ширина проезжей части, м
Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)
Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное и т.д.), м
Сигнальные столбики, шт.
Дорожные знаки, шт./м2
Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб, шт./м2

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Наименование элемента, конструкции	____ лет
Наименование элемента, конструкции	____ лет
Наименование элемента, конструкции	____ лет
…

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

(руководитель генеральной подрядной организации)		(подпись)		(Фамилия И.О.)

М.П.

Гарантийный паспорт выдан

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)

,

(№ государственного контракта, на основании которого организация осуществляет эксплуатацию объекта)

которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в эксплуатацию

,

(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.

(руководитель эксплуатирующей организации)		(подпись)		(Фамилия И.О.)

М.П.

С формой ознакомлены

От Заказчика	От Подрядчика

Приложение № 6

к государственному контракту

от « ___» _____________ 20__ г. № ___

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технической документации,

обязательной при выполнении дорожных работ

Приложение № 6.1.

к государственному контракту

от « ___» ____________ 20__ г. № ___

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных  правовых актов, обязательных

при выполнении  работ по настоящему контракту

От Заказчика	От Подрядчика

Приложение № 7

к государственному контракту

от «___»_____________20__ № ___

(ОБРАЗЕЦ)

Утверждено приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128

Объект капитального строительства _____________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта

капитального строительства)

Застройщик или заказчик ______________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

____________________________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

____________________________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

____________________________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

____________________________________________________________________________________

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ___________________________________________________

(наименование, номер и дата

____________________________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

____________________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,

____________________________________________________________________________________

имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

____________________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации _______________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

____________________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

____________________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,

____________________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

____________________________________________________________________________________

физических лиц)

Лицо,   осуществляющее   строительство, выполнившее   конструкции,

подлежащие освидетельствованию ______________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

____________________________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

____________________________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

____________________________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

____________________________________________________________________________________

физических лиц)

АКТ

освидетельствования ответственных конструкций

N ____________________                      "__" ______________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________

(наименование конструкций)

Представитель застройщика или заказчика  _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство _____________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа  о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа  о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего   подготовку     проектной

документации _______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

____________________________________________________________________________________

о представительстве)

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего

конструкции, подлежащие освидетельствованию _________________________________________

(должность, фамилия,

____________________________________________________________________________________

инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

____________________________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

____________________________________________________________________________________

о представительстве)

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных ______________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, фактически

выполнившего конструкции)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К   освидетельствованию предъявлены   следующие   ответственные

конструкции ________________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Конструкции выполнены по проектной документации ___________________________________

____________________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной

____________________________________________________________________________________

документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела

____________________________________________________________________________________

проектной документации)

3. При выполнении конструкций применены _____________________________________________

(наименование материалов

____________________________________________________________________________________

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы,

____________________________________________________________________________________

подтверждающие качество)

4. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на

безопасность конструкций _________________________________________

____________________________________________________________________________________

(указываются скрытые работы, даты и номера актов их

освидетельствования)

5.    Предъявлены   документы,     подтверждающие     соответствие

конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций ___________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б) результаты   экспертиз,   обследований,   лабораторных   и иных

испытаний  выполненных работ, проведенных в процессе строительного

контроля ____________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

6. Проведены необходимые испытания и опробования _________________

____________________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Даты: начала работ    "__" _______________ 20__ г.

окончания работ "__" ________________ 20__ г.

8.   Предъявленные  конструкции  выполнены  в    соответствии    с

проектной  документацией  и  техническими  регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента

____________________________________________________________________________________

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы

____________________________________________________________________________________

проектной документации)

9. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению __________;

или  разрешается  использование  конструкций    по  назначению   с нагружением в размере ___% проектной нагрузки;

или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

б) разрешается производство последующих работ: ________________________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Дополнительные сведения _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения:

____________________________________________________________________________________

Представитель застройщика или заказчика __________________________

___________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство ____________________

___________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля ______________________________________________

___________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего    подготовку    проектной

Документации _________________________________________________

___________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего

конструкции, подлежащие освидетельствованию ___________________

___________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: ____________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

С формой (образцом) ознакомлены

От Заказчика	От Подрядчика

Приложение № 8

к государственному контракту

от «___»____________ 20__ № ___

(ОБРАЗЕЦ)

Утверждено приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128

Объект капитального строительства _________________________________

_________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта

капитального строительства)

Застройщик или заказчик __________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

_________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

_________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

_________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

_________________________________________________________________

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ________________________________

(наименование, номер и дата

__________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

__________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,

__________________________________________________________________

имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ____________

__________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

__________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,

__________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

__________________________________________________________________

физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие

освидетельствованию _______________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

__________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

__________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

__________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

__________________________________________________________________

физических лиц)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

N ____________________                     "__" ______________ 20___ г.

Представитель застройщика или заказчика _____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство ___________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты

документа о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля _____________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации __________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию _______________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

__________________________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

__________________________________________________________________________________

о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных ________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы _______________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации ______________________________________

__________________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной

__________________________________________________________________________________

документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела

__________________________________________________________________________________

проектной документации)

3. При выполнении работ применены _________________________________________________

(наименование строительных

__________________________________________________________________________________

материалов (изделий), со ссылкой на сертификаты или другие

__________________________________________________________________________________

документы, подтверждающие качество)

__________________________________________________________________________________

4. Предъявлены   документы,   подтверждающие  соответствие   работ

предъявляемым к ним требованиям: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз,

____________________________________________________________________________________

обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ,

____________________________________________________________________________________

проведенных в процессе строительного контроля)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5. Даты: начала работ "__" ________________ 20__ г.

окончания работ "__" ________________ 20__ г.

6. Работы выполнены в соответствии с __________________________________________________

(указываются наименование,

____________________________________________________________________________________

статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных

____________________________________________________________________________________

нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ по _________________

____________________________________________________________________________________

(наименование работ, конструкций, участков сетей

____________________________________________________________________________________

инженерно-технического обеспечения)

____________________________________________________________________________________

Дополнительные сведения ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Представитель застройщика или заказчика _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство _____________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего    подготовку    проектной

документации ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего

работы, подлежащие освидетельствованию ______________________________________________

(должность, фамилия,

____________________________________________________________________________________

инициалы, подпись)

Представители иных лиц: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

С формой (образцом) ознакомлены

От Заказчика	От Подрядчика

Приложение № 9

к государственному контракту

от «___» ___________ 20__ г. №___

Перечень документов, необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию

1. Перечень организаций, участвовавших в проектных и строительно-монтажных работах, с указанием видов выполненных ими работ, реквизитов свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

2. Правоустанавливающие документы на земельные участки;

3. Опись комплектов рабочих чертежей на строительство к приемке автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (пусковых комплексов), разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной организацией и сделанными лицами, ответственными за строительно-монтажные работы (эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительными чертежами - исполнительной документацией);

4. Исполнительную документацию в объеме, установленном Государственным контрактом;

5. Журналы работ и авторского надзора, материалы обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров;

6. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций с реестрами, согласованными техническим надзором (строительным контролем), в том числе:

- сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования;

- ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество строительно-монтажных работ;

7. Гарантийный(ые) паспорт(а);

8. Отчет о диагностике законченной строительством автомобильной дороги общего пользования;

9. Паспорта мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей и галерей (все представляемые комиссии справки, отчеты, паспорта и документы должны быть подписаны руководителем генерального подрядчика и/или заказчика и скреплены печатью организации);

10. Ведомость выполненных строительно-монтажных работ по строительству Объекта;

11. Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения;

12. Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения;

13. Сводная ведомость переустроенных инженерных сетей и коммуникаций с реестром подписанных актов формы КС-14;

14. Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными сооружениями;

15. Сводная ведомость мостов и путепроводов, построенных на вводимой в эксплуатацию автомобильной дороге;

16. Сводная ведомость водопропускных труб;

17. Технические показатели объекта;

18. Испытания ИССО;

19. Оформленные акты по унифицированной форме № ОС-3;

20. Схема имущественного комплекса Объекта;

21. Схема разграничения эксплуатационной ответственности Объекта, согласованная со всеми заинтересованными лицами и органами;

22. Акт рабочей комиссии о готовности к приемке Объекта;

23. Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) иных нормативных правовых актов и проектной документации, выданное Управлением Ростехнадзора;

24. Схема размещения Объекта на занимаемом земельном участке;

25. Проект организации движения;

26. Акт передачи эксплуатирующей организации имущества (относящегося и не относящегося к имущественному комплексу Объекта) и объемов работ по эксплуатации Объекта. Акт составляется с участием Подрядчика, Заказчика и эксплуатирующей организации;

27. Иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

28. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (в соответствии со ст. 55 Градостроительным кодексом РФ);

29. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ);

30. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

31. Технический план, подготовленный в соответствии с требованиями ст. 41 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и обеспечивающий постановку Объекта на государственный кадастровый учет.

Комплект документов проверен, соответствует требованиям Законодательства Российской Федерации.

(Все документы должны быть оформлены  в соответствии с требованиями действующего законодательства на момент передачи их Заказчику, формат материалов электронной версии документации должен соответствовать «Требованиям к предоставляемым данным для актуализации базы данных системы ГИС Автодор»).

Руководитель       ___________          (ФИО)

организации осуществляющей строительный контроль по Государственному контракту с Заказчиком

Начальник производственного отдела Заказчика   ___________          (ФИО)

Начальник технического отдела Заказчика   ___________          (ФИО)

Начальник отдела Заказчика ответственного

за регистрацию объекта в собственность РФ   ___________          (ФИО)

ПЕРЕДАЛ комплект документов: От Заказчика:         ______________________________     «__»__________20__года	ПРИНЯЛ комплект документов: От Подрядчика:     ______________________________     «__»__________20__года

от Заказчика                                                      от Подрядчика

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

на выполнение дорожных работ (указывается один из вариантов): работы по строительству или реконструкции автомобильной дороги, работы по строительству или реконструкции ИССО, работы по строительству или реконструкции особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства.

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Министерство транспорта  Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	Строительство
б)	код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД);	код (коды) предмета контракта ОКПД: 45
	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);	ОКВЭД: 45
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);	при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Типовой государственный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования федерального значения

№___________

Наименование объекта капитального ремонта: ______________________________________

Местонахождение объекта: ___________________________________

«___»______20__г.                                                                                                    г. ______________

Настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) заключен между _________________________<1>, выступающим от имени  Российской Федерации, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________<2>, действующего на основании _______________<3>, с одной стороны,  и __________________________________

(указать полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________<4> действующего на основании __________________________________________(указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель исполнителя, уполномоченный на подписание Контракта), с другой стороны, по результатам________________<5>,  объявленного извещением от «___» _______ 20__г. № ____________, на основании протокола от «___» _______ 20__г. №______, далее совместно именуемые «Стороны».

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных(ой) дорог(и) общего пользования федерального значения:__________________________________________<6> (далее - Объект(ты)) в качестве генерального Подрядчика, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту Объекта(ов), указанных в п.1.1. Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется на основании Ведомости объемов и стоимости работ (сметы) (Приложения № 2 к Контракту) <6.1>  и Технического задания (Приложение № 4 к Контракту) разработать техническую документацию в соответствии с разделом 7 Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект(ы), пригодные для эксплуатации, в сроки, установленные п. 6.1. Контракта.

1.5. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с документацией о закупке и разделом 2 Контракта.

1.6. Существенными условиями Контракта для сторон являются условия, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: цена, сроки, качество работ, сроки предоставления гарантии качества.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

2.1. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика.

2.2. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

2.3. Подрядчик при заключении Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере _____(___________) руб.______коп., что составляет ____ (_____________) процентов начальной (максимальной) цены Контракта _____<7>.

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 (двадцать пять) процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Исполнение Контракта может быть обеспечено предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Cпособ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии банковская гарантия должна соответствовать условиям,  установленным ст. 45 Закона № 44-ФЗ.           

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

2.3.1. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Замена способа обеспечения исполнения Контракта не допускается без уменьшения размера обеспечения пропорционально объему исполненных обязательств.

2.4. Изменения и дополнения, вносимые  в Контракт, не освобождают обеспечителя  от ответственности в полном объеме, независимо от уведомлений о таких изменениях, дополнениях.

2.5. Подрядчик заявляет и гарантирует, что предоставленное им согласно п. 2.3. Контракта обеспечение было надлежащим образом согласовано и выдано организацией, предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Контракта.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

2.6. Заказчик обязан возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) в течение 20 (двадцати) дней  после  размещения информации о исполнении Контракта в единой информационной системе (далее - ЕИС), за исключением суммы (ее части), на которую было обращено взыскание Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком своих  обязательств по Контракту.

Контракт считается исполненным в соответствии с настоящим пунктом Контракта при наличии  статуса «Исполнение прекращено» или «Исполнение завершено»  в реестре контрактов заключенных заказчиками в ЕИС.

2.7. Срок действия банковской гарантии представленной в качестве обеспечения исполнения предусмотренных Контрактом обязательств _________<8>.

3. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

3.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет__________________ руководитель Заказчика, действующий на основании Устава, либо уполномоченный представитель Заказчика по доверенности, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании работ по ремонту Объекта (ов), формировать штат представителей, выполняющих контроль за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом исполнения Контракта, о чем письменно уведомляет Подрядчика.

3.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет ________________ руководитель Подрядчика, действующий на основании Устава (учредительных документов), либо уполномоченный представитель Подрядчика, действующий на основании доверенности.

3.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.

3.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с капитальным ремонтом Объекта.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА

4.1. Цена Контракта составляет _______ руб. (____________) _____ коп., включая НДС _____процентов _______ руб. (____________) _____ коп. <9>.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

Изменение цены Контракта, в том числе по соглашению сторон, допускается в соответствии со ст. 34, ст.95 Закона № 44-ФЗ и разделом 18 настоящего Контракта.

