Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2021 г. № 1560 “О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2021 г. № 1560 “О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

Обзор документа

Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2021 г. № 1560 “О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

23 сентября 2021

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; 2021, N 2, ст. 402).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560

Изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

1. В паспорте:

а) в позиции, касающейся государственного заказчика - координатора Программы, слова "(до 2020 года включительно)" исключить;

б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109093,55" и "89731,03" заменить соответственно цифрами "109081,61" и "89719,09".

2. В разделе IV:

а) в абзаце третьем цифры "109093,55" заменить цифрами "109081,61";

б) в абзаце четвертом цифры "89731,03" заменить цифрами "89719,09".

3. Абзацы первый и второй раздела V изложить в следующей редакции:

"Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.

Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:"

4. Позицию 12 приложения N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

“

12.	Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров):
	в судах общей юрисдикции	145	145,5	146	147	148	149,5	151	153	160	165	166	167	170
	в арбитражных судах	111,5	112,5	115,4	115,4	120,3	123,4	123,4	126,8	131,3	134	135	136	139

5. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560)

Перечень
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации

Наименование объекта, регион строительства		Срок ввода в действие	Мощность (кв. метров)	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
				2013 - 2024 годы - всего	в том числе
				2013 - 2024 годы - всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.	Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего		-	288731,39	60827,2	3001	89700	155917	68878,94	2810,65	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2018 год	4604,66	288731,3	60827,2	3001	89700	155917	68878,94	2810,65	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.	Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего		-	238245,2	88155	704001	127420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	3730	237845,2	88155	700001	127420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Строительство здания Лискинского районного суда - всего		-	80872,1	2740	38770	39362,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	2740	2740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2015 год	2482,4	78132,1	-	38770	39362,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.	Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего		-	7081069	-	20000	6000	-	20000	400000	200000	62106	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	26000	-	20000	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7224,2	682106	-	-	-	-	20000	400000	200000	62106	-	-	-	-
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.	Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего		-	728664,99	-	15000	50002	-	502399,76	480857,35	311784,911, 14	47691,913	199810,8	64149,1	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	15946	-	15000	50002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	8253,5	712718,9	-	-	-	-	502399,76	480857,35	311784,911, 14	47691,913	199810,8	64149,1	-	-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.	Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего		15000	09	-	-	-	5000	350006	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	09	-	-	-	5000	350006	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.	Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего		14166,8	209309	-	29000	8800	88003	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	209309	-	29000	8800	88003	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.	Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего		-	1582711,29	-	34000	6517	-	419158,5	932201,55	687974,611	554996,413	165596,121	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	31695	-	34000	6517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	17082,27	1551016,2	-	-	-	-	419158,5	932201,55	687974,611	554996,413	165596,121	-	-	-


Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.	Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего		-	1708534,29	-	23359,2	14875,22	720608,13	1046872,34	857173,55,12	681,311, 16	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	23359,2	-	23359,2	2275,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	22837	1685175	-	-	12600	720608,13	1046872,34	857173,55, 12	681,311, 16	-	-	-	-	-
10.	Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего		3300	13339	3000	1670,21	1333,22	869,8	5869,84, 6	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	13339	3000	1670,21	1333,22	869,8	5869,84, 6	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.	Строительство здания Курского областного суда - всего		7000	15000	-	12000	3000	500,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	15000	-	12000	3000	500,73	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего		640	2343	-	-	-	2343	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	2343	-	-	-	2343	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего		960	1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1196,8	-	-	900	296,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Московский областной суд, г. Красногорск
14.	Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего		8000	34700	-	14700	20000	200003	9763,54	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	34700	-	14700	20000	200003	9763,54	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.	Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего		-	887188,79	-	10500	6000	-	700006	409953,75	397792,611	304820,613	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	16500	-	10500	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	8769,1	870688,7	-	-	-	-	700006	409953,75	397792,611	304820,613	-	-	-	-
16.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего		-	226198	63350	30100	110000	22748	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2013 год	3344,1	55000	55000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2014 год		8450	8350	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2016 год	3344,1	162748	-	30000	110000	22748	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск	2014 год	278,6	10250	-	10250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.	Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего		-	3296661,39	30000	120761,1	702961,7	1228471,23	1270429	27516,75	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	150761,1	30000	120761,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	33664,23	3145900,2	-	-	702961,7	1228471,23	1270429	27516,75	-	-	-	-	-	-
Омский областной суд, г. Омск
19.	Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего		-	1077800,29	-	8411,7	2588,3	-	329400,96	300000	637677,211, 14	743522,611	349759,221	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	11000	-	8411,7	2588,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	14440	1066800,2	-	-	-	-	329400,96	300000	637677,211, 14	743522,611	349759,221	-	-	-
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.	Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего		-	80853,29	-	7000	1500	605,53	100006	20000	62013,511, 14	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	2399,2	-	7000	1500	605,53	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2110,5	78454	-	-	-	-	100006	20000	62013,511, 14	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.	Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего		-	865085,29	-	-	13369	15557,2	-	500000	697599,311	285751,211, 20	103636,921	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	28926,2	-	-	13369	15557,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	10996,63	836159	-	-	-	-	-	500000	697599,311	285751,211, 20	103636,921	-	-	-
22.	Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего			2649029	-	-	-	2500	65006	126203	254975,711	45351,513	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	9000	-	-	-	2500	65006	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	4485,2	255902	-	-	-	-	-	126203	254975,711	45351,513	-	-	--	-
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.	Строительство Рязанского областного суда - всего		-	6333499	-	-	4200	2864	-	300000	499146,311, 14	263806,913	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	7064	-	-	4200	2864	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	11892,46	626285	-	-	-	-	-	300000	499146,311, 14	263806,913	-	-	-	-
Томский областной суд, г. Томск
24.	Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего		-	3243309	-	-	-	-	-	13566	13120111	231462,613, 20	214152,421	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	13566	-	-	-	-	-	13566	1356611	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	3530,03	310764	-	-	-	-	-	-	117635	231462,613, 20	214152,421	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.	Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего			13029,69	5400	4220	3177,2	232,4	1342,66	14428,6	514428,611, 14	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	13029,6	5400	4220	3177,2	232,4	1342,66	14428,6	14428,611, 14	-	-	-	-	-
	строительство		14934,6	- 14, 17	-	-	-	-	-	-	50000014	17	-	-	-	-
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.	Строительство здания Ульяновского областного суда - всего		-	655905,79	4000	4169	9780	116716	1800004	437026	131369,411, 14	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	22149	4000	4169	9780	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	7345	633756,7	-	-	-	112516	1800004	437026	131369,411, 14	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.	Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего		11560	270009	-	-	2000	12316	7000	126845, 12	568411, 14	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	27000	-	-	2000	12316	7000	1268412, 5	568411, 14	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.	Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего		-	125245	125245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	10489,9	125245	125245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего		-	88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	11338,5	88589,9	88589,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего		-	117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	12404	117940,8	117940,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего		-	376786,4	-	92666,4	235208	59539,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	3722	376786,4	-	92666,4	235208	59539,43	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего		-	1329648,99	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,94	368306,4	280845,311, 14	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	13693,814	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	14832,2	1329648,9	-	508249,3	255799,2	440208,9	367864,94	368306,4	267151,511, 14	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.	Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего	2017 год	-	619601	-	238499	273641,82	320584,63	35522,64, 6	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2017 год	9268,5	619601	-	238499	273641,82	320584,63	35522,64, 6	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.	Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего		-	209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2014 год	3631,4	209704	144371	65333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего		-	2283828,89	-	916268,8	345989,72	159097,57	-	-	722976	581830,1	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	публичный технологический и ценовой аудит	2019 год	-	122,5	-	-	-	-	-	-	122,5	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	31528,8	2282806,3	-	915368,8	345989,72	159097,57	-	-	722853,5	581830,1	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.	Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего			492319,19	-	3000	3267,1	7767,13	559404, 6	1362555	242796,111, 14	177397	211103,521	31693,1	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	6267,1	-	3000	3267,1	1767,13	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	7682,1	486052	-	-	-	6000	559404, 6	1362555	242796,111, 14	177397	211103,521	31693,1	-	-