4.2. Планируемый объем работ, выполняемых Подрядчиком по годам, составляет<10>:

- 20___ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

- 20___ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

4.2.2. Объем бюджетных ассигнований уточняется по годам исполнения Контракта. Стоимость планируемых объемов работ, подлежащих выполнению в соответствующих годах, может быть уточнена путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Контракту по мере доведения лимитов  бюджетных обязательств<11>.

4.3. В цену Контракта входят все расходы и затраты, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, включая расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

4.5. Источник финансирования настоящего Контракта __________<12>.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1. Заказчик осуществляет финансирование по настоящему Контракту из средств федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки.

5.2. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в ____<13> году, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) дней со дня подписания акта КС-2, справки КС-3, счета, счет-фактуры, но не позднее 25 декабря ____<13.1> года.

Оплата работ выполненных в 20___<13.2>  году, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ при наличии средств на расчетном счете Заказчика на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3), счета, счета-фактуры____<13.3>.

5.3. Начиная с 20__ года Подрядчик исполняет свои обязательства по Контракту, оплата которых будет производиться в 20_ году, только после получения от Заказчика уведомления о доведении Заказчику объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в 20__ году оплатить Контракт без изменения его условий. Заказчик уведомляет Подрядчика о доведении объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления письменного уведомления по почте, а также по адресу электронной почты Подрядчика____<13.4>.

5.4. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета.

5.5.<14> Заказчик производит авансирование части стоимости работ в размере _____ (до 30 (тридцати) процентов) от цены Контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса и запроса на выдачу аванса.

Запрос Подрядчика на выдачу аванса должен содержать обоснование расходования денежных средств. Несоблюдение данного условия является основанием для отказа в выдаче аванса.

Последующее авансирование выполняемых работ в размере, указанном в настоящем пункте Контракта, Заказчик вправе осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год, после подтверждения выполнения Подрядчиком предусмотренных Контрактом работ в объеме произведенного авансового платежа. При этом общая сумма последующего авансирования не может превышать 70 (семьдесят) процентов цены Контракта.

Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов,  в соответствии с запросом на получение аванса.

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов сумм, пропорциональных объемам выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ на основании актов по форме КС-2 и справки по форме КС-3 из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. Сумма аванса, подлежащая вычету из сумм очередных платежей определяется Заказчиком.

При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.

В случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс - в течение 10 (десяти) дней с даты размещения Заказчиком информации о расторжении Контракта в реестре контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По согласованию Сторон, выданный Подрядчику аванс может быть единовременно в полном объеме зачтен Сторонами в счет оплаты работ, выполненных и принятых Заказчиком в порядке, установленном Контрактом.

5.6. При расторжении Контракта Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных видов работ определяются календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту)

начало работ: с даты подписания Контракта;

окончание работ: _______<15>

6.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком вправе начать и завершить работы ранее сроков, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных видов работ, определенные календарным графиком производства работ (графиком исполнения Контракта<16>), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков их выполнения.

6.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе приостановить действие Контракта в случае выявления обстоятельств, препятствующих выполнению работ на Объекте в соответствии с условиями настоящего  Контракта.

7. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

7.1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком утвержденной документацией, Подрядчик должен разработать необходимые для капитального ремонта объекта и его отдельных конструктивных элементов чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.

7.2. Подрядчик обязан представить проект производства работ не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала производства конкретного вида работ на согласование Заказчику.

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком.

7.3. При рассмотрении и утверждении проекта производства работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования его с проектной организацией. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком.

7.4. Заказчик при необходимости вправе вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

7.5. При исполнении Контракта стороны руководствуются перечнем нормативно- технической документации (Приложение № 6 к Контракту).

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА<17>

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

8.1. Передать Подрядчику утвержденную документацию. Передать.

Подрядчику по акту (на период капитального ремонта Объекта) строительную площадку (Приложение № 2 к Контракту), пригодную для производства ремонтных работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту.

Передать Подрядчику по акту Проект, утвержденный к производству работ, в сроки, согласно приложенному к настоящему Контракту графику передачи проектной документации (Приложение № 6 к Контракту).

8.2. Организовать строительный контроль (контроль за ремонтом), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СП 78.13330.2012 (Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85), ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

8.3. Направить Подрядчику в 3-х дневный срок после начала производства работ информационное письмо о персональном составе штата исполнителей, определенном на основании п. 3.1. настоящего Контракта, а также уполномоченных им лиц на осуществление контроля за ходом исполнения Контракта (далее - представители Заказчика).

Заказчик имеет право в период действия настоящего Контракта вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте Контракта. При этом Заказчик направляет Подрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

8.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

8.5. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля (контроля за капитальным ремонтом Объекта) вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю (контролю за капитальным ремонтом Объекта) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.

8.6. Заказчик, представители Заказчика и инженерной организации имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода капитального ремонта;

- производить соответствующие записи в Общем журнале работ при капитальном ремонте Объекта.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).

8.7. Заказчик, представители Заказчика, инженерная организация имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

8.8. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 11.3. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

8.9. При осуществлении строительного контроля (контроля за капитальным ремонтом Объекта) ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА<18>

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

9.1. Выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.

9.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по капитальному ремонту в соответствии с Проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, перечнем нормативно-техничекской документации (Приложение № 6 к настоящему Контракту) условиями настоящего Контракта и приложений к нему.

9.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 3.3. и 8.7. настоящего Контракта.

9.3.1. Поставить на строительную площадку материалы, оборудование и имущество, используемое для исполнения Контракта в соответствии с Проектом.

Обеспечить сохранность вырубаемой на участке для капитального ремонта древесины, и направление информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 дней до завершения вырубки в орган государственной власти в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.

Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с проектной документацией. Получать в установленном законодательством порядке за счет собственных средств разрешения на разработку карьеров своими силами.

В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора и древесины за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

9.3.2. В случае самовольного занятия земельных участков за границами переданного для капитального ремонта земельного участка Подрядчик обязан осуществить возмещение убытков, лицам чьи права были нарушены, а так же произвести работы по рекультивации земель за собственный счёт.

9.4. Обеспечить в ходе капитального ремонта Объекта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 6 к настоящему Контракту).

9.5. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит желтого цвета  размером 2,0 х 1,5м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Объекта, Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание), ФИО и контактный телефон ответственного лица.

9.6. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для капитального ремонта Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала капитального ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

9.7. Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

9.8. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону капитального ремонта инженерных коммуникаций и строений.

9.9. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

9.10. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке Общий и специальные журналы работ при капитальном ремонте объекта на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7. Подрядчик, в соответствии со сборником форм исполнительной производственно-технической документации при капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденным распоряжением Минтранса России от 23 мая 2002 г. № ИС-478-р, осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

9.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 11.2. Контракта, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

9.12. Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

9.13. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

9.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

9.15. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 6 к настоящему Контракту).

9.16. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

9.17. По запросу Заказчика представлять интересующую его информацию о ремонтируемом Объекте, в том числе на электронных носителях.

9.18. Передать по окончании капитального ремонта Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период капитального ремонта и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных ремонтных работах.

9.19. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередном месяце работ до 20 (двадцатого) числа каждого календарного месяца.

9.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

9.21. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

9.22. Подрядчик в соответствии с пунктом 11.3. Контракта после получения письменного извещения заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

9.23. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на ремонтируемом участке организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации  стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам.

9.24. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.

9.25. Все демонтированные при исполнении Контракта пригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы,  изделия являются собственностью Заказчика и по его распоряжению передаются эксплуатирующей организации с составлением соответствующего акта, а не пригодные для дальнейшего использования - подлежат реализации Подрядчиком в установленном порядке по рыночным ценам. Денежные средства за реализованные металлические конструкции, материалы, элементы, изделия должны быть перечислены Подрядчиком в доход федерального бюджета через лицевой счет Заказчика - администратора доходов федерального бюджета по реквизитам, указанным в абзаце втором раздела 22 Контракта<19>.

9.26. На время производства работ Подрядчик обязан обеспечить Заказчика мобильной связью, автотранспортным средством и топливом. Так же обеспечить отдельным помещением для рассмотрения технической и исполнительной документации.

9.27. Подрядчик обязан привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядные организации из числа субъектов малого предпринимательства (СМП) и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО). При этом общая стоимость работ, выполняемых такими субподрядными организациями, не должна быть меньше 15 (пятнадцать) процентов цены настоящего Контракта.

9.27.1. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о субподрядчиках из числа СМП и (или) СОНО по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту в 5-ти дневный срок с момента заключения договора субподряда. По дополнительному запросу Заказчика, подрядчик предоставляет копии договоров субподряда.

9.27.2. <20> Предоставлять Заказчику не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком договора с соисполнителем информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десяти) процентов цены Контракта.

9.28. Подрядчик обязан принять по акту приема-передачи участка автомобильной дороги (Приложение № 5 к Контракту) участок автомобильной дороги от организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка автомобильной дороги на период производства работ с учетом разграничения зон ответственности Подрядчика и организации, а по окончании работ передать обратно по акту приема-передачи участка автомобильной дороги этот участок указанной организации.

9.29. Подрядчик обязан поддерживать принятый участок производства работ в транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения с учетом разграничения зон ответственности Подрядчика и организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка автомобильной дороги, которое определяется актом приема-передачи.

9.30. Подрядчик обязан не допускать хищения или разрушения элементов обустройства или дорожных сооружений на участке производства работ и незамедлительно сообщать Заказчику и в соответствующие компетентные органы о данных случаях.

9.31. Подрядчик обязан принимать в рамках своей компетенции меры по сохранности участка производства работ от несанкционированных действий третьих лиц, связанных с прокладкой коммуникаций, устройством незаконных съездов и т.п. и незамедлительно информировать Заказчика о данных случаях.

10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

10.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

10.1.1. В случае проведения экспертизы выполненной работы Заказчиком своими силами, срок приемки работ в соответствии с настоящим разделом не может составлять более 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения проверки и установления Заказчиком соответствия условиям Контракта, предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом.

10.1.2. В случае проведения экспертизы выполненной работы путем привлечения экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ, срок приемки работ по Контракту не может составлять более 10 (десять) рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения эксперта, экспертной организации, подтверждающего качественное выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

10.1.3. Приёмка работ производится представителем Заказчика и организацией, осуществляющей строительный контроль, назначенным приказом по Заказчика, а при его отсутствии - иным лицом, назначенным руководителем контракта, в соответствии с требованиями СП 46.13330.2012, ВСН 19-89 на основании подготовленной исполнительной документации не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца, оформляются и подписываются документы по приёмке-сдаче выполненных работ (акт КС-2, справка КС-3, счёт-фактура и счёт), либо распоряжение об устранении дефектов с указанием даты повторной приёмки.

10.1.4. Основанием для приемки выполненных работ является, в том числе, своевременное внесение данных об объемах выполненных работ в программный комплекс базовый модуль «Ремонт и содержание автодорог».

10.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

10.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

10.4. Заказчик уплачивает Подрядчику обусловленную цену после сдачи работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.

Подрядчик вправе досрочно сдать работу только после предварительного согласия Заказчика. В случае досрочной сдачи работы, цена контракта подлежит снижению на индекс-дефлятор последующих лет.

10.5. Заказчик уведомляет Подрядчика о доведении объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств не позднее трех рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления письменного уведомления (по адресу или электронному адресу).

10.6. Приемка законченного капитальным ремонтом Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

10.7. За 10 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

10.8. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного капитальным ремонтом Объекта 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе (согласно перечню, переданному Заказчиком по настоящему Контракту - Приложение № 4), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10.9. За 10 (десять) дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта.

10.10. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки законченного капитальным ремонтом Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 (один) экземпляр на электронном носителе (согласно перечню исполнительной документации, утверждённому Приказом Заказчика от «___»_______20___№__), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10.11. При приемке Объекта в эксплуатацию, Подрядчик  обязуется обеспечить состав комиссии всем необходимым инструментом и прочим оборудованием для качественной и детальной приемки  и проверки натуральных показателей Объекта, сдать геодезическую основу Заказчику

10.12. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат  возмещению Подрядчиком в 10-ти дневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия Заказчиком решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Подрядчиком.

10.13. По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Заказчиком лица (хотя бы одного лица) в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных Сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по настоящему Контракту. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения сторон о признании Сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 Арбитражно-процессуальный Кодекс Российской Федерации.

10.14. Приемка выполненных работ осуществляется с учётом особенностей, установленных ст.94 Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

11.2. На  работы, выполненные на Объекте, Подрядчиком устанавливаются гарантийные сроки устранения дефектов, которые  определяются в соответствии с актом федерального органа исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 5 к Контракту), в составе Акта приемки объекта в эксплуатацию.

11.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. При этом гарантийный срок на этот элемент продлевается соразмерно времени устранения дефекта начиная с даты завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом (увеличивается на срок с момента (даты) выявления дефекта до окончания работ по устранению дефектов).

11.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

11.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН<21>

12.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в виде фиксированной суммы в размере, устанавливаемом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063:

а) 2,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

в) 1,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

12.2. Подрядчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных по настоящему Контракту.

Подрядчик несёт имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

12.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы в размере, устанавливаемом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063:

а) 10% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

в) 1% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей, в том числе за каждый выявленный случай:

- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком и подтвержденных соответствующими документами (двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания организации, осуществляющей строительный контроль Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов);

12.3.1. В случае просрочки исполнения обязательств по Контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от стоимости работ по Контракту,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком за каждый день просрочки исполнения обязательства, в том числе:

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества;

- за нарушение Подрядчиком срока окончания работ;

- за нарушение сроков выполнения работ по Объекту;

- в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов;

- за нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 7.2, 9.10 <22>  Контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок  Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании акта сдачи-приемки услуг;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

12.4. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в федеральный бюджет, по указанным Заказчиком в претензии реквизитам, с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-ти дневный срок с момента оплаты.

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

12.5. Заказчик не оплачивает неустойку, предъявленную Подрядчику за несвоевременные платежи по налогам и сборам.

12.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

12.8. В случае, если государственный Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

12.9. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий в период производства работ (за исключением дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

12.10. Подрядчик возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а так же введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.

13. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

13.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить капитальный ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту).

13.2. Все поставляемые для капитального ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

13.3. Подрядчик обязан при проведении работ по укладке верхних слоев асфальтобетонного покрытия использовать самоходный перегружатель асфальтобетонной смеси, обеспечивающий  однородность её зернового состава и температуры, с накопительным бункером минимальным объемом 12 тонн и перемешивающим механизмом.  Работа перегружателя смеси должна обеспечить разность температур в профиле укладываемого асфальтобетонного покрытия, измеренного на расстоянии 0,3 - 1,0 м от плиты асфальтоукладчика, не более 10 °C.

13.4. Подрядчик обязан определять температурный профиль укладываемого асфальтобетонного покрытия в соответствии с Приложением № 18 к Контракту.

13.5. Подрядчик обязан осуществлять производство асфальтобетонных смесей для верхних слоев покрытий  с применением щебня  основных фракций (5-10 мм; 10-15 мм и 15-20 мм).

13.6. Подрядчик обязан за свои средства с использованием аккредитованной лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных ремонтных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

13.7. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.

13.8. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п. 8.6 Контракта, в следующих случаях:

- отсутствия до начала производства работ согласованных с Заказчиком рецептов асфальтобетонных смесей, проекта производства работ, общего журнала работ;

- отсутствия подписанного акта приёма-передачи Объекта на момент начала выполнения работ;

- выполнения работ по укладке асфальтобетонной смеси без согласованного с Заказчиком Регламента на укладку; применения изделий и материалов, не подтверждённых документами о качестве (сертификаты, паспорта, протоколы испытаний и пр.);

- выполнения работ на Объекте без приказа о назначении ответственного за производство работ; отсутствия на Объекте результатов входного контроля применяемых материалов;

- если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемых сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 3 к настоящему Контракту);

- если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

13.9. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

14.1. Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту знаки закрепления геодезической разбивочной основы (ГРО) автомобильной дороги, в течение 7 дней после получения письменного запроса Подрядчика.

ГРО передается Подрядчику при толщине снежного покрова не более 20 см. При большей толщине снежного покрова геодезическая разбивочная основа может быть передана Подрядчику при условии обеспечения им очистки пунктов и знаков закрепления от снега вручную.

14.2. Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов ремонтирующихся объектов, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров ремонтирующегося объекта.

14.3. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с капитальным ремонтом Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

14.4. Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону капитального ремонта.

14.5. На весь период капитального ремонта Объекта, до ввода в эксплуатацию, Подрядчик несет ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период капитального ремонта Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

14.6. До завершения капитального ремонта Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту).

14.7. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

14.8. Все разобранные после завершения работ временные здания, сооружения и конструкции, используемые для капитального ремонта, являются собственностью Заказчика и подлежат реализации Подрядчиком по рыночным ценам, согласованным Заказчиком, при этом Подрядчик обязан возвратить Заказчику вырученные средства.

13.9. Подрядчик обязуется в 30-дневный срок до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

15. СКРЫТЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

15.1. Скрытые ремонтные работы в соответствии с Проектом и Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту), должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов (Приложение № 8 к Контракту). Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Подрядчик обязуется предоставить  Заказчику автотранспорт для выезда на Объект для приемки выполненных работ и обеспечить всем необходимым инструментом.

15.2. В случае если Заказчиком, представителем Заказчика, инженерной организации внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

15.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме (Приложение № 8 к Контракту).

15.4. К каждому акту приемки скрытых работ (Приложение № 8 к Контракту) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

15.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

15.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при капитальном ремонте Объекта.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

16.1. До передачи Объекта Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

16.2. Риск гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

16.3. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Контракта отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган и т.п.); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

При этом по взаимному согласию Стороны установили, что изменение (сокращение) лимитов капитальных вложений (лимитов бюджетных обязательств) либо несвоевременное их доведение до Заказчика являются обстоятельствами непреодолимой силы, безусловно подтверждающими  отсутствие вины Заказчика в части обязательств по оплате стоимости работ в установленном настоящим Контрактом порядке и сроки, а также исполнения других денежных обязательств по Контракту, что освобождает его от предусмотренной настоящим Контрактом и/или законом ответственности.

17.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 17.1 настоящего Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее 2 дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту.

17.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой/уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

17.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 17.2 настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.

17.5. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной обязательств в срок, установленный настоящим Контрактом, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 20 дней.

17.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, или обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в пункте 17.1 настоящего Контракта и их последствия продолжают действовать более 20 дней, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по Контракту и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

18.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

18.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в следующих случаях:

18.2.1. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работы не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

18.2.2. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

18.2.3. при уменьшении Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

Сокращение объема работ при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги.

18.2.4. иных случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для изменения цены Контракта по соглашению Сторон.

19. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

19.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

19.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

19.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ<23>

20.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

20.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

20.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

20.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

20.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

20.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

20.7.Срок действия Контракта исчисляется с даты подписания Контракта до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

20.8. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

21. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ<24>

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

№	Наименование документа	Кто оформляет
1.	Календарный график производства подрядных работ	Заказчик
2.	Акт приема-передачи	Заказчик, Подрядчик
3.	График передачи проектной документации для капитального ремонта автомобильной дороги	Заказчик
4.	Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта в эксплуатацию	Подрядчик
5.	Гарантийный паспорт	Заказчик
6.	Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ	Заказчик
7.	Рекомендованный перечень работ, подлежащих   освидетельствованию с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций	Заказчик
8.	Форма Акта освидетельствования скрытых работ	Подрядчик
9.	Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию	Заказчик
10.	Ведомость объемов и стоимости работ	Заказчик
11.	Акт о выявленных дефектах по введенной в эксплуатацию автомобильной дороге	Заказчик, Подрядчик
12.	Форма общего журнала работ	Подрядчик
13.	Форма Акта освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства	Заказчик, Подрядчик
14.	Форма Акта освидетельствования ответственных конструкций	Подрядчик
15.	Форма Акта приемки-сдачи рекультивированых земель	Подрядчик
16.	Форма предоставления информации о заключенных договорах	Подрядчик
17.	Форма предоставления информации по освоению новой техники, прогрессивных технологий и материалов	Подрядчик
18	Определение температурного профиля укладываемого асфальтобетонного покрытия	Подрядчик
19	Список субподрядчиков из числа СМП и (или) СОНО (Образец)	Подрядчик

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адрес, телефоны и банковские реквизиты Заказчика:

Счет для перечисления средств за реализованные металлические конструкции, материалы, элементы, изделия:____________________________

Юридические адрес, телефоны и банковские реквизиты Подрядчика:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование _____________________

Юридический адрес: __________________________

Почтовый адрес: ______________________________

Тел.: _______________, факс: ______________, e-mail ___________________, http//:

ИНН ____________, КПП _________

Банковские реквизиты ____________________

БИК ________________

ОКПО _____________,

ОКТМО _______________,

ОКФС _____, ОКОПФ _______

ОКСМ _____________

Дата постановки на налоговый учет: «__»_______ 20 __ г.

__________________________________

__________________________________

_________________ /_____________/

Настоящий Контракт составлен в  ____(___) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, ____(___) для Заказчика, ____(___) для Подрядчика.

23. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика                                                                                     От Подрядчика

М.П.                                                                                                   М.П.

----------------------------------------------------

<1> Указывается полное наименование заказчика.

<2> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание контракта.

<3> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание контракта.

<4> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя подрядчика, уполномоченного на подписание контракта.

<5> Указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

<6> Указывается полное наименование объекта закупки. В случае выполнения ремонтных работ на нескольких объектах указываются полное наименование всех объектов закупки. Предмет контракта должен соответствовать наименованию закупки в соответствии с планом-графиком закупок.

<7>  Устанавливается заказчиком в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

<8>  Устанавливается заказчиком в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

<9>  Если стоимость работ не облагается НДС, указывается основание. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

<10>  Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», Федеральным законом «О федеральном бюджете на соответствующие финансовый год и на плановый период).

<11>  Данный пункт включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<12> Указывается заказчиком.

<13>, <13.1> Указывается год заключения контракта.

<13.2> Указывается год, следующий за годом заключения контракта.

<13.3> Данный абзац включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<13.4> Данный пункт включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<14> Данный пункт включается в контракт, если контрактом предусмотрена выплата аванса.

<15> Устанавливается заказчиком.

<16> В случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.

<17> Раздел может содержать иные права и обязанности заказчика, вытекающие из характера обязательств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не противоречащие иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

<18> Раздел может содержать иные права и обязанности сторон, вытекающие из характера обязательств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не противоречащие иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

<19>  Указывается заказчиком при необходимости.

<20>  Данный  пункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г. № 775).

<21> Данный раздел контракта может быть скорректирован и/или содержать иные случаи и основания привлечения Подрядчика к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных контрактом обязательств.

<22>  Данный пункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г.№ 775).

<23>  В данный раздел контракта включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со ст. 35 Закона № 44-ФЗ, а также иные условия с учетом особенностей конкретной закупки.

<24>  Раздел может быть скорректирован и/или содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств и с учетом специфики закупки.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования федерального значения

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Министерство транспорта  Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	Строительство
б)	код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД);	код (коды) предмета контракта ОКПД: 45
	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);	ОКВЭД: 45
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);	при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Типовой государственный контракт

на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования федерального значения

№___________

Наименование объекта ремонта: ______________________________________

Местонахождение объекта: ___________________________________

«___»______20__г.                                                                                               г. ______________

Настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) заключен между _________________________<1>, выступающим от имени  Российской Федерации, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________<2>, действующего на основании _______________<3>, с одной стороны,  и __________________________________

(указать полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________<4> действующего на основании __________________________________________(указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель исполнителя, уполномоченный на подписание Контракта), с другой стороны, по результатам________________<5>,  объявленного извещением от «___» _______ 20__г. № ____________, на основании протокола от «___» _______ 20__г. №______, далее совместно именуемые «Стороны».

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту автомобильных(ой) дорог(и) общего пользования федерального значения:__________________________________________<6> (далее - Объект(ты)) в качестве генерального Подрядчика, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту Объекта(ов), указанных в п.1.1. Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется на основании Ведомости объемов и стоимости работ (сметы) (Приложения № 2 к Контракту) <6.1>  и Технического задания (Приложение № 4 к Контракту) разработать техническую документацию в соответствии с разделом 7 Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект(ы), пригодные для эксплуатации, в сроки, установленные п. 6.1. Контракта.

1.5. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с документацией о закупке и разделом 2 Контракта.

1.6. Существенными условиями Контракта для сторон являются условия установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: цена, сроки, качество работ, сроки предоставления гарантии качества.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

2.1. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика.

2.2. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

2.3. Подрядчик при заключении Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере _____(___________) руб.______коп., что составляет ____ (_____________) процентов начальной (максимальной) цены Контракта _____<7>.

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 (двадцать пять) процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Исполнение Контракта может быть обеспечено предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Cпособ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии банковская гарантия должна соответствовать условиям,  установленным ст. 45 Закона № 44-ФЗ.           

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

2.3.1. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Замена способа обеспечения исполнения Контракта не допускается без уменьшения размера обеспечения пропорционально объему исполненных обязательств.

2.4. Изменения и дополнения, вносимые  в Контракт, не освобождают обеспечителя  от ответственности в полном объеме, независимо от уведомлений о таких изменениях, дополнениях.

2.5. Подрядчик заявляет и гарантирует, что предоставленное им согласно п. 2.3. Контракта обеспечение было надлежащим образом согласовано и выдано организацией, предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Контракта.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

2.6. Заказчик обязан возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) в течение 20 (двадцати) дней  после  размещения информации о исполнении Контракта в единой информационной системе (далее - ЕИС), за исключением суммы (ее части), на которую было обращено взыскание Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком своих  обязательств по Контракту.

Контракт считается исполненным в соответствии с настоящим пунктом Контракта при наличии  статуса «Исполнение прекращено» или «Исполнение завершено»  в реестре контрактов, заключенных заказчиками в ЕИС.

2.7. Срок действия банковской гарантии представленной в качестве обеспечения исполнения предусмотренных Контрактом обязательств _________<8>.

3. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

3.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет__________________ руководитель Заказчика, действующий на основании Устава, либо уполномоченный представитель Заказчика по доверенности, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании работ по ремонту Объекта (ов), формировать штат представителей, выполняющих контроль за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом исполнения Контракта, о чем письменно уведомляет Подрядчика.

3.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет ________________ руководитель Подрядчика, действующий на основании Устава (учредительных документов), либо уполномоченный представитель Подрядчика, действующий на основании доверенности.

3.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.

3.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с ремонтом Объекта.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА

4.1. Цена Контракта составляет _______ руб. (____________) _____ коп., включая НДС _____процентов _______ руб. (____________) _____ коп. <9>.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

Изменение цены Контракта, в том числе по соглашению сторон, допускается в соответствии со ст. 34, ст.95 Закона № 44-ФЗ и разделом 18 настоящего Контракта.

4.2. Планируемый объем работ, выполняемых Подрядчиком по годам, составляет<10>:

- 20___ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

- 20___ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

4.2.2. Объем бюджетных ассигнований уточняется по годам исполнения Контракта. Стоимость планируемых объемов работ, подлежащих выполнению в соответствующих годах, может быть уточнена путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Контракту по мере доведения лимитов  бюджетных обязательств<11>.