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего		10080	27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	27000	-	23000	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.	Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего		-	249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2015 год	3669	249710	37280	134220	78210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.	Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего		2298	5420,59	4300	1870	933,32	5613	550,94, 6	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	5420,59	4300	1870	933,32	5613	550,94, 6	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.	Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего		-	264837,79	2869	542912	216	76290	70433,74	60771	40522,911, 14	-	4000	2571,2	80000	78652
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2022 год	-	9656,2	2869	-	216	-	-	-	-	-	4000	2571,2	-	-
	строительство	2024 год	3102	255181,5	-	542912	-	76290	70433,74	60771	40522,911, 14	-	-	-	80000	78652
41.	Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего			483131,49	-	5906,4	988	150	-	13844412	161197,711, 14	132264,513, 20	2700021	2515	200000	118020
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2022 год	-	16559,4	-	5906,4	988	150	-	-	-	-	7000	2515	-	-
	строительство	2024 год	4471,3	466572	-	-	-	-	-	13844412	161197,711, 14	132264,513, 20	2000021	-	200000	118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42.	Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего		-	668979,7	-	232000	303232,72	233698,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	6858	668979,7	-	232000	303232,72	233698,83	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего		-	148214	7100	79655,72	29677,6	105789,73	99512,74, 6	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	7100	7100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2017 год	3665,8	141114	-	79655,72	29677,6	105789,73	99512,74, 6	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.	Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего		-	1810259	18670	278402	20000	87260	1419274, 6	16690,55	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2018 год	3243,3	181025	18670	278402	20000	87260	1419274, 6	16690,55	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.	Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего		-	31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	реконструкция	2014 год	708,26	31823	22506	9317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.	Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего		-	52366	600	288362	27351	24415	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	1008,6	51766	-	288362	27351	24415	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.	Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего		-	10855699	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,94, 6	274918,7	295062,911, 14	37275,313, 20	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	1835,4	-	-	-	-	-	1835,4	1835,411, 14	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	7780	1083733,6	-	424437,2	192408,9	151726,8	136190,94, 6	273083,3	293227,511	37275,313, 20	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.	Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего		-	17800	16900	-	900	4833	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	900	-	-	900	4833	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2013 год	4229,4	16900	16900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.	Строительство здания Миасского городского суда - всего		-	183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2015 год	4125	183641	53210	67040	63391	-	-	-	-	-	-	-	--	-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.	Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего		-	30804	30804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	772,2	30804	30804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего		-	39239	39239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	815	39239	39239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент	2014 год	483,2	7500	-	7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан	2014 год	709,6	25000	-	25000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.	Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего		-	36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	863	36431,3	36431,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.	Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего		-	126546,69	-	-	-	5978	29894	65616	5958214	13062,413	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	5978	-	-	-	5978	29894	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1918	120568,6	-	-	-	-	-	65616	5958214	13062,413	-	-	-	-
56.	Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего		-	555329	-	-	-	2600	7804	-	2500014	34901,613	1593,721	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	2600	-	-	-	2600	7804	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	798,5	52932	-	-	-	-	-	-	2500014	34901,613	1593,721	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.	Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего		-	39709	-	-	-	3970	31764	4783012	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3970	-	-	-	3970	31764	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2017 год	1057,92	-	-	-	-	-	-	4783012	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.	Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего			693299	-	-	-	3273	16504	35000	6767911	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1650	-	-	-	3273	16504	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1491,8	67679						35000	6767911	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.	Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего		-	3261449	-	-	-	16500	-	96292	171414,211	209979,513	40132,521	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	16500	-	-	-	16500	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	3358,77	309644	-	-	-	-	-	96292	171414,211	209979,513	40132,521	-	-	-
60.	Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва	2014 год	816,9	10000	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.	Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего		-	95077,69	-	-	3000	981	-	-	5000014	41619,013, 20	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	3981	-	-	3000	981	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1416	91096,6	-	-	-	-	-	-	5000014	41619,013, 20	-	-	-	-
62.	Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего		-	80931,69	-	-	2000	1458	-	-	5000014	27978,013, 20	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	3458	-	-	2000	1458	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1242	77473,6	-	-	-	-	-	-	5000014	27978,013, 20	-	-	-	-
63.	Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего		-	86750,59	-	-	-	2500	1480,56	660,65	5000014	32770	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	3980,5	-	-	-	2500	1480,56	660,65	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1240	82770	-	-	-	-	-	-	5000014	32770	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.	Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего		-	2708709	-	-	9044	45500	216826	1457765, 12	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	9044	-	-	9044	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	3923,18	261826	-	-	-	45000	216826	1457765, 12	-	-	-	-	-	-
65.	Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего			316877,39	-	-	11366,3	21963,7	285511	1981175	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	11366,3	-	-	11366,3	1963,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	5301,1	305511	-	-	-	20000	285511	1981175	-	-	-	-	-	-
66.	Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего			780989	-	-	-	37447	-	7555412	56603,711	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	37447	-	-	-	37447	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2019 год	1280	75554	-	-	-	-	-	7555412	56603,711	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.	Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего		2000	1908,29	-	-	-	1273,8	3733,74, 6	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1908,29	-	-	-	1273,8	3733,74, 6	-	-	-	-	-	-	-
68.	Реконструкция здания с пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, г. Краснодар, - всего		-	1687438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	850000	787438
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2022 год	-	50000	-	-	-	-	-	-	-	-		50000	-	-
	реконструкция	2024 год	15188	1637438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850000	787438
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
69.	Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего		-	123285,59	-	-	-	3925	1483,3	7000012	50183	29247,313 ,20	78484,421	28085,8	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3852,1	-	-	-	3925	1483,3	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2022 год	2040,1	119433,4	-	-	-	-	-	7000012	50183	29247,313, 20	78484,421	28085,8	-	-
70.	Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск	2013 год	4586,3	75292,4	75292,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
71.	Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего		-	107551,59	-	-	-	1806,3	1806,24	5250012	107142,311, 14	6137,913	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1806,3	-	-	-	1806,3	1806,24	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	3300	105745,2	-	-	-	-	-	5250012	107142,311, 14	6137,913	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
72.	Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего			627589	-	-	-	1945	1268,14	22333	44111,111, 14	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1945	-	-	-	1945	1268,14	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2020 год	1482,7	60813	-	-	-	-	-	22333	44111,111, 14	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
73.	Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего		1800	1739,59	-	-	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1739,59	-	-	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-
74.	Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего		-	33115,29	-	-	-	1450	-	278,8	15000	26988,113	14,921	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	1632,2	-	-	-	1450	-	278,8	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	514	31483	-	-	-	-	-	-	15000	26988,113	14,921	-	-	-
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
75.	Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего		-	2081289	1783	2967	-	2967	372006	136903,15	105123,611	23435,513, 20	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	4750	1783	2967	-	2967	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2826,51	203378	-	-	-	-	372006	136903,15	105123,611	23435,513, 20	-	-	-	-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
76.	Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего			673139	-	-	-	2495	24954	19965	3000014	63553,613	33225,721	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	2495	-	-	-	2495	24954	19965	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	1782,3	64818	-	-	-	-	-	-	3000014	63553,613	33225,721	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
77.	Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего			53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2014 год	1870	53343,9	31500	21843,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78.	Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск8, - всего			362559	-	-	-	1556	-	17292	3469911	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1556	-	-	-	1556	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	841,7	34699	-	-	-	-	-	17292	3469911	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
79.	Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего		4810	13823,69	-	-	-	15365,9	1773,64, 6	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	13823,69	-	-	-	15365,9	1773,64, 6	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
80.	Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего		-	3576,69	-	-	-	3576,7	3576,64	100000	99727	3000013, 20	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3576,6	-	-	-	3576,7	3576,64	-12	-	-	-	-	-	-
	строительство		4300	3000020	-	-	-	-	-	10000012	99727	3000013, 20	-	-	-	-
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
81.	Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего		1800	3757,19	-	-	-	1298	32346	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3757,19	-	-	-	1298	32346	-	-	-	-	-	-	-
82.	Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка	2016 год	110	300000	-	-	-	300000	-	-	-	-	-	-	-	-
82.		2016 год	60,7
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
83.	Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда	2013 год	182,1	7000	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
84.	Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда	2013 год	3310,5	235089	235089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
85.	Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск	2014 год	2657,2	294400	-	294400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
86.	Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль	2015 год	461,6	4000	-	-	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
87.	Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут	2014 год	4273	200002	-	200002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
88.	Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего		-	1041789	-	-	-	5600	56004, 6	52480	83050,611, 14	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	5600	-	-	-	5600	56004, 6	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	2391,29	98578	-	-	-	-	-	52480	83050,611, 14	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
89.	Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего			229568,59	-	-	-	10355,8	10355,74, 6	-	10000014	194746,313, 20	116368,321	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	10355,8	-	-	-	10355,8	10355,74, 6	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	4709,65	219212,7	-	-	-	-	-	-	10000014	194746,313, 20	116368,321	-	-	-
90.	Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего			914619	-	-	912,2	1949,7	821,54, 6	-	5000014	8911913, 20	37673,621	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	1750,4	-	-	912,2	1949,7	821,54, 6	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	1199,3	89810,6	-	-	-	-	-	-	5000014	8911913, 20	37673,621	-	-	-
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
91.	Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего			44635,69	-	-	-	1400,6	-	-	20000	37113,713	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1400,6	-	-	-	1400,6	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	1030	43235	-	-	-	-	-	-	20000	37113,713	-	-	-	-
92.	Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего			65640,59	-	-	-	1490	-	30726	58246,311, 14	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	1490	-	-	-	1490	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1312,65	64150,5	-	-	-	-	-	30726	58246,311, 14	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
93.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего		-	3729029	-	13210	3850	7000	198552	254412,15	1062211	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	17060	-	13210	3850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2019 год	9486,66	355842	-	-	-	7000	198552	254412,15	1062211	-	-	-	-	-
94.	Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего		-	3794759	-	-	6618	6184	1400	200000	171457	237100,313	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	8018	-	-	6618	6184	1400	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	7282	371457	-	-	-	-	-	200000	171457	237100,313	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