4.3. В цену Контракта входят все расходы и затраты, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, включая расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

4.5. Источник финансирования настоящего Контракта __________<12>.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1. Заказчик осуществляет финансирование по настоящему Контракту из средств федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки.

5.2. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в ____<13> году, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) дней со дня подписания акта КС-2, справки КС-3, счета, счет-фактуры, но не позднее 25 декабря ____<13.1> года.

Оплата работ выполненных в 20___<13.2>  году, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ при наличии средств на расчетном счете Заказчика на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3), счета, счета-фактуры____<13.3>.

5.3. Начиная с 20__ года Подрядчик исполняет свои обязательства по Контракту, оплата которых будет производиться в 20_ году, только после получения от Заказчика уведомления о доведении Заказчику объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в 20__ году оплатить Контракт без изменения его условий. Заказчик уведомляет Подрядчика о доведении объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления письменного уведомления по почте, а также по адресу электронной почты Подрядчика____<13.4>.

5.4. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета.

5.5.<14> Заказчик производит авансирование части стоимости работ в размере _____ (до 30 (тридцати) процентов) от цены Контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса и запроса на выдачу аванса.

Запрос Подрядчика на выдачу аванса должен содержать обоснование расходования денежных средств. Несоблюдение данного условия является основанием для отказа в выдаче аванса.

Последующее авансирование выполняемых работ в размере, указанном в настоящем пункте Контракта, Заказчик вправе осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год, после подтверждения выполнения Подрядчиком предусмотренных Контрактом работ в объеме произведенного авансового платежа. При этом общая сумма последующего авансирования не может превышать 70 (семьдесят) процентов цены Контракта.

Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов,  в соответствии с запросом на получение аванса.

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов сумм, пропорциональных объемам выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ на основании актов по форме КС-2 и справки по форме КС-3 из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. Сумма аванса, подлежащая вычету из сумм очередных платежей определяется Заказчиком.

При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.

В случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс - в течение 10 (десяти) дней с даты размещения Заказчиком информации о расторжении Контракта в реестре контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По согласованию Сторон, выданный Подрядчику аванс может быть единовременно в полном объеме зачтен Сторонами в счет оплаты работ, выполненных и принятых Заказчиком в порядке, установленном Контрактом.

5.6. При расторжении Контракта Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных видов работ определяются календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту)

начало работ: с даты подписания Контракта;

окончание работ: _______<15>

6.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком вправе начать и завершить работы ранее сроков, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных видов работ, определенные календарным графиком производства работ (графиком исполнения Контракта<16>), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков их выполнения.

6.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе приостановить действие Контракта в случае выявления обстоятельств, препятствующих выполнению работ на Объекте в соответствии с условиями настоящего  Контракта.

7. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

7.1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком утвержденной документацией, Подрядчик должен разработать необходимые для ремонта объекта и его отдельных конструктивных элементов чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.

7.2. Подрядчик обязан представить проект производства работ не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала производства конкретного вида работ на согласование Заказчику.

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком.

7.3. При рассмотрении и утверждении проекта производства работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования его с проектной организацией. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком.

7.4. Заказчик при необходимости вправе вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

7.5. При исполнении Контракта стороны руководствуются перечнем нормативно- технической документации (Приложение № 6 к Контракту).

13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА<17>

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

8.1. Передать Подрядчику утвержденную документацию. Передать.

Подрядчику по акту (на период ремонта Объекта) строительную площадку (Приложение № 2 к Контракту), пригодную для производства ремонтных работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту.

Передать Подрядчику по акту Проект, утвержденный к производству работ, в сроки, согласно приложенному к настоящему Контракту графику передачи проектной документации (Приложение № 6 к Контракту).

8.2. Организовать строительный контроль (контроль за ремонтом), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СП 78.13330.2012 (Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85), ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

8.3. Направить Подрядчику в 3-х дневный срок после начала производства работ информационное письмо о персональном составе штата исполнителей, определенном на основании п. 3.1. настоящего Контракта, а также уполномоченных им лиц на осуществление контроля за ходом исполнения Контракта (далее - представители Заказчика).

Заказчик имеет право в период действия настоящего Контракта вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте Контракта. При этом Заказчик направляет Подрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

8.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

8.5. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля (контроля за ремонтом Объекта) вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю (контролю за ремонтом Объекта) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.

8.6. Заказчик, представители Заказчика и инженерной организации имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта;

- производить соответствующие записи в Общем журнале работ при ремонте Объекта.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).

8.7. Заказчик, представители Заказчика, инженерная организация имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

8.8. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 11.3. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

8.9. При осуществлении строительного контроля (контроля за ремонтом Объекта) ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик, подтверждает, что:

- не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами;

- Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ;

- Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Контракту.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик в счет Контрактной цены, указанной в п.3 Контракта принимает на себя обязательства:

9.1. Выполнить все работы по ремонту Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.

9.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по ремонту в соответствии с Проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, перечнем нормативно-техничекской документации (Приложение № 6 к настоящему Контракту) условиями настоящего Контракта и приложений к нему.

9.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 3.3. и 8.7. настоящего Контракта.

9.3.1. Поставить на строительную площадку материалы, оборудование и имущество, используемое для исполнения Контракта в соответствии с Проектом.

Обеспечить сохранность вырубаемой на участке для ремонта древесины, и направление информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины не позднее 15 дней до завершения вырубки в орган государственной власти в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 604.

Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с проектной документацией. Получать в установленном законодательством порядке за счет собственных средств разрешения на разработку карьеров своими силами.

В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора и древесины за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

9.3.2. В случае самовольного занятия земельных участков за границами переданного для ремонта земельного участка Подрядчик обязан осуществить возмещение убытков, лицам чьи права были нарушены, а так же произвести работы по рекультивации земель за собственный счёт.

9.4. Обеспечить в ходе ремонта Объекта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 6 к настоящему Контракту).

9.5. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит желтого цвета  размером 2,0 х 1,5м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Объекта, Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание), ФИО и контактный телефон ответственного лица.

9.6. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

9.7. Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

9.8. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону ремонта инженерных коммуникаций и строений.

9.9. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

9.10. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке Общий и специальные журналы работ при ремонте объекта на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7. Подрядчик, в соответствии со сборником форм исполнительной производственно-технической документации при ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденным распоряжением Минтранса России от 23 мая 2002 г. № ИС-478-р, осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

9.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 11.2. Контракта, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

9.12. Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

9.13. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

9.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

9.15. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 6 к настоящему Контракту).

9.16. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

9.17. По запросу Заказчика представлять интересующую его информацию о ремонтируемом Объекте, в том числе на электронных носителях.

9.18. Передать по окончании ремонта Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период ремонта и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных ремонтных работах.

9.19. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередном месяце работ до 20 (двадцатого) числа каждого календарного месяца.

9.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

9.21. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

9.22. Подрядчик в соответствии с пунктом 11.3. Контракта после получения письменного извещения заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

9.23. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на ремонтируемом участке организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации  стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам.

9.24. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.

9.25. Все демонтированные при исполнении Контракта пригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы,  изделия являются собственностью Заказчика и по его распоряжению передаются эксплуатирующей организации с составлением соответствующего акта, а не пригодные для дальнейшего использования - подлежат реализации Подрядчиком в установленном порядке по рыночным ценам. Денежные средства за реализованные металлические конструкции, материалы, элементы, изделия должны быть перечислены Подрядчиком в доход федерального бюджета через лицевой счет Заказчика - администратора доходов федерального бюджета по реквизитам, указанным в абзаце втором раздела 22 Контракта<19>.

9.26. На время производства работ Подрядчик обязан обеспечить Заказчика мобильной связью, автотранспортным средством и топливом. Так же обеспечить отдельным помещением для рассмотрения технической и исполнительной документации.

9.27. Подрядчик обязан привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядные организации из числа субъектов малого предпринимательства (СМП) и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО). При этом общая стоимость работ, выполняемых такими субподрядными организациями, не должна быть меньше 15 (пятнадцать) процентов цены настоящего Контракта.

9.27.1. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о субподрядчиках из числа СМП и (или) СОНО по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту в 5-ти дневный срок с момента заключения договора субподряда. По дополнительному запросу Заказчика, подрядчик предоставляет копии договоров субподряда.

9.27.2. <20> Предоставлять Заказчику не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком договора с соисполнителем информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десяти) процентов цены Контракта.

9.28. Подрядчик обязан принять по акту приема-передачи участка автомобильной дороги (Приложение № 5 к Контракту) участок автомобильной дороги от организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка автомобильной дороги на период производства работ с учетом разграничения зон ответственности Подрядчика и организации, а по окончании работ передать обратно по акту приема-передачи участка автомобильной дороги этот участок указанной организации.

9.29. Подрядчик обязан поддерживать принятый участок производства работ в транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения с учетом разграничения зон ответственности Подрядчика и организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка автомобильной дороги, которое определяется актом приема-передачи.

9.30. Подрядчик обязан не допускать хищения или разрушения элементов обустройства или дорожных сооружений на участке производства работ и незамедлительно сообщать Заказчику и в соответствующие компетентные органы о данных случаях.

9.31. Подрядчик обязан принимать в рамках своей компетенции меры по сохранности участка производства работ от несанкционированных действий третьих лиц, связанных с прокладкой коммуникаций, устройством незаконных съездов и т.п. и незамедлительно информировать Заказчика о данных случаях.

15. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

10.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

10.1.1. В случае проведения экспертизы выполненной работы Заказчиком своими силами, срок приемки работ в соответствии с настоящим разделом не может составлять более 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения проверки и установления Заказчиком соответствия условиям Контракта, предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом.

10.1.2. В случае проведения экспертизы выполненной работы путем привлечения экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ, срок приемки работ по Контракту не может составлять более 10 (десять) рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения эксперта, экспертной организации, подтверждающего качественное выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

10.1.3. Приёмка работ производится представителем Заказчика и организацией, осуществляющей строительный контроль, назначенным приказом по Заказчика, а при его отсутствии - иным лицом, назначенным руководителем контракта, в соответствии с требованиями СП 46.13330.2012, ВСН 19-89 на основании подготовленной исполнительной документации не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца, оформляются и подписываются документы по приёмке-сдаче выполненных работ (акт КС-2, справка КС-3, счёт-фактура и счёт), либо распоряжение об устранении дефектов с указанием даты повторной приёмки.

10.1.4. Основанием для приемки выполненных работ является, в том числе, своевременное внесение данных об объемах выполненных работ в программный комплекс базовый модуль «Ремонт и содержание автодорог».

10.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

10.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

10.4. Заказчик уплачивает Подрядчику обусловленную цену после сдачи работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.

Подрядчик вправе досрочно сдать работу только после предварительного согласия Заказчика. В случае досрочной сдачи работы, цена контракта подлежит снижению на индекс-дефлятор последующих лет.

10.5. Заказчик уведомляет Подрядчика о доведении объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств не позднее трех рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления письменного уведомления (по адресу или электронному адресу).

10.6. Приемка законченного

ремонтом Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

10.7. За 10 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

10.8. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного ремонтом Объекта 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе (согласно перечню, переданному Заказчиком по настоящему Контракту - Приложение № 4), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10.9. За 10 (десять) дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта.

10.10. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки законченного ремонтом Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 (один) экземпляр на электронном носителе (согласно перечню исполнительной документации, утверждённому Приказом Заказчика от «___»_______20___№__), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10.11. При приемке Объекта в эксплуатацию, Подрядчик  обязуется обеспечить состав комиссии всем необходимым инструментом и прочим оборудованием для качественной и детальной приемки  и проверки натуральных показателей Объекта, сдать геодезическую основу Заказчику

10.12. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат  возмещению Подрядчиком в 10-ти дневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия Заказчиком решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Подрядчиком.

10.13. По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Заказчиком лица (хотя бы одного лица) в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных Сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по настоящему Контракту. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения сторон о признании Сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 Арбитражно-процессуальный Кодекс Российской Федерации.

10.14. Приемка выполненных работ осуществляется с учётом особенностей, установленных ст.94 Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

11.2. На  работы, выполненные на Объекте, Подрядчиком устанавливаются гарантийные сроки устранения дефектов, которые  определяются в соответствии с актом федерального органа исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 5 к Контракту), в составе Акта приемки объекта в эксплуатацию.При этом гарантийные сроки исчисляются с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию, с учетом положения п. 10.5 Контракта.

11.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. При этом гарантийный срок на этот элемент продлевается соразмерно времени устранения дефекта начиная с даты завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом (увеличивается на срок с момента (даты) выявления дефекта до окончания работ по устранению дефектов).

11.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

11.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН<21>

12.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в виде фиксированной суммы в размере, устанавливаемом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063:

а) 2,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

в) 1,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

12.2. Подрядчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных по настоящему Контракту.

Подрядчик несёт имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

12.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы в размере, устанавливаемом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063:

а) 10% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

в) 1% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей, в том числе за каждый выявленный случай:

- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком и подтвержденных соответствующими документами (двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания организации, осуществляющей строительный контроль Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов);

12.3.1. В случае просрочки исполнения обязательств по Контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от стоимости работ по Контракту,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком за каждый день просрочки исполнения обязательства, в том числе:

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества;

- за нарушение Подрядчиком срока окончания работ;

- за нарушение сроков выполнения работ по Объекту;

- в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов;

- за нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 7.2, 9.10 <22>  Контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок  Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании акта сдачи-приемки услуг;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

12.4. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в федеральный бюджет, по указанным Заказчиком в претензии реквизитам, с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-ти дневный срок с момента оплаты.

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

12.5. Заказчик не оплачивает неустойку, предъявленную Подрядчику за несвоевременные платежи по налогам и сборам.