95.	Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего			1023679	-	-	-	5015	49904	5981012	43214,711, 14	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	4990	-	-	-	5015	49904	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	1756,5	97377	-	-	-	-	-	5981012	43214,711, 14	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
96.	Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области	2013 год	1431	116000	116000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
97.	Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего		800	09	-	-	-	2612,7	26004, 6	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	09	-	-	-	2612,7	26004, 6	-	-	-	-	-	-	-
98.	Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего		-	4625,99	-	-	-	52085	13804	-	1500014	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	4625,2	-	-	-	52085	13804	-	-	-	-	-	-	-
	строительство		-	017	-	-	-	-	-	-	1500014	-17	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
99.	Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего		1830	380	-	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	380	-	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
100.	Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего		5800	09	-	-	-	6950	69504, 6	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	09	-	-	-	6950	69504, 6	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
101.	Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего		3900	509	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	509	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
102.	Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего		-	1705842,39	385927,9	-	1500	12183	-	2656812	817933,411, 14	-	400000	450000	400000	50481
	в том числе:
	приобретение	2013 год	11200	385927,9	385927,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	19433,4	-	-	1500	12183	-	2656812	17933,411	-	-	-	-	-
	реконструкция	2024 год	15200	1300481	-	-	-	-	-	-	80000014	-17	400000	450000	400000	50481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
103.	Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего		-	73412,3	73412,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2013 год	1862	73412,3	73412,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего		-	12364,89	6064,2	6100	6100	5000	-	500012	499011, 14	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	200,6	-	-	-	5000	-	500012	499011, 14	-	-	-	-	-
	строительство		5323	12164,2	6064,2	6100	6100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
105.	Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры	2013 год	1575,5	30000	30000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.	Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово	2013 год	522	4000	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
107.	Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск	2013 год	526	7200	7200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108.	Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль	2013 год	627,7	14542,2	14542,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
109.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего		-	464526,59	8220	-	157246,5	2067303	295652,84, 6	779105	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	15736,5	8220	-	7516,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2018 год	7201	448790	-	-	149730	2067303	295652,84, 6	779105	-	-	-	-	-	-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
110.	Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь	2013 год	3825,3	198126	198126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
111.	Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе	2013 год	6658	341386,5	341386,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
112.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего		-	3100009	310000	-	-	1500	35006	500012	500014	-17	-	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2013 год	5842,4	310000	310000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	-14	-	-	-	1500	35006	500012	500014	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
113.	Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего		8000	0	-	-	-	-	-	-	1720014	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	0	-	-	-	-	-	-	1720014	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
114.	Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего		8000	27980,2	-	-	-	-	-	-	15500	25738,513, 20	15419,821	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год	-	27980,2	-	-	-	-	-	-	15500	25738,513, 20	15419,821	-	-	-
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
115.	Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего		-	1484722	-	-	2000	8000	80004, 6	10000	1000011, 14	946711	921066,421	537320	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	691	-	-	2000	8000	80004, 6	10000	1000011, 14	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	8944	1484031	-	-	-	-	-	-	50000014	946711	921066,421	537320	-	-
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
116.	Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего		-	5901230,29	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,73	801640,14, 6	46111212	459659,511	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2019 год	32516,2	5901230,2	1246725,1	1481762,1	1550000	1522350,73	801640,14, 6	46111212	459659,511	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
117.	Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего			2518419,5	-	-	-	-	-	-	17805,514, 18	26951	21037721	700000	700000	873663
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год	-	44756,5	-	-	-	-	-	-	17805,514, 18	26951	1037721	-	-	-
	строительство	2024 год	16514,5	2473663	-	-	-	-	-	-	-	-	200000	700000	700000	873663
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
118.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего		-	1009597,29	-	22000	107802	-	-	-	263228,2	860607,513	601853,921	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	22000	-	22000	107802	-	-	-	-	-	-	--	-	-
	строительство	2021 год	12716,8	987597,2	-	-	-	-	-	-	263228,2	860607,513	601853,921	-	-	-
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
119.	Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего			686994,59	-	-	-	4000	150006	198087,35	518008,211, 14	343764,913	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	16900	-	-	-	4000	150006	129005	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	6864	670287,4	-	-	-	-	-	185187,3	518008,211, 14	343764,913	-	-	-	-
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
120.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего		-	1537801,4	793188,4	-	525090	468287,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	строительство	2016 год	14412,8	1537801,4	793188,4	-	525090	468287,43	-	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
121.	Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего		-	22700	-	-	-	-	-	-	990014	12800	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	22700	-	-	-	-	-	-	990014	12800	-	-	-	-
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
122.	Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего		-	4420619	-	-	-	2000	8141,64, 6	200000	318128,411	226049,213, 20	35069,321	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	10000	-	-	-	2000	8141,64, 6	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	3960,7	432061	-	-	-	-	-	200000	318128,411	226049,213, 20	35069,321	-	-	-
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
123.	Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего		-	2253880,69	-	24000	-	-	-	260622,1	845244,111	976457,213, 20	798517,921	456187,6	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год	-	24000	-	24000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	12489,59	2229880,6	-	-	-	-	-	260622,1	845244,111	976457,213, 20	798517,921	456187,6	-	-
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