12.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

12.8. В случае, если государственный Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

12.9. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий в период производства работ (за исключением дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

12.10. Подрядчик возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а так же введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.

13. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

13.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту).

13.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

13.3. Подрядчик обязан при проведении работ по укладке верхних слоев асфальтобетонного покрытия использовать самоходный перегружатель асфальтобетонной смеси, обеспечивающий  однородность её зернового состава и температуры, с накопительным бункером минимальным объемом 12 тонн и перемешивающим механизмом.  Работа перегружателя смеси должна обеспечить разность температур в профиле укладываемого асфальтобетонного покрытия, измеренного на расстоянии 0,3 - 1,0 м от плиты асфальтоукладчика, не более 10 °C.

13.4. Подрядчик обязан определять температурный профиль укладываемого асфальтобетонного покрытия в соответствии с Приложением № 18 к Контракту.

13.5. Подрядчик обязан осуществлять производство асфальтобетонных смесей для верхних слоев покрытий  с применением щебня  основных фракций (5-10 мм; 10-15 мм и 15-20 мм).

13.6. Подрядчик обязан за свои средства с использованием аккредитованной лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных ремонтных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

13.7. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.

13.8. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п. 8.6 Контракта, в следующих случаях:

- отсутствия до начала производства работ согласованных с Заказчиком рецептов асфальтобетонных смесей, проекта производства работ, общего журнала работ;

- отсутствия подписанного акта приёма-передачи Объекта на момент начала выполнения работ;

- выполнения работ по укладке асфальтобетонной смеси без согласованного с Заказчиком Регламента на укладку; применения изделий и материалов, не подтверждённых документами о качестве (сертификаты, паспорта, протоколы испытаний и пр.);

- выполнения работ на Объекте без приказа о назначении ответственного за производство работ; отсутствия на Объекте результатов входного контроля применяемых материалов;

- если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемых сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 3 к настоящему Контракту);

- если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

13.9. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

14.3. Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту знаки закрепления геодезической разбивочной основы (ГРО) автомобильной дороги, в течение 7 дней после получения письменного запроса Подрядчика.

ГРО передается Подрядчику при толщине снежного покрова не более 20 см. При большей толщине снежного покрова геодезическая разбивочная основа может быть передана Подрядчику при условии обеспечения им очистки пунктов и знаков закрепления от снега вручную.

14.4. Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов ремонтирующихся объектов, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров ремонтирующегося объекта.

14.3. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с ремонтом Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

14.4. Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону ремонта.

14.5. На весь период ремонта Объекта, до ввода в эксплуатацию, Подрядчик несет ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период ремонта Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

14.6. До завершения ремонта Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту).

14.7. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

14.8. Все разобранные после завершения работ временные здания, сооружения и конструкции, используемые для ремонта, являются собственностью Заказчика и подлежат реализации Подрядчиком по рыночным ценам, согласованным Заказчиком, при этом Подрядчик обязан возвратить Заказчику вырученные средства.

13.9. Подрядчик обязуется в 30-дневный срок до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

15. СКРЫТЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

15.1. Скрытые ремонтные работы в соответствии с Проектом и Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту), должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов (Приложение № 8 к Контракту). Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Подрядчик обязуется предоставить  Заказчику автотранспорт для выезда на Объект для приемки выполненных работ и обеспечить всем необходимым инструментом.

15.2. В случае если Заказчиком, представителем Заказчика, инженерной организации внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

15.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме (Приложение № 8 к Контракту).

15.4. К каждому акту приемки скрытых работ (Приложение № 8 к Контракту) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

15.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

15.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при ремонте Объекта.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

16.1. До передачи Объекта Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

16.2. Риск гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

16.3. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Контракта отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган и т.п.); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

При этом по взаимному согласию Стороны установили, что изменение (сокращение) лимитов капитальных вложений (лимитов бюджетных обязательств) либо несвоевременное их доведение до Заказчика являются обстоятельствами непреодолимой силы, безусловно подтверждающими  отсутствие вины Заказчика в части обязательств по оплате стоимости работ в установленном настоящим Контрактом порядке и сроки, а также исполнения других денежных обязательств по Контракту, что освобождает его от предусмотренной настоящим Контрактом и/или законом ответственности.

17.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 17.1 настоящего Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее 2 дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту.

17.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой/уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

17.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 17.2 настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.

17.5. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной обязательств в срок, установленный настоящим Контрактом, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 20 дней.

17.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, или обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в пункте 17.1 настоящего Контракта и их последствия продолжают действовать более 20 дней, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по Контракту и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

18.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

18.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в следующих случаях:

18.2.1. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работы не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

18.2.2. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

18.2.3. при уменьшении Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

Сокращение объема работ при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги.

18.2.4. иных случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для изменения цены Контракта по соглашению Сторон.

19. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

19.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

19.2. Заказчик  имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

- нарушение Подрядчиком сроков (два или более раза) выполнения работ предусмотренных Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту);

- нарушение Подрядчиком (два или более раза) требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту). При этом соответствующими документами, подтверждающими нарушение требований по качеству являются двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ или предписания инженерной организации Заказчика или иные предписания контрольно-надзорных органов в области ремонта;

- выявление факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта во время действия Контракта;

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения закупки;

- установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

19.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ<23>

20.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

20.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

20.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

20.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

20.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

20.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

20.7.Срок действия Контракта исчисляется с даты подписания Контракта до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

20.8. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

21. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ<24>

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

№	Наименование документа	Кто оформляет
1.	Календарный график производства подрядных работ	Заказчик
2.	Акт приема-передачи	Заказчик, Подрядчик
3.	График передачи проектной документации для ремонта автомобильной дороги	Заказчик
4.	Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта в эксплуатацию	Подрядчик
5.	Гарантийный паспорт	Заказчик
6.	Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ	Заказчик
7.	Рекомендованный перечень работ, подлежащих   освидетельствованию с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций	Заказчик
8.	Форма Акта освидетельствования скрытых работ	Подрядчик
9.	Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию	Заказчик
10.	Ведомость объемов и стоимости работ	Заказчик
11.	Акт о выявленных дефектах по введенной в эксплуатацию автомобильной дороге	Заказчик, Подрядчик
12.	Форма общего журнала работ	Подрядчик
13.	Форма Акта освидетельствования ответственных конструкций	Подрядчик
14.	Форма предоставления информации о заключенных договорах	Подрядчик
15.	Форма Акта приемки-сдачи рекультивированых земель	Подрядчик
16.	Форма предоставления информации о заключенных договорах	Подрядчик
17.	Форма предоставления информации по освоению новой техники, прогрессивных технологий и материалов	Подрядчик
18	Определение температурного профиля укладываемого асфальтобетонного покрытия	Подрядчик
19	Список субподрядчиков из числа СМП и (или) СОНО (Образец)	Подрядчик

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адрес, телефоны и банковские реквизиты Заказчика:

Счет для перечисления средств за реализованные металлические конструкции, материалы, элементы, изделия:____________________________

Юридические адрес, телефоны и банковские реквизиты Подрядчика:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование _____________________

Юридический адрес: __________________________

Почтовый адрес: ______________________________

Тел.: _______________, факс: ______________, e-mail ___________________, http//:

ИНН ____________, КПП _________

Банковские реквизиты ____________________

БИК ________________

ОКПО _____________,

ОКТМО _______________,

ОКФС _____, ОКОПФ _______

ОКСМ _____________

Дата постановки на налоговый учет: «__»_______ 20 __ г.

__________________________________

__________________________________

_________________ /_____________/

Настоящий Контракт составлен в  ____(___) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, ____(___) для Заказчика, ____(___) для Подрядчика.

23. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика                                                                                     От Подрядчика

М.П.                                                                                                   М.П.

----------------------------------------------------

<1> Указывается полное наименование заказчика.

<2> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание контракта.

<3> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание контракта.

<4> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя подрядчика, уполномоченного на подписание контракта.

<5> Указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

<6> Указывается полное наименование объекта закупки. В случае выполнения ремонтных работ на нескольких объектах указываются полное наименование всех объектов закупки. Предмет контракта должен соответствовать наименованию закупки в соответствии с планом-графиком закупок.

<7>  Устанавливается заказчиком в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

<8>  Устанавливается заказчиком в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

<9>  Если стоимость работ не облагается НДС, указывается основание. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

<10>  Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», Федеральным законом «О федеральном бюджете на соответствующие финансовый год и на плановый период).

<11>  Данный пункт включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<12> Указывается заказчиком.

<13>, <13.1> Указывается год заключения контракта.

<13.2> Указывается год, следующий за годом заключения контракта.

<13.3> Данный абзац включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<13.4> Данный пункт включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<14> Данный пункт включается в контракт, если контрактом предусмотрена выплата аванса.

<15> Устанавливается заказчиком.

<16> В случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.

<17> Раздел может содержать иные права и обязанности заказчика, вытекающие из характера обязательств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не противоречащие иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

<18> Раздел может содержать иные права и обязанности сторон, вытекающие из характера обязательств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не противоречащие иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

<19>  Указывается заказчиком при необходимости.

<20>  Данный  пункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г. № 775).

<21> Данный раздел контракта может быть скорректирован и/или содержать иные случаи и основания привлечения Подрядчика к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных контрактом обязательств.

<22>  Данный пункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г.№ 775).

<23>  В данный раздел контракта включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со ст. 35 Закона № 44-ФЗ, а также иные условия с учетом особенностей конкретной закупки.

<24>  Раздел может быть скорректирован и/или содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств и с учетом специфики закупки.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования федерального значения

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Министерство транспорта  Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	Строительство
б)	код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД);	код (коды) предмета контракта ОКПД: 45
	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);	ОКВЭД: 45
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);	при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Типовой государственный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

№___________

Наименование объекта: ______________________________________

Местонахождение объекта: ___________________________________

«___» ___________ 20__ г.                                                                                    г.________________

Настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) заключен между _________________________<1>, выступающим от имени  Российской Федерации, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________<2>, действующего на основании _______________<3>, с одной стороны,  и __________________________________

(указать полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________<4> действующего на основании __________________________________________(указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель исполнителя, уполномоченный на подписание Контракта), с другой стороны, по результатам________________<5>,  объявленного извещением от «___» _______ 20__г. № ____________, на основании протокола от «___» _______ 20__г. №______, далее совместно именуемые «Стороны».

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения: __________________________________________<6>  (далее - Объект) в качестве генерального Подрядчика в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной приказом Заказчика № _____ от _________ г. (далее - Проект), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта, указанного в п.1.1. Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и Проекта.

1.3. Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать техническую документацию в соответствии с разделом 7 Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект, в срок, установленный п. 6.1. Контракта.

1.5. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с документацией о закупке, и разделом 2 Контракта.

1.6. Существенными условиями Контракта для сторон являются условия установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: цена, сроки, качество работ, сроки предоставления гарантии качества.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

2.1. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика.

2.2. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

2.3. Подрядчик при заключении Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере _____(___________) руб.______коп., что составляет ____ (______________) процентов начальной (максимальной) цены Контракта _____<7>.

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 (двадцать пять) процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Исполнение Контракта может быть обеспечено предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии банковская гарантия должна соответствовать условиям,  установленным ст. 45 Закона № 44-ФЗ.

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

2.3.1. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Замена способа обеспечения исполнения Контракта не допускается без уменьшения размера обеспечения пропорционально объему исполненных обязательств.

2.4. Изменения и дополнения, вносимые  в Контракт, не освобождают обеспечителя  от ответственности в полном объеме, независимо от уведомлений о таких изменениях, дополнениях.

2.5. Подрядчик заявляет и гарантирует, что предоставленное им согласно п. 2.3. Контракта обеспечение было надлежащим образом согласовано и выдано организацией, предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Контракта.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

2.6. Заказчик обязан возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) в течение 20 (двадцати) дней  после  размещения информации о исполнении Контракта в единой информационной системе (далее - ЕИС), за исключением суммы (ее части), на которую было обращено взыскание Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком своих  обязательств по Контракту.

Контракт считается исполненным в соответствии с настоящим пунктом Контракта при наличии  статуса «Исполнение прекращено» или «Исполнение завершено»  в реестре, заключенных заказчиками контрактов в ЕИС.

2.7. Срок действия банковской гарантии представленной в качестве обеспечения исполнения предусмотренных Контрактом обязательств _________<8>.

3.УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

3.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет__________________ руководитель Заказчика, действующий на основании Устава, либо уполномоченный представитель Заказчика по доверенности, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании работ по ремонту Объекта (ов), формировать штат представителей, выполняющих контроль за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом исполнения Контракта, о чем письменно уведомляет Подрядчика.

3.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет ________________ руководитель Подрядчика, действующий на основании Устава (учредительных документов), либо уполномоченный представитель Подрядчика, действующий на основании доверенности.

3.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.

3.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с капитальным ремонтом Объекта.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА

4.1. Цена Контракта составляет _______ руб. (____________) _____ коп., включая НДС _____процентов _______ руб. (____________) _____ коп. <9>.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

Изменение цены Контракта, в том числе по соглашению сторон, допускается в соответствии со ст. 34, ст.95 Закона № 44-ФЗ и разделом 18 настоящего Контракта.

4.2. Планируемый объем работ, выполняемых Подрядчиком по годам, составляет<10>:

- 20___ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

- 20___ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

4.2.2. Объем бюджетных ассигнований уточняется по годам исполнения Контракта. Стоимость планируемых объемов работ, подлежащих выполнению в соответствующих годах, может быть уточнена путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Контракту по мере доведения лимитов  бюджетных обязательств<11>.

4.3. В цену Контракта входят все расходы и затраты, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, включая расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

4.5. Источник финансирования настоящего Контракта __________<12>.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1. Заказчик осуществляет финансирование по настоящему Контракту из средств федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки.