124.	Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего		-	8694569	-	-	-	2000	80006	250000	349850,411	361062,513	502076,121	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	10000	-	-	-	2000	80006	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	4573,8	859456	-	-	-	-	-	250000	349850,411	361062,513	502076,121	-	-	-
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
125.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего		-	-	-	-	-	-	-	10700	1450011, 14	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	-	-	-	-	-	-	10700	1450011, 14	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
126.	Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск		-	1781769,1	-	-	-	-	-	-	13683,314, 17	19561,821	1850021	500000	600000	648524
	проектные и изыскательские работы	2021 год	-	33245,1	-	-	-	-	-	-	13683,314, 17	19561,820	1850021	-	-	-
	строительство	2024 год	10400	1748524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500000	600000	648524
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
127.	Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего		2080	4369	-	-	-	-	-	-	360014	436913, 20	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	4369	-	-	-	-	-	-	360014	436913, 20	-	-	-	--
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
128.	Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего		-	11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000	700021	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год	2600	11900	-	-	-	-	-	-	4900	7000	700021	-	-	-
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
129.	Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего		-	1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,13	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	строительство	2016 год	19316,7	1323771,3	550000	216317,3	380200	187496,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
130.	Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома	2015 год	308,2	13260	-	-	13260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
131.	Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего		3680	21459	-	-	2145	793	792,94, 6	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	21459	-	-	2145	793	792,94, 6	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
132.	Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край	2014 год	776,7	44400	-	44400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133.	Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края	2015 год	790,2	75056	-	-	75056	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
134.	Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего		-	1598909	-	-	2198	68021,13	156057,54, 6	86420,45, 12	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	2892	-	-	2198	1764,13	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2018 год	1995,6	156998	-	-	-	66257	156057,54, 6	86420,45, 12	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
135.	Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего		-	32819	-	-	2307	30512	-	-		-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	2307	-	-	2307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	30512	-	-	-	30512	-	-	-	-	-	-	-	-
136.	Строительство здания Кадуйского районного суда - всего		-	31994	-	-	2307	30512	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год	-	2307	-	-	2307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2016 год	484,06	29687	-	-	-	30512	-	-	-	-	-	-	-	-
137.	Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего		-	333607,89	-	-	-	7251,3	7251,34	200000	304419,811, 14	131233,313, 20	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	7251,3	-	-	-	7251,3	7251,34	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2020 год	5719,2	326356,5	-	-	-	-	-	200000	304419,811, 14	131233,313, 20	-	-	--	-
138.	Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего		-	68090	68090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	3440	3440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2013 год	1120	64650	64650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139.	Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего		-	67980	67980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год	-	4760	4760	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2013 год	1000	63220	63220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
140.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего		-	386247,59	-	184440	5884	2176,7	77209	10871212	46851,711, 14	-	54303	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2014 год	4943,7	184440	-	184440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	8060,7	-	-	5884	2176,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2022 год	5793,36	193746,8	-	-	-	-	77209	10871212	46851,711, 14	-	54303	-	-	-
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону15
141.	Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего		-	1404887,49	-	-	-	3167	372236	550796	819366,911, 14	811297,713	1864421	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	37500	-	-	-	3167	372236	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год	14453	1367387,4	-	-	-	-	-	550796	819366,911, 14	811297,713	1864421	-	-	-
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
142.	Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего		-	375645,19	-	-	-	9308	147646	19678612	315797,611, 14	144583,513, 20	151186,521	117748,7	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	24072	-	-	-	9308	147646	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2022 год	2177	351573,1	-	-	-	-	-	19678612	315797,611, 14	144583,513, 20	151186,521	117748,7	-	-
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
143.	Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа	2017 год	14260,9	1562000	-	-	-	-	1562000	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
144.	Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего		-	11023	-	-	-	-	-	-	1102314	-	-	-	-	-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год	-	11023	-	-	-	-	-	-	1102314	-	-	-	-	-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
145.	Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего		-	1642727	-	-	-	-	-	-	-	95000	72574,521	450000	500000	597727
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021 год	-	95000	-	-	-	-	-	-	-	95000	72574,521	-	-	-
	реконструкция с элементами реставрации	2024 год	5757,7	1547727	-	-	-	-	-	-	-	-17	-	450000	500000	597727
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
146.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего		-	2906656	-	-	-	-	-	-	-	-	43556	964029	1048781	850290
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021	-	43556	-	-	-	-	-	-	-	-	43556	-	-	-
	строительство	2024	20176	2863100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964029	1048781	850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
147.	Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, -		-	1781767	-	-	-	-	-	-	-	-	40000	500000	600000	641767
	в том числе:
	проектные и изыскательские	2021 год	-	40000	-	-	-	-	-	-	-	-	40000	-	-	-
	строительство	2024 год	14768	1741767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500000	600000	641767
148.	Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов19		-	14330432,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3891774,7	3451800,5	3327319	3659538
	Итого		-	82702759,810	5581920	5732498,61	57839442	70600823	8686640,34	9942496,95	13693717,811	9559215,913, 17	9364471,1	8306100	8306100	8306100
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы		-	1597660,710	90326,8	404282,61	173554,32	271065,83	231460,84	122618,75	201559,811	191420,3	218427,3	55086,2	-	-
	публичный технологический и ценовой аудит		-	122,5	-	-	-	-	-	-	122,5	-	-	-	-	-
	строительство, реконструкция, приобретение		-	66774544,410	5491593,2	53282161	5610389,72	6789016,23	8455179,54	9819878,25	13492035,511	9367795,6	5254269,1	4799213,3	4978781	4646562
	Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов		-	14330432,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3891774,7	3451800,5	3327319	3659538

------------------------------

1 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

2 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.

3 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;

на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;

на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;

на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;

на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.

4 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;

на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;

на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;

на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;

на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;

на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;

на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - в объеме 618 тыс. рублей;

на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;

на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;

на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.

5 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;

на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;

на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.

6 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;

Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

7 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

8 В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

9 С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

10 В соответствии с параметрами федерального бюджета.

11 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.

12 Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.

13 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе:

26764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск";

28735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";

191549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир";

3742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская";

187521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда";

13878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи";

13258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";

115950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области";

161137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";

44085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда";

75031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";

48971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";

13062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия";

6969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";

91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда";

77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда";

6137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда";

10505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";

310832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда";

209178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";

99727 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова";

249886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда;

45351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217";

65643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1";

96271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";

134753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";

168384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";

548008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";

314399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";

111563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";

3800 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск";

37333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";

41857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда";

3600 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан";

103040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";

32050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда";

336105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145".

14 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров - 1247,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский - 1937,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов - 5000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь - 17200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 509309 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров - 436,8 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург - 256608,7 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград - 825,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск - 2272,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46477,2 тыс. рублей;

реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск - 10700 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск - 5183,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка - 1183,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3 ,4, 6, 9 (2-я очередь строительства) - 242796,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.

15 В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.

16 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.

17 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.

18 Лимиты бюджетных обязательств в размере 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровская края по исполнительному листу в размере 6316,7 тыс. рублей.

19 Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с Методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.

20 Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20788,2 тыс. рублей, из них:

Строительство здания для размещения Пензенского областного суда, - 50294,2 тыс.;

Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, - 73229,9 тыс.;

Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, - 48873, 2 тыс.;

Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, - 4582,6 тыс.;

Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс.;

Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, - 77,4 тыс.;

Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, - 28085, 8 тыс.;

Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс.;

Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 99727 тыс.;

Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.;

Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс.;

Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс.;

Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс.;

Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, - 4,9 тыс.;

Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, - 439,1 тыс.

21 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:

33225,7 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";

15419,8 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";

10377 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград";

20000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";

116368,3 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";

37673,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";

1593,7 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";

7000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный";

921066,4 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132";

14,9 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";

72574,5 тыс. рублей - "Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород;

18500 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск";

18644 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда;

0,5 тыс. рублей - "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства)";

528913,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";

53342,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";

40132,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";

30748,8 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";

165596,1 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";

298517,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";

205210,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";

140922,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";

19999,4 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";

197,8 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";

17577,1 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145.

6. В приложении N 4 к указанной Программе:

а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

б) раздел "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" изложить в следующей редакции:

“

Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
9.	Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего		1812	154884,72	-	-	-	102070,12	4000	51997,79	-	49014,612	4632013	-	-	-
	в том числе:
	приобретение	2016 год	1661,5	102070,12	-	-	-	102070,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	проектные и изыскательские работы	2018 год	-	3800	-	-	-	-	4000	38009	-	-	-	-	-	-
	реконструкция	2021 год	1812	49014	-	-	-	-	-	48197,710	-	49014,612	4632013	-	-	-

в) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

“

Итого	1492388,8	38070,5	13956,82	338513,11	512587,53	367534,45	374014,19	5764811	88265,612	4632013	-	-	-
в том числе:
проектные и изыскательские работы	58471,7	38070,5	13956,82	1159,31	-	4000	8144,49	-	-	-	-	-	-
строительство, реконструкция, приобретение	1433917,1	-	-	337353,81	512587,53	363534,45	365869,78	5764811	88265,612	4632013	-	-	-

г) дополнить сносками 12 и 13 следующего содержания:

“

12 Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, в размере 46320 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.

13 Бюджетные ассигнования в размере 46320 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.

7. В приложении N 5 к указанной Программе:

а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

б) разделы "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)", "Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу" и "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:

“

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
4.	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, - всего		-	234019,1	-	-	6500	96688	82720,6	79006,5	41021,5	34505,1	8423,94	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год	-	4700	-	-	65003	47004	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительство		4100	229319,18	-	-	-	91988	82720,63, 4	79006,53, 4	41021,53, 4	34505,13, 4	8423,94	-	-	-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
5.	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего		-	198196,4	-	-	-	3150	3150	90429	155842,1	109869,5	61528,84	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	3150	-	-	-	31503	3150	-	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год9	3700	195046,46	-	-	-	-	-	904293	155842,13, 4	109869,53, 4	61528,84	-	-	-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
6.	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего		-	74020,75	-	-	-	-	-	-	5510,4	74020,8	55322,54	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2020 год	-	4556,59	-	-	-	-	-	-	5510,43	4556,63, 4	-	-	-	-
	строительство		2569,2	69464,28	-	-	-	-	-	-	-	69464,2	55322,54	-	-	-

в) раздел "Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике" изложить в следующей редакции:

“

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике
11.	Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего		-	207181,4	-	-	-	-	6000	65900	100475,9	107249,2	30585,74	-	-	-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год	-	5900	-	-	-	-	60003	59004	-	-	-	-	-	-
	строительство	2021 год9	4414,5	201281,46	-	-	-	-	-	600003	100475,93, 4	107249,24	30585,74	-	-	-

г) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

“

Итого:	1928859,9	294380	253726	232811,7	353697,24	274316,3	395215,7	380730,3	325644,64	155860,9	-	-	-
в том числе:
проектные и изыскательские работы	33516,1	-	11255,9	7918	11062,94	9150	5900	5510,4	4556,64	-	-	-	-
строительство, реконструкция, приобретение	1895343,8	294380	242470,1	224893,7	342634,33	265166,3	389315,7	375219,9	3210884	155860,9	-	-	-

д) сноски 3 и 4 изложить в следующей редакции:

“

3 Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:

за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;

за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;

за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;

за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;

за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;

на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;

за 2020 год в размере 156647,5 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61912,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.

4 Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:

в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;

в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;

в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;

в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;

в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей;

в 2020 году в размере 155860,9 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61528,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55322,5 тыс. рублей;

Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В этой связи, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.