5.2. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в ____<13> году, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) дней со дня подписания акта КС-2, справки КС-3, счета, счет-фактуры, но не позднее 25 декабря ____<13.1> года.

Оплата работ выполненных в 20___<13.2>  году, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ при наличии средств на расчетном счете Заказчика на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3), счета, счета-фактуры____<13.3>.

5.3. Начиная с 2016 года Подрядчик исполняет свои обязательства по Контракту, оплата которых будет производиться в 2016 году, только после получения от Заказчика уведомления о доведении Заказчику объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в 2016 году оплатить Контракт без изменения его условий. Заказчик уведомляет Подрядчика о доведении объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления письменного уведомления по почте, а также по адресу электронной почты Подрядчика____<13.4>.

5.4. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета.

5.5.<14> Заказчик производит авансирование части стоимости работ в размере _____ (до 30 (тридцати) процентов) от цены Контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса и запроса на выдачу аванса.

Запрос Подрядчика на выдачу аванса должен содержать обоснование расходования денежных средств. Несоблюдение данного условия является основанием для отказа в выдаче аванса.

Последующее авансирование выполняемых работ в размере, указанном в настоящем пункте Контракта, Заказчик вправе осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год, после подтверждения выполнения Подрядчиком предусмотренных Контрактом работ в объеме произведенного авансового платежа. При этом общая сумма последующего авансирования не может превышать 70 (семьдесят) процентов цены Контракта.

Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов,  в соответствии с запросом на получение аванса.

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов сумм, пропорциональных объемам выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ на основании актов по форме КС-2 и справки по форме КС-3 из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. Сумма аванса, подлежащая вычету из сумм очередных платежей определяется Заказчиком.

При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.

В случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс - в течение 10 (десяти) дней с даты размещения Заказчиком информации о расторжении Контракта в реестре контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По согласованию Сторон, выданный Подрядчику аванс может быть единовременно в полном объеме зачтен Сторонами в счет оплаты работ, выполненных и принятых Заказчиком в порядке, установленном Контрактом.

5.6. При расторжении Контракта Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных видов работ определяются календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту)

начало работ: с даты подписания Контракта;

окончание работ: _______<15>

6.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком вправе начать и завершить работы ранее сроков, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных видов работ, определенные календарным графиком производства работ (графиком исполнения Контракта<16>), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков их выполнения.

6.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе приостановить действие Контракта в случае выявления обстоятельств, препятствующих выполнению работ на Объекте в соответствии с условиями настоящего  Контракта.

7. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

7.1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком утвержденной документацией, Подрядчик должен разработать необходимые для капитального ремонта сооружения и его отдельных конструктивных элементов чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.

7.2. Подрядчик обязан представить проект производства работ не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала производства конкретного вида работ на согласование Заказчику.

7.3. При рассмотрении и утверждении проекта производства работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования его с проектной организацией. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком.

7.4. Заказчик при необходимости вправе вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

7.5. При исполнении Контракта стороны руководствуются перечнем нормативно- технической документации (Приложение № 3 к Контракту).

18. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА<17>

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

8.1. Передать Подрядчику утвержденную документацию.

8.2. Организовать строительный контроль (контроль за капитальным ремонтом Объекта), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СП 46.13330.2012, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

8.3. Направить Подрядчику в 3-х дневный срок после начала производства работ информационное письмо о персональном составе штата исполнителей, определенном на основании п. 3.1. настоящего Контракта, а также уполномоченных им лиц на осуществление контроля за ходом исполнения Контракта (далее - представители Заказчика).

Заказчик имеет право в период действия настоящего Контракта вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте Контракта. При этом Заказчик направляет Подрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

8.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

8.5. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля (контроля за капитальным ремонтом Объекта) вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю (контролю за капитальным ремонтом Объекта) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.

8.6. Заказчик, представители Заказчика и инженерной организации имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода капитального ремонта;

- производить соответствующие записи в Общем журнале работ при капитальном ремонте Объекта.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).

8.7. Заказчик, представители Заказчика, инженерная организация имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

8.8. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 11.3. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

8.9. При осуществлении строительного контроля (контроля за капитальным ремонтом Объекта) ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА<18>

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

9.1. Выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.

9.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по капитальному ремонту в соответствии с Проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, перечнем нормативно-техничекской документации (Приложение № 3 к настоящему Контракту) условиями настоящего Контракта и приложений к нему.

9.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 3.3. и 8.7. настоящего Контракта.

9.3.1. Поставить на строительную площадку материалы, оборудование и имущество, используемое для исполнения Контракта в соответствии с Проектом.

9.3.2. В случае самовольного занятия земельных участков за границами переданного для капитального ремонта земельного участка Подрядчик обязан осуществить возмещение убытков, лицам чьи права были нарушены, а так же произвести работы по рекультивации земель за собственный счёт.

9.4. Обеспечить в ходе капитального ремонта Объекта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

9.5. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит желтого цвета  размером 2,0 х 1,5м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Объекта, Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание), ФИО и контактный телефон ответственного лица.

9.6. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для капитального ремонта Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала капитального ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

9.7. Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

9.8. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону капитального ремонта инженерных коммуникаций и строений.

9.9. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

9.10. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке Общий и специальные журналы работ при капитальном ремонте объекта на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7. Подрядчик, в соответствии со сборником форм исполнительной производственно-технической документации при капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденным распоряжением Минтранса России от 23 мая 2002 г. № ИС-478-р, осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

9.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 11.2. Контракта, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

9.12. Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

9.13. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

9.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

9.15. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

9.16. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

9.17. По запросу Заказчика представлять интересующую его информацию о ремонтируемом Объекте, в том числе на электронных носителях.

9.18. Передать по окончании капитального ремонта Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период капитального ремонта и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных ремонтных работах.

9.19. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередном месяце работ до 20 (двадцатого) числа каждого календарного месяца.

9.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

9.21. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

9.22. Подрядчик в соответствии с пунктом 11.3. Контракта после получения письменного извещения заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

9.23. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на ремонтируемом участке организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации  стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам.

9.24. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.

9.25. Все демонтированные при исполнении Контракта пригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы,  изделия являются собственностью Заказчика и по его распоряжению передаются эксплуатирующей организации с составлением соответствующего акта, а не пригодные для дальнейшего использования - подлежат реализации Подрядчиком в установленном порядке по рыночным ценам. Денежные средства за реализованные металлические конструкции, материалы, элементы, изделия должны быть перечислены Подрядчиком в доход федерального бюджета через лицевой счет Заказчика - администратора доходов федерального бюджета по реквизитам, указанным в абзаце втором раздела 22 Контракта<19>.

9.26. На время производства работ Подрядчик обязан обеспечить Заказчика мобильной связью, автотранспортным средством и топливом. Так же обеспечить отдельным помещением для рассмотрения технической и исполнительной документации.

9.27. Подрядчик обязан привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядные организации из числа субъектов малого предпринимательства (СМП) и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО). При этом общая стоимость работ, выполняемых такими субподрядными организациями, не должна быть меньше 15 (пятнадцать) процентов цены настоящего Контракта.

9.27.1. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о субподрядчиках из числа СМП и (или) СОНО по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту в 5-ти дневный срок с момента заключения договора субподряда. По дополнительному запросу Заказчика, подрядчик предоставляет копии договоров субподряда.

9.27.2. <20> Предоставлять Заказчику не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком договора с соисполнителем информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десяти) процентов цены Контракта.

9.28. Подрядчик обязан принять по акту приема-передачи участка автомобильной дороги (Приложение № 5 к Контракту) участок автомобильной дороги от организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка автомобильной дороги на период производства работ с учетом разграничения зон ответственности Подрядчика и организации, а по окончании работ передать обратно по акту приема-передачи участка автомобильной дороги этот участок указанной организации.

9.29. Подрядчик обязан поддерживать принятый участок производства работ в транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения с учетом разграничения зон ответственности Подрядчика и организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка автомобильной дороги, которое определяется актом приема-передачи.

9.30. Подрядчик обязан не допускать хищения или разрушения элементов обустройства или дорожных сооружений на участке производства работ и незамедлительно сообщать Заказчику и в соответствующие компетентные органы о данных случаях.

9.31. Подрядчик обязан принимать в рамках своей компетенции меры по сохранности участка производства работ от несанкционированных действий третьих лиц, связанных с прокладкой коммуникаций, устройством незаконных съездов и т.п. и незамедлительно информировать Заказчика о данных случаях.

20. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

10.1. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

10.1.1. В случае проведения экспертизы выполненной работы Заказчиком своими силами, срок приемки работ в соответствии с настоящим разделом не может составлять более 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения проверки и установления Заказчиком соответствия условиям Контракта, предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом.

10.1.2. В случае проведения экспертизы выполненной работы путем привлечения экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ, срок приемки работ по Контракту не может составлять более 10 (десять) рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения эксперта, экспертной организации, подтверждающего качественное выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

10.2. Приёмка работ производится представителем Заказчика и организацией, осуществляющей строительный контроль, назначенным приказом по Заказчика, а при его отсутствии - иным лицом, назначенным руководителем контракта, в соответствии с требованиями СП 46.13330.2012, ВСН 19-89 на основании подготовленной исполнительной документации не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца, оформляются и подписываются документы по приёмке-сдаче выполненных работ (акт КС-2, справка КС-3, счёт-фактура и счёт), либо распоряжение об устранении дефектов с указанием даты повторной приёмки.

10.3. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

10.4. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

10.5. За 10 (десять) дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта.

10.6. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три)идня до начала приемки законченного капитальным ремонтом Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 (один) экземпляр на электронном носителе (согласно перечню исполнительной документации, утверждённому Приказом Заказчика от «___»_______20___№__), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10.7 При приемке Объекта в эксплуатацию, Подрядчик  обязуется обеспечить состав комиссии всем необходимым инструментом и прочим оборудованием для качественной и детальной приемки  и проверки натуральных показателей Объекта, сдать геодезическую основу Заказчику.

21. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

11.2. На  работы, выполненные на Объекте, Подрядчиком устанавливаются гарантийные сроки устранения дефектов, которые  определяются в соответствии с актом федерального органа исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта приемочной комиссии. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта.

11.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН<21>

12.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в виде фиксированной суммы в размере, устанавливаемом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063:

а) 2,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

в) 1,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

12.2. Подрядчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных по настоящему Контракту.

Подрядчик несёт имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

12.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы в размере, устанавливаемом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063:

а) 10% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

в) 1% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей, в том числе за каждый выявленный случай:

- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком и подтвержденных соответствующими документами (двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания организации, осуществляющей строительный контроль Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов);

- в случае невыполнения п. 9.17., п.9.21., п.9.27., п.10.6., п.13.2., п.16.1. Контракта.

12.3.1. В случае просрочки исполнения обязательств по Контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от стоимости работ по Контракту,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком за каждый день просрочки исполнения обязательства, в том числе:

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества;

- за нарушение Подрядчиком срока окончания работ;

- за нарушение сроков выполнения работ по Объекту;

- в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов;

- за нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 9.27.2.<22>  Контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок  Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании акта сдачи-приемки услуг;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

12.4. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в федеральный бюджет, по указанным Заказчиком в претензии реквизитам, с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-ти дневный срок с момента оплаты.

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

12.5. Заказчик не оплачивает неустойку, предъявленную Подрядчику за несвоевременные платежи по налогам и сборам.

12.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

12.8. В случае, если государственный Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

12.9. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий в период производства работ (за исключением дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

12.10. Подрядчик возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а так же введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.

23. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

13.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить капитальный ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

13.2. Все поставляемые для капитального ремонта Объекта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 30 (тридцать) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь соответствующие документы для осуществления деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).

13.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных ремонтных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

13.4. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

13.5. Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном п. 3.3. Контракта, в случаях:

- отсутствия до начала производства работ согласованных с Заказчиком рецептов асфальтобетонных смесей, проекта производства работ, общего журнала работ;

- отсутствия подписанного акта приёма-передачи Объекта на момент начала выполнения работ;

- выполнения работ по укладке асфальтобетонной смеси без согласованного с Заказчиком Регламента на укладку; применения изделий и материалов, не подтверждённых документами о качестве (сертификаты, паспорта, протоколы испытаний и пр.);

- выполнения работ на Объекте без приказа о назначении ответственного за производство работ; отсутствия на Объекте результатов входного контроля применяемых материалов;

- если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемых сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 3 к настоящему Контракту);

- если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

13.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

14.1. Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту знаки закрепления геодезической основы автомобильной дороги.

14.2. Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.

14.3. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с капитальным ремонтом Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

14.4. Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону капитального ремонта.

14.5. На весь период капитального ремонта до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность сооружения или его частей и обеспечивает его содержание. В случае нанесения ущерба сооружению в период капитального ремонта Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

14.6. До завершения капитального ремонта Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

14.7. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

14.8. Подрядчик обязуется в 30-ти дневный срок до подписания акта приемки объектов капитального ремонта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

15. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

15.1. Скрытые ремонтные работы в соответствии с утвержденной рабочей документацией и календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Подрядчик обязуется предоставить  Заказчику автотранспорт для выезда на Объект для приемки выполненных работ и обеспечить всем необходимым инструментом.

15.2. В случае если Заказчиком, представителем Заказчика, инженерной организации внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

15.3.  Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом.

15.4. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

15.5. Акты приемки скрытых работ составляются в 2 (двух) экземплярах - по одному для каждой из сторон.

15.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

16.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

16.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объект капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения капитального ремонта и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

18.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

18.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в следующих случаях:

18.2.1. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работы не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

18.2.2. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

18.2.3. при уменьшении Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

Сокращение объема работ при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги.

18.2.4. иных случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для изменения цены Контракта по соглашению Сторон.

19. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

19.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

19.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

19.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ<23>

20.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

20.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

20.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

20.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

20.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

20.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

20.7.Срок действия Контракта исчисляется с даты подписания Контракта до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

20.8. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

21. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ<24>

1. Календарный график производства работ.

2. Ведомость объемов и стоимости работ (смета).

3. Перечень нормативно-технической документации.

4. Техническое задание.

5. Акт приема-передачи участка автомобильной дороги (Образец).

6. Список субподрядчиков из числа СМП и (или) СОНО (Образец).

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адрес, телефоны и банковские реквизиты Заказчика:

Счет для перечисления средств за реализованные металлические конструкции, материалы, элементы, изделия:____________________________

Юридические адрес, телефоны и банковские реквизиты Подрядчика:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование _____________________

Юридический адрес: __________________________

Почтовый адрес: ______________________________

Тел.: _______________, факс: ______________, e-mail ___________________, http//:

ИНН ____________, КПП _________

Банковские реквизиты ____________________

БИК ________________

ОКПО _____________,

ОКТМО _______________,

ОКФС _____, ОКОПФ _______

ОКСМ _____________

Дата постановки на налоговый учет: «__»_______ 20 __ г.

__________________________________

__________________________________

_________________ /_____________/

Настоящий Контракт составлен в  ____(___) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, ____(___) для Заказчика, ____(___) для Подрядчика.

23. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика                                                                                     От Подрядчика

М.П.                                                                                                   М.П.

----------------------------------------------------

<1> Указывается полное наименование заказчика.

<2> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание контракта.

<3> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание контракта.

<4> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя подрядчика, уполномоченного на подписание контракта.

<5> Указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

<6> Указывается полное наименование объекта закупки. В случае выполнения ремонтных работ на нескольких объектах указываются полное наименование всех объектов закупки. Предмет контракта должен соответствовать наименованию закупки в соответствии с планом-графиком закупок.

<7>  Устанавливается заказчиком в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

<8>  Устанавливается заказчиком в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

<9>  Если стоимость работ не облагается НДС, указывается основание. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

<10>  Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», Федеральным законом «О федеральном бюджете на соответствующие финансовый год и на плановый период).

<11>  Данный пункт включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<12> Указывается заказчиком.

<13>, <13.1> Указывается год заключения контракта.

<13.2> Указывается год, следующий за годом заключения контракта.

<13.3> Данный абзац включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<13.4> Данный пункт включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<14> Данный пункт включается в контракт, если контрактом предусмотрена выплата аванса.

<15> Устанавливается заказчиком.

<16> В случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.

<17> Раздел может содержать иные права и обязанности заказчика, вытекающие из характера обязательств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не противоречащие иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

<18> Раздел может содержать иные права и обязанности сторон, вытекающие из характера обязательств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не противоречащие иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

<19>  Указывается заказчиком при необходимости.

<20>  Данный  пункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г. № 775).

<21> Данный раздел контракта может быть скорректирован и/или содержать иные случаи и основания привлечения Подрядчика к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных контрактом обязательств.

<22>  Данный пункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г.№ 775).

<23>  В данный раздел контракта включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со ст. 35 Закона № 44-ФЗ, а также иные условия с учетом особенностей конкретной закупки.

<24>  Раздел может быть скорректирован и/или содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств и с учетом специфики закупки.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

на выполнение работ по капитальному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Министерство транспорта  Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	Строительство
б)	код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД);	код (коды) предмета контракта ОКПД: 45
	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);	ОКВЭД: 45
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);	при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Типовой государственный контракт

на выполнение работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

№___________

Наименование объекта: ______________________________________

Местонахождение объекта: ___________________________________

«___»______20__г.                                                                                                    г. ______________

Настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) заключен между _________________________<1>, выступающим от имени  Российской Федерации, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________<2>, действующего на основании _______________<3>, с одной стороны,  и __________________________________

(указать полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________<4> действующего на основании __________________________________________(указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель исполнителя, уполномоченный на подписание Контракта), с другой стороны, по результатам________________<5>,  объявленного извещением от «___» _______ 20__г. № ____________, на основании протокола от «___» _______ 20__г. №______, далее совместно именуемые «Стороны».

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения:__________________________________________<6> (далее - Объект(ты)) в качестве генерального Подрядчика, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту Объекта(ов), указанных в п.1.1. Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется на основании Ведомости объемов и стоимости работ (сметы) (Приложения № 2 к Контракту) <6.1>  и Технического задания (Приложение № 4 к Контракту) разработать техническую документацию в соответствии с разделом 7 Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект(ы), пригодные для эксплуатации, в сроки, установленные п. 6.1. Контракта.

1.5. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с документацией о закупке и разделом 2 Контракта.

1.6. Существенными условиями Контракта для сторон являются условия установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: цена, сроки, качество работ, сроки предоставления гарантии качества.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

2.1. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика.

2.2. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

2.3. Подрядчик при заключении Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере _____(___________) руб.______коп., что составляет ____ (_____________) процентов начальной (максимальной) цены Контракта _____<7>.

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 (двадцать пять) процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Исполнение Контракта может быть обеспечено предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии банковская гарантия должна соответствовать условиям,  установленным ст. 45 Закона № 44-ФЗ.

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

2.3.1. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Замена способа обеспечения исполнения Контракта не допускается без уменьшения размера обеспечения пропорционально объему исполненных обязательств.

2.4. Изменения и дополнения, вносимые  в Контракт, не освобождают обеспечителя  от ответственности в полном объеме, независимо от уведомлений о таких изменениях, дополнениях.

2.5. Подрядчик заявляет и гарантирует, что предоставленное им согласно п. 2.3. Контракта обеспечение было надлежащим образом согласовано и выдано организацией, предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Контракта.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

2.6. Заказчик обязан возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) в течение 20 (двадцати) дней  после  размещения информации о исполнении Контракта в единой информационной системе (далее - ЕИС), за исключением суммы (ее части), на которую было обращено взыскание Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком своих  обязательств по Контракту.

Контракт считается исполненным в соответствии с настоящим пунктом Контракта при наличии  статуса «Исполнение прекращено» или «Исполнение завершено»  в реестре контрактов заключенных заказчиками в ЕИС.

2.7. Срок действия банковской гарантии представленной в качестве обеспечения исполнения предусмотренных Контрактом обязательств _________<8>.

3. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

3.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет__________________ руководитель Заказчика, действующий на основании Устава, либо уполномоченный представитель Заказчика по доверенности, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании работ по ремонту Объекта (ов), формировать штат представителей, выполняющих контроль за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом исполнения Контракта, о чем письменно уведомляет Подрядчика.

3.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет ________________ руководитель Подрядчика, действующий на основании Устава (учредительных документов), либо уполномоченный представитель Подрядчика, действующий на основании доверенности.

3.3.  Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Общих журналах работ, которые постоянно находятся на Объекте(ах).

3.4.  Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с ремонтом Объекта(ов).

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА

4.1. Цена Контракта составляет _______ руб. (____________) _____ коп., включая НДС _____процентов _______ руб. (____________) _____ коп. <9>.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

Изменение цены Контракта, в том числе по соглашению сторон, допускается в соответствии со ст. 34, ст.95 Закона № 44-ФЗ и разделом 17 настоящего Контракта.

4.2. Планируемый объем работ, выполняемых Подрядчиком по годам, составляет<10>:

- 20___ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

- 20___ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

4.2.1. В том числе по объектам<11>:

__________________

- 20___ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

- 20___ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

__________________

- 20___г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

- 20___ г. - _____тыс.руб, с учетом НДС;

4.2.2. Объем бюджетных ассигнований уточняется по годам исполнения Контракта. Стоимость планируемых объемов работ, подлежащих выполнению в соответствующих годах, может быть уточнена путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Контракту по мере доведения лимитов  бюджетных обязательств<12>.

4.3. В цену Контракта входят все расходы и затраты, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, включая расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

4.5. Источник финансирования настоящего Контракта __________<13>.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1. Заказчик осуществляет финансирование по настоящему Контракту из средств федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки.

5.2. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в ____<14> году, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) дней со дня подписания акта КС-2, справки КС-3, счета, счет-фактуры, но не позднее 25 декабря ____<14.1> года.

Оплата работ выполненных в 20___<14.2>  году, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ при наличии средств на расчетном счете Заказчика на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2; КС-3), счета, счета-фактуры____<14.3>.

5.3. Начиная с 2016 года Подрядчик исполняет свои обязательства по Контракту, оплата которых будет производиться в 2016 году, только после получения от Заказчика уведомления о доведении Заказчику объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в 2016 году оплатить Контракт без изменения его условий. Заказчик уведомляет Подрядчика о доведении объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления письменного уведомления по почте, а также по адресу электронной почты Подрядчика____<14.4>.

5.4. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета.

5.5.<15> Заказчик производит авансирование части стоимости работ в размере _____ (до 30 (тридцати) процентов) от цены Контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса и запроса на выдачу аванса.

Запрос Подрядчика на выдачу аванса должен содержать обоснование расходования денежных средств. Несоблюдение данного условия является основанием для отказа в выдаче аванса.

Последующее авансирование выполняемых работ в размере, указанном в настоящем пункте Контракта, Заказчик вправе осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год, после подтверждения выполнения Подрядчиком предусмотренных Контрактом работ в объеме произведенного авансового платежа. При этом общая сумма последующего авансирования не может превышать 70 (семьдесят) процентов цены Контракта.

Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов,  в соответствии с запросом на получение аванса.

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов сумм, пропорциональных объемам выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ на основании актов по форме КС-2 и справки по форме КС-3 из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. Сумма аванса, подлежащая вычету из сумм очередных платежей определяется Заказчиком.

При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.

В случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс - в течение 10 (десяти) дней с даты размещения Заказчиком информации о расторжении Контракта в реестре контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По согласованию Сторон, выданный Подрядчику аванс может быть единовременно в полном объеме зачтен Сторонами в счет оплаты работ, выполненных и принятых Заказчиком в порядке, установленном Контрактом.

5.6. При расторжении Контракта Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных видов работ определяются календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) <16>

начало работ: с даты подписания Контракта;

окончание работ: _______<16.1>

6.2. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком вправе начать и завершить работы ранее сроков, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных видов работ, определенные календарным графиком производства работ (графиком исполнения Контракта<17>), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков их выполнения.

6.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе приостановить действие Контракта в случае выявления обстоятельств, препятствующих выполнению работ на Объекте(ах) в соответствии с условиями настоящего  Контракта.

7. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

7.1. В соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (сметой) (Приложения № 2 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 4 к Контракту), Подрядчик должен разработать проект производства работ по форме СП 48.13330.2011, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ, с целью обеспечения их надлежащего качества, допуски и предельные отклонения, установленные нормативными документами.

В составе проекта производства работ разработать схему организации дорожного движения на период производства работ и согласовать ее с УГИБДД.

7.2. Подрядчик обязан представить проект производства работ не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала производства конкретного вида работ на согласование Заказчику.

7.3. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком.

7.4. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативно - технической документации (Приложение № 3 к Контракту).

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА<18>

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

8.1. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

8.2. Представители Заказчика имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта;

- производить соответствующие записи в Общие журналы работ при ремонте на Объекте(ах).

Запись Заказчика в указанном журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком.

8.3. Организовать строительный контроль (контроль за ремонтом) Объекта(ов).

8.4. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технической документации, настоящего Контракта и приложений к нему.

8.5. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте(ах), возникших в течение гарантийного срока, направляет Подрядчику письменное уведомление о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с п. 11.3. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА<19>

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

9.1. Выполнить все работы по ремонту Объекта(ов) в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект(ы) Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта и приложений к нему.

9.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по ремонту в соответствии с утвержденной рабочей документацией, проектом производства работ, перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 3 к Контракту), условиями настоящего Контракта и приложений к нему. До начала производства работ представить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте(ах).

9.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 8.5. настоящего Контракта.

9.4. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ (сметой) (Приложение № 2 к Контракту) и перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 3 к Контракту). В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период производства работ Подрядчик обязан принять у организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка автомобильной дороги  по акту приема-передачи участка автомобильной дороги (Приложение № 5 к Контракту) участок автомобильной дороги, на котором находится Объект(ы) (включая подходы), в соответствии с границами производства работ.

9.5. Изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участков производства работ информационные щиты желтого цвета размером 2.0 х 1,5 м, на котором указывается: вид работ, наименование Объекта(ов), Заказчика, Подрядчика, ответственных за производство работ, его контактные телефоны, сроки начала и окончания работ.

9.6. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта(ов), материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для ремонта Объекта(ов), ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

9.7. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону ремонта   инженерных коммуникаций и строений.

9.8. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого сооружения,  либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

9.9. Вести с момента начала работ на Объекте(ах) и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке Общие и специальные журналы учета выполнения работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7. Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком, заносит результаты операционного контроля в соответствующие журналы.

9.10. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта(ов) в соответствии с п. 11.2. Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

9.11. Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте(ах) и обеспечить его соблюдение.

9.12. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

9.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемых сооружений, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

9.14. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ по ремонту в соответствии с перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 3 к Контракту).

9.15. Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенными третьим лицам, возникшими вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

9.16. По запросу Заказчика представлять интересующую его информацию об Объекте(ах), в том числе на электронных носителях. Представлять Заказчику справку о выполненных видах и объемах работ за предыдущий день путем их направления по факсимильной связи или внесения указанных сведений в соответствующую информационно-аналитическую систему, указанную Заказчиком.

9.17. Передать по окончании ремонта Объекта(ов) Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период ремонта и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных работах по ремонту.

9.18. Вызвать Заказчика письменно за 2 (два) дня до промежуточной приемки выполненных работ, освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, а также вызывать на приемку выполненных работ на Объекте(ах), как Заказчика, так и представителя службы строительного контроля, привлеченного Заказчиком в соответствии с п. 8.3. настоящего Контракта.

9.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

9.20. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте(ах) в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

9.21. Подрядчик в соответствии с п. 11.3. Контракта после получения письменного уведомления Заказчика о выявленных на гарантийном Объекте(ах) дефектах обязан направить в установленный в уведомлении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

9.22. Подтверждать данными независимой лаборатории соответствие нормативным требованиям качества битумов, полимерно-битумных вяжущих, используемых при изготовлении асфальтобетонных и полимерасфальтобетонных смесей, предназначенных для устройства и ремонта дорожных покрытий на конкретном Объекте(ах). Пробы должны отбираться из емкостей-хранилищ или непосредственно из рабочей емкости (битумного котла при асфальтомесителе). Испытания образцов производить из расчета 1 проба на 300 тн вяжущего. Результаты испытаний предъявляются Подрядчиком Заказчику до начала работ и в ходе работ на Объекте(ах).

9.23. Выполнить весь комплекс работ по обращению со строительными отходами, образующимися при выполнении работ на Объекте(ах), а также осуществить все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду. Организовать места накопления и временного хранения отходов, организовать и выполнить работы в соответствии действующим законодательством по вывозу и размещению строительных и бытовых отходов с Объекта(ов) на лицензированные предприятия по размещению строительных отходов. Предоставлять Заказчику отчетную документацию о размещении и использовании отходов - акт сдачи отходов и справку на размещение или использование отходов на лицензированные предприятия, а также копии лицензий предприятий, принимающих отходы. Подрядная организация несет все риски связанные с деятельностью по образованию строительных отходов.

9.24. Представлять в составе исполнительной документации оригиналы документов на материалы, используемые при проведении работ на Объекте(ах), или их нотариально заверенные копии, а также оригиналы паспортов-накладных на асфальтобетонные смеси.

9.25. Подрядчик в недельный срок со дня подписания Контракта обязан принять по акту участок автомобильной дороги в пределах границ производства работ от организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию указанного участка автомобильной дороги. Подрядчик обязан содержать данный участок автомобильной дороги за свой счет в соответствии с требованиями  нормативных документов.

9.26. Все демонтированные при исполнении Контракта пригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы, изделия являются собственностью Заказчика и по его распоряжению передаются организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка автомобильной дороги  с составлением соответствующего акта, а не пригодные для дальнейшего использования - подлежат реализации Подрядчиком в установленном порядке по рыночным ценам. Денежные средства за реализованные металлические конструкции, материалы, элементы, изделия должны быть перечислены Подрядчиком в доход федерального бюджета через лицевой счет Заказчика - администратора доходов федерального бюджета по реквизитам, указанным в абзаце втором раздела 21 Контракта<20>.

9.27. Подрядчик обязан привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядные организации из числа субъектов малого предпринимательства (СМП) и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО). При этом общая стоимость работ, выполняемых такими субподрядными организациями, не должна быть меньше 15 (пятнадцати) процентов цены настоящего Контракта.

9.27.1. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о субподрядчиках из числа СМП и (или) СОНО по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту в 5-ти дневный срок с момента заключения договора субподряда. По дополнительному запросу Заказчика, подрядчик предоставляет копии договоров субподряда.

9.27.2. <21> Предоставлять Заказчику не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком договора с соисполнителем информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десяти) процентов цены Контракта.

9.28. Подрядчик обязан принять по акту приема-передачи участка автомобильной дороги (Приложение № 5 к Контракту) участок автомобильной дороги от организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка автомобильной дороги на период производства работ с учетом разграничения зон ответственности Подрядчика и организации, а по окончании работ передать обратно по акту приема-передачи участка автомобильной дороги этот участок указанной организации.

9.29. Подрядчик обязан поддерживать принятый участок производства работ в транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения с учетом разграничения зон ответственности Подрядчика и организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка автомобильной дороги, которое определяется актом приема-передачи.

9.30. Подрядчик обязан не допускать хищения или разрушения элементов обустройства или дорожных сооружений на участке производства работ и незамедлительно сообщать Заказчику и в соответствующие компетентные органы о данных случаях.

9.31. Подрядчик обязан принимать в рамках своей компетенции меры по сохранности участка производства работ от несанкционированных действий третьих лиц, связанных с прокладкой коммуникаций, устройством незаконных съездов и т.п. и незамедлительно информировать Заказчика о данных случаях.

10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

10.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

10.1.1. В случае проведения экспертизы выполненной работы Заказчиком своими силами, срок приемки работ в соответствии с настоящим разделом не может составлять более 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения проверки и установления Заказчиком соответствия условиям Контракта, предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом.

10.1.2. В случае проведения экспертизы выполненной работы путем привлечения экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ, срок приемки работ по Контракту не может составлять более 10 (десять) рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения эксперта, экспертной организации, подтверждающего качественное выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

10.2. Приёмка работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом Заказчика, а при его отсутствии - иным лицом, назначенным руководителем Контракта, в соответствии с требованиями СП 46.13330.2012, ВСН 19-89 на основании подготовленной исполнительной документации за отчетный период, не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца оформляются и подписываются документы по приёмке-сдаче выполненных работ (акт КС-2, справка КС-3, счёт-фактура и счёт), либо распоряжение об устранении дефектов с указанием даты повторной приёмки.

10.3. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

10.4. В случае установления Заказчиком при приемке очередного вида работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

10.5. За 10 (десять) дней до полного завершения работ на Объекте(ах) Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта(ов).

10.6. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки законченного ремонтом Объекта(ов) 2 (два) экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 (один) экземпляр на электронном носителе (согласно перечню исполнительной документации, утверждённому Приказом Заказчика от «___»_______20___№__), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10.7. При приемке Объекта(ов) в эксплуатацию, Подрядчик  обязуется обеспечить состав комиссии всем необходимым инструментом и прочим оборудованием для качественной и детальной приемки и проверки натуральных показателей Объекта(ов), сдать геодезическую основу Заказчику.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

11.2. На  работы, выполненные на Объекте, Подрядчиком устанавливаются гарантийные сроки устранения дефектов, которые  определяются в соответствии с актом федерального органа исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания и утверждения акта приемочной комиссии. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта.

11.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта(ов) обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в уведомлении Заказчика.

11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН<22>

12.1. Заказчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в виде фиксированной суммы в размере, устанавливаемом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063:

а) 2,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

12.2. Подрядчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

Подрядчик несёт имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

12.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы в размере, устанавливаемом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063:

а) 10% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5% от общей цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

12.3.1. В случае просрочки исполнения обязательств по Контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от стоимости работ по Контракту, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком  за каждый день просрочки исполнения обязательства, в том числе:

- в случае нарушения сроков выполнения работ по Контракту, указанных в календарном графике производства работ (Приложения № 1 к Контракту) и техническом задании (Приложение № 4 к Контракту);

- в случае нарушения сроков исполнения, указанных в распоряжениях, предписаниях Заказчика;

- за нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных п. 9.27.2.<23> Контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и определяется по формуле: П = (Ц - В) х С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок  Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании акта сдачи-приемки услуг;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

где: - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

где:  ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

12.4. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в федеральный бюджет, по указанным Заказчиком в претензии реквизитам, с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-ти дневный срок с момента оплаты. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

12.5. Заказчик не оплачивает неустойку, предъявленную Подрядчику за несвоевременные платежи по налогам и сборам.

12.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

12.8. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

12.9. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий в период производства работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

12.10. Подрядчик возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а так же введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.

13. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

13.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объекта(ов) строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с условиями настоящего Контракта.

13.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Оригиналы данных сертификатов, технических паспортов и результаты испытаний должны быть представлены Заказчику.

Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь соответствующие документы для осуществления деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию). Изменение материалов, конструкций и т.п. возможно только с письменного согласования Заказчика.

13.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект(ы) материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ по ремонту, обеспечить предусмотренные условиями настоящего Контракта испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

13.4. Заказчик или его уполномоченные представители организации вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

13.5. Заказчик или его уполномоченные представители вправе выдавать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п. 3.3. Контракта, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 3 к настоящему Контракту);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

13.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

14.1. Скрытые работы и ответственные конструкции, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) Заказчиком скрытых работ и составления актов.

Подрядчик в письменном виде не менее чем за 2 (двух) суток до проведения промежуточной приемки выполненных работ, обязан уведомить Заказчика о необходимости проведения приемки. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику автотранспорт для выезда на Объект(ы) для приемки выполненных работ и обеспечить всем необходимым инструментом, лабораторным оборудованием, средствами измерений.

14.2. В случае если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

14.3.  Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом.

14.4.  К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

14.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

14.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

15.1. До передачи Объекта(ов) Заказчику риск случайной потери или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

15.2. Риск от случайной потери или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных обосновывающими документами (справками из метеоцентров, постановлениями о ЧС и т.п.) на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

16.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту(ам) был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения предусмотренных Контрактом работ и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе, изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

16.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением.

16.4. Если стороны не смогут в течение 10 (десяти) дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

17.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Закона  № 44-ФЗ.

17.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в следующих случаях:

17.2.1. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работы не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

17.2.2. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

17.2.3. при уменьшении Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

Сокращение объема работ при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги.

17.2.4. иных случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для изменения цены Контракта по соглашению Сторон.

18. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

18.1 Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

18.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

18.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <24>

19.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

19.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

19.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

19.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся искусственных сооружений на автомобильной дороге общего пользования федерального значения, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

19.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены в полосе отвода или придорожной полосе, не являются собственностью Подрядчика.

19.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

19.7. Срок действия Контракта исчисляется с даты подписания Контракта до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

19.8. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ<25>

Приложение №  1 - Календарный график производства работ.

Приложение №  2 - Ведомость объемов и стоимости работ (смета).

Приложение № 3 - Перечень нормативно-технической документации.

Приложение № 4 - Техническое задание.

Приложение № 5 - Акт приема - передачи участка автомобильной дороги (Образец)

Приложение № 6 - Список субподрядчиков из числа СМП и (или) СОНО (Образец)

21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адрес, телефоны и банковские реквизиты Заказчика:

Счет для перечисления средств за реализованные металлические конструкции, материалы, элементы, изделия:____________________________

Юридические адрес, телефоны и банковские реквизиты Подрядчика:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование _____________________

Юридический адрес: __________________________

Почтовый адрес: ______________________________

Тел.: _______________, факс: ______________, e-mail ___________________, http//:

ИНН ____________, КПП _________

Банковские реквизиты ____________________

БИК ________________

ОКПО _____________,

ОКТМО _______________,

ОКФС _____, ОКОПФ _______

ОКСМ _____________

Дата постановки на налоговый учет: «__»_______ 20 __ г.

__________________________________

__________________________________

_________________ /_____________/

Настоящий Контракт составлен в  ____(___) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, ____(___) для Заказчика, ____(___) для Подрядчика.

22. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика                                                                                     От Подрядчика

М.П.                                                                                                   М.П.

----------------------------------------------------

<1> Указывается полное наименование заказчика.

<2> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание контракта.

<3> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание контракта.

<4> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя подрядчика, уполномоченного на подписание контракта.

<5> Указывается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

<6> Указывается полное наименование объекта закупки. В случае выполнения ремонтных работ на нескольких объектах указываются полное наименование всех объектов закупки. Предмет контракта должен соответствовать наименованию закупки в соответствии с планом-графиком закупок.

<6.1> В случае выполнения ремонтных работ на нескольких объектах ведомость объемов и стоимости работ (смета) формируется для каждого объекта с соответствующей нумерацией приложения № 2 к контракту (2.1.,2.2., и т.д.).

<7>  Устанавливается заказчиком в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

<8>  Устанавливается заказчиком в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

<9>  Если стоимость работ не облагается НДС, указывается основание. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

<10>  Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», Федеральным законом «О федеральном бюджете на соответствующие финансовый год и на плановый период).

<11>  Данный подпункт включается в контракт, если его условиями предусмотрено выполнение работ по нескольким объектам. В данном подпункте указывается наименование каждого объекта и его цена.

<12> Данный пункт включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<13> Указывается заказчиком.

<14>, <14.1> Указывается год заключения контракта.

<14.2> Указывается год, следующий за годом заключения контракта.

<14.3> Данный абзац включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<14.4> Данный пункт включается в контракт в случае, если срок выполнения работ превышает один календарный год.

<15> Данный пункт включается в контракт, если контрактом предусмотрена выплата аванса.

<16> В случае выполнения ремонтных работ на нескольких объектах график производства  работ  формируется для каждого объекта с соответствующей нумерацией приложения № 1 к контракту (1.1.,1.2., и т.д.).

<16.1> Устанавливается заказчиком.

<17> В случае, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.

<18> Раздел может содержать иные права и обязанности заказчика, вытекающие из характера обязательств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не противоречащие иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

<19> Раздел может содержать иные права и обязанности сторон, вытекающие из характера обязательств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не противоречащие иным положениям контракта и с учетом специфики закупки.

<20>  Указывается заказчиком при необходимости.

<21>  Данный  пункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г. № 775).

<22>  Данный раздел контракта может быть скорректирован и/или содержать иные случаи и основания привлечения Подрядчика к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных контрактом обязательств.

<23>  Данный пункт включается в контракт в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 1 млрд. рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г.№ 775).

<24>  В данный раздел контракта включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со ст. 35 Закона № 44-ФЗ, а также иные условия с учетом особенностей конкретной закупки.

<25>  Раздел может быть скорректирован и/или содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств и с учетом специфики закупки.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

на выполнение работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Министерство транспорта  Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	Строительство
б)	код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД);	код (коды) предмета контракта ОКПД: 45
	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);	ОКВЭД: 45
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);	при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.