е) сноску 9 изложить в следующей редакции:

“

9 Фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.

8. В приложении N 6 к указанной Программе:

а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

б) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:

“

Всего по Программе	109081,611	10000	9454,8	9354,281	11725,251	12999,21	12342,681	15773,281	11701,661, 4	9569,321, 5	8306,1	8306,1	8306,1
в том числе:
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	89719,091	6544,68	6610,93	6955,231	8563,781	9916,581	11006,921	144141	9973,131, 4	9566,651 5	8306,1	8306,1	8306,1
прочие нужды	19362,521	3455,32	2843,87	2399,05	3161,48	3082,58	1335,76	1359,281	1728,53	2,67	-	-	-

в) в разделе II:

позицию "Всего" изложить в следующей редакции:

“

Всего	91450,421	6971,99	6393,92	7097,511	8558,691	10074,931	11308,391	14766,831	10545,041, 4	9566,651, 5	8306,1	8306,1	8306,1
Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)	86078,081	5914,37	6000,18	6355,261	7926,371	9328,491	10711,731	14132,11	9973,131, 4	9566,651, 5	8306,1	8306,1	8306,1

субпозицию, касающуюся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

“

здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации	79461,471	2340,62	5732,51	5783,942	7060,081	8686,64	9942,51	13693,721, 3	9559,221, 4	9364,471, 5	8306,1	8306,1	8306,1

субпозицию, касающуюся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

“

здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации	1492,391	38,07	13,96	338,511	512,591	367,531	374,011	57,65	88,27	46,321	-	-	-

субпозицию, касающуюся зданий Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:

“

здания Федеральной службы судебных приставов	1928,86	294,38	253,73	232,81	353,71	274,32	395,221	380,73	325,641	155,861	-	-	-

позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), изложить в следующей редакции:

“

обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)	3076,461	362,63	364,03	523,681	523,771	523,58	259,6	262,951, 3	259,6	2,671	-	-	-

субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

“

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	2817,591	104,03	363,81	523,68	523,77	523,581	259,6	262,951, 3	259,6	2,671	-	-	-

г) сноску 1 изложить в следующей редакции:

“

1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.

д) дополнить сноской 5 следующего содержания:

“

5 Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8151,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.

9. Приложение N 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560)

Объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
	2013 - 2024 годы - всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Всего по Программе	109081,611	10000	9454,791	9354,281	11725,251	12999,191	12342,681	15773,281	11701,661, 3	9569,321, 4	8306,1	8306,1	8306,1
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации	37,07	37,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Российской Федерации	757,76	34,85	64,4	67,86	111,07	116,35	116,35	100,46	146,42	-	-	-	-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	4324,4	4324,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	96064,041	4267,01	8779,96	8208,371	10323,141	11753,2	109221	14662,171, 2	10491,921, 3	9367,141, 4	8306,1	8306,1	8306,1
Минэкономразвития России	1,38	1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минюст России	4650,47	870,76	195,07	693,731	751,51	710,531	773,071	491,431	462,581	46,321	-	-	-
ФССП России	3292,43	464,53	415,37	384,32	539,551	419,111	531,261	519,221	600,741	155,861	-	-	-
Государственные капитальные вложения - всего	89719,091	6544,68	6610,931	6955,231	8563,781	9916,581	11006,921	144141	9973,13	9566,651	8306,1	8306,1	8306,1
из них:
Верховный Суд Российской Федерации	84,31	13,01	11,84	12,27	15,41	15,89	15,89	-	-	-	-	-	-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	3520,6	3520,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	82702,7	2678,62	6331,4	6371,641	7682,081	9258,841	10221,81	13975,621, 2	9559,221, 3	9364,471, 4	8306,1	8306,1	8306,1
Минюст России	1492,39	38,07	13,96	338,511	512,591	367,531	374,011	57,651	88,27	46,321	-	-	-
ФССП России	1928,86	294,38	253,73	232,81	353,71	274,321	395,221	380,731	325,641	155,861	-	-	-
Прочие нужды - всего	19362,521	3455,32	2843,87	2399,05	3161,481	3082,61	1335,76	1359,281	1728,53	2,671	-	-	-
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации	37,07	37,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Верховный Суд Российской Федерации	1259,13	21,84	52,56	55,59	95,66	100,46	100,46	100,46	146,42	-	-	-	-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации	803,8	803,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	13325,17	1588,39	2448,56	1836,73	2641,061	2494,36	700,2	686,551, 2	932,7	2,671	-	-	-
Минэкономразвития России	1,38	1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минюст России	4202,01	832,69	181,11	355,22	238,91	343	399,06	433,78	374,31	-	-	-	-
ФССП России	1363,57	170,15	161,64	151,51	185,85	144,79	136,04	138,49	275,1	-	-	-	-

------------------------------

1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.

2 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.

3 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.

4 Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области -2600 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей;

------------------------------

Обзор документа

Скорректирована ФЦП развития судебной системы на 2013-2024 гг.

Уточнены объемы финансирования. В новой редакции изложен список строек и объектов.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка